Тендер - Поставка хозяйственных товаров №296157367

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть67 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Северо-Западный федеральный округ, Калининградская облМесто поставки (адрес):город Балтийск, ул. Сенявина, д. 2 «А»
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 11.04.2025 по 18.04.2025Место предоставления документации:https://corp.roseltorg.ruПорядок предоставления документации:В соответствии с документациейОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Приложение_№_3_к_извещению_(НМЦК)._(2) - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_4_к_извещению_(форма_заявки)

Приложение № 4

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (форма котировочной заявки)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на участие в запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

от «____» ___________20___ г. №______________

(дата и номер присваивается официальным сайтом)

«______»_____________ 20___г.

Исх. № ________

ДАННЫЕ УЧАСТНИКА

«___ » _________ 20____г.

От кого: _____________________________________________________________________________________

(наименование, фирменное наименование (при наличии), организационно-правовая форма Участника закупки)

Контактное лицо: _______________________________________________________________________________

Изучив извещение о проведении запроса котировок, мы обязуемся поставить товар в полном соответствии с требованиями, установленными извещением о проведении запроса котировок.

- Посмотреть таблицу с данными

________________________________ __________________ _______________________________

(должность (для юридического лица)) (подпись) (фамилия, инициалы)

ЭП

Приложение № 1 к заявке

«Декларация о соответствии участника

запроса котировок»

Декларация о соответствии участника запроса котировок в электронной форме требованиям, установленным пунктом 11 Положения о закупке

Декларирую соответствие участника запроса котировок в электронной форме ___________________________________________________________________________________________

(наименование участника запроса котировок в электронной форме - юридического лица, ф.и.о. физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя)

указанным требованиям, а именно:

1) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший год, размер которых превышает 25 % балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

4) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) участник закупки – юридическое лицо, которое в течение 2 лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц;

8) отсутствие между участниками закупки заключенного соглашения с целью повлиять на принятие решения по определению победителя закупки, равно как и отсутствие участия отстраняемого в таком соглашении.

9) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

От имени участника закупки подтверждаю отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее также – федеральный реестр недобросовестных поставщиков), а также в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

________________________________ __________________ _______________________________

(должность (для юридического лица)) (подпись) (фамилия, инициалы)

ЭП

Приложение № 2 к заявке

«Предложение участника запроса котировок

в электронной форме

о цене договора»

На основании Вашего извещения о проведении запроса котировок в электронной форме № _________________ от «___» __________ 2025 года настоящей заявкой выражаем свое согласие исполнить условия Договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, и готовы поставить указанные ниже товары по следующим ценам:

- Посмотреть таблицу с данными

* Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. Ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке несет участник закупки.

Предлагаемая цена Договора ______________ (___________________________ руб. ______ коп.).

(цифрами) (прописью)

с учетом расходов на перевозку, доставку до адреса Заказчика, погрузо-разгрузочные работы, включая работы с применением грузоподъемных средств, стоимость тары, упаковки, маркировки, страхование, уплату таможенных пошлин, а также все предусмотренные действующим законодательством налоги и другие обязательные платежи, связанных с исполнением обязательств по Договору, и остается неизменной в течение всего срока поставки (срока действия настоящего Договора).

Подтверждаем достоверность представленной информации, осведомлены об ответственности за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке.

Согласны со сроками и порядком оплаты поставки товара.

______________________________ __________________ _______________________________

(должность (для юридического лица)) (подпись) (фамилия, инициалы)

ЭП

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий

_____________М.Д. Михина

подпись

«11» апреля 2025 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

поставка хозяйственных товаров

- Посмотреть таблицу с данными

Приложения:

1. Приложение №1 – Описание предмета закупки (техническое задание);

2. Приложение №2 - Проект договора;

3. Приложение №3 – Обоснование начальной (максимальной) цены договора;

4. Приложение №4 – Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Приложение_2_проект_договора

Приложение № 2

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

ПРОЕКТ ДОГОВОРА №

поставка хозяйственных товаров

- Посмотреть таблицу с данными

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 г. Балтийска (МАДОУ д/с № 1 г. Балтийска), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заведующего Михиной Маргариты Дмитриевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения «О закупке товаров, работ и услуг муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 г. Балтийска», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Основание заключения Договора:

Основанием для заключения настоящего Договора является протокол подведения итогов запроса котировок в электронной форме (протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме) единой закупочной комиссии муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 г. Балтийска от____________ №_____________, согласно которому Поставщик признан победителем (единственным участником) запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства поставка рыбы свежемороженой.

