Тендер - Поставка хозяйственных товаров в 2024 году №285633969

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Проект_договора[7].docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть69 Просмотр сведений о закупке «Поставка хозяйственных товаров в 2024 году» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9418

Обоснование заключения контракта: Пункт 4 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Вид продукции: Товар

Объект закупки: Поставка хозяйственных товаров в 2024 году

Описание объекта закупки: Поставка хозяйственных товаров в 2024 году

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00

Дата размещения закупки: 03.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:20

Срок завершения подачи оферт: 08.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:20

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями договора

Срок исполнения контракта: 25.12.2024

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ул. Таврическая, д. 39.

Источник финансирования: Бюджет Санкт-Петербурга на 2024 год (Закон Санкт-Петербурга от 29.11.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»), код ГРБС 803, код раздела, подраздела 0113, код вида расходов 244, целевая статья▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, код ОСГУ 346.

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: не установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: В соответствии с условиями договора

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями договора

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями договора

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями договора

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АРХИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, УЛ. ТАВРИЧЕСКАЯ, Д.39

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Санкт-Петербург, УЛИЦА ТАВРИЧЕСКАЯ, 39

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5307

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Танеева

Имя Лариса

Отчество Павловна

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

ДОГОВОР № _____

на поставку хозяйственных товаров в 2024 году

- Посмотреть таблицу с данными

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Техническая дирекция государственных архивных учреждений Санкт-Петербурга» (СПб ГКУ «ТД»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Сафонова Николая Валерьевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и ________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ________, действующий на основании _________, с другой стороны, вместе и каждая в отдельности, именуемые в дальнейшем «Стороны» и «Сторона» соответственно, в соответствии п. 4 ч. 1 ст. 93 ФЗ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик поставляет Заказчику хозяйственных товаров в соответствии с Обоснованием цены Договора (Приложение №1 к Договору) (далее – товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар на условиях и в срок, установленный Договором.

1.2. Поставщик осуществляет поставку товара в строгом соответствии с Обоснованием цены Договора (Приложение № 1 к Договору, которое является его неотъемлемой частью), определяющими объем, содержание товара и другие, предъявляемые к нему требования, а также условиями Договора, определяющими стоимость товара, сроки его поставки и другие требования.

1.3. Поставщик поставляет товар в соответствии с условиями настоящего Договора, определяющими количество, комплектность, ассортимент товара и другие, предъявляемые к товару требования, срок и порядок поставки товара, срок и порядок оплаты.

1.4. ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0.

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет _____ руб. (______ рублей ___ копеек), в том числе НДС [1] _____ руб.(________ рублей ___ копеек).

2.2. Цена каждого наименования товара указана в Обосновании цены Договора (Приложение №1 к Договору).

2.3. Цена Договора включает в себя все расходы Поставщика, понесенные им для исполнения обязательств по Договору, в том числе стоимость товара, тары, расходы на доставку, разгрузку, упаковку, маркировку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.4. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. При исполнении Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных разделом 7 Договора.

2.5. Оплата поставленного товара осуществляется Заказчиком в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями, по факту поставки товара в полном объеме согласно Обоснованию цены Договора (Приложение № 1 к Договору), в срок не позднее 7(семи) рабочих дней с наиболее поздней даты подписания Сторонами товарной накладной (или УПД), акта сдачи-приемки товара (Приложение № 2 к Договору); подписания Заказчиком решения приемочной комиссии; предоставления Поставщиком счета.

2.6. Оплата по Договору обеспечивается Заказчиком по казначейской системе исполнения бюджета Санкт-Петербурга на 2024 год (Закон Санкт-Петербурга от 29.11.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»), код ГРБС 803, код раздела, подраздела 0113, код вида расходов 244, целевая статья▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, код ОСГУ 346.

2.7. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате считается дата отметки Комитета финансов Санкт-Петербурга о списании средств с лицевого счета Заказчика.

2.8. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.9. Поставщик обязуется оформить представляемые им Заказчику товарную накладную (или УПД), акт сдачи-приемки товара (Приложение № 2 к Договору), счет в соответствии с требованиями, установленными для оформления товарораспорядительных документов действующим налоговым законодательством, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации и прочее.

2.10. В случае ненадлежащего оформления или несвоевременного предоставления Поставщиком документов, необходимых для оплаты, срок для оплаты поставленного товара отодвигается до момента предоставления заказчику надлежаще оформленных документов. При этом Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату поставленного товара.

