Тендер - Поставка хозяйственных товаров №285891049

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть49 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с данными
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 05.12.2024 по 12.12.2024Место предоставления документации:По адресу в сети интернет www.etp-ets.ruПорядок предоставления документации:По адресу в сети интернет www.etp-ets.ruОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется обоснование_НМЦД - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора

Договор №

на поставку хозяйственных товаров

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Шилкинская центральная районная больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Сверкуновой Веры Геннадьевны, действующей на основании Устава, и __________ далее именуемый «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании Устава с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), на основании определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса котировок, протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок №______________________. заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

• ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства в сроки, установленные настоящим Договором, поставить и передать – хозяйственные товары, далее по тексту «Товар», согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору), которое является неотъемлемой частью данного Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и условиях, предусмотренных настоящим Договором.

ЦЕНА ДОГОВОРА, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет ______ рублей ____ копеек (___), в том числе НДС ______ рублей ____ копеек (____).

(в случае если участник, с которым заключается Договор, не является плательщиком НДС, данный пункт излагается в следующей редакции: «Цена настоящего Договора составляет - ____________ (сумма прописью) рублей _____ копеек. НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.2. Цена Договора включает общую стоимость всего товара, включая все расходы Поставщика, в том числе, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, расходы на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением настоящего Договора.

2.3. Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в процессе его исполнения.

2.4. Расчет с Поставщиком за поставленный товар осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации.

2.5 Оплата поставленного товара осуществляется в течение не более 7 (семи) рабочих дней в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика по факту поставки товара на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной.

2.6. В случае изменения реквизитов расчетного счета Поставщика, Поставщик обязан незамедлительно в течение 1 (одного) рабочего дня со дня его изменения в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчика денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.

2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.8. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента подписания товарной накладной.

2.9. Источник финансирования – средства ОМС.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Принять и оплатить товар согласно условиям настоящего Договора.

3.1.2. Осуществить в установленные настоящим Договором сроки приемку товара.

3.1.3. После приемки товара подписать товарную накладную форма и передать один экземпляр представителю Поставщика.

3.1.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

3.2. Заказчик вправе:

3.2.1. Требовать передачи товара в соответствии с условиями настоящего Договора в установленный договором срок.

3.2.2. Для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Договором, привлекать независимых экспертов. По решению заказчика для приемки результатов договора (его отдельных этапов) может создаваться приемочная комиссия. Приемочная комиссия состоит не менее чем из трех членов. Председателем приемочной комиссии является руководитель структурного подразделения заказчика, являющегося инициатором закупки, или уполномоченный им работник.

3.2.3. Письменно уведомлять Поставщика о выявленных недостатках при приёмке товара либо при наступлении гарантийных случаев.

3.2.4. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2.5. Запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету Договора документацию и информацию.

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. Поставить Заказчику товар надлежащего качества, на условиях настоящего Договора.

3.3.2. В письменной форме, факсом или по телефону известить Заказчика о готовности поставки товара не позднее чем за 2 дня до предполагаемого дня поставки.

3.3.3. Обеспечить участие своего представителя в приемке товара.

3.3.4. Одновременно с поставкой товара передать Поставщику необходимую документацию: товарную накладную, счет на оплату, всю техническую документацию, документацию по гарантийному обслуживанию товара, документы, подтверждающие гарантийные обязательства изготовителя товара, а так же иные документы оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3.5. Передать Заказчику товар свободным от прав третьих лиц.

3.3.6. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему Договору в течение 5 дней с момента их возникновения.

3.3.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

3.4. Поставщик вправе:

3.4.1. Требовать обеспечения своевременной приемки поставленного товара и подписания документов в установленные сроки.

3.4.2. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Договора.

ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМА ТОВАРА

4.1. Поставка партии Товара осуществляется силами и средствами Поставщика на склад Заказчика, расположенный по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Забайкальский край, г. Шилка, ул. Толстого, 100.

4.2. Поставка Товара осуществляется партиями в течение 15 дней с момента передачи Заявки Поставщику.

Количество партий – 2. Период поставки – с момента заключения договора по 15 августа 2025 г.