- Посмотреть таблицу с данными

1.1. Поставщик обязуется в течение срока действия настоящего Договора поставить хозяйственные товары (далее - Товар) в количестве и ассортименте в соответствии с условиями настоящего Договора и технического задания (приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью).

1.2. Технические характеристики товара должны соответствовать характеристикам технического задания, содержащего сведения о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях Товара), указанные в котировочной заявке Поставщика (далее – приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью).

При исполнении Договора по согласованию Заказчика и Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в техническом задании (приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью).

- Посмотреть таблицу с данными

3.1. Срок поставки: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения договора. Товар передается единовременно одной партией.

3.2. Место поставки Товара по адресу:

Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Калининградская область, город Балтийск, ул. Сенявина, д. 2 «А».

3.3. Время доставки: будние дни (с понедельника по пятницу) с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов по местному времени.

- Посмотреть таблицу с данными

4.1. Поставщик обязуется поставить Товар по указанному в Договоре адресу, в объеме и сроки, предусмотренные Договором.

4.2. Товар поставляется единовременно одной партией.

.4.3. Не позднее, чем за 3(три) календарных дня до фактической поставки Товара Поставщик уведомляет Заказчика о намерении осуществить поставку Товара, а также о времени такой поставки, чтобы Заказчик смог совершить необходимые действия, обеспечивающие приемку Товара.

4.4. При готовности Заказчика принять Товар, он подтверждает дату и время, после чего производится поставка Товара.

4.5. Поставщик осуществляет поставку Товара Заказчику за счет собственных средств. Разгрузка Товара осуществляется по месту поставки.

Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами и за свой счет.

4.6. Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять Товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

4.6.1. Порядок передачи Товара:

При передаче товара Поставщик представляет следующие документы: соответствующие счета, счета-фактуры (если выставление счета-фактуры является обязательным), товарные накладные на Товар или УПД в 2 (двух) экземплярах, копию документа, подтверждающего качество Товара (декларации либо сертификаты) и копии других необходимых документов в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.7. Датой завершения поставки Товара является дата подписания Заказчиком документа о приемке.

- Посмотреть таблицу с данными

5.1. Товар, поставляемый по Договору, должен соответствовать ГОСТам, ТУ, стандартам завода-изготовителя и другим нормативно-техническим требованиям, по качеству и комплектности, а также требованиям Технического задания (Приложение № 1 к Договору).

5.2. Товар, поставляемый Поставщиком во исполнение условий Договора, должен иметь технический паспорт, сертификат качества, иные документы, подтверждающие соответствие качества поставляемого Товара установленным стандартам. Оригиналы вышеуказанных документов должны быть представлены Поставщиком Заказчику в день сдачи Товара.

5.3. Товар должен отгружаться в стандартной упаковке с учетом необходимых маркировок, в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами, требованиями стандартов и технических условий, а также действующего законодательства Российской Федерации.

5.4. Товар должен быть новый, ранее не используемый.

- Посмотреть таблицу с данными

6.1. Поставщик гарантирует, что поставленный по Договору Товар полностью соответствует стандартам и требованиям, заявленным в Договоре и Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

- Посмотреть таблицу с данными

7.1. Право собственности на поставляемый Товар переходит от Поставщика Заказчику со дня подписания Заказчиком Документа о приемке.

7.2. Момент перехода риска случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика Заказчику одновременно с переходом права собственности на данный Товар в соответствии с п. 7.1. Договора.

- Посмотреть таблицу с данными

8.1. Заказчик вправе:

8.1.1. Осуществлять контроль за ходом исполнения Договора со стороны Поставщика.

Заказчик, в случае обнаружения при осуществлении контроля и надзора за исполнением Договора отступлений от условий Договора или иных недостатков, обязан немедленно заявить об этом Поставщику.

8.1.2. В ходе исполнения Договора вести учет допущенных Поставщиком нарушений обязательств по Договору, учитывать количество, степень тяжести и причины нарушений, соблюдение сроков и своевременность принятия мер по устранению нарушений.

8.1.3. Требовать от Поставщика документацию, связанную с исполнением Договора. Поставщик обязан предоставить соответствующую документацию в течение 1 (один) дня с момента получения требования Заказчика.