2.11. Зачет требований между Сторонами Договора не допускается, за исключением случая, предусмотренного п. 9.11. Договора.

3. Срок, условия и порядок поставки товара

3.1. Срок (период) поставки товара: единовременно по 18 декабря 2024 года.

3.2. Поставка товара осуществляется единовременно, в полном объеме одной партией согласно Обоснованию цены Договора (Приложение №1 к Договору) в срок, установленный в п. 3.1. Договора.

3.3. Место поставки товара по адресу: Санкт-Петербург г., ул. Таврическая, д. 39 в помещения под выгрузку, указанные представителем Заказчика. (Объект с режимным графиком работы и ограниченным допуском, допуск на объект и в помещения под выгрузку, указанные представителем Заказчика, осуществляется строго по пропускам, оформленным на основании документов, удостоверяющих личность).

3.4. Поставщик обязан заблаговременно уведомить Заказчика о готовности товара к поставке, назначить ответственного представителя со своей Стороны за оформление сдачи-приемки поставленного товара, сообщить фамилию, имя, отчество ответственного за оформление сдачи-приемки поставленного товара; указать время доставки товара, государственный регистрационный знак транспортного средства, посредством которого производится доставка товара.

3.5. Доставка товара производится в строгом соответствии с требованиями и методиками производителя товара с соответствующей маркировкой на каждой упаковке. Товар доставляется в невозвратной упаковке. Упаковка товара должна быть целостной, без механических повреждений и признаков влаги, обеспечивающей сохранность товара при его перевозке и, при необходимости, последующем хранении.

3.6. Вся маркировка должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации.

3.7. Право владения, пользования и распоряжения товаром переходит от Поставщика к Заказчику после подписания представителем Заказчика товарной накладной (или УПД) на поставленный товар.

3.8. Заказчик извещает Поставщика об обнаружении в поставленном товаре дефектов путем передачи претензии по электронной почте или посредством факсимильной связи.

3.9. Требования, связанные с недостатками поставленного товара по количеству и качеству, могут быть предъявлены Заказчиком в течение 30 (Тридцати) дней со дня приемки товара.

4. Сдача-приемка товара

4.1. Заказчик организует приемку поставленного товара после его поставки (доставки).

4.2. Приемка товара осуществляется приемочной комиссией Заказчика, по результатам проверки которой составляется решение приемочной комиссии, подписываемое членами приемочной комиссии.

4.3. Заказчик подписывает решение приемочной комиссии, оформленные Поставщиком товарную накладную (или УПД), акт сдачи-приемки товара (Приложение №2 к Договору) только после сдачи-приемки товара, и при условии отсутствия претензий к товару со стороны Заказчика.

4.4. Заказчик, принявший товар без проверки, не лишается права ссылаться на дефекты товара, которые могли быть установлены при обычной приемке (явные дефекты).

4.5. На товар, в отношении которого законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация или соответствие которого может быть подтверждено декларацией о соответствии, Поставщиком при поставке товара должны быть представлены надлежащим образом удостоверенные копии сертификатов соответствия или декларации о соответствии (далее – документы о сертификации). Срок действия документов о сертификации не должен истекать ранее срока поставки товара Заказчику. Копии документов о сертификации могут заверяться Поставщиком.

4.6. При поставке Поставщиком предоставляются: документы о сертификации, техническая и эксплуатационная документация на русском языке (в случае наличия).

4.7. Товар, имеющий внешние дефекты, выявленные при распаковке, возвращается Поставщику. Данный товар не засчитывается в счет исполнения обязательств по Договору.

4.8. Некачественный товар считается непоставленным и подлежит замене в установленном Договором порядке.

4.9. Замена товара, имеющего внешние дефекты, а также замена некачественного товара производится Поставщиком в пределах цены Договора, без дополнительной оплаты.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. Поставить товар в полном объёме надлежащего качества в соответствии с Обоснованием цены Договора (Приложение №1 к Договору) в установленный Договором срок.

5.1.2. Обеспечить присутствие своего представителя в момент передачи товара Заказчику.

5.1.3. Согласовать с Заказчиком поставку товара не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до момента доставки товара Заказчику.

5.1.4. В случае выявления Заказчиком недопоставки товара, поставки некачественного товара, восполнить недопоставленное количество товара или заменить некачественный товар на качественный.

5.1.5. Передать Заказчику надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные Договором. Поставщик может быть привлечен к заполнению Акта приемки товаров, работ, услуг установленный Приказом Минфина России от 15.04.2021 № 61н (ред. от 30.10.2023) «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению» в части показателей Поставщика.

