Тендер - Поставка хозяйственных товаров №272100585

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Проект_контракта_хозы.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть85 Просмотр сведений о закупке «Поставка хозяйственных товаров» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4466

Обоснование заключения контракта: Пункт 5 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги государственным или муниципальным образовательным учреждением, государственным или муниципальным учреждением культуры, уставными целями деятельности которых являются сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, а также иным государственным или муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, клуб, библиотека, архив) на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Объект закупки: Поставка хозяйственных товаров

Описание объекта закупки: Поставка хозяйственных товаров

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.93

Дата размещения закупки: 06.05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:27

Срок завершения подачи оферт: 08.05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:27

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения Контракта

Срок исполнения контракта: 31.12.2024

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, п. Стрельна, ш. Санкт-Петербургское, 69

Источник финансирования: Внебюджетные средства

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: В соответствии с договором

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Документом, подтверждающим проведение экспертизы силами сотрудников Заказчика, является оформленный и подписанный Заказчиком документ о приемке (товарная накладная или универсальный передаточный документ). Отдельный документ о проведении экспертизы не оформляется.

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: товарная накладная либо универсальный передаточный документ

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: При отсутствии замечаний к поставленному Товару, Заказчик осуществляет приемку поставленного товара в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты доставки товара Поставщиком.

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 42"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Стрельна п, Ш. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ, Д.69

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Стрельна п, Ш САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ, 69

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4287

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Фоминских

Имя Владимир

Отчество Владимирович

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

Государственный контракт

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Санкт-Петербург "____" _______ 2024 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 42», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Фоминских Владимира Владимировича, действующего на основании Устава с одной стороны, и _______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________, действующего на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт).

Идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

1. Предмет Контракта

1.1 Поставщик принимает на себя обязательство по поставке хозяйственных товаров (далее – Товар) Заказчику в обусловленный настоящим Контрактом срок, согласно Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Поставка Товара осуществляется в сроки, установленные разделом 3 настоящего Контракта, по адресу Заказчика:198515, Санкт-Петербург, пос. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, дом.69.

2. Стоимость Товара и порядок расчетов

2.1.Стоимость Товара составляет: ____________ (___) рублей _____ копеек, в том числеНДС1

20%в сумме _______ руб. в соответствии с Приложением к настоящему Контракту.

2.2. Цена за единицу Товара рассчитывается как начальная (максимальная) цена единицы Товара, умноженная на коэффициент снижения (пересчета).

Коэффициент снижения (пересчета) рассчитывается как отношение цены контракта, предложенной победителем к начальной (максимальной) цене контракта, сформированной Заказчиком.

В случае если победитель не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), расчеты за единицу оказанной услуг производятся с учетом коэффициента снижения (пересчета), рассчитанного как отношение цены контракта, предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене контракта, сформированной Заказчиком без учета суммы НДС.

2.3. Стоимость Товара является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

2.4. В стоимости Товара учтены все расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара, в том числе расходы по погрузке, доставке, разгрузке, подъему на этажи, упаковке, маркировке, сертификации, своевременному вывозу упаковочной тары, а также уплачиваемые Поставщиком страхование, налоги, сборы и иные обязательные платежи.

2.5. Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в порядке, установленном настоящим Контрактом.

2.6. Оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком без авансирования (без предварительной оплаты) в срок не болеедесяти рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной2

. При этом Поставщик предоставляет Заказчику счет, счет-фактуру3 , товарную накладную на поставленный Товар4 .

2.7. Источник финансирования – Внебюджетные средства.

2.8. Стоимость Товара может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества Товара, его качества и иных условий Контракта.

2.9. В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, в том числе субсидии на иные цели, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, в том числе субсидий на иные цели, Стороны по соглашению вправе изменить размер и (или) сроки оплаты и (или) объем Товара.

2.10. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), может быть уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком

3. Срок (период) поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется: в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения Контракта.

3.2. Поставка Товара осуществляется по рабочим дням с 10.00 час. до 16.00 час. (по пятницам с 10.00 час. до 15.45 час.).

3.3. Поставщик обязан в письменном виде известить Заказчика о готовности Товара к отгрузке не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до поставки Товара.

3.4. Заказчик определяет работника, ответственного за исполнение настоящего Контракта со стороны Заказчика по вопросам поставки.

4. Срок действия Контракта

4.1. Настоящий Контракт действует с даты его подписания Сторонами по «31» декабря 2024 года.

4.2. Истечение срока действия настоящего Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщ ика, а также не освобождает от ответственности за нарушение условий Контракта.

5. Порядок поставки и приемки Товара

5.1. Поставка Товара включает в себя доставку Товара, погрузочно-разгрузочные работы, подъем на этаж, размещение в месте, указанном Заказчиком, а также сборку и установку Товара, в том случае, если Товар поставляется в разобранном виде.

5.2. Перевозка товара, доставка, погрузка-выгрузка, подъем до места указанного Заказчиком, сборка и установка Товара, в том случае, если Товар поставляется в разобранном виде, выполняются силами Поставщика и за его счет.

5.3. Погрузочно-разгрузочные работы выполняются Поставщиком в соответствии с рекомендациями производителя, представленными в эксплуатационной документации.

5.4. Поставка Товара осуществляется по предварительному согласованию с Заказчиком даты и времени поставки.

5.5. Товар поставляется в упаковке, соответствующей требованиям торгового оборота, обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке. Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшем ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств и качеств).

5.6. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу.

Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Документом, подтверждающим проведение экспертизы силами сотрудников Заказчика, является оформленный и подписанный Заказчиком документ о приемке (товарная накладная или универсальный передаточный документ). Отдельный документ о проведении экспертизы не оформляется.

5.7. Порядок осуществления приемки:

5.7.1. При доставке товара Поставщик представляет Заказчикуоригиналы следующих отчетных документов: товарную накладную, счет, счет-фактуру(или счет, если Поставщик не является плательщиком НДС)либо универсальный передаточный документ.

5.8. Предоставление Поставщиком документов, указанных в п. 5.7.1. Контракта, возможно с использованием ЭДО (СБИС).

В этом случае подписание Сторонами указанных документов осуществляется с использованием ЭДО (СБИС).

5.9. Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику отчетные документы: товарную накладную либо универсальный передаточный документ, счет, счет-фактуру(если Поставщик является плательщиком НДС), а также копии документов, подтверждающих соответствие товаров, являющихся предметом Контракта, требованиям законодательства Российской Федерации: копии сертификатов соответствия требованиям государственных стандартов (заверенные подписью Поставщика и печатью Поставщика в случае ее наличия) на товары, подлежащие обязательной сертификации из числа приведенных в настоящем Контракте. В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.

5.10. Поставщик предоставляет Заказчику следующую информацию на русском языке:

- паспорт изделия,

- об изготовителе товара и месте его нахождения,

- обозначения и номера стандартов, обязательным требованиям которых должен соответствовать товар,

- о проведении сертификации и номера сертификатов соответствия, в случае обязательной сертификации,

- о потребительских свойствах товара,

- о сроках службы и годности товара (гарантийный талон).

Информация должна быть указана на упаковке/упаковочном ярлыке.

5.11. При отсутствии замечаний к поставленному Товару, Заказчик осуществляет приемку поставленного товара в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты доставки товара Поставщиком.

5.12. В случае выявления несоответствий поставленного Товара требованиям настоящего Контракта, препятствующих его приемке, Заказчик оформляет соответствующий акт с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения, который подписывается членами приемочной комиссии и уполномоченным представителем Поставщика (в случае его участия в осуществлении приемки Товара). При отказе уполномоченного представителя Поставщика от подписания акта, в акт вносится соответствующая запись, удостоверяемая подписями членов приемочной комиссии.

5.13. После устранения Поставщиком выявленных недостатков, проводится повторная приемка Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления Поставщиком надлежащего Товара.

При повторном выявлении отступлений от Контракта, ухудшающих качество Товара или иных его характеристик и свойств, равно как отсутствие сертификатов и/или иных документов на Товар (если такое требование установлено Контрактом), а также в случае нарушения сроков устранения недостатков, недопоставке Товара, приемочная комиссия составляет заключение, являющееся мотивированным отказом от принятия Товара, которое подписывается членами приемочной комиссии.

5.13.1. В случае отказа Заказчика от приемки Товара по основаниям, указанным в пункте 5.14 Контракта, оплата за поставленный Товар не производится.

5.14. Поставщик обязан устранить все обнаруженные Заказчиком недостатки Товара своими силами и за свой счет. Устранение Поставщиком выявленных Заказчиком недостатков Товара не освобождает Поставщика от уплаты неустойки.

5.15. В случае отказа от поставленного Товара Заказчик обязан обеспечить его сохранность, приняв Товар на ответственное хранение, незамедлительно уведомив об этом Поставщика. Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня вывезти указанный Товар или распорядиться им иным образом, приняв на себя дальнейшую ответственность за сохранность Товара.

5.16. Датой приемки товара является дата подписания Сторонами товарной накладной5

.

5.17. Риски случайной гибели или случайного повреждения, поставленного по настоящему Контракту Товара, а также бремя его содержания переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания Заказчиком товарной накладной6

.

6.Качество Товара. Требования к гарантийному сроку Товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию Товара,

порядок и сроки предоставления обеспечения гарантийных обязательств

6.1. Размер обеспечения гарантийных обязательств не установлен.

6.2. Качество поставляемого Товара должно полностью соответствовать требованиям, указанным в приложении № 1 к настоящему Контракту, а также действующим стандартам и ГОСТам.

6.3. Поставщик подтверждает качество Товара соответствующими сертификатами (декларациями о соответствии) или иными документами в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе предоставляет информацию о стране происхождения Товара.

Поставщик обязуется предоставить по запросу Заказчика, а также уполномоченных государственных органов всю необходимую документацию и информацию об условиях поставки, количестве, качестве Товара и иную запрашиваемую информацию, связанную с выполнением условий Контракта.

6.4. Гарантийный срок Товара составляет 24 месяца с даты подписания Заказчиком документа о приемке (в случае осуществления монтажа и наладки Товара – с момента ввода Товара в эксплуатацию), но не меньше срока, указанного производителем в паспорте Товара.

В течение указанного срока Поставщик осуществляет гарантийное обслуживание Товара без дополнительной оплаты такого обслуживания Заказчиком.

7. Права и обязанности Сторон

7.1.Заказчик принимает на себя обязательства:

7.1.1. Осуществить все необходимые действия, обеспечивающие приемку Товара, поставляемого в соответствии с настоящим Контрактом. Указать Поставщику места размещения Товара.

7.1.2. Проконтролировать срок поставки Товара.

7.1.3. В случае подписания товарной накладной, произвести оплату поставленного Товара.

7.1.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта в случае, если в ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик не соответствует единым требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

7.2. Заказчик вправе:

7.2.1. Требовать от Поставщика надлежащего выполнения обязательств по Контракту.

7.2.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.

7.2.3. Требовать от Поставщика письменных отчетов о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.

7.2.4. Отказаться от принятия и оплаты товара, не соответствующих требованиям настоящего Контракта.

7.2.5. Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты Товара, не соответствующих требованиям настоящего Контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.

7.2.6. По согласованию с Поставщиком при возникновении потребности увеличить или уменьшить предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов. При поставке дополнительного количества Товаров, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в поставке Товаров, Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при сокращении потребности в поставке части такого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара.

7.2.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.3.Поставщик принимает на себя следующие обязательства:

7.3.1. Производить поставку Товара по предварительному согласованию с Заказчиком

7.3.2. Осуществить поставку Товара Заказчику с характеристиками и в количестве, предусмотренными Приложением к Контракту, в сроки, согласно разделу 3 настоящего Контракта, по адресу (-ам) Заказчика, указанному (-ым) в пункте 1.2 Контракта.

7.3.3. За свой счет и своими силами произвести погрузку, доставку, разгрузку, подъем на этажи, сборку и установку товара, в соответствии с указаниями Заказчика, а также произвести своевременный вывоз упаковочной тары.

7.3.4. При осуществлении поставки передать Заказчику вместе с Товаром оригиналы отчетных документов (товарную накладную, счет, счет фактуру7

или универсальный передаточный документ).

При осуществлении поставки представить оригиналы или надлежащим образом заверенные копии действующих сертификатов качества и сертификатов соответствия требованиям нормативных документов на поставляемый Товар, разрешающих использование товара на территории Российской Федерации.

7.3.5. Ознакомить сотрудников Заказчика с особенностями функционирования и эксплуатации Товара.

7.3.6. Во время нахождения на территории Заказчика представителей Поставщика, а также привлеченных им для исполнения обязательств по Контракту водителя транспортного средства, доставляющего Товар, рабочих, задействованных в погрузочно-разгрузочных работах, обеспечить соблюдение указанными лицами установленного у Заказчика режима охраны, противопожарного режима, правил охраны труда и техники безопасности.

7.3.7. Понести риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до подписания акта приемки Товара Заказчиком.

7.3.8. Устранить выявленные недостатки поставляемого Товара в порядке и сроки, установленные Контрактом.

7.3.6. При осуществлении поставки соблюдать требования законодательства Российской Федерации и иных правовых актов об охране окружающей природной среды.

7.3.10. Приступить к исполнению Контракта и завершить его исполнение в установленные Контрактом сроки.

7.3.11. Предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта. Немедленно письменно предупредить Заказчика, при обнаружении не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые грозят годности результатов поставляемого Товара либо создают невозможность их поставки в срок.

7.3.12. В случае осуществления экспертизы при приемке поставленных товаров экспертом либо экспертной организацией, предоставлять по их запросу дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта.

7.3.13. Направить своего уполномоченного представителя для приема-передачи Товара Заказчику с правом подписания акта приемки Товара.

7.4.Поставщик вправе:

7.4.1. Требовать оплаты по настоящему Контракту в случае полного исполнения взятых на себя обязательств после подписания Сторонами акта приемки Товара и утверждения его Заказчиком.

7.4.2. В ходе исполнения Контракта предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

8. Ответственность Сторон и иные последствия нарушения обязательств

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями Контракта.

8.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту Заказчик в соответствии со ст.ст. 308, 313, 410 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе прекратить обязательство зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил, то есть произвести оплату по Контракту в размере за вычетом суммы неустойки (штрафа, пени), подлежащей уплате Поставщиком в соответствии с условиями ответственности последнего по Контракту.

В указанном случае оплата фактически поставленного Поставщиком товара осуществляется на основании акта (уведомления об удержании неустойки), составленного Заказчиком, в котором указываются: цена контракта; размер пени и/или штрафа, подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета пени и/или штрафа; сумма, причитающаяся к выплате по Контракту.

8.3.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

8.3.1.10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

8.4.1.1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

8.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

8.5.1.1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

8.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта(отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом(соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.11. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

8.12. Указанная в настоящем разделе пеня (неустойка) взимается за каждое нарушение в отдельности.

8.13. Поставщик несет ответственность в соответствии с условиями Контракта и действующим законодательством за действия третьих лиц, привлеченных им к исполнению своих обязательств по Контракту.

8.14. В случае причинения ущерба имуществу Заказчика вследствие виновных действий работников Поставщика, Поставщик обязан устранить причиненный имуществу Заказчика ущерб своими силами и за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.

8.15.Заказчик не несет ответственности за причинение какого-либо вреда здоровью, жизни или имуществу третьих лиц, вызванных действиями или бездействием Поставщика, его работников или представителей.

9. Форс-мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону, что может являться основанием для отказа от исполнения Контракта в одностороннем порядке.

10. Порядок рассмотрения споров

10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они могут быть переданы на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10.3. При разрешении споров, возникающих из настоящего Контракта или в связи с ним, соблюдение Сторонами досудебного претензионного порядка обязательно.

10.4. Под претензионным порядком в рамках настоящего Контракта понимается обязанность Стороны по Контракту в случае наличия возражений по исполнению или неисполнению другой Стороной обязательств по Контракту, направить ей для обязательного рассмотрения письменную претензию, содержащую указание на характер допущенных другой Стороной Контракта нарушений обязательств, мотивированную ссылку на условия Контракта или положения действующего законодательства, срок для устранения соответствующего нарушения обязательств.

10.5. Претензия направляется в письменной форме по почте в виде заказного письма с уведомлением о вручении. Срок ответа на претензию – в течение 3 (трех) рабочих дней с даты ее вручения. Срок считается соблюденным, если ответ сдан в отделение связи до его истечения. В случае если Сторона Контракта уклоняется от вручения претензии, она считается врученной по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента отправления.

10.6. Соблюдением претензионного порядка для Стороны Контракта, которой была направлена претензия, является исполнение ею обязательств по рассмотрению претензии в течение 3 (трех) рабочих дней и незамедлительное направление Стороне Контракта, подавшей претензию, мотивированного ответа с указанием о принятии и об исполнении претензии (в части или полностью) либо об отклонении претензии.

11. Порядок изменения и расторжения Контракта

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

11.2. В случае расторжения Контракта возмещение расходов, понесенных Сторонами в пределах фактически поставленных товаров, осуществляется в соответствии с требованиями гражданского законодательства и условиями настоящего Контракта.

11.3. Расторжение Контракта допускается:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством и условиями Контракта.

11.4. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта принимается Заказчиком в следующих случаях:

11.4.1. Если в ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар перестали соответствовать установленным требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренногочастью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 настоящего Федерального закона) и (или) поставляемому Товару.

11.4.2. При выявлении существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).

11.4.3. При неоднократном и/или существенным нарушении сроков поставки Товара.

11.4.4.В случае отказа Поставщика передать Заказчику Товар (ст. 463 Гражданского кодекса РФ).

11.4.5. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по передаче Заказчику относящихся к Товару принадлежностей или документов, которые он должен передать в соответствии с законом, иными правовыми актами или Контрактом, при этом односторонний отказ от исполнения Контракта допускается в случае невыполнения Поставщиком в разумный срок, назначенный Заказчиком, требования Заказчика о передаче указанных принадлежностей и документов (ст. 464 Гражданского кодекса РФ)

11.4.6. В случае поставки некомплектного Товара, при этом односторонний отказ от исполнения Контракта допускается в случае невыполнения Поставщиком в разумный срок требования Заказчика о доукомплектовании Товара (ст. 480 Гражданского кодекса РФ).

11.4.7. В случае, если Поставщик отказывается устранить недостатки, указанные в акте об отказе в приемке поставленного Товара.

11.5. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, Заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе.

Датой поступления Исполнителю решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Исполнитель. Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.6. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы (если Заказчик проводил экспертизу). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.8. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения.

11.9.Существенное изменение обстоятельств, из которых Исполнитель исходил при заключении Контракта, не является основанием для изменения или расторжения Исполнителем Контракта.

11.11.При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34, 95 Закона.

11.12.Изменение Контракта допускается в следующих случаях:

- если при исполнении контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения контракта в рамках срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении;

- снижения по соглашению сторон цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

- заказчик по согласованию с поставщиком вправе увеличивать предусмотренные контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшать предусмотренные контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

12.1.1. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту.

12.1.2. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.).

12.1.3. Не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

13. Прочие условия

13.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями в соответствии с условиями функционирования электронных площадок Сторон, а также по соглашению Сторон, в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе для каждой из Сторон.

13.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

13.3. По вопросам, не предусмотренным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.4. В случае изменения юридического или фактического адреса, банковских или иных реквизитов, Стороны обязаны уведомить друг друга за 5 (пять) дней до предполагаемых событий.

13.5. Ни одна из сторон не имеет права передать свои права и обязанности по данному Контракту третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

13.6.При исполнении настоящего Контракта не допускаетсяперемена Поставщика, за исключением случая, если новыйпоставщикявляется правопреемникомПоставщиком по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.7. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику.

14. Приложение к Контракту

14.1. Приложение №1. Перечень, стоимость и характеристики поставляемого Товара.

15. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик: Поставщик:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к контракту № ___

от “___” _____ 2023 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: Поставщик:

Не требуется в случае применения упрощенной системы налогообложения

Либо универсального передаточного документа.

Не требуется в случае применения упрощенной системы налогообложения

Либо универсальный передаточный документ.

Либо универсального передаточного документа.

Либо универсального передаточного документа.

Если Поставщик является плательщиком НДС