Вход в личный кабинет

Тендер - Поставка хозяйственных средств №283623294

Описание тендера: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ "АПТЕЧНЫЙ СКЛАД" объявляет тендер: Поставка хозяйственных средств (с результатом)
Сумма контракта: 683 810,10 Руб. Получить финансовую помощь
Начало показа: 08.11.2024
Окончание: 14.11.2024 09:00:00
Тендер №: 283623294
Тип: Не определен Тендерная аналитика
Закон 223-ФЗ
Отрасль: Химия / Бытовая химия
Возможные отрасли:
ОКПД2:
  • (139229190) Изделия текстильные готовые прочие, не включенные в другие группировки
  • (139319110) Ковры прочие (включая войлочные)
  • (141230150) Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные
  • (162914191) Изделия хозяйственного назначения деревянные
  • (172211130) Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон
  • (204132114) Средства моющие для туалетов и ванных комнат
  • (204132125) Средства отбеливающие для стирки
  • (204143120) Средства, кремы, мастики для мебели и полов полирующие
  • (221960119) Перчатки резиновые прочие
  • (222923120) Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие
  • (329111000) Метлы и щетки для домашней уборки
  • (222211190) Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена прочие
Регион: Сибирский ФО / Забайкальский край / Чита
Регион поставки: Сибирский ФО / Забайкальский край / Чита
Источник: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Торговая площадка: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.

Лот 1

Предмет контракта: Поставка хозяйственных средств
Цена контракта: 683 810,10 RUB

Название Цена Цена за ед. Количество Ед. измерения
1 20.41.3 Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств : в соответствии с ТЗ 30900 123.6 250 Штука
2 32.91 Производство метел и щеток : в соответствии с ТЗ 17963.2 224.54 80 Штука
3 22.2 Производство изделий из пластмасс : в соответствии с ТЗ 10197 101.97 100 Штука
4 22.2 Производство изделий из пластмасс : в соответствии с ТЗ 7004 140.08 50 Штука
5 22.2 Производство изделий из пластмасс : в соответствии с ТЗ 8240 164.8 50 Штука
6 13.9 Производство прочих текстильных изделий : в соответствии с ТЗ 23072 65.92 350 Штука
7 13.93 Производство ковров и ковровых изделий : в соответствии с ТЗ 9682 193.64 50 Штука
8 20.41 Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств : в соответствии с ТЗ 19200 1200 16 Штука
9 20.41 Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств : в соответствии с ТЗ 37080 92.7 400 Штука
10 20.41 Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств : в соответствии с ТЗ 10300 51.5 200 Штука
11 20.41 Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств : в соответствии с ТЗ 1946.7 27.81 70 Штука
12 20.41 Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств : в соответствии с ТЗ 5489.9 42.23 130 Штука
13 20.4 Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств : в соответствии с ТЗ 3914 97.85 40 Штука
14 22.2 Производство изделий из пластмасс : в соответствии с ТЗ 33166 47.38 700 Упаковка
15 22.22 Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров : в соответствии с ТЗ 45000 150 300 Упаковка
16 22.2 Производство изделий из пластмасс : в соответствии с ТЗ 38000 380 100 Упаковка
17 20.4 Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств : в соответствии с ТЗ 6592 263.68 25 Штука
18 20.41 Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств : в соответствии с ТЗ 158826 264.71 600 Штука
19 22.19 Производство прочих резиновых изделий : в соответствии с ТЗ 33990 33.99 1000 Пара (2 шт.)
20 14.12 Производство спецодежды : в соответствии с ТЗ 13441.5 29.87 450 Пара (2 шт.)
21 17.22 Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения : в соответствии с ТЗ 88992 222.48 400 Штука
22 22.29 Производство прочих пластмассовых изделий : в соответствии с ТЗ 2533.8 84.46 30 Штука
23 20.41 Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств : в соответствии с ТЗ 18334 91.67 200 Штука
24 20.41 Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств : в соответствии с ТЗ 10712 107.12 100 Штука
25 20.41 Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств : в соответствии с ТЗ 22248 111.24 200 Штука
26 16.29 Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения : в соответствии с ТЗ 26986 269.86 100 Штука
Задать вопрос по тендеру: 
Документация
Результаты тендера
протокол 2323-240001866000203 от 18.11.2024.pdf 1,6 МБ 18.11.24 07:20 Действующая
Извещение о закупке № 32414172507 (данные из ВСРЗ).html 18 КБ 08.11.24 08:22 Действующая (версия 1)
Проект Договора хоз средства.docx 27 КБ 08.11.24 08:22 Действующая
ТЗ хоз средства.docx 19 КБ 08.11.24 08:22 Действующая
нмцд. хоз.ср.xlsx 11 КБ 08.11.24 08:22 Действующая

