Тендер - Поставка хозяйственных товаров №283622421

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть21 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Саратовская облМесто поставки (адрес):412484, Российская Федерация, Саратовская обл., Калининский р-н, г. Калининск, ул. Советская, 22, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 08.11.2024 по 12.11.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:08.11.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):12.11.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с документацией о закупке
Подведение итоговМесто подведения итогов:412484, Российская Федерация, Саратовская обл., Калининский р-н, г. Калининск, ул. Советская, 22, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00Дата подведения итогов:13.11.2024Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке ИЗВЕЩЕНИЕ_об_осуществлении_закупки_малого_объема_у_СМСП ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУ СО КЦСОН

Калининского района

________________А.С.Горбатюк

________________ г.

Извещение

об осуществлении закупки,

участниками которого могут являться только субъектами малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку хозяйственных товаров для нужд ГАУ СО КЦСОН Калининского района

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора_(приложение_№_2_к_извещению) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 2 к извещению

об осуществлении закупки

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ____

поставки товара

г. Калининск «____»____________ 2024 г.

Государственное автономное учреждение Саратовской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Калининского района", в лице _____________, действующего на основании ________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ________________________, в лице __________, действующего на основании _________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора

Поставщик обязуется поставить Заказчику хозяйственные товары для нужд ГАУ СО КЦСОН Калининского района (далее – Товар) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

Наименование, технические характеристики, количество и цена Товара

определяются в Спецификации (Приложение к Договору).

1.3. Заказчик обязуется обеспечить приемку и своевременную оплату поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2. Общие положения Договора

2.1. Требования к Товару:

2.1.1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям, предъявляемым действующим законодательством Российской Федерации и спецификацией.

2.1.2. Товар должен быть поставлен новый, в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. Товар передается Заказчику с необходимыми документами к нему (товарные накладные (универсальный передаточный документ); счета-фактуры; документы, подтверждающие качество товара, и иные документы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации).

2.1.3. Товар должен быть поставлен в упаковке, обеспечивающей защиту его от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения.

2.1.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.

2.2. Срок поставки Товара: 10 (десять) рабочих дней со дня подписания сторонами Договора.

2.3. Место поставки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Саратовская обл., г. Калининск, ул. Советская, д. 22, ГАУ СО КЦСОН Калининского района.

2.4. Поставка Товара осуществляется за счет средств и транспортом Поставщика, с условием погрузки и отгрузки Товара силами Поставщика.

2.5. Товар, не соответствующий требованиям настоящего Договора, в том числе недоброкачественный (бракованный), подлежит замене в течение одного дня с момента обнаружения недоброкачественного Товара в ходе приёмки Товара.

3. Цена Договора и порядок оплаты

3.1. Цена Договора составляет _________ (_______________) рублей ___ коп., в том числе НДС __________ (_______________) рублей ___ коп. (в случае, если Поставщик является плательщиком НДС. Если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, слова «включая НДС» и последующие слова (цифры) заменяются словами «НДС не облагается»).

3.2. Цена Договора включает в себя: стоимость поставляемого Товара, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

3.3. Оплата Товара осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика платежным поручением в течение 7 (семи) рабочих дней с момента поставки товара, после подписания Сторонами товарной накладной (универсального передаточного документа), на основании выставленного Поставщиком счета (счета-фактуры).

3.4. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.5. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком за счет средств от приносящей доход деятельности.

4. Порядок приема-передачи исполнения обязательств

4.1. Приемка Товара осуществляется на основании товарной накладной (универсального передаточного документа).

Для проверки поставляемого Товара в части его соответствия условиям Договора Заказчик перед подписанием товарной накладной (универсального передаточного документа), проводит экспертизу в присутствии представителя Поставщика.

Экспертиза поставленного Товара проводится Заказчиком своими силами.

4.2. Экспертиза поставленного Товара осуществляется лицом, ответственным за приемку и проведение экспертизы предоставленных Поставщиком результатов (далее – ответственное лицо), назначенным приказом Заказчика. Ответственное лицо при проведении экспертизы руководствуется Порядком приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, отдельных этапов исполнения договора по договорам ГАУ СО КЦСОН Калининского района, утвержденным приказом Заказчика (далее – Порядок приемки).

4.3. Ответственное лицо в течение 1 (одного) рабочего дня с момента фактической поставки Товара и получения подписанной Поставщиком товарной накладной (универсального передаточного документа):

- проверяет соответствие поставленного Товара требованиям, предусмотренным договором, техническим заданием;

- проводит анализ документов, подтверждающих факт поставки Товара на предмет соответствия наименования, количества Товара, комплектности, ассортимента, указанных в первичных документах, условиям Договора и фактически предоставленному на экспертизу Товара;

- проводит анализ предоставленных документов на предмет соблюдения сроков поставки Товара, предусмотренных Договором;

- проверяет документы, подтверждающие качество товара;

- осуществляет иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия поставленного Товара.