4.3. Товар, поставляемый Поставщиком Заказчику, должен быть новым, не бывшим в употреблении и соответствовать техническим характеристикам, указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.4. В день поставки товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарных накладных в двух экземплярах и счета на оплату, подписанные Поставщиком, всю техническую документацию обязательную для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.5. Заказчик осуществляет приемку в течение 2-х рабочих дней. При получении товара проверяет целостность товара, соответствие требованиям технических характеристик, указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору, и при отсутствии нарушений и претензий, подписывает документы о поставке товара и передает один экземпляр Поставщику.

4.6. В случае выявления несоответствия техническим характеристикам поставленного товара условиям данного Договора, или поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- безвозмездного устранения недостатков товара в течение 10 (десяти) дней с момента заявления о них;

- замены некачественного товара товаром надлежащего качества, соответствующим условиям Договора;

- возмещения своих расходов по устранению недостатков товара.

4.7. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого не хуже по сравнению с качеством и характеристиками товара, указанными в договоре, без изменения цены Договора.

4.8. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016г. №925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские) свойства таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

4.9. Для проведения экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика (исполнителя, подрядчика) дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения договора и отдельным этапам его исполнения. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований договора, не препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, в заключение могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

4.10. Заказчик, приемочная комиссия отказывают в приемке результатов договора в случае несоответствия представленных результатов условиям договора, за исключением случая несущественного отклонения результатов договора от его требований, которое было устранено исполнителем договора.

4.11. Дефектный или некомплектный товар считается не поставленным.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара. Поставщик также гарантирует исполнение Товара в соответствии с требованиями ГОСТ.

Соответствие товара указанным в настоящем пункте договора, нормативным документам, подтверждается Заказчиком документально. Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии с настоящим Договором, должно соответствовать требованиям ГОСТов, или технических условий производителя и иных нормативных документов.

5.2. Остаточный срок годности на товар составляет не менее 12 месяцев.

5.3. При обнаружении существенных нарушений по качеству Товара в процессе использования в течение срока гарантии Товара Заказчик извещает Поставщика о выявленном несоответствии. Поставщик обязан в течение 20-ти календарных дней произвести ремонт или замену товара на соответствующий требованиям настоящего Договора, а также принять решение о дальнейшем изъятии у Получателя(Получателей) Товаров ненадлежащего качества (возврат, уничтожение и др.).

В случае замены или исправления дефектов гарантийный срок продлевается.

5.4. Все расходы, связанные с ремонтом или возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

6.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств, уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

6.4. Если обстоятельства, указанные в п.6.1 настоящего Договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по соглашению Сторон без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством РФ.

7.2. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного договором, заказчик направляет требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки (штрафа, пени) устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки (штрафа, пени) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

7.3. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки (штрафа, пени) устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки (штрафа, пени) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения договора.

7.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение договора произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

8.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

8.2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Забайкальского края Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

8.3. Претензия должна быть направлена в письменном виде посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

8.4. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

8.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

8.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

8.7. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Забайкальского края.

ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении Договора вправе изменить:

9.1.1. предусмотренный договором объем закупаемых товаров не более чем на тридцать процентов цены договора. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара (работ, услуг) исходя из установленной в договоре цены единицы товара (работы, услуги), но не более чем на тридцать процентов цены договора. При уменьшении предусмотренного договором количества товара (работы, услуг) стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара (работы, услуги). Цена единицы дополнительно поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги или цена единицы товара, работы, услуги при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги не должна превышать цену единицы товара, работы, услуги, указанную в договоре;

9.1.2. сроки исполнения Договора в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения заказчиком договора, либо в случае возникновения обстоятельств, предвидеть которые на дату подписания договора было невозможно;

9.1.3. цену Договора путем ее уменьшения без изменения, предусмотренных Договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Договора.

9.2. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, решению суда или в случае одностороннего отказа стороны Договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством при условии наличия в договоре права заказчика отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке.

