Тендер - Поставка хозяйственных товаров №294449032

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Обоснование_НМЦ - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Оренбургская облМесто поставки (адрес):460048, г. Оренбург, проезд Автоматики, д.8.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 21.03.2025 по 01.04.2025Место предоставления документации:Документация о закупке доступна для скачивания и ознакомления в Единой Информационной Системе (адрес в сети интернет: www.zakupki.gov.ru), а также на ЭТП ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РТС-ТЕНДЕР» (адрес в сети интернет: http://www.rts-tender.ru).Порядок предоставления документации:Документация о закупке доступна для скачивания и ознакомления в Единой Информационной Системе (адрес в сети интернет: www.zakupki.gov.ru), а также на ЭТП ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РТС-ТЕНДЕР» (адрес в сети интернет: http://www.rts-tender.ru).Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:0.00 Валюта:Российский рубльСрок и порядок внесения платы за документацию:Плата не взимается приложение_5 - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_ПОСТАВКА_мелочиxx

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ______

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Оренбургской области» (ГАУ ДПО ИРО ОО), в лице директора Крупиной Светланы Владимировны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны

и_______________________________________________________________________________,

(указать полное наименование организации-поставщика (с указанием ее организационно правовой формы) или фамилию, имя и отчество лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (с указанием ОРГНИП и даты присвоения)

в лице ___________________________________________, действующего на основании ____________,

( указывается документ со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель Поставщика, уполномоченный на подписание договора)

именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального Закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных нормативных актов Российской Федерации, Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАУ ДПО ИРО ОО (далее – Положение о закупке), на основании результата проведения аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, объявленного извещением (итоговый протокол № ___________ от ________) заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора

Поставщик обязуется в срок, установленный Договором, передать в собственность Заказчика хозяйственные товары (далее – Товары) для нужд детского технопарка «Кванториум», а Заказчик обязуется принять и оплатить Товары в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Наименование, количество и иные характеристики Товаров указаны в Спецификации (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью Договора.

Товары, поставляемые согласно настоящему Договору, должны соответствовать требованиям государственных стандартов РФ, а Товары, подлежащие в соответствии с законодательством РФ обязательной сертификации, должны иметь сертификаты и знаки соответствия.

Цена Договора и порядок расчетов

Цена Договора составляет ________ (___________________________) рублей __ копеек, НДС не облагается / в том числе НДС _____% в размере ________ (_______) рублей __ копеек.

Цена Договора включает в себя стоимость Товаров, а также все расходы, связанные с исполнением Договора, в том числе расходы на упаковку, перевозку, доставку до места поставки Заказчику, разгрузку в местах хранения Заказчика, страхование Товаров (при необходимости), прочих работ, предусмотренных условиями настоящего Договора, сумму всех налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ, т.е. является конечной.

Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных п. 8.2 - 8.4 Договора.

Цена Договора выражается в валюте Российской Федерации.

Товары поставляются по ценам, указанным в Спецификации.

Порядок расчетов: оплата Заказчиком поставленных Товаров составляет не более 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке поставленных Товаров.

Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в двухдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

Источник финансирования: субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг.

Условия поставки

Место поставки Товаров:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Оренбург, проезд Автоматики, д.8.

Срок поставки Товаров с учетом срока доставки до места поставки: в течение 12 (Двенадцати) рабочих дней с момента заключения договора.

Поставщик не менее чем за 3 (три) рабочих дня до осуществления поставки Товаров уведомляет Заказчика о времени и дате доставки Товаров.

Право собственности на поставленные Товаров и все риски, связанные с этим, переходят к Заказчику с момента приемки Товаров Заказчиком и подписания уполномоченными представителями обеих сторон документов, подтверждающих передачу Товаров.

По согласованию с Заказчиком возможна досрочная поставка Товаров.

Доставка Товаров осуществляется за счет средств Поставщика. Право выбора вида транспорта и определения других условий доставки принадлежит Поставщику.

Поставщик обязан предоставить Товары по настоящему Договору свободным от прав третьих лиц.

Вместе с Товарами Поставщиком передаются Заказчику следующая документация на Товары:

3.8.1. товарная накладная, счет, счет – фактура или универсальный передаточный документ, составленные по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.8.2. документы, которые в соответствии с законодательством РФ передаются вместе с Товарами (сертификаты качества, инструкции и т.п.), предусмотренные законом, иными правовыми актами и настоящим Договором.