При необходимости ответственное лицо запрашивает у Поставщика недостающие отчетные документы, а также получает разъяснения по предоставленным документам.

4.4. Результаты проведения экспертизы Товара, в части его соответствия условиям Договора оформляются ответственным лицом путем совершения им на товарной накладной (универсальном передаточном документе), соответствующей надписи, предусмотренной Порядком приемки.

В случае положительного заключения по результатам проведения экспертизы Заказчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения подписанной Поставщиком товарной накладной (универсального передаточного документа) подписать товарную накладную (универсальный передаточный документ), со своей стороны и возвратить экземпляр Поставщику.

В случае выявления при экспертизе недостатков поставленного Товара Заказчик направляет Поставщику мотивированный отказ от подписания товарной накладной (универсального передаточного документа). Поставщик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить за свой счет замечания (недостатки) в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе.

4.5. Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами товарной накладной (универсального передаточного документа). Обязательства Поставщика по настоящему Договору считаются исполненными с момента поставки Товара.

5. Права и обязанности Заказчика

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с требованиями настоящего Договора, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленной сопроводительной документации на Товар и документации, подтверждающей исполнение обязательств.

5.1.3. Проверить экспертизу поставленного Товара на предмет его соответствия условиям настоящего Договора.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки Товара или приемки исполненных обязательств.

5.2.2. Принять и оплатить Товар в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

6. Права и обязанности Поставщика

6.1. Поставщик вправе:

6.1.1. Требовать оплаты поставленного Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.1.2. Присутствовать при приемке Заказчиком поставленного Товара, в том числе при проведении экспертизы Товара.

6.1.3. Требовать подписания Заказчиком товарной накладной (универсального передаточного документа) после исполнения всех взятых на себя обязательств.

6.2. Поставщик обязан:

6.2.1. Надлежащим образом поставить Товар и представить Заказчику документацию, подтверждающую исполнение обязательств по Договору.

6.2.2. По требованию Заказчика своими силами и за свой счет устранить выявленные при приемке недостатки Товара, а при невозможности устранить недостатки - произвести замену Товара ненадлежащего качества в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

7.2. В случае нарушения сроков поставки Товара, Заказчик имеет право потребовать уплату Поставщиком неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1 % от цены Договора, за каждый день просрочки.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по Договору, Поставщик имеет право потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Банка России (ставки рефинансирования Банка России) от не уплаченной в срок суммы.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

7.4. Уплата неустойки (пени), предусмотренной Договором, не освобождает виновную (нарушившую условия Договора) сторону от необходимости исполнения обязательств в полном объеме.

7.5. Условия освобождения Сторон от ответственности:

7.5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

7.5.2. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров.

8.2. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в арбитражный суд.

9. Срок действия Договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 31 декабря 2024 года.

9.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или в соответствии с решением суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

10. Заключительные положения

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.4. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

- Спецификация (Приложение).

11. Адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

МП МП

Приложение

к договору поставки товара

от « » ____________ 2024 г. № ____

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого стоимость товара: __________ (___________________________) руб. ___ коп., в том числе НДС __% - __________ (_____________________________) руб. ___ коп., (в случае, если Поставщик является плательщиком НДС. Если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, слова «включая НДС» и последующие слова (цифры) заменяются словами «НДС не облагается»).

Заказчик: Поставщик:

ГАУ СО КЦСОН Калининского района __________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

МП МП

Обоснование_НМЦ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУ СО КЦСОН Калининского района

А.С. Горбатюк

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Предмет договора: Поставка хозяйственных товаров для нужд ГАУ СО КЦСОН Калининского района.

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора: метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

- Посмотреть таблицу с данными

Начальная (максимальная) цена договора*▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сорок тысяч шестьсот восемьдесят один) руб. 06 коп.

*Расчет начальной (максимальной) цены договора, определяемой методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), производится по формуле:

где

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество источников ценовой информации, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

Ц i - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i.

Анализ рынка провел: В.В.Сигачева

Техническое_задание_(приложение_№_1_к_извещению) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУ СО КЦСОН

Калининского района

___________А.С.Горбатюк

______________________2024 г

Приложение № 1 к извещению

об осуществлении закупки

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: Поставка хозяйственных товаров для нужд ГАУ СО КЦСОН Калининского района.

Место поставки товара: Российская Федерация, Саратовская область, г. Калининск, ул. Советская, д.22, ГАУ СО КЦСОН Калининского района.

Срок поставки товара: 10 (десять) рабочих дней со дня подписания сторонами договора.

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы (услуги):

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к товару:

Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

Товар должен быть поставлен в упаковке, обеспечивающей защиту его от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения.

Поставка осуществляется за счет средств поставщика, с использованием транспорта поставщика, в условиях, полностью исключающих возможность порчи и загрязнения товара. Поставщик обязан осуществить погрузку и отгрузку товара своими силами и за свой счет.

Товар передается Заказчику с необходимыми документами к нему (товарные накладные (универсальный передаточный акт); счета (счета-фактуры); сертификаты соответствия и иные документы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации).