Тендер - Поставка хозяйственных товаров №289803007

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Договор_поставка_хозяйственных_товаров_испр.юр_(1).doc
• расчет_и_обоснование_цены_хозтовары_(1)[2].doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть07 Просмотр сведений о закупке «Поставка хозяйственных товаров для нужд СПб ГБУДПО «ИКП»» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8400

Обоснование заключения контракта:

Обоснование заключения контракта: Пункт 4 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Вид продукции: Товар

Объект закупки: Поставка хозяйственных товаров для нужд СПб ГБУДПО «ИКП»

Описание объекта закупки: в соответствии с Договором

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.12

Дата размещения закупки: 30.01.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:21

Срок завершения подачи оферт: 31.01.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:18

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: в течение 10 (дести) рабочих дней с момента заключения Договора.

Срок исполнения контракта: 31.03.2025

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д.8, лит. А, пом. 12-Н; Санкт-Петербург, Литейный пр., д.36, лит. А, пом. 12-Н.

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Код целевой статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, код вида расходов 244, (Субсидии государственным учреждениям дополнительного профессионального образования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,12 руб.)

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: не установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: в соответствии с Договором

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с Договором

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с Договором

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с Договором

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ИНСТИТУТ КУЛЬТУРНЫХ ПРОГРАММ"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, УЛ. РУБИНШТЕЙНА, Д. 8/ЛИТЕР А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург г.,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Санкт-Петербург г., Центральный, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Рубинштейна, 8, лит. А, 12-Н, муниципальный округ Владимирский округ, ул. Рубинштейна, д.8, лит. А, пом. 12-Н

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6676

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Гребеш

Имя Виктория

Отчество Андреевна

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

Приложение_3_к_Договору_Акт_приемки_товаров,_работ,_услуг_по_форме_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с данными ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

«Расчет и обоснование начальной (максимальной) цены Договора»

Для определения начальной максимальной цены контракта был проведен расчет:

- Посредством применения нормативного метода (на основании Распоряжения Комитета по культуре Санкт-Петербурга от 22.10.2021 № 1276 о внесении изменений в распоряжение Комитета по культуре Санкт-Петербурга от 01.07.2016 № 298 «Об утверждении Перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг», размещенного на сайте Комитета по культуре Санкт-Петербурга») (далее – Распоряжение Комитета по культуре Санкт-Петербурга);

- Особенности, предусмотренные пп. «в» п. 7 ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 (далее – Постановление) не применяются к данному расчету и обоснованию начальной максимальной цены договора, на основании пп. «г» п. 7 Постановления, согласно которому осуществляется закупка товаров, при которой начальная (максимальная) цена контракта (начальная (максимальная) цена договора) или цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (цена, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) договора), не превышает 1 млн. рублей и при этом ни одна из использованных при определении таких цен цена единицы товара не превышает 5 тыс. рублей.

- Посмотреть таблицу с данными

В результате анализа полученных данных была определена стоимость▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 12 копеек (Двести семьдесят две тысячи четыреста восемьдесят шесть рублей 12 копеек), в том числе НДС (20%)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 35 копеек (Сорок пять тысяч четыреста четырнадцать рублей 35 копеек), как минимальная из полученных, для расчета начальной (максимальной) цены Договора.

В соответствии с п.3.20 методических рекомендаций в целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦК в соответствии с настоящим разделом, рекомендуется определять коэффициент вариации. Коэффициент вариации цены определяется по следующей формуле:

,

где:

V – коэффициент вариации;

- среднее квадратичное отклонение;

• - цена единицы Товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;
• - средняя арифметическая величина цены единицы Товара, работы, услуги;

n - количество значений, используемых в расчете.

В соответствии с п.3.21 методических рекомендаций НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по формуле:

,

где:

- НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - количество (объем) закупаемого Товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

- - цена единицы Товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен Товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках Товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок Товаров, выполнения работ, оказания услуг

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР №

Санкт-Петербург « » 2025 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт культурных программ» (СПб ГБУДПО «ИКП»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Гаазе Ольги Витальевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, действующего на основании _______, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По Договору Поставщик обязуется в установленный срок осуществить поставку Заказчику хозяйственных товаров для нужд СПб ГБУДПО «ИКП» (далее – товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар.

1.2. Наименование, количество, технические характеристики, комплектность, ассортимент, и другие сведения о товаре указаны в Спецификации, являющейся приложением № 1 к Договору и в Расчете стоимости договора, являющемся приложением № 2 к Договору.