3.9. Вышеуказанные документы должны быть представлены Заказчику в день поставки Товаров, и в случае их не предоставления Поставщик будет нести ответственность за просрочку поставки Товаров.

3.10. Заказчик в присутствии Поставщика либо его уполномоченного лица производит проверку объема, целостности упаковок, в которых доставлены Товары, а также наличия документов, указанных в п. 3.8. Договора.

3.11. При поставке Товаров ненадлежащего качества Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

3.11.1. Замену Товаров ненадлежащего качества на качественный;

3.11.2. Безвозмездного устранения недостатков Товаров;

3.11.3. Возмещения своих расходов на устранение недостатков Товаров.

3.11.4. При изменении ассортимента по сравнению с указанным в Спецификации Заказчик вправе требовать от Поставщика замену Товаров, не соответствующего Спецификации.

4. Качество Товаров

4.1. Товары должны быть новыми: не бывшими в употреблении, не прошедшими ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.

4.2. Качество Товаров должно соответствовать требованиям, установленным нормативными документами для данного вида Товара.

4.3. Поставщик гарантирует Заказчику, что является собственником Товаров, а также то, что поставка данных Товаров не противоречит деятельности Поставщика и действующему законодательству РФ.

4.4. Товары, подлежащие поставке, имеют происхождение из правомочных стран-источников. В отношении качества Товаров отсутствуют претензии со стороны федеральных и территориальных органов государственного контроля качества.

4.5. На поставляемые Товары Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара.

5. Гарантии, условия приемки Товаров, предъявление претензий

5.1. Поставщик гарантирует, что Товары соответствуют требованиям качества (раздел 4 настоящего Договора), имеет свободное обращение на территории РФ и Заказчик свободен от уплаты каких-либо таможенных платежей или иных сборов за настоящий товар.

5.2. Заказчик производит приемку поставленных Товаров по количеству, комплектности и качеству в соответствии с условиями настоящего договора. Присутствие представителя Поставщика при приемке Товаров по качеству, количеству и ассортименту не обязательно.

5.3. Приемка Товаров (партии Товара) осуществляется материально-ответственными лицами Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня доставки Товаров (отдельной партии Товара) в место его доставки и представления документов, предусмотренных настоящим Договором.

5.4. В случае выявления дефектов (недостатков), недопоставки или иных несоответствий в поставке условиям настоящего Договора, в сроки, установленные Договором, направляется претензия с указанием срока устранения дефектов (недостатков), недопоставки или иных несоответствий в поставке условиям настоящего Договора.

5.5. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественных Товаров, не соответствующих спецификации или иным требованиям, указанным в настоящем Договоре либо несвоевременно поставленных Товаров, несет Поставщик.

5.6. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Заказчик имеет право не принимать просроченные к поставке Товары.

5.7. Товары, не отвечающие условиям, предъявляемым настоящим Договором к их качеству, ассортименту, комплектности считается не поставленными.

5.8. Заказчик вправе отказать Поставщику в приёме товара в случае, если:

5.8.1. товарно-сопроводительные документы не оформлены или оформлены ненадлежащим образом;

5.8.2. товарно-сопроводительные документы представлены не в полном объёме (пункт 3.8 настоящего Договора);

5.8.3. поставка товара осуществлена с нарушением срока поставки, ассортимента, комплектности или количества.

- Посмотреть таблицу с данными

6.1. Заказчик обязуется:

6.1.1. Принять Товары в соответствии с условиями Договора.

6.1.2. Своевременно и в полном объеме производить оплату поставленного Поставщиком Товаров в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.2. Заказчик имеет право:

6.2.1. Предъявлять письменные претензии в случае ненадлежащего выполнения Поставщиком своих обязательств.

6.2.2. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе поставки Товаров.

6.3. Поставщик обязуется:

6.3.1. Поставить Товары, указанный в Договоре, в полном объеме, с надлежащим качеством и в срок, указанный в настоящем Договоре.

6.3.2. Известить Заказчика о времени и дате поставке.