8.1.4. Реализовывать меры ответственности по отношению к Поставщику за нарушение им условий Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Заказчик обязан:

8.2.1. Производить оплату Товара в соответствии с Договором.

8.2.2. Осуществлять приемку Товара от Поставщика по месту, указанному в п. 3.2 Договора.

8.3. Поставщик вправе:

8.3.1. Требовать оплаты за поставленный Товар в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.

8.4. Поставщик обязан:

8.4.1. Осуществлять поставку Товара надлежащего качества, в количестве и ассортименте согласно условиям Договора и действующими стандартами.

8.4.2. В целях сохранности Товара и создания условий для своевременной и правильной подготовки его приемки осуществлять подготовительные действия, а также подготовку Товара перед доставкой его Заказчику.

8.4.3. Передать Заказчику Товар и все необходимые документы, предусмотренные условиями Договора (счета, счета-фактуры (если выставление счета-фактуры является обязательным), товарной накладной, либо в 2 (двух) экземплярах, копию документа, подтверждающего качество Товара (декларации либо сертификаты) и копии других необходимых документов в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Посмотреть таблицу с данными

9.1. Стороны обеспечат полное по объему, правильное, по существу, и своевременное по срокам исполнения своих обязанностей по настоящему Договору.

9.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Сторона, которая при заключении Договора либо до или после его заключения дала другой стороне недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения Договора, его исполнения или прекращения (в том числе относящихся к предмету Договора, полномочиям на его заключение, соответствию Договора применимому к нему праву, наличию необходимых лицензий и разрешений, своему финансовому состоянию либо относящихся к третьему лицу), обязана возместить другой стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, и уплатить предусмотренную Договором неустойку.

9.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате товаров, работ, услуг, предусмотренных договором, поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустойки (пеней).

9.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Поставщиком.

9.7. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, в том числе гарантийного обязательства (за исключением просрочки исполнения обязательства) договором устанавливается штраф. Размер штрафа рассчитывается как процент цены договора, или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора (далее - цена договора (этапа)).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, в том числе гарантийного обязательства (за исключением просрочки исполнения обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере:

2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 50 млн. рублей;

1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 100 млн. рублей.

9.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

9.9. Общая сумма начисленной неустойки (пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

9.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.11. Неустойка (пени, штрафы), расходы по оплате экспертизы Товара с Поставщика взыскиваются из суммы обеспечения исполнения Договора, представленной Заказчику Поставщиком.

В случае взыскания неустойки (пеней и штрафов), расходов по оплате экспертизы Товара Заказчик направляет в письменном виде Поставщику претензию с уведомлением об образовании и удержании суммы неустоек (штрафов, пеней).

В случае если сумма обеспечения исполнения договора, указанная в разделе 10 настоящего Договора недостаточна для погашения неустоек (штрафов, пеней), расходов по оплате экспертизы Товара неустойка (штраф, пени) удерживаются Заказчиком путем уменьшения суммы платежа по настоящему Договору на сумму неустойки (пеней, штрафов), расходов по оплате экспертизы Товара до полного удержания суммы неустойки (пеней, штрафов).

В случае если сумма платежа по настоящему Договору недостаточна для погашения штрафов, пеней, расходов по оплате экспертизы Товара, то такая сумма уплачивается Поставщиком в течение 5 рабочих дней со дня получения от Заказчика требования об их уплате.

9.12. Уплата пеней и штрафов, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по Договору.

9.13. В случае привлечения Заказчика, должностного лица Заказчика к административной ответственности в виде административного штрафа, связанной с несоответствием Товара требованиям технических регламентов, ГОСТов, иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, Поставщик обязан возместить указанные суммы административного штрафа, если административный штраф назначен Заказчику, должностному лицу Заказчика по причине ненадлежащего исполнения Поставщиком условий настоящего Договора.

В случаях, установленных абзацем 1 настоящего пункта Договора, при привлечении Заказчика к административной ответственности в виде административного штрафа возмещение осуществляется Поставщиком в порядке, установленном пунктом 9.11 настоящего Договора.

В случаях, установленных абзацем первым настоящего пункта Договора, при привлечении должностного лица Заказчика к административной ответственности в виде административного штрафа возмещение осуществляется Поставщиком по требованию лица, привлеченного к административной ответственности, путем перечисления денежных средств на его лицевой счет.

Решение Заказчика об удержании суммы административного штрафа в целях ее возмещения, а также требование должностного лица Заказчика о возмещении суммы административного штрафа должно сопровождаться копией вступившего в законную силу документа о привлечении к административной ответственности.