1.3. Сроки поставки: в течение 10 (дести) рабочих дней с момента заключения Договора.

1.4. Поставка считается выполненной после подписания Сторонами Акта приемки товара по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Приложение № 3 к Договору), установленный в порядке и на условиях, определенных в приказе Минфина от 15.04.2021 № 61н (далее – Акт по ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) и товарной накладной.

1.5. ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. По окончании поставки товара организовать и осуществить его приемку.

2.1.2. Провести экспертизу для проверки поставленного товара, в части его соответствия условиям Договора.

2.1.3. Оплатить поставленный Поставщиком товар на условиях Договора.

2.1.4. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора известить об этом Исполнителя в соответствии с положениями статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

2.2. Поставщик обязан:

2.2.1. Поставить Заказчику качественный товар в соответствии с условиями Договора и Спецификацией, в полном объеме, в срок, указанный в п. 1.3 Договора.

2.2.2. Произвести доставку и выгрузку товара непосредственно по адресу Заказчика, указанному в Договоре, своими силами и за свой счет.

2.2.3. При выявлении недопоставки товара восполнить недопоставленное количество товара в течение дня, следующего за днем обнаружения недопоставки товара.

2.2.4. Заменить товар ненадлежащего качества своими силами и за свой счет в срок, указанный Заказчиком.

2.2.5. Передать Заказчику одновременно с товаром сопроводительные документы или их заверенные надлежащим образом копии, подтверждающее соответствие товара обязательным требованиям, установленным правовыми актами и предъявляемым к товару, в том числе сертификаты (декларации) соответствия, удостоверения качества и безопасности, гарантийный талон, заключения уполномоченных органов, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. В случае отсутствия информации о составе (характеристиках) товара на его упаковке, Поставщик обязан передать Заказчику спецификацию (сертификат и т.п.), заверенную производителем, с информацией о составе (характеристиках) товара.

2.2.6. Немедленно письменно информировать Заказчика об обнаружении не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые создают невозможность поставки товара в срок.

2.2.7. Соблюдать установленные правила пропускного режима и правила внутреннего распорядка, установленные в месте поставки товара.

2.2.8. Соблюдать конфиденциальность и не разглашать полученную в ходе поставки товара информацию третьим лицам.

2.2.9. Письменно заблаговременно уведомлять Заказчика в случае привлечения к поставке товара соисполнителей. К соисполнителям предъявляются требования, аналогичные требованиям, предъявляемым к Поставщику. Поставщик несет полную ответственность за действия или бездействие привлекаемых им соисполнителей.

2.2.10. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора известить об этом Заказчика в соответствии с положениями статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

2.3. Заказчик вправе:

2.3.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств по Договору.

2.3.2. Проверять ход и качество исполнения Договора в любое удобное для Заказчика время.

2.3.3. Привлекать третью сторону для проверки качества поставленных товаров.

2.3.4. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со Спецификацией и Договором.

2.3.5. Отказаться от приемки поставленных Поставщиком товаров в случае, если указанные товары поставлены с отступлением от условий Договора.

2.3.6. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения настоящего Договора количество поставляемого товара, предусмотренного Договором, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.

2.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через десять дней со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Досрочно по согласованию с Заказчиком поставить товар.

2.4.2. Требовать оплаты по Договору в случае полного исполнения своих обязательств.

2.4.3. Требовать от Заказчика подписания документов о приемке в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Договору.

2.4.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через десять дней со дня надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Цена Договора составляет ______ рублей _____ копеек (______ рублей __ копеек), НДС (20 %)/НДС не облагается. 1

3.1.1. Цена Договора определяется согласно Приложению №2 (Расчет стоимости договора) к Договору.

3.1.2. Цена Договора включает в себя стоимость товара, расходы на перевозку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

3.2. Оплата товаров по Договору осуществляется Заказчиком за счет внебюджетных средств: средства бюджетных учреждений: код целевой статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, код вида расходов 244, («Субсидии государственным учреждениям дополнительного профессионального образования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания»), согласно плану формирования и размещения государственного заказа на 2025 год.

3.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. Изменение цены и других условий Договора, возможно только в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

3.4. Заказчик осуществляет расчеты с Поставщиком путем безналичных перечислений в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями, а при отсутствии (задержке) бюджетного финансирования – по мере его поступления, на основании подписанных Сторонами отчетных документов, указанных в пункте 3.6 Договора.

3.5. Авансирование не предусмотрено.

3.6. Оплата по Договору производится Заказчиком в безналичной форме в соответствии с представленными Поставщиком товарной накладной, счетом, счет-фактурой 2 , в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания

Акта по ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьза фактически поставленные товары.

3.7. В случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, возможны изменения по соглашению сторон Договора размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему Заказчику субсидии, ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Место поставки товаров:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д.8, лит. А, пом. 12-Н; Санкт-Петербург, Литейный пр., д.36, лит. А, пом. 12-Н.

4.2. Сроки (периоды) поставки товара: в соответствии с п.1.3. Договора

4.3. Условия поставки товара: поставка товара осуществляется в рабочее время Заказчика по предварительному письменному уведомлению, которое направляется Поставщиком с адреса электронной почты, указанного в Договоре Заказчику на адрес электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Поставщик обязан за 1 (один) рабочий день до даты поставки Товара известить Заказчика о точном времени и дате поставки.

Поставка товара включает в себя все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств. Поставка осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или с письменного согласия Заказчика техническими средствами третьих лиц за свой счет.

4.4. Отчетные документы о поставленных товаров представляются Поставщиком в соответствии с перечнем: счет, счет-фактура, товарная накладная, Акт по ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, сопроводительные документы на товары (п. 2.2.5. Договора).

5. ПОРЯДОК И СРОК ПРИЕМКИ ПОСТАВЛЕННОГО ТОВАРА В ЧАСТИ СООТВЕТСТВИЯ ИХ КОЛИЧЕСТВА, КОМПЛЕКТНОСТИ, ОБЪЕМА ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ДОГОВОРОМ, А ТАКЖЕ О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТАКОЙ ПРИЕМКИ

5.1. После доставки товара по адресу и в сроки, указанные в пунктах 1.3, 4.1 Договора, Заказчик принимает товар.

5.2. Поставщик представляет Заказчику вместе с товаром документы, предусмотренные п. 3.6. и п. 4.4 Договора.

5.3. При приемке товара Заказчик проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах по: наименованию, количеству, качеству, требованиям к маркировке, таре и упаковке. На упаковке товара производителем должна быть размещена вся необходимая информация, позволяющая идентифицировать упакованный товар. Маркировка товара и тары (упаковки) товара, должна содержать информацию о наименовании товара, наименовании изготовителя, адресе изготовителя, дате изготовления товара.

5.4. Для проверки товара, доставленного Поставщиком, в части соответствия товара условиям Договора и нормативным требованиям законодательства, Заказчик проводит экспертизу в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

5.5. Приемка товара Заказчиком производится на основании отчетных документов, и оформляется актом приема-передачи товара, подписанным Сторонами.

5.6. В случае надлежащей поставки товара по окончании приемки и подписания Сторонами акта приема-передачи товара представитель Заказчика подписывает товарную накладную.

При обнаружении Заказчиком в ходе приемки товара недостатков, Заказчик составляет мотивированный отказ в приемке товара, в котором фиксирует перечень замечаний (недостатков поставки товара) и сроки их устранения Поставщиком, и направляет его Поставщику.

Срок устранения недостатков начинает течь со дня получения Поставщиком либо его отказа (уклонения) от получения мотивированного отказа Заказчика в приемке товара.

5.7. Срок проведения Заказчиком приемки товара не позднее 10 (десяти) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем поставки, согласно условиям Договора, и представлении Поставщиком документов в соответствии с п. 5.2 Договора. Срок оформления результатов такой приемки - не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока проведения приемки товара.

5.8. Поставка товара считается оконченной после подписания Сторонами товарной накладной и акта приема-передачи товара в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5.9. Заказчик вправе отказаться принимать товар, поставка которого совершена с нарушением требований Договора.

5.10. Поставщик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.

5.11. Устранение Поставщиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной разделом 7 Договора.

5.12. Заказчик вправе отказаться от приемки товара в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Поставщиком или Заказчиком.

5.13. Право собственности на товар, риски случайной гибели или случайного повреждения/утраты товара, а также бремя его содержания переходят от Поставщика к Заказчику со дня подписания Заказчиком товарной накладной и акта приема-передачи товара.

5.14. Внесение каких-либо изменений в текст акта приема-передачи товара, товарной накладной после их подписания Сторонами не допускается.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА

6.1. Поставщик гарантирует поставку товара в таре и упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид и предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке.

6.2. Все поставляемые товары должны быть новыми, в оригинальной упаковке без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителей.

6.3. Поставщик несет ответственность за недостатки товара, обнаруженные в пределах гарантийного срока, установленного в пределах двух лет с момента подписания акта приема-передачи товара, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа товара, неправильной его эксплуатации.

6.4. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество товара не соответствует требованиям отраслевых норм и правил, с отступлениями, ухудшившими качество товара, Поставщик обязан безвозмездно устранить указанные недостатки.

6.5. Действие гарантийного срока продлевается эквивалентно времени, прошедшему со дня письменного уведомления Поставщика об обнаружении недостатков до письменного уведомления Заказчика об их устранении.

6.6. Течение гарантийного срока прерывается на все время устранения недостатков, за которые отвечает Поставщик.

7. Ответственность сторон и иные последствия нарушениЯ обязательств

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в следующих размерах:

7.2.1. За просрочку исполнения обязательства подлежит уплате пеня, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

7.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, подлежит уплате штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей.

7.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену Договора.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), подлежащих уплате, в следующих размерах:

7.3.1. За просрочку исполнения обязательства подлежит уплате пеня, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

7.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, подлежит уплате штраф в размере 10 (десять)% от цены Договора – _______ рубля ___ копеек (________ рублей ___ копеек), за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.3.3. настоящего Договора.

7.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, в том числе непредоставления документов, указанных в пункте 5.2. настоящего Договора, подлежит уплате штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей.

7.3.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.4. Поставщик несет ответственность в соответствии с условиями договора за действия соисполнителей, которых он привлек к исполнению своих обязанностей по договору.

7.5. Уплата неустоек не освобождает виновную Сторону от выполнения обязательств по договору в натуре.

7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие действия непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств) или по вине другой Стороны.

7.7. При задержке предоставления Поставщиком акта приема-передачи товара, поставке товара ненадлежащего качества и/или количества или представлении недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах, Заказчик вправе приостановить оплату доставленных Поставщиком товаров до устранения им допущенных нарушений.

7.8. Указанная в настоящем разделе неустойка взимается за каждое нарушение в отдельности.

7.9. В случае неудовлетворения Поставщиком требования Заказчика об оплате неустойки в срок, установленный в требовании, Заказчик вправе удержать соответствующий размер неустойки (штрафа, пени) из суммы оплаты по Договору.

В этом случае оплата по Договору осуществляется на основании акта приема-передачи

товара, в котором указывается: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Договора; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику.

В случае применения настоящего пункта, исполнение обязательств по перечислению неустойки (штрафа, пени) в доход бюджета Санкт-Петербурга возлагается на Заказчика (ст. 313 ГК РФ).

7.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Договора убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки.

8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Существенное изменение обстоятельств, из которых Поставщик исходил при заключении Договора, не является основанием для изменения или расторжения Поставщиком Договора.

8.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь в случае, предусмотренном законодательством РФ и, если они совершены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

8.3. Стороны предусматривают возможность изменения по соглашению сторон следующих условий Договора:

8.3.1. Снижение цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества, ассортимента и качества товара, также иных условий Договора.

8.3.2. Уменьшение или увеличение по предложению Заказчика количества поставляемых по Договору товаров не более чем на 10 % (десять процентов).

8.3.3. В случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

8.3.4. Иных условий, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

8.4. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда и в случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Договора, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

8.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке и письменно уведомить об этом Поставщика в случае существенных нарушений условий Договора, в том числе при:

8.5.1. Нарушении сроков, установленных пунктом 1.3 Договора, более чем на 3 (три) рабочих дня.

8.5.2. Нарушении срока, указанного в пункте 2.2.3 Договора.

8.5.3. Нарушении пунктов 2.2.1, 2.2.4, 2.2.5 Договора.

8.5.4. Двукратной поставке товара ненадлежащего качества и/или количества.

8.5.5. Принятии в установленном порядке решения о ликвидации Поставщика или применение арбитражным судом в отношении Поставщика процедур банкротства.

8.5.6. Административном приостановлении деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

8.5.7. Аннулировании или истечении срока действия лицензии или свидетельства саморегулируемой организации, либо наложения государственными органами в установленном порядке других ограничений, лишающих Поставщика возможности поставки.

8.6. При возникновении обстоятельств, предусмотренных пунктами 8.5.5 - 8.5.7 Договора, Поставщик обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

8.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.8. Поставщик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке и письменно уведомить об этом Заказчика, в случае если задержка оплаты поставленного Товара составляет более 30 (тридцати) дней.

8.10. В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения договора, информация о Поставщике включается в установленном законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков.

8.11. При частичном исполнении договора Поставщиком, в результате которого Заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения договора, при заключении нового договора в целях восполнения количества не поставленного товара, количество поставляемого товара должно быть уменьшено с учетом количества поставляемого товара по расторгнутому договору. При этом цена договора, заключаемого другим способом в указанных целях, должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара.

8.12. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение 10 (десяти) дней с момента надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее чем 31.03.2025.

Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия Договора, подлежат исполнению в полном объеме.

Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (землетрясение и другие природные бедствия), равно как война или военные действия, отсутствие (задержка) бюджетного финансирования, распоряжения и действия органов власти, препятствующие выполнению Договора, имевшие место после его заключения и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора, срок выполнения обязательств Сторон по Договору отодвигается на период действия этих обстоятельств.

10.2. Поставщик незамедлительно извещает Заказчика о начале и окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению Договора.

10.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства.

11. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

При исполнении своих обязательств по Договору стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по договору, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по договору;

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по договору, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. В случае ликвидации Поставщика или проведения в отношении его процедуры признания несостоятельным (банкротом), последний обязан письменно уведомить Заказчика о проведении ликвидации или проведении в отношении его процедуры признания несостоятельным (банкротом) не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о начале проведения ликвидации или введения процедуры банкротства соответственно.

12.2. В случае приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о приостановлении своей деятельности не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о приостановлении деятельности Поставщика.

12.3. В случае наложения государственными органами в установленном порядке ограничений, лишающих Поставщика возможности поставки товара, Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о таких обстоятельствах не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения данного обстоятельства.

12.4. В случае начала реорганизации Поставщика, он обязан письменно уведомить Заказчика о начале своей реорганизации не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о реорганизации Поставщика.

12.5. В случае изменения наименования, смены руководителя, изменения юридического адреса и адреса места нахождения (почтового адреса), иных реквизитов, контактных номеров телефонов (факсов), Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о таких изменениях не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня изменения.

12.6. Перемена Поставщика не допускается за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.7. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

12.8. Стороны разрешают возникшие споры и разногласия путем переговоров.

12.9. В случае недостижения согласия в результате переговоров указанные разногласия и спорные вопросы разрешаются в соответствии с действующим законодательством в претензионном (досудебном) порядке.

12.10. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его Приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

12.11. Вся корреспонденция (сообщения, извещения и т.д.) по Договору предается между Сторонами способом, гарантирующим получение другой Стороной. Корреспонденция, связанная с претензиями по исполнению договора передается в письменном виде почтовой связью заказными письмами (бандеролями) с описью вложения.

12.12. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десяти) дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены договором. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления факса или иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

12.13. При неурегулировании Сторонами спора в претензионном (досудебном) порядке, в том числе при ненаправлении ответа на претензию в установленный десятидневный срок, спор передается на разрешение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

12.14. В случае изменения у одной из Сторон банковских реквизитов или изменения у одной из Сторон почтового адреса или адреса регистрации данная Сторона обязана информировать об этом другую Сторону не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента фактического изменения реквизитов.

12.15. По вопросам, непредусмотренным Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.16. Все, что не урегулировано Договором, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

12.17. Договор составлен в электронной форме и подписан электронными подписями обеих Сторон в подсистеме для проведения закупок малого объема в электронной форме для обеспечения государственных нужд Санкт-Петербурга государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Автоматизированная информационная система государственных закупок» по адресу: www. http://estore.gz-spb.ru/.

12.18. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1. Спецификация.

- Приложение № 2. Расчет стоимости Договора.

- Приложение № 3. Акт приемки работ (образец).

- Приложение № 4. Информация о характеристиках объектов закупки.

13. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № ____

от «___» 2025 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору № ____

от «____» _______ 2025 г.

Расчет стоимости Договора

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Договору №

от « » 2025 г.

ОБРАЗЕЦ

Акт приемки работ

(приложен в exel-файле)

- Посмотреть таблицу с данными

к Договору №

от « » 2025 г.

Информация о характеристиках объектов закупки 3

^ Суммы, подлежащие уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшаются на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком; в случае если оказание услуг (поставка товара, выполнение работ) не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) на территории Российской Федерации или Поставщик применяет упрощенную систему налогообложения, то в данном пункте указывается ссылка на соответствующие положения Налогового кодекса Российской Федерации).

^ В случае, если Поставщик, с которым заключается договор, не является плательщиком НДС, счет-фактура не оформляется.