6.3.3. Поставщик обязуется обеспечить маркировку и упаковку Товаров, соответствующих требованиям нормативно-правовых актов РФ, требованиям ГОСТов, ТУ и другой действующей нормативно-технической документации, которая обеспечит сохранность Товаров при перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и способов транспортировки, при надлежащем и обычном способе обращения с грузом, а также предохранит Товары от атмосферных воздействий.

6.3.4. Поставщик несет полную ответственность за порчу или повреждение Товаров вследствие несоответствующей упаковки до момента разгрузки на складе Заказчика. Поставщик обязан возместить все возможные расходы, понесенные Заказчиком вследствие неполноценной или неправильной маркировки и (или) упаковки Товаров.

6.3.5. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

6.3.6. Исполнять другие обязательства, предусмотренные Договором.

6.3.7. Представить Заказчику в письменной форме сведения об изменении своего фактического местонахождения, изменении банковских и иных реквизитов, связанных с исполнением настоящего договора в срок не более 2 (двух) дней.

6.4. Поставщик имеет право:

6.4.1. Вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимую для выполнения настоящего Договора.

6.4.2. Вправе получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения настоящего Договора.

6.4.3. Требовать своевременной оплаты поставленных Товаров в соответствии с подписанными Сторонами документами.

- Посмотреть таблицу с данными

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Взыскание неустойки с Поставщика:

7.2.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком договорных обязательств, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.2.2. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере 1/300 (одна трехсотая) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

7.2.3. За поставку некачественного и (или) некомплектного товара Заказчик, помимо требования о замене и доукомплектовании товара, вправе требовать от Поставщика штраф в размере 5 (пяти) процентов от стоимости такого товара.

7.2.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.3. Взыскание неустойки с Заказчика:

7.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком договорных обязательств, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3.2. Пени начисляются Заказчику за каждый день просрочки исполнения предусмотренного Договором обязательства начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер пеней устанавливается как 1/300 (одна трехсотая) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от суммы, не уплаченной в срок.

7.3.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора

7.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

- Посмотреть таблицу с данными

8.1. Изменение заключенного Договора допускается по соглашению Сторон, либо по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, Положением о проведении закупок, работ, услуг, настоящим Договором.

8.2. При исполнении Договора по соглашению сторон допускается изменение количества поставляемых Товаров в объеме, не превышающих 25 (двадцать пять) процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Договора пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара.

8.3. Расторжение Договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством и Договором.

8.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от заключения или исполнения Договора с участником закупки в следующих случаях:

8.4.1. В случае необходимости исполнения предписаний антимонопольного органа и (или) иного уполномоченного контролирующего органа.

8.4.2. В случае изменения законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, издание правовых актов органов государственной власти, влияющих на возможность и/или целесообразность заключения Договора.

8.4.3. Решение об отказе от заключения или исполнения Договора размещается Заказчиком в единой информационной системе в день принятия этого решения.

8.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре или телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.6. Заказчик вправе отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, оплачена неустойка. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

8.7. Соглашение о расторжении Договора действительно лишь в том случае, если оно оформлено в письменной форме, подписано уполномоченными на то представителями Сторон.

8.8. Досрочное расторжение Договора не освобождает Стороны от обязательств, возникших в течение срока его действия.

8.9. В случае расторжения Договора взаимные расчеты Сторон производятся по фактически выполненным обязательствам.

- Посмотреть таблицу с данными

9.1. Стороны обязуются приложить все усилия для разрешения споров по настоящему Договору путем переговоров.

9.2. В случае отсутствия возможности разрешить споры путем переговоров Стороны передают спор на рассмотрение в Арбитражный суд Оренбургской области.

9.3. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок разрешения споров.

10. Действие непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от имущественной ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение, и т.д. В данной ситуации сроки выполнения этих обязательств отодвигаются на время действия обстоятельств непреодолимой силы.

10.2. Обе Стороны обязаны письменно не позднее 15 (пятнадцати) дней известить друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору, и представить необходимые документы или доказать, что эти обстоятельства действительно имели место, в противном случае условия Договора должны быть выполнены без изменений.

10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 2 (двух) месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком и Поставщиком путем направления уведомления другой стороне.