5.1.6. Во время нахождения на территории Заказчика представителя Поставщика, а также привлеченных им для исполнения обязательств водителя транспортного средства, доставляющего товар, обеспечить соблюдение указанными лицами установленного у Заказчика режима охраны, противопожарного режима, правил охраны труда и техники безопасности, в том числе провести необходимый инструктаж указанных лиц.

5.1.7. Возмещать убытки, причинённые Заказчику вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора.

5.1.8. При обнаружении не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые грозят срывом поставки товара либо создают невозможность её завершения в срок, установленный настоящим Договором, в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме предупреждать Заказчика.

5.1.9. Нести все расходы по замене некачественного (дефектного) товара, выявленного Заказчиком при приемке товара.

5.1.10. За свой счет устранить недостатки, выявленные в течение срока, установленного п. 3.9. настоящего Договора, или заменить товар на новый, если не докажет, что недостатки возникли по вине Заказчика.

5.1.11. Выполнять и обеспечивать выполнение надлежащим образом своих обязательств по Договору.

5.2. Поставщик вправе:

5.2.1. Привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по Договору с согласия Заказчика.

5.2.2. В случае надлежащего исполнения своих обязательств по Договору, требовать от Заказчика подписания документов об исполнении Поставщиком обязательств по Договору

5.2.2. Требовать оплаты за поставленный товар по Договору в случае полного и надлежащего исполнения своих обязательств по Договору.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. Принять товар надлежащего качества или принять решение о необходимости замены товара.

5.3.2. Оплатить поставленные товары в случае надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, в порядке и на условиях, предусмотренным Договором.

5.3.3. Выполнять и обеспечивать выполнение, надлежащим образом, своих обязательств по Договору.

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором.

5.4.2. Требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Договором;

5.4.3. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Договору.

5.4.4. В случае выявления недопоставки товара, поставки некачественного (дефектного) товара, требовать от Поставщика восполнить недопоставленное количество товара или заменить некачественный (дефектный) товар на качественный.

5.4.5. Отказаться (полностью или частично) от оплаты товара, не соответствующего требованиям Договора или действующего законодательства Российской Федерации, а также в случае отказа Поставщика от восполнения недопоставленного количества товара или замены некачественного (дефектного) товара на качественный, или невозможности произвести такую замену, вплоть до надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

6. Качество и безопасность товара

6.1. Товар должен быть новым (ранее не находившимся в использовании у поставщика и/или у других лиц), быть не подвергавшимся ранее ремонту (модернизации или восстановлению), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

6.2. Товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ производителя, государственным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренными для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации.

6.3. Безопасность товара для жизни и здоровья потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должна соответствовать требованиям Закона РФ от 07.02.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О защите прав потребителей».

6.4. На весь товар представляются документы, позволяющие определить дату выпуска.

6.5. При поставке товара Поставщик подтверждает качество товара сопроводительными документами или их заверенными надлежащим образом копиями, подтверждающими соответствие товара обязательным требованиям, установленным нормативными и/или нормативными правовыми актами и предъявляемым к товару, в том числе сертификатами (декларациями) соответствия, удостоверениями качества и безопасности, заключения уполномоченных органов, если такие требования к товару установлены действующим законодательством.

6.6. Поставка товара осуществляется в оригинальной упаковке производителя товара, без повреждений с сохранением всех защитных знаков производителей. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

6.7. Поставщик обязан передать Заказчику товар в невозвратной таре и (или) упаковке, обеспечивающей сохранность такого рода товаров при обычных условиях хранения и транспортировки и исключающей возможность механических повреждений поставляемого товара.

6.8. На поставляемый товар, который подлежат обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, Поставщик вместе с товаром, предоставляет Заказчику сертификаты, подтверждающие его качество и безопасность.

6.9. Товар должен быть изготовлен с соблюдением всех требований к безопасности, принятым в Российской Федерации.

6.10. Последствия нарушения условия о количестве товара, условия об ассортименте товаров, поставки товаров ненадлежащего качества, поставки некомплектных товаров, недопоставки товаров, невыполнения требований об устранении недостатков товаров или о доукомплектовании товаров определяются в соответствии со ст. 466, 468, 518, 519, 520 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7. Изменение существенных условий договора

7.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта;

2) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении, предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

3) в случаях, предусмотренных п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, предусмотренных контрактом;

7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора в случаях, предусмотренных п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, вправе снизить цену Договора при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий Договора, в том числе цены и(или) сроков исполнения Договора и(или) количества товара, предусмотренных Договором.