Оглавление

    нмцд._хоз.ср - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Дальневосточный федеральный округ, Забайкальский крайМесто поставки (адрес):672016, Забайкальский край, Г ЧИТА, ПР-Д АПТЕЧНЫЙ, Д. 16
    Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
    Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 08.11.2024 по 14.11.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
    Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
    Подача заявокДата начала срока подачи заявок:08.11.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):14.11.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с документацией о закупке
    Подведение итоговМесто подведения итогов:672016, Забайкальский край, Г ЧИТА, ПР-Д АПТЕЧНЫЙ, Д. 16Дата подведения итогов:14.11.2024Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке ТЗ_хоз_средства

    ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

    - Посмотреть таблицу с данными

    Начальник хозяйственного отдела В.Е.Муравьев

    Проект_Договора_хоз_средства Проект договора

    Договор № ______

    г. Чита "__" __________ ____ г.

    Государственное унитарное предприятие Забайкальского края «Аптечный склад», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Чумакова Сергея Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________, действующего на основании_____________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с пунктом 23 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд

    Государственного унитарного предприятия Забайкальского края «Аптечный склад», заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:

    1. Предмет Договора

    1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, осуществить поставку ___________________________ (далее Товар)в соответствии со Спецификацией (приложение N 1 к Договору) а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить поставленный Товара.

    1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение N 1 к Договору), технические показатели - Техническими требованиями (приложение N 2 к Договору).

    1.3. Доставка Товара осуществляется Поставщиком своими силами по адресу: Забайкальский край, г. Чита, Аптечный проезд 16

    2. Цена Договора

    2.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

    2.2. Цена Договора, составляет _____ руб. (_____)_____ коп.,. в том числе НДС _________В случае если Договор будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора).

    2.3. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, упаковки, погрузочно-разгрузочных работ, транспортных расходов, расходов по таможенному оформлению, страхования, уплаты налогов и других обязательных платежей для данного вида товара, стоимость обслуживания в гарантийный период.

    2.4. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Договора.

    2.5. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных договором количества Товара и иных условий исполнения договора.

    2.6. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить в пределах тридцати процентов от цены договора количество всех предусмотренных договором поставляемых Товаров при изменении потребности в Товаре. При поставке дополнительного количества такого Товара, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству такого Товара, в пределах тридцати процентов цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких Товаров Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара и цена единицы Товара при сокращении потребности в поставке части такого Товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество таких Товаров.

    2.7. Изменения, указанные в пунктах 2.5-2.6. договора оформляются путем подписания дополнительного соглашения

    3. Взаимодействие Сторон

    3.1. Поставщик обязан:

    3.1.1. поставить Товар в строгом соответствии с условиями Договора в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

    3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Договора для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Договору;

    3.1.3. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора;

    3.1.4. своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке Товара,

    3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Договора;

    3.1.10. обеспечивать гарантии на Товара в соответствии с разделом 8 Договора.

    3.2. Поставщик вправе:

    3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Договору;

    3.2.2. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара.

    3.2.3. в случае смены системы налогообложения, начале уплаты налога на добавленную стоимость, смены применяемой налоговой ставки налога на добавленную стоимость уведомлять о каждом из перечисленных фактов с указанием соответствующей даты в течение 5 (пяти) рабочих дней.

    3.3. Заказчик обязан:

    3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Договора и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Договору;

    3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар.

    3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Договора.

    3.4. Заказчик вправе:

    3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;

    3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору;

    3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Договору;

    3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора;

    3.4.6. отказаться от приемки некачественного Товара.

    3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Договору требованиям, установленным Договором.

    4. Упаковка и маркировка

    4.1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

    При определении габаритов упаковки Товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность Мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования Товара.

    5. Порядок поставки Товара и документация

    5.1 Поставка товара осуществляется по заявкам заказчика с момента заключения договора до 31.12.2025г. Срок исполнения заявки 3 рабочих дня.

