Тендер - Поставка хозяйственных товаров №284223689

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть89 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Ханты-Мансийский Автономный округ - Юг АОМесто поставки (адрес):Ханты-Мансийская 19А Проект_Договора

(Проект)

договор №__

г. Нижневартовск «__» ноября 2024 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №56 «Севевряночка», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Татьяны Владимировны Ревковой, с одной стороны, и __________________________________________________________, действующий от своего имени на основании ________________________________________________________ именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Хозяйственные товары в количестве и качестве в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1) (далее - Товар), в срок согласно разделу 4 Договора - являющемуся неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется принять товар и обеспечить его оплату.

1.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара а также, что товар, поставляемый в рамках Договора, является новым (товаром, который не был в употреблении, восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

1.3. Право собственности на Товар переходит к Заказчику в момент поставки Товара после подписания товарной накладной ТОРГ 12.

1.4. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Дружбы Народов, 14Б (далее – «место поставки»).

Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения.

2.2. Цена Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Триста тридцать пять тысяч пятьсот двадцать пять ) рублей 00 копеек.

2.3. Цена Договора устанавливается в Российских рублях и включает в себя все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой товара.

• Источник финансирования - бюджет города Нижневартовска.
• Авансовый платеж не предусмотрен.

2.4. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика в течение 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком товарной накладной на поставленный товар.

2.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.6. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Договору, о чем Заказчик уведомляет Поставщика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия, в том числе по цене и (или) количеству товаров.

Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Досрочно принять и оплатить товар.

3.1.2. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Договором.

3.1.3. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку поставляемого товара в соответствии с условиями Договора.

3.2.2.Оплатить поставленный и принятый товар в порядке, предусмотренном Договором.

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. Передать Заказчику товары надлежащего качества, в количестве согласно Спецификации (Приложение № 1). По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего качества, количества.

3.3.2. Поставщик обязуется предоставлять Заказчику контактный телефон, по которому пользователи товара могли бы связаться с квалифицированным персоналом Поставщика для решения вопросов о выявленных неисправностях товара.

3.3.3. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика.

3.3.4. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

3.3.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

3.4. Поставщик вправе:

3.4.1. Требовать приемки и оплаты товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Договором.

3.4.2. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить товары. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить товар в соответствии с условиями Договора.

Порядок и сроки поставки товара

4.1. Поставка товара должна быть осуществлена одной партией в течение 30 рабочих дня со дня подписания Договора.

4.2. Датой поставки товара является дата подписания Заказчиком соответствующей товарной накладной.

4.3. Досрочная поставка допускается только по согласованию с Заказчиком.

4.4. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки товара должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке.

Порядок сдачи и приемки товара

Поставщик в срок, указанный в разделе 4 Договора, при поставке товара должен передать Заказчику следующие документы на русском языке:

- товарную накладную;

- сертификат соответствия (декларациями соответствия)

- счет.

5.2. Срок приемки товара и оформления результатов приемки - в течение 3 рабочих дней с даты поставки товара.

5.3. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия товара требованиям, установленным Договором. Проверка соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Договором, может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5.4. Обо всех нарушениях условий Договора о количестве о качестве, и об упаковке товара Заказчик извещает Поставщика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Договору составляется Заказчиком в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, вручается Поставщику под расписку. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения извещения является: ___________________.

5.4.8. Поставщик в установленный в извещении (п. 5.4) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Договора по соглашению сторон или принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи, с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения товаров до их приемки Заказчиком несет Поставщик.

5.6. Поставщик обеспечивает хранение товара до момента их сдачи – приемки.

Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение настоящего Договора, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Договору.

6.2. В случае просрочки исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной обязательств, предусмотренных настоящим договором, иная Сторона вправе предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства.

Пеня устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего договора, уменьшенной на сумму, пропорционально объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором» (далее – Постановление № 1042).

6.4. Штрафы начисляются за неисполнение и ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором.

Размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением № 1042 составляет 10% от цены настоящего договора, за каждый случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы, в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одной тысячи) 00 копеек, за каждый случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств.

6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного пунктом 4.1. настоящего договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.7. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.

Размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением № 1042 в виде фиксированной суммы в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей 00 копеек.

6.8. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает стороны от выполнения обязательств по договору.

6.9. Факты хищения, уничтожения или повреждения имущества Заказчика посторонними лицами, проникшими на объект при выполнении работ Поставщиком, либо вследствие пожара или в силу других причин по вине работников Поставщика, устанавливаются в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации.

6.10. Поставщик несет материальную ответственность перед Заказчиком за ущерб, причиненный некачественным выполнением работ и в соответствии с настоящим договором.

6.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

7.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства по Договору.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

7.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Договор. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Заказчик и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Договора.

8.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с обязательным соблюдением претензионного подряда урегулирования спора. Срок ответа на претензию устанавливается 10 (десять) рабочих дней с даты получения.

9. Расторжение Договора

9.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.2. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10. Срок действия Договора

10.1. Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до полного исполнения обязательств не позднее 31.12.2024 года.

11. Прочие условия

11.1. Договор составлен в письменной форме в 2-х (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика.

11.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 1(одного) рабочего дня с даты такого изменения.

- Посмотреть таблицу с данными

12. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору №___ от __.__.2024 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

/

Извещение_поставка_хозяйственных_товаров ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий

МАДОУ города Нижневартовска

ДС №56 «Северяночка»

Т.В. Ревкова

«___» ноября 2024 год.

Извещение о закупке у единственного поставщика

Способ закупки: закупка у единственного поставщика.

Заказчик: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №56 «Северяночка».

Место нахождения: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Ханты Мансийская 19А.

Почтовый адрес: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Ханты Мансийская 19А.. e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Ответственное лицо Заказчика по организационным вопросам проведения процедуры закупки:
Ильченко Светлана Халиловна, телефон +7-(3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Предмет договора: Поставка хозяйственных товаров

Место поставки товара:
-Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, г. Нижневартовск 1корпус ул. Ханты-Мансийская 19 А, 2 корпус Дружбы-Народов 14А, ул. Дружбы Народов 14Б.

Сроки поставки товара: с 13.11.2024 по 31.12.2024г., а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами.

Максимальная цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Триста тридцать пять тысяч пятьсот двадцать пять ) рублей 00 копеек.

Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежах: В общую цену Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, установка (монтаж), стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой товара.

Место подачи заявок: Не установлено.

Срок подачи заявок: Не установлено.

Дата и место рассмотрения и оценки заявок: Не установлено.

Обоснование закупки у единственного Поставщика: В соответствии пп.5, п.8.5, р.8 Положения «О закупках товаров, работ, услуг МАДОУ города Нижневартовска ДС №56 «Северяночка».

Настоящее извещение информирует о заключении договора (договоров) с единственным поставщиком и не предназначено для приглашения поставщиков подавать заявки на участие в закупке. Настоящее извещение о проведении закупки у единственного поставщика не является извещением о проведении торгов в соответствии с требованиями статей 447–449 Гражданского кодекса и не влечет для заказчика соответствующих гражданско–правовых последствий.

Данное извещение имеет силу документации о закупке и не имеет цели привлечения претендентов на участие в закупке, являясь средством информирования о проведении закупки у единственного поставщика.

Документация о закупке у единственного поставщика

Информационная карта закупки

МАДОУ города Нижневартовска ДС №56 «Северяночка»

- Посмотреть таблицу с данными

Специалист по закупкам С.Х. Ильченко