9.3. Отказ от исполнения договора в одностороннем порядке допускается в случае существенного нарушения условий договора, которые влекут для заказчика такой ущерб, что Заказчик лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении договора, и (или) влечет невозможность дальнейшего исполнения Договора, в том числе:

9.3.1. выявления факта несоответствия Поставщика (исполнителя, подрядчика) требованиям, установленным документацией и (или) извещением о закупке или предоставления недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем в закупке;

9.3.2. если Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) осуществлена поставка товара (выполнение работы, оказание услуги) с характеристиками, которые отличаются от характеристик товара, указанных в заявке, ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для заказчика срок, либо существенного или неоднократного нарушения сроков поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), предоставления документов, которые являются обязательными в соответствии с договором;

9.3.3. осуществления поставок некомплектных товаров;

9.3.4. если подрядчик не приступает к исполнению Договора в срок, установленный договором, нарушает график выполнения работ, предусмотренный договором, или выполняет работу так, что окончание ее к сроку, предусмотренному договором, становится явно невозможно, либо в ходе выполнения работы (оказания услуги) стало очевидно, что работа (услуга) не будет выполнена (оказана) надлежащим образом в установленный договором срок;

9.3.5. отступления от условий Договора или если иные недостатки результата работы (услуги) в установленный заказчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми;

9.3.6. если по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора;

9.3.7. иных оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.4. Решение об отказе от исполнения Договора в одностороннем порядке оформляется уведомлением о расторжение договора в одностороннем порядке, которое подписывается стороной, принявшей решение отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке, и должно содержать:

9.4.1. реквизиты сторон по договору, наименование, место нахождения, почтовый адрес (фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства для физического лица, почтовый адрес), номер контактного телефона и факса, адрес электронный почты;

9.4.2. указание на предмет договора;

9.4.3. указание на действия (бездействие) заказчика либо поставщика (исполнителя, подрядчика), связанные с исполнением договора, иные сведения, которые послужили основанием для отказа от исполнения договора в одностороннем порядке с обоснованием принятого решения. К уведомлению прикладываются копии документов, подтверждающих обоснованность принятого решения об одностороннем отказе от исполнения договора (при их наличии), которые являются неотъемлемой частью уведомления.

9.5. Уведомление о расторжении Договора в одностороннем порядке, направляется поставщику (исполнителю, подрядчику) в течение трех дней со дня его подписания по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в договоре, по адресу электронной почты, либо посредством факсимильной связи, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (исполнителю, подрядчику).

9.6. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым по истечении десяти дней с даты надлежащего уведомления поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если:

в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика (исполнителя, подрядчика) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, и заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Договора.

9.8. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Договора заказчик вправе заключить Договор с участником закупки, предложение которого (в случае его согласия) следует после предложения победителя закупки, на условиях, указанных в поданной им заявке на участие в закупке и в документации о закупке. При этом цена Договора уменьшается на сумму исполненных обязательств по Договору.

9.9. Сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

9.10. Поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в договоре было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.11. Решение Поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) подтверждения о его вручении заказчику. Датой надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

9.12. Решение Поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.13. Поставщик (исполнитель, подрядчик) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении, об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

9.14. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.15. Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 12 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

10.2. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2025 г.

11.2. Настоящий Договор будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по Договору.

11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

11.4. В случае изменения у Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов, прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

11.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.6. Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью Договора:

Приложение № 1 – Спецификация.

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору №2024.

от «__»2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ № зк▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть18
о проведении запроса котировок в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства

Способ закупки – Запрос котировок в электронной форме, участниками которого, могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Уполномоченное учреждение – Государственное казенное учреждение «Забайкальский центр государственных закупок»

Место нахождения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Чита, ул. Амурская, дом 13.
Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Чита, ул. Амурская, дом 13.
Телефон:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Ответственное лицо: Лескова Алина Евгеньевна.

Реквизиты заказчика.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ''ШИЛКИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА''

Место нахождения: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Забайкальский край, Шилкинский р-н, Шилка г, УЛ. ТОЛСТОГО, Д.100

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Забайкальский Край, Шилкинский Район, Шилка Город, Забайкальский край, Шилкинский район, Шилка город, Толстого улица, дом 100

Телефон:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3251

Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Ответственное лицо – Ушакова Алла Николаевна.

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.etp-ets.ru

Наименование объекта закупки.

Поставка хозяйственных товаров.

Требования, предъявляемые к участникам закупки с участием СМСП.

При осуществлении закупки устанавливаются следующие обязательные требования к участникам закупки:

1) соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющиеся предметом закупки: не установлено;

2) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

3) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма: не установлено;

5) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах: и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

6) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 2911 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

7) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

8) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы);

9) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора: не установлено;

10) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки;

11) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре иностранных агентов, в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022г. № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Требования, предъявляемые к коллективному участнику закупки с участием СМСП.

При проведении процедуры закупки лица, выступающие на стороне одного участника, рассматриваются в качестве коллективного участника. Такие лица обязаны заключить между собой соглашение, которое должно отвечать следующим требованиям:

соответствие нормам Гражданского кодекса Российской Федерации;

в соглашении должны быть четко определены права и обязанности членов коллективного участника как в рамках участия в закупке, так и в рамках исполнения договора;

в соглашении должно быть приведено распределение номенклатуры, объемов, стоимости и сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг между членами коллективного участника, при этом соглашением должно быть предусмотрено, что поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, требующих специальной правоспособности, а также реализация прав и обязанностей, требующих специальной правоспособности, осуществляются исключительно лицами, входящими в состав коллективного участника и обладающими необходимой правоспособностью;

в соглашении должен быть определен лидер, который в дальнейшем будет представлять интересы каждого из лиц, входящих в состав коллективного участника;

в соглашении должен быть предусмотрен механизм установления ответственности коллективного участника за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора с заказчиком, в том числе объем ответственности каждого лица, входящего в состав коллективного участника или порядок его определения, а также порядок предъявления и рассмотрения претензий заказчика;

требования, установленные в соответствии с пунктом 6, 8 извещения, предъявляются к каждому члену коллективного участника отдельно. Иные требования к участникам, предусмотренные извещением о закупке, предъявляются к членам коллективного участника в совокупности, если иное не следует из существа требования;

количественные показатели деятельности членов коллективного участника: не установлено;

член коллективного участника не вправе подавать самостоятельную заявку, входить в состав других коллективных участников, быть субподрядчиком (соисполнителем) у других участников;

Заявка, которую подает коллективный участник, может быть отклонена на любом этапе процедуры закупки, если будет установлено, что из состава коллективного участника вышло одно или более лиц, выступающих на стороне одного участника, либо одно или более лиц, выступающих на стороне одного участника, перестали соответствовать предъявляемым Заказчиком требованиям и в связи с этим коллективный участник перестал соответствовать требованиям, установленным в документации о закупке.

Дополнительные требования к участникам закупки.

Не установлено.

Требования и условия, предоставления приоритета, участникам запроса котировок в электронной форме с участием СМСП.

В соответствии с требованиями федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925«О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» Заказчик предоставляет приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее – Приоритет).

Условия предоставления приоритета:

1) участник закупки должен указать (декларировать) в составе заявки наименование страны происхождения поставляемых товаров. При этом, отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не будет являться основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка будет рассматриваться как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

2) в случае, если на любом из этапов проведения закупки или в ходе исполнения заключенного договора будет установлено, что поставщик представил недостоверные сведения о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке, Заказчик вправе отказаться от заключения договора, а в случае если договор заключен – расторгнуть договор в одностороннем порядке;

3) участник закупки должен включить сведения о цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;

4) для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления Правительства РФ от 16.09.2016 № 925, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом «в» пункта 5 Постановления Правительства РФ от 16.09.2016 № 925, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора;

5) страна происхождения поставляемого товара указывается в договоре на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

6) при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре;

7) Заказчик относит участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

8) В случае, если победитель в проведении запроса котировок признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, и заключить договор с участником, предложившим такую же, как победитель в проведении запроса котировок, цену договора, а при отсутствии такого участника - с участником, предложение, о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем в проведении запроса котировок условия, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок. В случае уклонения указанных участников от заключения договора Заказчик вправе провести повторно запрос котировок либо провести запрос предложений.

Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся, и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;

Наименование, описание объекта закупки и количество товара.

- Посмотреть таблицу с данными

Инструкция описания участником запроса котировок, поставляемого товара, который является предметом запроса котировок, его функциональных характеристик (потребительских свойств).

- Посмотреть таблицу с данными

Остальные показатели (характеристики) товара изменению не подлежат и указываются в неизменном виде.

Соответствие товара установленным требованиям законодательства.

Не установлено.

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара.

Остаточный срок годности на товар составляет не менее 12 месяцев.

Начальная (максимальная) цена договора.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Восемьсот девятнадцать тысяч семьсот сорок два) руб. 90 коп.

Порядок формирования цены договора.

Цена договора сформирована с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Обоснование начальной (максимальной) цены договора.

НМЦД – начальная (максимальная) цена договора определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) на основании коммерческих предложений: Поставщик 1 кп исх. № 178 от 20.11.2024 г., Поставщик 2 кп исх. № 203 от 21.11..2024 г., Поставщик 3 кп исх. б/н от 20.11.2024 г.

Место, условия и сроки поставки товара.

Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Забайкальский край, г. Шилка, ул. Толстого, 100.

Условия поставки товара: В соответствии с проектом договора.

Сроки поставки товара: Поставка Товара осуществляется партиями в течение 15 дней с момента передачи Заявки Поставщику. Количество партий – 2. Период поставки – с момента заключения договора по 15 августа 2025 г.

Форма, сроки и порядок оплаты товара.

Оплата поставленного товара осуществляется в течение не более 7 (семи) рабочих дней в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика по факту поставки товара на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной.

Требования к содержанию и составу заявки на участие в запросе котировок в электронной форме с участием СМСП.

Для участия в запросе котировок в электронной форме с участием СМСП участник закупки подает заявку на участие в таком запросе котировок оператору ЭП в срок и по форме, которые установлены извещением о проведении запроса котировок: Приложение № 1 «декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в запросе котировок в электронной форме с участием СМСП» в которой участник подтверждает соответствие требованиям, установленным в пункте 6, 7, 8 извещения; заполненную «Заявку на участие в запросе котировок в электронной форме с участием СМСП » Приложение № 2, а так же копии документов установленных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме с участием СМСП.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме с участием СМСП должна содержать:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, если участником запроса котировок электронной форме с участием СМСП является юридическое лицо;

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником запроса котировок электронной форме с участием СМСП является индивидуальный предприниматель;

3) идентификационный номер налогоплательщика участника запроса котировок электронной форме с участием СМСП или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);

4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником запроса котировок электронной форме с участием СМСП является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника запроса котировок электронной форме с участием СМСП, за исключением случаев подписания заявки:

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель;

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо;

6) копии документов, подтверждающих соответствие участника запроса котировок электронной форме с участием СМСП требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 8 пункта 6 извещения;

7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника запроса котировок электронной форме с участием СМСП заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) является крупной сделкой;

8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в запросе котировок электронной форме с участием СМСП, если соответствующее требование предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки:

а) реквизиты специального банковского счета участника запроса котировок электронной форме с участием СМСП, если обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств;

б) независимая гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок электронной форме с участием СМСП участником такой закупки предоставляется банковская гарантия;

9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в запросе котировок в электронной форме с участием СМСП, в соответствии с пунктом 6 извещения о проведении запроса котировок в электронной форме с участием СМСП;

10) предложение участника запроса котировок электронной форме с участием СМСП в отношении предмета такой закупки;

11) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии требований в пункте 12 извещения;

12) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну происхождения товара.

В случае, если в заявке не указана страна происхождения товара, такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

13) предложение о цене договора (единицы товара, работы, услуги);

14) в случае если предметом закупки является поставка радиоэлектронной продукции, включенной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, участник закупки, подавая заявку и претендуя на получение преференций, предусмотренных пунктом 9 извещения запроса котировок электронной форме с участием СМСП указывает в заявке порядковый номер реестровой записи, соответствующий предлагаемому им товару из единого реестра российской радиоэлектронной продукции.