При этом сокращение количества товара при уменьшении цены Договора осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации. [2]

7.3. Заказчиком как получателем бюджетных средств предусмотренные ч. 1 с. 95 Закона изменения могут быть осуществлены в пределах, доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта. [3]

7.4. По соглашению сторон допускается изменение существенных условий Договора, заключенного до 1 января 2025 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Предусмотренное настоящей частью изменение осуществляется с соблюдением положений ч. 1.3 - 1.6 ст. 95 Закона на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации при осуществлении закупки для нужд субъекта Российской Федерации. [4]

7.5. Не допускается перемена Поставщика за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

7.6. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

7.7. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в простой письменной форме и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора.

8. Срок действия договора

8.1. Договор вступает в законную силу со дня его подписания Сторонами, но не ранее внесения его в реестр Договоров и действует по 25 декабря 2024 года, а в части принятых и не исполненных Сторонами обязательств по Договору – до полного исполнения Сторонами таких обязательств.

9. Ответственность сторон

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Поставщик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Договору Поставщик несет ответственность в следующих случаях: за не поставку товара и(или) поставку не в полном объеме, и(или) поставку неукомплектованного товара; за поставку товара ненадлежащего качества, в том числе и его компонентов; за предоставление товара находящегося под арестом, залогом, обремененного правами третьих лиц; за просрочку срока поставки товара, предусмотренного Договором, срока замены некачественного или вышедшего из строя товара исправным; за ущерб, причиненный третьему лицу в процессе поставки товара, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик; в период поставки товара (погрузо-разгрузочные работы) Поставщик несет ответственность за все произошедшие по его вине аварийные ситуации, устранение последствий которых производит за свой счет; за соблюдение его персоналом: правил пожарной безопасности, правил по технике безопасности при поставке товара, охраны труда, санитарно-гигиенического режима, требований внутреннего распорядка на территории и в зданиях Заказчика.

9.3. Заказчик несет ответственность за несвоевременное выполнение обязательств по оплате поставленного товара.

9.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

9.5. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПравил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).

9.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей. [5] Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

9.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком, обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой, действующей на дату уплаты пеней, ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

9.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, устанавливается штраф в размер 10 % от цены Договора, что составляет ______ рублей.

9.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в размере 1 000,00 рублей. [6]

9.11. Исполнение обязательств Поставщика по Договору, по перечислению штрафа (пеней) в доход бюджета Санкт-Петербурга возлагается на Заказчика в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Закона и статьей 313 Гражданского кодекса Российской Федерации. Оплата по Договору осуществляется путем выплаты Поставщику стоимости выполненных обязательств по Договору, уменьшенной на сумму штрафа (пеней) при условии перечисления в установленном порядке штрафа (пеней) в доход бюджета Санкт-Петербурга на основании платежного документа, оформленного Заказчиком с указанием Поставщика, за которого осуществляется перечисление штрафа (пеней) в соответствии с пунктами 9.8, 9.9, 9.10 Договора.

9.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком или Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

9.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10. Порядок расторжения Договора

10.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным ч. 15 ст. 95 Закона.

10.3. В соответствии со ст. 523 Гражданского кодекса Российской Федерации Заказчик имеет право принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков в случае, если:

- поставка товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

10.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора с предварительным уведомлением Поставщика, также в случае отсутствия по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования Договора.

10.5. Расторжение Договора при решении об одностороннем отказе от исполнения Договора осуществляется в соответствии с частями 8-23 ст. 95 Закона.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, то есть чрезвычайными и непредвиденными обстоятельствами.

11.2. В рамках исполнения Договора чрезвычайными и непредвиденными для Сторон обстоятельствами являются: землетрясения; наводнения; пожары, при условии отсутствия в них вины Стороны Договора; войны и военные действия, иные аналогичные обстоятельства, наступление или прекращение которых не обусловлено волей Сторон и препятствующих исполнению или надлежащему исполнению обязательств Сторон по Договору.

11.3. О наступлении для Стороны по Договору обстоятельств непреодолимой силы данная Сторона обязана незамедлительно в письменной форме уведомить другую Сторону любыми доступными средствами связи, при условии подтверждения, что уведомление исходит от Стороны по Договору, а также представить необходимые доказательства невозможности исполнения или надлежащего исполнения обязательств по Договору.