9.14. В случае, если в результате нарушения (действия или бездействия) какой-либо из Сторон условий настоящего Договора, другая Сторона понесла расходы или/либо ей были причинены убытки (упущенная выгода возмещению не подлежит), виновная Сторона обязуется возместить их пострадавшей Стороне в течение 10 (десять) календарных дней с момента предъявления ею соответствующего требования в размере фактически понесенных пострадавшей Стороной расходов или/либо убытков, подтвержденных документально.

9.15. В реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) включаются сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров.

- Посмотреть таблицу с данными

10.1. При нарушении одной из Сторон условий настоящего Договора другая Сторона направляет ей письменную претензию в порядке, определенном настоящим Договором.

10.2. Сторона, получившая претензию, в течение 3 (трёх) рабочих дней рассматривает претензию по существу и дает мотивированный ответ другой Стороне.

10.3. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучение в срок ответа на претензию Сторона имеет право обратиться в суд.

10.4. Споры, возникающие при толковании условий Договора, его исполнении, при внесении изменений или расторжении настоящего Договора, и иные споры, которые не удалось разрешить в досудебном порядке, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Калининградской области.

- Посмотреть таблицу с данными

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами.

11.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияние и за возникновение которых они не несут ответственности, например, война и военные действия, пожар, наводнение, землетрясение, забастовка, правительственные постановления или распоряжения государственных органов. В этом случае срок исполнения обязательств переносится на срок, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы, или согласовывается сторонами дополнительно.

11.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана в течение 10 дней известить в письменной форме другую Сторону о возникновении (и прекращении) вышеуказанных обстоятельств. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств.

11.4. Сторона, не известившая другую Сторону в течение 10 календарных дней, лишается возможности ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения условий настоящего Договора.

11.5. В случае, если из-за обстоятельств непреодолимой силы обязательства по Договору невозможно выполнить даже по истечении срока, на который их исполнение было приостановлено, Договор может быть расторгнут на основании статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации (в связи с существенным изменением обстоятельств).

- Посмотреть таблицу с данными

12.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует по 31.05.2025, а в части исполнения принятых по Договору обязательств - до полного их выполнения Сторонами.

12.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

12.3. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.

12.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств и/или Договором.

12.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.

- Посмотреть таблицу с данными

13.1. Каждая из Сторон Договора подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением Договора. Стороны декларируют о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Договора.

13.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Договора и после его истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 13.1 Договора, в том числе со стороны руководства или работников Сторон, третьих лиц.

13.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и посредниками, действующими по Договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

13.4. Сторонам Договора, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации и Калининградской области.

13.5. В случае возникновения у Стороны Договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет. Подтверждение должно быть направлено в течение 3 рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

13.6. В случае если нарушение одной из Сторон настоящей оговорки подтвердится, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

- Посмотреть таблицу с данными

14.1. Любые изменения, приложения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме подписаны уполномоченными представителями Сторон. Изменения, приложения и дополнения к настоящему Договору могут быть заключены путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и иными документами, в том числе электронными документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны по Договору.

14.2. Заявления, уведомления, извещения, требования, претензии или иные юридически значимые сообщения, с которыми настоящий Договор связывает гражданско-правовые последствия для Сторон настоящего Договора, влекут для этого лица такие последствия с момента, указанного в юридически значимом сообщении.

Юридически значимые сообщения подлежат передаче путем направления посредством почтовой, факсимильной, электронной связи по адресам, указанным в настоящем Договоре.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, которой оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ему вручено или Сторона не ознакомилась с ним.

14.3. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

14.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому Заказчику.

14.5. В случае изменения одной из Сторон Договора своего местонахождения или почтового адреса она обязана в письменной форме информировать об этом другую Сторону до государственной регистрации соответствующих изменений в учредительных документах.

14.6. В целях предоставления информации и документов, касающихся результатов исполнения Договора, в реестре Договоров размещается информация и документы об исполнении (оплате) Договора после исполнения всех обязательств, предусмотренных Договором. Документами, подтверждающим исполнение Договора при осуществлении закупочной деятельности Заказчика, считается акт сверки взаимных расчетов по Договору, либо акт об исполнении обязательств по Договору по форме, установленной Заказчиком в извещении о закупке и (или) иные документы о приемке товаров, работ, услуг. Договор считается исполненным после подписания сторонами Договора одного из указанных в настоящем пункте документов (акта сверки взаимных расчетов по Договору, акта об исполнении обязательств по Договору и иные документы о приемке товаров, работ, услуг) либо оплаты.