    5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема-передачи Товара (приложение N 3 к Договору) и товарной накладной.

    Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня доставки Товара, Поставщик обязан уведомить представителя Заказчика, о дате и времени доставки путем направления уведомления на адрес электронной почты заказчика ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/

    5.3. При поставке Товара Поставщик представляет следующую документацию:

    а) техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) Товара на русском языке;

    в) товарную накладную, оформленную в установленном порядке;

    г) Акт приема-передачи Товара (приложение N 3 к Договору) в двух экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика);

    д) гарантию производителя на Товара.

    6. Порядок приемки Товара.

    6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику (Получателю) в Месте доставки и включает в себя следующее:

    а) проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (приложение N 1 к Договору) и Техническим требованиям (приложение N 2 к Договору);

    б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Договора;

    в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;

    г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных удостоверений, документа, подтверждающего соответствие и Товара, выданного уполномоченными органами (организациями) и т.д;

    д) проверку наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара на русском языке;

    е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.

    Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

    По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи Товара (приложение N 3 к Договору) и товарную накладную.

    6.2. В целях определения качества поставляемого товара в части его соответствия условиям договора, государственным стандартам, нормативно-техническим документам «Заказчик» в праве провести экспертизу товара. При этом в случае признания товара некачественным, несоответствующим условиям договора, государственным стандартам, нормативно-техническим документам, такой товар подлежит вывозу и замене, а расходы по проведению экспертизы возмещаются Поставщиком.

    6.3. Для оценки соответствия поставляемого товара требованиям договора Заказчик вправе привлекать экспертные организации и (или) экспертов.

    6.4. В случае проведения экспертизы в соответствии с настоящим пунктом договора «Заказчик» уведомляет «Поставщика» о дате и месте проведения экспертизы, а также об экспертной организации и (или) эксперте, осуществляющих экспертизу.

    6.5. При поставке товара Заказчику, с использованием Поставщиком экспедиционных услуг сторонних организаций и физических лиц, последние обязаны иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, от организаций Поставщика, на право участия для дальнейшего направления на независимую экспертизу, а также на право участия в сдаче товара и подписания приемо-сдаточных документов и иной документации.

    6.6. Некачественный товар, не соответствующий условиям настоящего договора, считается не поставленным, не засчитывается в счёт выполнения обязательств.

    6.7. Поставщик обязан вывезти некачественный товар, не соответствующий условиям настоящего договора со склада Заказчика в течение 10 дней с момента уведомления.

    6.8. Заказчик течение 10 дней с момента получения товара направляет Поставщику подписанный Акт приема-передачи Товара или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

    6.9. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания Акта приема-передачи Товар. Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи Товара.

    6.10. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента подписания акта приема-передачи Товара.

    7. Гарантии

    7.1. Качество товара должно соответствовать требованиям ГОСТ (в случаях, когда нормативными правовыми актами РФ соблюдение требований ГОСТ обязательно) и/или ТУ (иной нормативно-технической документации) на соответствующий вид Товара. Товар должен иметь все необходимые сертификаты соответствия или декларации о соответствии, предусмотренные действующим законодательством для данного вида Товара. Товар функционально должен быть пригодным для использования в соответствии с его потребительским назначением для конкретных целей, для которых Товар такого рода обычно используется. Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении), не восстановленным и не собранным из компонентов, находившихся в эксплуатации, без дефектов и повреждений упаковки, не контрафактным, а также свободный от прав на него третьих лиц и других обременений.

    7.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в соответствии с Договором, является новым, неиспользованным.

    Поставщик гарантирует, что Товар не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Товара в соответствии со Спецификацией (приложение N 1 к Договору), Техническими требованиями (приложение N 2 к Договору), технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

    7.2. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Товара условиям Договора.

    7.3. Гарантийный срок на Товар составляет не менее 12 месяцев.

    7.4. Неисправный или дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок продлевается.

    8. Порядок расчетов

    8.1. Оплата по Договору осуществляется за счет собственных средств Предприятия.

    8.2. Оплата осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после исполнения обязательств Поставщиком по поставке в течение 7 рабочих дней. Датой платежа считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

    8.3. Оплата по Договору за поставленный Товар производится после представления Поставщиком следующих документов или копий документов:

    а) счета или счета-фактуры

    б) товарной накладной (товарных накладных, подписанных Получателями);

    в) акта-приемки товара;

    8.4. На всех вышеперечисленных документах пункта 8.3 Договора обязательно должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Договора, даты оформления и подписания документов.

    9. Ответственность Сторон.

    9.1. Стороны несут материальную ответственность за невыполнение взятых на себя обязательств по настоящему Договору, в соответствии с его условиями и действующим законодательством РФ.

    9.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

    9.3. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, заказчик вправе направить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки (штрафа, пени) устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки (штрафа, пени) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком (исполнителем).

    9.4. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (исполнитель, Исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки (штрафа, пени) устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки (штрафа, пени) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения договора

    9.5. В случае отсутствия сопроводительных документов с поставленным Товаром Заказчик направляет уведомление Поставщику. Поставщик в 5-ти дневный срок со дня получения уведомления обязан направить недостающую документацию Заказчику.

    9.6. В случае обнаружения несоответствия качества или количества поставляемого Товара либо его части, Заказчик в течение 5 дней, считая от даты подписания акта приемки Товара по количеству и (или) качеству, составляет Поставщику рекламацию с требованием замены некачественной продукции, либо с требованием допоставки недостающего Товара. Замена либо допоставка Товара производится за счет Поставщика.

    9.7. Стороны не несут ответственности, если невозможность выполнения ими условий Договора наступила в силу форс-мажорных обстоятельств, которые не существовали во время подписания Договора.

    9.8. Наступление указанных обстоятельств, продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для устранения его последствий.

    9.9. Сторона, подвергшаяся действию форс-мажорных обстоятельств, должна незамедлительно в течение 2-х суток после этого телеграммой, телефаксом уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия этих обстоятельств. Надлежащим доказательством наличия и продолжительности, указанных выше обстоятельств будут служить справки, выданные компетентными органами.

    9.10. Если форс-мажорные обстоятельства действуют свыше 1-го месяца и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор, может быть, расторгнут по взаимному согласию Сторон.

    9.11. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора в период его действия.

    10. Порядок расторжения договора

    10.1. Любая из Сторон вправе требовать пересмотра или расторжения настоящего договора, в случае существенного нарушения обязательств другой Стороной, согласно действующего законодательства. Невыполнение условий договора фиксируется Стороной, имеющей претензии, и направляется Стороне, нарушающей условия договора.

    10.2. Договор может быть расторгнут:

    - по соглашению Сторон;

    - в судебном порядке;

    - в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения договора.

    Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в следующих случаях:

    - при существенном нарушении или ненадлежащем исполнении Договора Поставщиком (Исполнителем).

    - в случае просрочки поставки Товара (оказании услуг);

    - в случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).

    - в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

    10.3.Отказ от исполнения договора в одностороннем порядке допускается в случае существенного нарушения условий договора, которые влекут для заказчика такой ущерб, что заказчик лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении договора, и (или) влечет невозможность дальнейшего исполнения договора, в том числе:

    - в случае выявления факта несоответствия поставщика (исполнителя, подрядчика) требованиям, установленным извещением и (или) извещением о закупке или предоставления недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем в закупке.

    - в случае, если поставщиком осуществлена поставка товара с характеристиками, которые отличаются от характеристик товара, указанных в заявке, ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для заказчика срок, либо существенного или неоднократного нарушения сроков поставки товара предоставления документов, которые являются обязательными в соответствии с договором;

    - в случае осуществления поставок некомплектных товаров;

    - в случае если по результатам экспертизы поставленного товара, в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора;

    - иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

    10.4. Решение об отказе от исполнения договора в одностороннем порядке оформляется протоколом, который подписывается стороной, принявшей решение отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке, и должен содержать:

    - Реквизиты сторон по договору, наименование, место нахождения, почтовый адрес (фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства для физического лица, почтовый адрес), номер контактного телефона и факса, адрес электронный почты;

    - Указание на предмет договора;

    - Указание на действия (бездействие) заказчика либо поставщика (исполнителя, подрядчика), связанные с исполнением договора, иные сведения, которые послужили основанием для отказа от исполнения договора в одностороннем порядке с обоснованием принятого решения.

    К протоколу прикладываются копии документов, подтверждающих обоснованность принятого решения об одностороннем отказе от исполнения договора (при их наличии), которые являются неотъемлемой частью протокола.