15) в случае если участником закупки является коллективный участник - документы в соответствии с пунктами 6, 7 извещения о проведении запроса котировок в электронной форме с участием СМСП;

16) иные документы и сведения, предусмотренные извещением о запросе котировок с участием СМСП.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме с участием СМСП подписывается участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки, усиленной квалифицированной электронной подписью.

Размер и порядок внесения денежных средств, в качестве обеспечения заявок на участие в закупке.

Не установлено.

Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению исполнения договора.

Не установлено.

Антидемпинговые меры при проведении запроса котировок в электронной форме с участием СМСП.

В случае, если по результатам запроса котировок в электронной форме с участием СМСП цена договора, предложенная участником закупки, с которым заключается договор, снижена на 25 (двадцать пять) и более процентов от начальной (максимальной) цены договора, победитель, с которым заключается договор, обязан до заключения договора предоставить обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении и (или) документации о закупке, если в извещении и (или) в документации о закупке установлено требование, о предоставлении обеспечения исполнения договора.

Антидемпинговые меры могут быть применены только в случае установления возможности применения таких мер в извещении и (или) в документации о закупке.

В случае неисполнения установленных антидемпинговыми мерами требований победитель закупки признается уклонившимся от заключения договора.

Если заказчиком принято решение о заключении договора с участником, занявшим второе место по результатам проведения закупки, решение о распространении на такого участника закупки требований, установленных антидемпинговыми мерами, принимается заказчиком самостоятельно. Невыполнение требований антидемпинговых мер таким участником закупки не является основанием, для признания его уклонившимся от заключения договора, однако влечет за собой невозможность заключения договора с таким участником закупки.

Срок изменения и отзыва заявок на участие в запросе котировок в электронной форме с участием СМСП.

Участник запроса котировок в электронной форме с участием СМСП вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме с участием СМСП является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено оператором ЭП до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке.

Дата, время окончания срока подачи заявок, порядок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме с участием СМСП и порядок подведения итогов.

Прием заявок на участие в запросе котировок в электронной форме с участием СМСП завершается: 12.12.2024 в 07:00 местного времени.

Для участия в запросе котировок в электронной форме с участием СМСП участник подает заявку на участие в таком запросе котировок оператору ЭП по форме и в срок, которые установлены извещением о проведении запроса котировок в электронной форме с участием СМСП, посредством использования функционала ЭП в соответствии с регламентом работы ЭП.

При подаче заявки на участие в запросе котировок в электронной форме с участием СМСП оператором ЭП каждой поступившей заявке присваивается номер, который сохраняется за участником до конца проведения запроса котировок.

Участник запроса котировок в электронной форме с участием СМСП, вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в отношении каждого предмета закупки в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

Заявки на участие в запросе котировок в электронной форме с участием СМСП, поданные после срока окончания подачи заявок на участие в запросе котировок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки.

По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме с участием СМСП комиссия принимает решение о признании заявки на участие в запросе котировок в электронной форме и участника такого запроса, подавшего данную заявку, соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо решение о несоответствии заявки и (или) участника требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и об отклонении заявки

По итогам рассмотрения и оценки заявок формируется перечень котировочных заявок, соответствующих требованиям извещения о запросе котировок, и перечень котировочных заявок, не соответствующих требованиям извещения о запросе котировок с указанием оснований для принятия решении о несоответствии.

Победителем в проведении запроса котировок в электронной форме с участием СМСП признается участник закупки, подавший заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены работ, услуг несколькими участниками закупки победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупки.

Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются итоговым протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок в электронной форме с участием СМСП.

Цена договора.

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок в электронной форме с участием СМСП.

Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе котировок с участием СМСП, которые содержат предложение о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в запросе котировок.

Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке с участием СМСП, которые содержат предложения о поставке радиоэлектронной продукции, включенной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 30 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

Победителем в проведении запроса котировок с участием СМСП признается участник закупки, подавший заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупки.

Порядок, дата и время открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам.

Оператор ЭП направляет заказчику заявки на участие в запросе котировок в электронной форме с участием СМСП не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, установленного в извещении.

Дата, время, рассмотрения, оценки и сопоставления заявок участников запроса котировок с участием СМСП и подведение итогов.

Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок, подведение итогов: 17.12.2024 в 18:00 местного времени

Комиссия проверяет заявки на участие в запросе котировок в электронной форме с участием СМСП на соответствие требованиям установленным извещением в отношении закупаемых товаров. При этом срок между направлением оператором ЭП заявок и днем их рассмотрения не должен превышать три рабочих дня.

По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме с участием СМСП комиссия принимает решение о признании заявки на участие в запросе котировок в электронной форме и участника такого запроса, подавшего данную заявку, соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо решение о несоответствии заявки и (или) участника требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и об отклонении заявки.

Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе котировок с участием СМСП, которые содержат предложение о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в запросе котировок.

По итогам рассмотрения и оценки заявок формируется перечень котировочных заявок, соответствующих требованиям извещения о запросе котировок, и перечень котировочных заявок, не соответствующих требованиям извещения о запросе котировок с указанием оснований для принятия решении о несоответствии.

Победителем в проведении запроса котировок с участием СМСП признается участник закупки, подавший заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупки.

Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются итоговым протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии.

Протокол рассмотрения и оценки заявок (итоговый протокол) формируется и подписывается членами комиссии на следующий день после дня окончания рассмотрения заявок или в этот же день.

Срок, в течение которого победитель или единственный участник закупки, либо участник, с которым в соответствии с Положением заключается договор, при уклонении победителя (участника), должен подписать проект договора.

В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, в соответствии с которым определен победитель запроса котировок в электронной форме с участием СМСП, либо в случае, если закупка была признана несостоявшейся, заказчик направляет без своей подписи проект договора победителю, единственному участнику запроса котировок в электронной форме.

Победитель запроса котировок в электронной форме с участием СМСП, либо иное лицо, с которым заключается договор, обязан в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения им от заказчика проекта договора направить заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора.

В случае, если участник запроса котировок в электронной форме с участием СМСП, с которым заключается договор, в срок, предусмотренный извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, не представил заказчику подписанный договор на условиях, предусмотренных заявкой победителя и извещением, обеспечение исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, участник закупки, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора.

При уклонении победителя запроса котировок в электронной форме с участием СМСП от заключения договора заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником закупки, заявке на участие в запрос котировок в электронной форме которого присвоен второй номер.

При этом заказчик вправе направить проект договора следующему участнику запроса котировок с участием СМСП, с которым заключается договор, в течение трех дней с даты признания победителя закупки уклонившимся от заключения договора.

В случае уклонения второго участника закупки от заключения договора заказчик вправе заключить договор с третьим участником закупки.

Внесение изменений, отмена запроса котировок в электронной форме с участием СМСП.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок с участием СМСП. Изменения, вносимые в извещение, также измененная редакция извещения размещаются в единой информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

При этом срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного Положением для данного способа закупки

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время вплоть до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения.

Сведения о возможности заказчика изменить существенные условия договора при его заключении либо в ходе его исполнения.

Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе изменить:

предусмотренный договором объем закупаемых товаров (работ, услуг) не более чем на тридцать процентов цены договора. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара (работ, услуг) исходя из установленной в договоре цены единицы товара (работы, услуги), но не более чем на тридцать процентов цены договора. При уменьшении предусмотренного договором количества товара (работы, услуг) стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара (работы, услуги). Цена единицы дополнительно поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги или цена единицы товара, работы, услуги при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги не должна превышать цену единицы товара, работы, услуги, указанную в договоре;

сроки исполнения договора в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения заказчиком договора, либо в случае возникновения обстоятельств, предвидеть которые на дату подписания договора было невозможно;

цену договора путем ее уменьшения без изменения, предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора.

При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого не хуже по сравнению с качеством и характеристиками товара, указанными в договоре, без изменения цены договора.

При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские) свойства таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Возможность одностороннего отказа от исполнения договора.

Расторжение договора допускается по соглашению сторон, решению суда или в случае одностороннего отказа стороны договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством при условии наличия в договоре права заказчика отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке.

Отказ от исполнения договора в одностороннем порядке допускается в случае существенного нарушения условий договора, которые влекут для заказчика такой ущерб, что заказчик лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении договора, и (или) влечет невозможность дальнейшего исполнения договора, в том числе:

• выявления факта несоответствия поставщика (исполнителя, подрядчика) требованиям, установленным документацией и (или) извещением о закупке или предоставления недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем в закупке;
• если поставщиком (исполнителем, подрядчиком) осуществлена поставка товара (выполнение работы, оказание услуги) с характеристиками, которые отличаются от характеристик товара, указанных в заявке, ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для заказчика срок, либо существенного или неоднократного нарушения сроков поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), предоставления документов, которые являются обязательными в соответствии с договором;
• осуществления поставок некомплектных товаров;
• если подрядчик не приступает к исполнению договора в срок, установленный договором, нарушает график выполнения работ, предусмотренный договором, или выполняет работу так, что окончание ее к сроку, предусмотренному договором, становится явно невозможно, либо в ходе выполнения работы (оказания услуги) стало очевидно, что работа (услуга) не будет выполнена (оказана) надлежащим образом в установленный договором срок;
• отступления от условий договора или если иные недостатки результата работы (услуги) в установленный заказчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми;
• если по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора;
• иных оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу, и договор считается расторгнутым по истечении десяти дней с даты надлежащего уведомления поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения договора.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если:

в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (исполнителя, подрядчика) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, и заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.

В случае принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения договора заказчик вправе заключить договор с участником закупки, предложение которого (в случае его согласия) следует после предложения победителя закупки, на условиях, указанных в поданной им заявке на участие в закупке и в документации о закупке. При этом цена договора уменьшается на сумму исполненных обязательств по договору.

Поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в договоре было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.

Решение поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) подтверждения о его вручении заказчику. Датой надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

Решение поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу, и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

Поставщик (исполнитель, подрядчик) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении, об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

Проект договора. (Файл прилагается)

Приложение № 1

к извещению о запросе котировок

в электронной форме с участием СМСП

№ ____________________

Рекомендуемая форма

ДЕКЛАРАЦИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

Настоящей декларацией (наименование организации) подтверждает, что соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме с участием СМСП, а именно:

1) соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющиеся предметом закупки: не установлено;

2) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

3) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма: не установлено;

5) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах: и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

6) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 2911 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

7) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

8) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы);

9) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора: не установлено;

10) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки;

11) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре иностранных агентов, в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022г. № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Извещен о включении сведений в реестр недобросовестных Поставщиков в случае уклонения от заключения договора.

Должность и подпись лица, уполномоченного

на подписание заявки, на участие в запросе котировок в электронной форме от имени участника закупки

_________________ _________________ _____________________________

( должность) м.п. (подпись) (расшифровка подписи, ФИО)

Приложение № 2

к извещению о запросе котировок

в электронной форме с участием СМСП

№ ____________________

Рекомендуемая форма

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

в электронной форме с участием СМСП

На поставку Поставка хозяйственных товаров

Для нужд ГАУЗ ''ШИЛКИНСКАЯ ЦРБ''

Реестровый номер закупки в единой информационной системе

Сведения об участнике закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Изучив запрос котировок в электронной форме (№ в ЕИС от __.__.___ г.) на Поставка хозяйственных товаров и условия договора, мы (Наименование ИНН) данной заявкой подтверждаем, согласие на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, и в отношении которого содержится указание на конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, на следующих условиях:

1.Наименование, объем, стоимость:

- Посмотреть таблицу с данными

*в случае, если участник закупки не является плательщиком НДС или товар не облагается НДС – в строке заполняется словами - «НДС не облагается».

2. Цена договора включает расходы, связанные с поставкой товара, в том числе расходы на перевозку, доставку, упаковку товара, страхование, расходы на уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей и составляет __________ рублей _____ копеек (Предлагаемая цена указывается цифрами и прописью).

3. С условиями исполнения договора, указанными в извещении о проведении запроса котировок, а также со сроками и условиями оплаты согласны.

Руководитель организации _________________________ ____________________________

(уполномоченное лицо) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.