12. Порядок разрешения споров

12.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

12.2. Все достигнутые в Договоре договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

12.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

12.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ, по существу, в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

12.5. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по Договору разрешаются в арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

13. Экспертиза

13.1. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации в соответствии с требованиями ст. 41 Закона.

13.2. Для проведения экспертизы оказанной услуги эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке оказанной услуги, в экспертном заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

14. Антикоррупционная оговорка

14.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по Договору, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Договору;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по Договору, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

15. Прочие условия

15.1. В случае реорганизации, ликвидации, приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях РФ, или проведения в отношении Поставщика процедуры признания несостоятельным (банкротом), Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о реорганизации, ликвидации, с начала приостановления деятельности, или с начала процедуры признания несостоятельным (банкротом).

15.2. В случае изменения наименования, смены руководителя, изменения юридического адреса и адреса места нахождения (почтового адреса), банковских реквизитов, контактных номеров телефонов (факсов) и иных реквизитов Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о таких изменениях не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня изменения. При этом составление дополнительного соглашения не требуется.

15.3. Отношения Сторон, не урегулированные условиями Договора, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

15.4. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

15.5. Все письма, в том числе заявления, извещения, уведомления и претензии, иные письменные документы, которыми Стороны обмениваются в ходе исполнения Договора (далее – корреспонденция), могут направляться Сторонами друг другу любыми средствами связи при условии наличия подтверждения, что указанная корреспонденция исходит от Стороны Договора.

15.6. Вся корреспонденция, относящаяся к исполнению Договора, действительна для Сторон по Договору в случае ее оформления в соответствии с требованиями к документам, установленными действующими государственными стандартами.

15.7. Настоящий Договор подписан в электронной форме в АИС ГЗ: Электронный магазин по адресу http://estore.gz-spb.ru электронными цифровыми подписями обеих Сторон. Стороны, по желанию любой из Сторон, могут после подписания Договора в электронной форме подписать Договор на бумажном носителе.

15.8. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Обоснование цены Договора;

Приложение № 2 – Акт сдачи-приемки товара.

16. Место нахождения, реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору №

от ____________ 2024 г.

Обоснование цены Договора

- Посмотреть таблицу с данными

.

Приложение № 2

к Договору №

от ____________ 2024г.

Образец АКТ

СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА

г. Санкт-Петербург «___» _________ 2024 г.

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Техническая дирекция государственных архивных учреждений Санкт-Петербурга» (СПб ГКУ «ТД»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Сафонова Николая Валерьевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и __________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ______, действующий на основании _________, с другой стороны, вместе и каждая в отдельности, именуемые в дальнейшем «Стороны» и «Сторона» соответственно, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором № _____ от «___» ______ 2024 г. (далее - Договор) Поставщик поставил товар:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Фактическое качество и количество поставленного товара ____________________ (соответствует /не соответствует) требованиям Договора. (Если не соответствуют, указать что конкретно не соответствует).

3. По Договору срок поставки товара «18» декабря 2024г., фактически товар поставлен «___»________________г.

4. [9] За ненадлежащее исполнение Поставщиком принятых обязательств – нарушение сроков поставки товара, начислены пени. По состоянию на «___»________2024 г. размер пени составил:_________________ руб. ____коп. ________________________________ ______________________руб. ____коп. (прописью).

5. [10] За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком принятых обязательств, начислен штраф. Размер штрафа составил:___________________________ руб. ____коп.

________________________________________________________________________ (прописью).

6. Настоящий акт составлен в двух экземплярах по одному для Поставщика и Заказчика.

- Посмотреть таблицу с данными

______________________________________________________________________________

Образец акта утвержден Сторонами.

- Посмотреть таблицу с данными

В случае если Поставщик не является плательщиком НДС, указывается «НДС не облагается». ↑

См. ч. 2 ст. 95 Закона. ↑

Ч. 1.6 ст. 95 Закона. ↑

Ч. 65.1 ст. 112 Закона. ↑

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно); (пп. «а» п. 9 Правил). ↑

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно); (пп. «а» п. 6 Правил). ↑

В случае если Поставщик не является плательщиком НДС, указывается «НДС не облагается». ↑

В случае если Поставщик не является плательщиком НДС, указывается «НДС не облагается». ↑

Заполняется при нарушении Поставщиком сроков поставки. ↑

Заполняется при нарушении Поставщиком условий Договора, кроме сроков поставки. ↑