    Протокол, указанный в пункте 12.4. направляется поставщику (исполнителю, подрядчику) в течение трех дней со дня его подписания по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в договоре, по адресу электронной почты, либо посредством факсимильной связи, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (исполнителю, подрядчику).

    К протоколу также прикладывается сопроводительное письмо, подписанное лицом, имеющем право действовать от имени заказчика.

    10.5. В случае принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения договора, уведомление о принятом решении и протокол в течение трех дней с даты его подписания направляются учредителю с приложением копий документов.

    10.6. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу, и договор считается расторгнутым по истечении десяти дней с даты надлежащего уведомления поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения договора.

    101.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если:

    в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (исполнителя, подрядчика) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, и заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.

    10.8. В случае принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения договора заказчик вправе заключить договор с участником закупки, предложение которого (в случае его согласия) следует после предложения победителя закупки, на условиях, указанных в поданной им заявке на участие в закупке и в извещения о закупке. При этом цена договора уменьшается на сумму исполненных обязательств по договору.

    10.9. Поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в договоре было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.

    10.11. Решение поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) подтверждения о его вручении заказчику. Датой надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

    10.12. Решение поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

    10.13. Поставщик (исполнитель, подрядчик) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении, об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

    10.14. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе.

    11. Споры и разногласия

    11.1. Споры и разногласия Сторон решаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

    11.2. Спорные вопросы, возникающие при выполнении условий договора, решаются путем переговоров либо путем обращения в Арбитражный суд Забайкальского края.

    12. Срок действия договора

    12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами до 31.12.2025 г., а в части оплаты полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

    13. Прочие условия

    13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в п. 15 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала.

    13.2. Договор заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

    13.3. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

    13.4. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

    13.5. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством РФ.

    13.6. Приложения к Договору:

    1) Приложение № 1 Спецификация;

    2) Технические требования;

    14. Подписи сторон

    - Посмотреть таблицу с данными

    Приложение N 1

    к Договору

    от "__" __________ 20__ г. N ____

    СПЕЦИФИКАЦИЯ

    - Посмотреть таблицу с данными

    Приложение N 2

    к Договору

    от "__" __________ 20__ г. N ____

    ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

    - Посмотреть таблицу с данными

    Приложение N 3

    к Договору

    от "__" __________ 20__ г. N ____

    Акт приема – передачи Товара

    - Посмотреть таблицу с данными

    Похожие тендеры

    Название Тип тендера Цена Период показа
    Запрос котировок
    #286614898
    34 227
    7 часов
    13.12.2024
    23.12.2024
    Электронный аукцион
    #287254928
    653 240
    20 дней
    20.12.2024
    13.01.2025
    Электронный аукцион
    #287254948
    653 240
    Обеспечение контракта:
    10%
    Обеспечение заявки:
    -1
    20 дней
    20.12.2024
    13.01.2025
    Малая закупка
    #287277281
    36 050
    20 часов
    20.12.2024
    24.12.2024

    Тендеры из отрасли Бытовая химия

    Название Тип тендера Цена Период показа
    Не определен
    #283623224
    848 988
    срок истек
    08.11.2024
    12.11.2024
    Запрос котировок
    #283623188
    179 483
    срок истек
    08.11.2024
    15.11.2024
    Запрос котировок
    #283623186
    78 581
    срок истек
    08.11.2024
    15.11.2024
    Запрос котировок
    #283623109
    78 581
    срок истек
    08.11.2024
    15.11.2024
    Запрос котировок
    #283623100
    179 483
    срок истек
    08.11.2024
    15.11.2024

    Тендеры из региона Чита

    Название Тип тендера Цена Период показа
    Единственный поставщик
    #283623008
    337 863
    срок истек
    08.11.2024
    08.11.2024
    Электронный аукцион
    #283622982
    273 000
    Обеспечение заявки:
    -1
    срок истек
    08.11.2024
    18.11.2024
    Малая закупка
    #283622973
    51 000
    Обеспечение заявки:
    2 550
    срок истек
    08.11.2024
    08.11.2024
    Малая закупка
    #283622972
    16 245
    Обеспечение заявки:
    812
    срок истек
    08.11.2024
    09.11.2024
    Электронный аукцион
    #283622927
    100 080
    Обеспечение контракта:
    10%
    Обеспечение заявки:
    1 001
    срок истек
    08.11.2024
    18.11.2024
    Показать больше информации о тендере