Тендер - Поставка хозяйственных товаров №295904142

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

1._ПРИЛОЖЕНИЕ_№_1_Описание_объекта_закупки

Техническое задание

на поставку хозяйственных товаров для нужд

Главного управления МЧС России по Саратовской области

1. Наименование поставки: Поставка хозтоваров для нужд Главного управления МЧС России по Саратовской области.

2. Технические характеристики и количество поставляемого Товара:

- Посмотреть таблицу с данными

3. Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению:

3.1. В ходе исполнения Контракта Поставщик выполняет (оказывает) следующие сопутствующие работы и услуги:

3.1.1. Доставка Товара по адресу Заказчика;

3.1.2. Погрузочно-разгрузочные работы с подъемом Товара, без причинения вреда имуществу Заказчика.

3.1.3. Указанные услуги и работы предоставляются и оказываются единовременно, в день поставки.

Цена Контракта включает в себя стоимость товара, все установленные законодательством Российской Федерации налоги, сборы и обязательные платежи. Стоимость тары (за исключением возвратной), упаковки, страховые сборы, погрузочно-разгрузочные работы, транспортные расходы и другие возможные накладные расходы осуществляются Поставщиком за свой счет.

4. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Саратовская область,
г. Саратов, ул. Московская, д. 66, 3 этаж, 31 кабинет.

5. Срок поставки: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Контракта.

6. Требования к безопасности Товара: Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, ГОСТ, ТУ завода-изготовителя, действующим на момент поставки Товара.

7. Требования к объему предоставляемых гарантий качества на Товар, к гарантийному обслуживанию Товара: Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара в течение всего срока годности, установленного на Товар, при условии соблюдения заказчиком условий хранения (соблюдение температурного режима и т. д.).

Требования к качеству Товара устанавливаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Требования к гарантийному сроку на Товар: Гарантийный срок на поставляемый по Контракту Товар должен быть не менее 6 месяцев со дня подписания документа о приемке Товара.

Датой передачи Товара Заказчику считается дата поставки Товара и подписания представителями Сторон акта приема-передачи, товарных накладных на поставленный Товар.

9. К контракту применяется:

Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения.

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 09.04.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000027

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, обл Саратовская, г.о. город Саратов, г Саратов, ул Московская, д. 66, Место доставки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Саратовская область, г. Саратов, ул. Московская, д. 66, 3 этаж, 31 кабинет.

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 17095.18 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875. - Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

9.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Способами обеспечения исполнения Контракта являются независимая гарантия, соответствующая требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. В случае если цена контракта снижена на двадцать пять и более процентов, контракт заключается только после предоставления участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта указанный в документации о проведении аукциона, либо информации, подтверждающей добросовестность участника на дату подачи заявки в соответствии с ч. 3 ст. 37 Федерального закона № 44-ФЗ.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"ОТДЕЛЕНИЕ САРАТОВ БАНКА РОССИИ// УФК по Саратовской области г. Саратов

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

Требования к гарантии производителя товара

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги

Гарантийный срок на Товар должен быть не менее 6 месяцев со дня подписания документа о приемке Товара.

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 2. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2_Обоснование НМЦК

Проект контракта

1 3. ПРИЛОЖЕНИЕ № 3_Проект ГК

Описание объекта закупки

1 1. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1_Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 5. ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 «Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по ее заполнению»

Дополнительная информация и документы

1 4. ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 «Информационная карта электронного аукциона»

Документация_1 - Посмотреть таблицу с данными4._ПРИЛОЖЕНИЕ_№_4_«Информационная_карта_электронного_аукциона» ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к извещению открытого электронного аукциона Информационная карта открытого электронного аукциона - Посмотреть таблицу с данными2._ПРИЛОЖЕНИЕ_№_2_Обоснование_НМЦК - Посмотреть таблицу с данными3._ПРИЛОЖЕНИЕ_№_3_Проект_ГК ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №___________

на поставку хозяйственных товаров для нужд

Главного управления МЧС России по Саратовской области

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Саратов «__»_______2025г.

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Саратовской области (Главное управление МЧС России по Саратовской области), именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице исполняющего обязанности начальника Главного управления МЧС России по Саратовской области Костюка Алексея Васильевича, действующего на основании Приказа МЧС России от 12.03.2025г. № 98-НС, с одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", на основании результата размещения заказа путем проведения запроса котировок в электронном виде (протокол № _____от_____), заключили настоящий Государственный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется в установленный Контрактом срок поставить хозтовары для нужд Главного управления МЧС России по Саратовской области (далее - Товар), в соответствии с условиями Контракта и Технического задания (Приложение № 2 к настоящему Контракту, которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта); по наименованию и стоимости, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту, которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта).

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.3. Предметом поставки являются хозтовары для нужд Главного управления МЧС России по Саратовской области, согласно Техническому заданию (Приложение № 2 к Контракту).

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

2.1. Срок поставки Товара: 10 (десять) рабочих дней с даты подписания Контракта.

2.2. Место доставки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Саратовская область,
г. Саратов, ул. Московская, д. 66, 3 этаж, 31 кабинет.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА

3.1. Цена Контракта составляет _______(_________) рублей ___ копеек, в том числе НДС - ____________ (______________) рублей ______копеек / без НДС.

Если Контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма подлежащая уплате уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.2. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, все установленные законодательством Российской Федерации налоги, сборы и другие обязательные платежи, компенсацию издержек и вознаграждение Поставщика. Стоимость тары (за исключением возвратной), упаковки, страховые сборы, погрузо-разгрузочные работы, подъем на этаж, транспортные расходы и другие возможные накладные расходы, осуществляются Поставщиком за свой счет.

3.3. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Контрактом.

3.4. Расчеты за поставленный Товар производятся за счет средств федерального бюджета в российских рублях в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расходов.

3.5. Оплата поставленного Товара производится на основании документа о приемке безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком, оформленных надлежащим образом, документов: товарной (товарно-транспортной) накладной, акта приема-передачи товара и (или) универсального передаточного документа (далее – УПД).

Оформление и обмен документов о приемке Товара (в том числе корректирующие документы к ним) осуществляется в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИСЗ).

3.6. Обязательства Заказчика по оплате поставленного Товара считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

3.7. При изменении реквизитов Поставщика, указанных в Контракте, Поставщик извещает Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней официальным документом, подписанным руководителем и главным бухгалтером, заверенным печатью. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

3.8. Выставляемые Заказчику платежные документы в обязательном порядке должны содержать ссылки на первичные документы, а также документы, подтверждающие выполнение обязательств Поставщика.

3.9. Заказчик вправе произвести полный отказ от оплаты за расходы, не предусмотренные Контрактом.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу, указанному в п. 2.2 Контракта, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Контракта

4.2. Поставщик не менее чем за 1(один) рабочий день до осуществления поставки Товара, письменно уведомляет Заказчика о дате поставки Товара в место доставки.

4.3. Поставщик обязан в момент поставки Товара представить Заказчику: документы о приемке Товара (в электронной форме), товарные (товарно-транспортные) накладные, счета (счета-фактуры) и (или) УПД.

4.4. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и документов об оценке соответствия, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида Товара, а также иных документов, подтверждающих качество Товара.

4.5. В день поставки Товара в место доставки (указанное в п. 2.2 Контракта), но не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем поставки Товара, Поставщик формирует с использованием ЕИСЗ, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в ЕИСЗ документ о приемке, который должен содержать информацию, предусмотренную Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

К документу о приемке прилагаются документы (указанные в Приложении № 2 к Контракту), которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

4.6. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик, поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

4.7. По решению Заказчика для приемки Товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. Комиссионная приемка проводится в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Контрактом.

4.8. Для проверки представленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов (далее – Экспертиза), предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.9. Если по результатам Экспертизы установлены нарушения требований Контракта, препятствующие приемке поставленного Товара, Заказчик направляет Поставщику мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа, в порядке, предусмотренном п. 4.10 Контракта.

4.10. Не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня поступления документа о приемке Заказчик подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии), и размещает в ЕИСЗ документ о приемке. Либо формирует с использованием ЕИСЗ, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии), и размещает в ЕИСЗ мотивированный отказ от подписания документа о приемке.

4.11. В случае получения в соответствии с пунктом 4.9 Контракта, мотивированного отказа от подписания документа о приемке поставленного Товара, Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе в течение 5 (пяти) рабочих дней, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном разделом 4 Контракта и ст. 94 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

4.12. Датой приемки Товара считается дата подписания акта приема-передачи товара в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИСЗ Заказчиком.

4.13. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с разделом 4 Контракта, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Сторон, и размещения в ЕИСЗ исправленного документа о приемке.

4.14. Товар считается переданным Поставщиком Заказчику с момента подписания: документа о приемке Товара, товарной (товарно-транспортной) накладной.

4.15. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

5.1. Поставщик вправе:

5.1.1. Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом;

5.1.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара;

5.1.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;

5.1.4. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 8 Контракта.

5.2. Поставщик обязан:

5.2.1. Поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом;

5.2.2. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

5.2.3. Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам) сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом;

5.2.4. Обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков (в том числе недопоставку) Товара или осуществить его соответствующую замену (допоставку) в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

5.3. Заказчик вправе:

5.3.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом;

5.3.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;

5.3.3. Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

5.3.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

5.4. Заказчик обязуется:

5.4.1. Принять поставленный Товар в соответствии с условиями Контракта;

5.4.2. Обеспечить оплату надлежащим образом поставленного и принятого Товара, в соответствии с Контрактом;

5.4.3. Сообщать Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе приемки Товара;

5.4.4. Провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям Контракта, в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

5.4.5. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 8 Контракта.

6. ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО ТОВАРА

6.1. Поставщик гарантирует Заказчику качество и безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду Товара законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6.2. Гарантийный срок на Товар должен быть не менее 6 месяцев со дня подписания документа о приемке Товара. Если в гарантийный период качества Товара, обнаружатся недостатки или дефекты (скрытые недостатки и (или) дефекты), то Поставщик обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков (дефектов).

6.3. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным, не бывшим в употреблении, не являться выставочным образцом.

6.4. Товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами и работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и (или) Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации поставляемого Товара.

6.5. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

6.6. Требования к гарантии качества на Товар, к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию Товара, к расходам на эксплуатацию Товара указаны в Техническом задании (Приложение № 2 к Контракту).

6.7. При использовании Товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Товара не должно причинять вред имуществу потребителя.

6.8. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, дефектов Товара Заказчик обязан сообщить об этом Поставщику письменно или по факсу. Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения сообщения за свой счет произвести замену некачественного Товара.

6.9. Срок гарантии качества на поставленный Товар устанавливается в соответствии со сроками, установленными заводами-изготовителями, но не менее 6 месяцев с момента приемки Товара.

7. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА

7.1. Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой и использованием Товара.

7.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц возмещаются Поставщиком в полном объеме.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

8.2. За просрочку исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, Поставщик уплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1 000,00 (одна тысяча) рублей, если цена Контракта не превышает▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (трех миллионов) рублей;

б) 5 000,00 (пять тысяч) рублей, если цена Контракта составляет от▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (трех миллионов) рублей до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0,00 (пятидесяти миллионов) рублей (включительно).

8.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование (претензию) об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Контрактом, срока исполнения обязательства.

8.8. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, в размере

1 000,00 (одна тысяча) рублей.

8.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.10. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту, Поставщик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.11. Выплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по Контракту, не освобождает, нарушившую условия Контракта, Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Существенные условия Контракта не могут изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

9.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

9.4. Изменения по соглашению Сторон возможно в следующих случаях:

9.4.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта;

9.4.2. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении, предусмотренного Контрактом, количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара.

9.4.3. В случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

9.5. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, либо в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

9.6. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон, Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения Контракта обязательствам.

9.7. Контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Заказчика в случае существенного нарушения Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе:

- нарушения сроков поставки Товара (если просрочка исполнения обязательств по Контракту со стороны Поставщика превысит 10 (десять) календарных дней);

- Поставщик не представил отчетные документы, предусмотренные Контрактом;

- при неоднократной (два и более раза) поставке Товара ненадлежащего качества либо с недостатками, которые не могут быть устранены Поставщиком в приемлемый для Заказчика срок.

9.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем поставщика.

9.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.10. При расторжении Контракта Заказчик оплачивает только фактически поставленный Товар Поставщиком на дату расторжения Контракта.

9.11. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия с приложением документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы.

10.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 Контракта, будут длиться более 7 (семи) календарных дней с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения Контракта без возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется на весь срок поставки Товара и составляет _________(___________) рублей ___ копеек, что составляет 9 % от цены Контракта. Обеспечение исполнения представляется Поставщиком по его выбору в виде независимой гарантии или путем внесения денежных средств на счет Заказчика до заключения Контракта:

Главное управление МЧС России по Саратовской области

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер казначейского счета▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК ТОФК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер единого казначейского счета

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОТДЕЛЕНИЕ САРАТОВ БАНКА РОССИИ// УФК по Саратовской области г. Саратов

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6886

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,г. Саратов, пл. Соборная,7

л/с.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв УФК по Саратовской области

Код НПА 0002 (в реквизитах указать, что код для обеспечения ГК)

Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

11.2. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных Контрактом, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщик своих обязательств по Контракту.

11.3. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или внесением денежных средств на указанный в п.11.1 Контракта счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно.

Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.4. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 11.7 и 11.8 Контракта, возвращаются Поставщику в срок 15 (пятнадцать) календарных дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Поставщиком).

11.5. Независимая гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна содержать условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

11.6. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 11.7 и 11.8 Контракта.

11.7. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по поставке Товара выполнению Работ или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - реестр контрактов). Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Поставщика ему возвращаются Заказчиком в установленный пунктом 11.4 Контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов.

11.8. Предусмотренное пунктом 11.6 Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с разделом 6 Контракта, а также приемки Заказчиком поставленного Товара. Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7.3 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 11.7 и 11.8 Контракта.

11.10. Уменьшение в соответствии с пунктом 11.6 Контракта размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной 11.7 Контракта информации в реестр Контрактов.

11.11. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 11.6 и 11.9 Контракта возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

11.12. В случае если цена контракта снижена на двадцать пять и более процентов, контракт заключается только после предоставления участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта указанный в документации о проведении аукциона, либо информации, подтверждающей добросовестность участника на дату подачи заявки в соответствии с ч. 3 ст. 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.13. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

11.14. Положения настоящего раздела Контракта не применяются в случае заключения Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

12.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 01.12.2025 г.

12.2. Окончание срока действия настоящего Контракта: не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Контракту (в том числе гарантийных обязательств Поставщика) и не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий.

13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

13.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения Контракта, были урегулированы путем переговоров.

13.2. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком или Заказчиком условий Контракта, такой обмен осуществляется с использованием ЕИСЗ путем направления электронных уведомлений (требований, претензий). Такие уведомления (требования, претензии) формируются в личных кабинетах Сторон с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Поставщика, и размещаются в ЕИСЗ без размещения на официальном сайте.

Сторона, к которой адресовано данное уведомление (требование, претензия), должна дать ответ по существу уведомления (требования, претензии) в срок не позднее 10 рабочих дней (если иной срок не указан в требовании (претензии)).

13.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Саратовской области.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

14.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, а также в случае реорганизации она обязана в течение 5 дней письменно известить об этом другую Сторону.

14.3. Любые изменения, дополнения и приложения к Контракту, выполненные в письменной форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.

14.4. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф, электронная почта), направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

14.5. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта, и ставших им известными в ходе исполнения Контракта

Любой ущерб, вызванный нарушением конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.6. В том случае, если конфиденциальная информация передается в письменном виде или на ином материальном носителе, Сторона обязана пометить передаваемую информацию реквизитами, позволяющими идентифицировать ее как конфиденциальную.

14.7. Для мониторинга исполнения Контракта и информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения Контракта Стороны предоставляют друг другу информацию об ответственных лицах.

14.8. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.9. К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Спецификация;

Приложение № 2 - Техническое задание.

15. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Государственному контракту

№ _______________________

от «___»____________2025г.

Спецификация

на поставку хозяйственных товаров для нужд

Главного управления МЧС России по Саратовской области

- Посмотреть таблицу с данными

Цена настоящего Контракта составляет _______ (___________) рублей ____ копеек, в том числе НДС - _______(___________) рублей ____копеек /без НДС.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Государственному контракту

№_______________________

от «__»_______________2025г.

Техническое задание

на поставку хозяйственных товаров для нужд

Главного управления МЧС России по Саратовской области

1. Наименование поставки: Поставка хозтоваров для нужд Главного управления МЧС России по Саратовской области.

2. Технические характеристики и количество поставляемого Товара:

- Посмотреть таблицу с данными

3. Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению:

3.1. В ходе исполнения Контракта Поставщик выполняет (оказывает) следующие сопутствующие работы и услуги:

3.1.1. Доставка Товара по адресу Заказчика;

3.1.2. Погрузочно-разгрузочные работы с подъемом Товара, без причинения вреда имуществу Заказчика.

3.1.3. Указанные услуги и работы предоставляются и оказываются единовременно, в день поставки.

Цена Контракта включает в себя стоимость товара, все установленные законодательством Российской Федерации налоги, сборы и обязательные платежи. Стоимость тары (за исключением возвратной), упаковки, страховые сборы, погрузочно-разгрузочные работы, транспортные расходы и другие возможные накладные расходы осуществляются Поставщиком за свой счет.

4. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Саратовская область,
г. Саратов, ул. Московская, д. 66, 3 этаж, 31 кабинет.

5. Срок поставки: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Контракта.

6. Требования к безопасности Товара: Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, ГОСТ, ТУ завода-изготовителя, действующим на момент поставки Товара.

7. Требования к объему предоставляемых гарантий качества на Товар, к гарантийному обслуживанию Товара: Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара в течение всего срока годности, установленного на Товар, при условии соблюдения заказчиком условий хранения (соблюдение температурного режима и т. д.).

Требования к качеству Товара устанавливаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Требования к гарантийному сроку на Товар: Гарантийный срок на поставляемый по Контракту Товар должен быть не менее 6 месяцев со дня подписания документа о приемке Товара.

Датой передачи Товара Заказчику считается дата поставки Товара и подписания представителями Сторон акта приема-передачи, товарных накладных на поставленный Товар.

9. К контракту применяется:

Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения.

- Посмотреть таблицу с данными