14.7. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

14.8. Во всем ином, не оговоренном в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

14.9. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - «Спецификация».

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору

№______ от «___» _________ 2025 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка хозяйственных товаров

- Посмотреть таблицу с данными

*Заполняется в соответствии с заявкой Поставщика на участие в запросе котировок в электронной форме.

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_1_к_заявке_техническое_задание

Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий

_____________М.Д. Михина

подпись

«11» апреля 2025 г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Предмет закупки: поставка хозяйственных товаров

Способ определения Исполнителя: запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Источник финансирования: средства местного бюджета.

4. Начальная (максимальная) цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 37 копеек

Цена Договора включает в себя общую стоимость поставляемого Товара, оплачиваемую Заказчиком за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке Товара, оказание сопутствующих поставке услуг, расходы на реализацию гарантийных обязательств, а также, стоимость упаковки, маркировки, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, страхования, транспортные расходы, налоги и иные обязательные платежи

- Посмотреть таблицу с данными

2. Обоснование включения иных характеристик товара в КТРУ:

- Посмотреть таблицу с данными

Порядок поставки товара:

Поставка Товара осуществляется по адресу:

238520, Калининградская обл., Балтийский р-н, г. Балтийск, ул. Сенявина, дом 2 А .

Количество поставляемого Товара указано в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).

4. Требования (условия) к поставляемому товару:

4.1.1. Поставляемый Товар должен быть новым (ранее не находившимся в использовании), без дефектов, не использованным в выставочных, демонстрационных и других целях, без следов механических повреждений, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. Срок годности на момент поставки не менее 6 месяцев.

4.1.2. При осуществлении поставки Поставщик должен предоставить: оригиналы или надлежащим образом заверенные копии действующих сертификатов качества и сертификатов соответствия требованиям нормативных документов на поставляемую продукцию, разрешающих использование поставляемой продукции на территории Российской Федерации.

4.1.3. Поставщик обязан поставить Товар, соответствующий требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами Российской Федерации.

4.1.4. Поставляемый Товар должен быть безопасен и разрешен для применения на территории Российской Федерации. Качество поставляемого по настоящему договору Товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации стандартам, требованиям ГОСТ, ТУ. Поставляемый Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законами Российской Федерации от 07.02.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О защите прав потребителей» и от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Товар должен соответствовать нормам химической безопасности Технического регламента ТС 007/2011.

4.1.5. Поставка Товара должна осуществляться в оригинальной упаковке, обеспечивающей его сохранность. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за все повреждения или порчу Товара, возникшие в результате некачественной упаковки, за дополнительные расходы, которые могут возникнуть в результате неправильной маркировки.

4.2. Требования по передаче Заказчику документов при поставке Товара. Требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика (приемка Товара)

4.2.1. Приемка товара осуществляется уполномоченными представителями получателя по количеству, качеству и ассортименту.

4.2.2. В случае поставки Товара с нарушением срока поставки, в нарушенной упаковке, не соответствующего ассортименту и (или) количеству, и (или) качеству, без сопроводительных документов, предусмотренных Техническим заданием и Договором, Заказчик вправе отказаться от приемки. В этом случае Заказчик (Получатель) не подписывает Товарную накладную о приемке товара и составляет акт, в котором описывает основания отказа от приемки поставляемого товара и указывает срок для устранения допущенных нарушений. При поставке Товара, соответствующего условиям поставки, уполномоченное лицо Заказчика ставит в передаточных документах подпись с расшифровкой своей должности и фамилии, а также печать Заказчика.

4.2.3. В момент передачи Товара вместе с Товаром Поставщик передает Заказчику:

- Счет – фактуру (при наличии);

- товарную накладную, либо универсальный-передаточный документ;

- Документ, подтверждающий гарантийные обязательства на Товар;

- Счет на оплату;

При оформлении вышеуказанных документов не допускается использование ксерокопий.

- Оригиналы или надлежащим образом заверенные копии действующих сертификатов качества и сертификатов соответствия требованиям нормативных документов на поставляемую продукцию.

Все вышеуказанные приемопередаточные документы должны быть представлены Заказчику в день передачи Товара.