11. Антикоррупционная оговорка

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники, представители не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или иных ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными противоправными целями. Также Стороны, их аффилированные лица, работники представители при исполнении настоящего Договора не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, а также иные действия, нарушающие требования законодательства о противодействии коррупции.

11.2. В случае возникновения у Стороны оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение условий, предусмотренных п. 11.1 Договора, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в письменной форме по реквизитам, указанным в разделе 14 Договора. В письменном уведомлении Сторона обязана указать обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или может произойти нарушение. Сторона, получившая уведомление, обязана рассмотреть такое уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в письменной форме и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в письменной форме по реквизитам, указанным в разделе 14 Договора в срок, не превышающий 10 (десять) календарных дней с даты получения такого уведомления.

11.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств, предусмотренных п. 11.1 Договора, и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушения не произошли, другая Сторона направляет обоснованные факты или предоставляет материалы в компетентные органы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Срок действия Договора

12.1. Договор вступает в силу со дня подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2025 года включительно, а в части взаимных расчетов - до полного исполнения сторонами обязательств.

12.2. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Договору, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

13. Заключительные положения

13.1. Любые, приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны и являются неотъемлемой частью настоящего Договора при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон собственноручно либо с использованием электронно-цифровой подписью лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика

13.2. Заявления, уведомления, извещения, требования, претензии или иные юридически значимые сообщения, с которыми настоящий Договор связывает гражданско-правовые последствия для Сторон настоящего Договора, влекут для этого лица такие последствия с момента, указанного в юридически значимом сообщении.

13.3. Юридически значимые сообщения подлежат передаче путем направления посредством почтовой, факсимильной, электронной связи по адресам, указанным в настоящем Договоре.

13.4. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, которой оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ему вручено или Сторона не ознакомилась с ним.

13.5. Настоящий договор подписан электронно-цифровой подписью лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика.

13.6. Во всем ином, не оговоренном в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

13.7. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Спецификация.

14. Юридические адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1

к договору поставки

№ ___ от _______2025 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

к договору поставки № __________

от ____________2025 года

между ГАУ ДПО ИРО ОО и ____________

- Посмотреть таблицу с данными

Цена Договора составляет ________ (___________________________) рублей __ копеек, НДС не облагается / облагается: _____% ________ (_______) рублей __ копеек.

- Посмотреть таблицу с даннымиТЗ_хозтовары_2025 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с даннымиДокументация_аукцион_СМП_2025_март ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Номер закупки № 2025.113524

«УТВЕРЖДАЮ»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ"

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Аукцион в электронной форме

для субъектов малого и среднего предпринимательства

Объект закупки: Поставка хозяйственных товаров для нужд детского технопарка «Кванториум»

Настоящая документация об аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», типовым положением о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и разработанным на его основе Положением о закупке товаров, работ, услуг Заказчика (далее по тексту – Положение о закупке), а также иным законодательством, регулирующим закупочную деятельность. В части иных правоотношений, не урегулированных настоящей документацией, в том числе в части иных правил подготовки и проведения закупки, не указанных в настоящей документации, необходимо руководствоваться типовым положением о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и разработанным на его основе Положением о закупке товаров, работ, услуг Заказчика.

РАЗДЕЛ I.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ II.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ прилагается.

РАЗДЕЛ III.

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА ЛИБО ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О РАСХОДАХ НА ПЕРЕВОЗКУ, СТРАХОВАНИЕ, УПЛАТУ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, НАЛОГОВ И ДРУГИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ прилагается.

РАЗДЕЛ IV.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА прилагается

РАЗДЕЛ V.

Сведения о запрете, ограничении закупок товаров, (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, о преимуществе в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) ПРИЛАГАЕТСЯ

Приложение №1

Рекомендуемая форма заявки

Первая часть заявки

Представляем следующие сведения о конкретных характеристиках поставляемого товара, в т.ч. при выполнении работ, оказании услуг:*

- Посмотреть таблицу с данными

*таблица заполняется в случае поставки товара, а также в случае выполнения работ, оказания услуг при наличии в составе документации о закупке отдельного перечня товаров, поставляемых при выполнении работ, оказании услуг, по которым установлены требования к минимальным и (или) максимальным и (или) диапазонным значениям качественных, функциональных, эксплуатационных или технических характеристик товаров. Предоставление сведений о характеристиках товаров и материалов, используемых при выполнении работ, оказании услуг (т.е. товаров которые не подлежат отдельной приемки заказчиком и отдельному бухгалтерскому учету с постановкой на баланс как отдельные объекты бухгалтерского учета) не требуется.

В случае если в закупке на выполнение работ, оказание услуг поставка товара не осуществляется, участник закупки вправе не заполнять настоящую таблицу и не прикладывать в составе первой части заявки данный документ (форму первой части заявки) и какие либо другие документы. При этом, наличие факта подачи участником закупки посредством интерфейса электронной торговой площадки заявки на участие в закупке в электронном виде (без приложения к заявке данного документа и иных документов) означает его согласие на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях настоящей документации, в том числе согласие со всеми условиями исполнения договора.

Если в «Техническом задании» и (или) иных документах. входящих в состав документации о закупке, в наименовании или описании товаров есть указания на товарные знаки и участник предлагает по всем таким товарам поставить товар с такими же товарными знаками, участник закупки вправе не заполнять настоящую таблицу и не прикладывать в составе первой части заявки данный документ (форму первой части заявки) и какие либо другие документы. При этом, наличие факта подачи участником закупки посредством интерфейса электронной торговой площадки заявки на участие в закупке в электронном виде (без приложения к заявке данного документа и иных документов) означает его согласие на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях настоящей документации, в том числе согласие со всеми условиями исполнения договора.

Инструкция по заполнению заявки:

ВНИМАНИЕ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ!

В случае выявления комиссией по осуществлению закупки явных противоречий в информации о товарном знаке и характеристиках товара, указанных в заявке в структурированном виде, формируемой с использованием электронной площадки, и в приложенном к заявке на участие в закупке документе (файле), такая заявка может быть признана комиссией по осуществлению закупки не соответствующей требованиям извещения об осуществлении закупки.

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки.

Участник закупки формирует заявку на основании данных и требований к качеству и техническим (функциональным) характеристикам товара, работы, услуги, указанным в Техническом задании» и (или) иных документах содержащих таковые требования.
Если в «Техническом задании» и (или) иных документах в наименовании или описании товаров есть указания на товарные знаки и участник предлагает по всем таким товарам поставить товар с такими же товарными знаками, участник закупки вправе не заполнять настоящую таблицу и не прикладывать в составе заявки данный документ (форму заявки) и какие либо другие документы. При этом, наличие факта подачи участником закупки посредством интерфейса электронной торговой площадки заявки на участие в закупке в электронном виде (без приложения к заявке данного документа и иных документов) означает его согласие на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях настоящей документации о закупке, в том числе согласие со всеми условиями исполнения договора.

Участник должен указать конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в «Техническом задании» и (или) иных документах содержащих таковые требования, и указание на товарный знак (при наличии) в случае отсутствия в перечисленных документах указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в «Техническом задании». Участник закупки вправе предоставить иную информацию и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.

Участник закупки несет ответственность за корректность предоставления данных. В случае выявления при рассмотрении заявок участников заведомо недостоверных сведений, намеренного искажения информации заявка данного участника подлежит отклонению.

Не допускается наличие неопределенности в значениях или множественность значений. Значения, предлагаемые участником закупки, не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование.

В случае если страна происхождения предлагаемого к поставке товара, указанная в соответствии с п. 22.1 раздела I настоящей документации в структурированном виде заявки на участие в закупке, формируемой с использованием электронной площадки, отличается от страны происхождения предлагаемого к поставке товара, указанной в приложенном к заявке документе, то комиссия по осуществлению закупки при рассмотрении заявок в соответствии с ПП РФ № 1875 учитывает только страну происхождения предлагаемого товара, указанную в структурированном виде заявки на участие в закупке, формируемой с использованием электронной площадки.

Если объектом закупки является товар, то в случае предложения участником закупки в заявке меньшего количества товара, чем предусмотрено в Описании объекта закупки (Техническом задании), комиссия по осуществлению закупок отказывает участнику закупки в допуске участия в закупке и (или) принимает решение о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки.

Если объектом закупки является товар (и если в закупке установлены требования к сроку годности товара), то в случае указания в заявке остаточного срока годности предлагаемого к поставке товара не соответствующего требованиям к остаточному сроку годности товара, указанным в Описании объекта закупки, в том числе в проекте контракта, комиссия по осуществлению закупок отказывает участнику закупки в допуске участия в закупке и (или) принимает решение о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки.

В случае если в техническом задании заказчиком установлены конкретные требования к диапазонным величинам, участник закупки вправе предложить к поставке товар с иными значениями, включающими указанный диапазон в соответствии с технической документацией, поставляемого товара.

В случае осуществления закупок лекарственных средств и (или) медицинских изделий, при представлении участником закупки в составе заявки на участие в закупке регистрационного удостоверения в неактуальной редакции, в неполном объеме или без приложения, представление скан-копии регистрационного удостоверения в нечитаемом виде или при отсутствии (невозможности распознавания) определенных его реквизитов) и при наличии в соответствующем Государственном реестре сведений о регистрации лекарственного средства (медицинского изделия), указанного в представленном регистрационном удостоверении и соответствующего требованиям Технического задания, комиссия по осуществлению закупок вправе принять решение о соответствии/несоответствии на основании информации, содержащейся в государственном реестре.

В случае осуществления закупок лекарственных средств комиссия по осуществлению закупки вправе принять решение о соответствии лекарственной формы, указанной в заявке участника, требованиям, указанным в описании объекта закупки на основании информации о взаимозаменяемости, содержащейся в перечне взаимозаменяемых лекарственных препаратов для медицинского применения, размещенном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию лекарственных препаратов для медицинского применения, на своем официальном сайте в сети «Интернет» в соответствии с ч.8 ст.27.1 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

В случае если в п.16.1 документации о закупке установлено требование предоставления лицензии или иного документа, подтверждающего соответствие участника закупки требованиям законодательства и лицензируемые виды деятельности не являются самостоятельным объектом закупки, а согласно условиям проекта контракта исполнитель (подрядчик) вправе привлечь к исполнению контракта иных лиц (соисполнителей, субподрядчиков), участник закупки, не имеющий указанного документа, но намеревающийся исполнять лицензируемый вид деятельности (иную деятельность, право на выполнение которых требуется подтвердить) с привлечением соисполнителей (субподрядчиков), должен предоставить в составе заявки указанный документ, выданный на имя соисполнителя (субподрядчика), с которым участник закупки заключил или намерен заключить договор соисполнительства (субподряда).
Документами, подтверждающими наличие у участника лицензии является либо выписка из реестра лицензий, либо копия акта лицензирующего органа о принятом решении либо иной документ, содержащий сведения, обеспечивающие возможность подтверждения наличия соответствующей записи в реестре лицензий. При этом в указанном ином документе должны быть указаны в том числе номер реестровой записи в реестре лицензий и ссылка на официальный сайт в сети Интернет (или адрес сайта) лицензирующего органа, на котором размещен реестр выданных лицензий, в котором содержится соответствующая запись. В случае отсутствия данной информации в указанном документе и отсутствием в связи с этим у комиссии по осуществлению закупки возможности осуществления проверки наличия сведений об участники закупки в реестре лицензий, комиссия по осуществлению закупки вправе признать заявку такого участника несоответствующей требованиям извещения об осуществлении закупки.

При осуществлении закупки медицинского изделия, участник закупки должен предоставить в составе заявки один из указанных ниже документов или сведений в отношении каждого предложенного к поставке медицинского изделия (в случае если данный документ указан в п.16.2 настоящей документации о закупке):

-копию регистрационного удостоверения;

-выписку из Государственного реестра медицинских изделий, выданную Росздравнадзором в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 30.09.2021 № 1650;

- сведения о номере регистрационного удостоверения;

- копию документа, выданного в соответствии с законодательством страны происхождения, подтверждающего регистрацию медицинского изделия в установленном порядке в стране-производителе, с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке (для МИ, указанных в ПП РФ №430).

-номер реестровой записи в Государственном реестре медицинских изделий.

При этом в случае закупки принадлежности к медицинскому изделию, участник закупки вправе представить в составе заявки регистрационное удостоверение на медицинское изделие, принадлежностью которого является объект закупки.

При несоблюдении указанных требований комиссия по осуществлению закупок отказывает участнику закупки в допуске участия в закупке и (или) принимает решение о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки.