Тендер - Поставка хозтоваров и лакокрасочных материалов №295425107

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Доп.информация.docx
• НМЦ.xlsx
• техзадание.xlsx

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Саратовская облМесто поставки (адрес):412620, Российская Федерация, Саратовская обл., Базарно-Карабулакский р-н, с. Хватовка, ул. Кирова, 40, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть10
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 03.04.2025 по 03.04.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:03.04.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):03.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:30Порядок подачи заявок:В соответствии с документацией о закупке
Подведение итоговМесто подведения итогов:412620, Российская Федерация, Саратовская обл., Базарно-Карабулакский р-н, с. Хватовка, ул. Кирова, 40, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть10Дата подведения итогов:03.04.2025Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке Проект_договора ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Проект договора.

ДОГОВОР

№ ___________

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное автономное учреждение Саратовской области «Хватовский дом-интернат для престарелых и инвалидов», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Масленникова Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании итогового протокола № от__________2025г. заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем.

Предмет Договора

Поставщик обязуется поставить Заказчику Товар согласно спецификации договора (Приложение № 1 к договору), являющейся неотъемлемой частью договора, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

Требования, предъявляемые к товару: наименование, технические характеристики, количество, цена определяются в спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Договора.
2. Качество товара
2.1. Требования к товару:
2.1.1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или спецификацией.
2.1.2. Товар должен быть поставлен новым (не бывшим в употреблении, не прошедшими ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не должен иметь дефектов и соответствовать требованиям настоящего технического задания), изготовленным не ранее 2024 года, в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. Товар передается Заказчику с необходимыми документами к нему (накладные; счета-фактуры и иные документы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, сертификатами качества и декларацией о соответствии).
2.1.3. Товар должен быть поставлен в упаковке, обеспечивающей защиту его от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения.
2.1.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.
2.1.5. Товар разрешен в установленном порядке для применения, качество Товара соответствует требованиям действующей нормативно-технической документации и подтверждается соответствующими документами, оформленными в строгом соответствии с действующим законодательством для конкретного вида Товара. В отношении качества Товара отсутствуют претензии со стороны федеральных и территориальных органов государственного контроля качества.
2.1.6. Поставщик обязуется оформить всю товарно-сопроводительную документацию на русском языке и представить Заказчику одновременно с передаваемым Товаром.
2.1.7. В случае обнаружения недостачи, порчи или ненадлежащего качества отгруженного Товара Заказчик вправе предъявить претензию в адрес Поставщика:
- по недостаче, порче в 20-дневный срок с момента поставки Товара;
- по качеству – в пределах срока гарантийного обслуживания Товара.
2.1.8. Поставщик обязан рассмотреть претензию и дать ответ на полученную претензию в течение трех дней, включая дату получения. Если по истечении данного срока от Поставщика не последует ответ на претензию, претензия считается принятой.
2.1.9. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Заказчик незамедлительно письменно уведомляет Поставщика, который обязан в течение 10 дней заменить некачественный Товар Товаром, соответствующим действующим ГОСТам, аукционной документации и условиям настоящего Договора.
2.1.10. Поставщик отвечает за недостатки качества Товара, если не докажет, что недостатки возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения условий приемки и хранения Товара.
2.1.11. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в течение срока, установленного документами, подтверждающими качество товара или изготовителем.

Права и обязанности сторон Обязанности Сторон
3.1. Поставщик обязуется:
- Поставить Товар, соответствующий характеристикам поставляемого Товара, в количестве, ассортименте согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора и в сроки, установленные договором, в таре (упаковке), за исключением Товара, который по своему характеру не требует затаривания (упаковки).
- Одновременно с передачей Товара передать Заказчику на товары следующие документы: накладные, счета-фактуры или универсальные, оформленные в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и иные документы, подтверждающие качество Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (и другие по необходимости), акт приема-передачи товаров, составленные в двух оригинальных экземплярах, подписанных уполномоченным представителем Поставщика.
- Произвести расходы, связанные с устранением дефектов и некомплектности товара.
- Принять товар в случае его возврата Заказчиком по основаниям, предусмотренным настоящим договором.
- Предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему договору.
- В случае привлечения Заказчиком экспертов по их требованию предоставить необходимые документы и сведения для объективного и надлежащего проведения экспертизы.
3.2. Поставщик не вправе поставлять Товар Заказчику, не указанный в настоящем договоре. В случае поставки Товара, не указанного в настоящем договоре, его оплата не производится.
3.3. Поставщик имеет право:
- Требовать оплаты Товара, поставленного Заказчику в установленный настоящим договором срок, в соответствии с условиями настоящего договора.
3.4. Заказчик обязуется:
- При приемке Товара осуществить его проверку по количеству, ассортименту и комплектности.
- Принять Товар в соответствии с разделом 4 настоящего договора. При отсутствии претензий относительно количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара подписать акт приема-передачи товаров и передать один экземпляр данного акта Поставщику в течение пяти рабочих дней.
- Оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего договора.
3.5. Заказчик (в лице представителя) обязан принять Товар и расписаться в накладной или ином документе за фактически полученный Товар в случае выполнения Поставщиком условий настоящего договора.
3.6. Заказчик имеет право:
3.6.1 Предъявить Поставщику претензии по комплектности поставленного Товара не позднее 20 календарных дней от даты поставки Товара. Предъявить претензию по качеству товара в течение всего гарантийного срока на товар.
3.6.2. В любое время потребовать от Поставщика отчет о ходе выполнения условий настоящего Договора.
3.6.3. Отказаться от приемки Товара в случае несоответствия Товара требованиям установленных стандартов, сведениям транспортных и сопроводительных документов и документов, подтверждающих качество и безопасность Товара, условиям настоящего Договора, в случае отсутствия документов, подтверждающих качество и безопасность Товара, в случае нарушений условий транспортировки Товара, а так же если поставка Товара осуществлена не в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.6.4. Потребовать документальное подтверждение о назначения лица, ответственного за исполнение условий настоящего Договора со стороны Поставщика. Такое подтверждение может быть направлено Заказчику посредством электронной, факсимильной связи либо иным способом.
3.6.5. Осуществлять экспертизу, за счет Поставщика, качества поставляемого Товара, в том числе с привлечением должностных лиц уполномоченных органов, специализированных организаций. При проведении экспертизы качества Товара направлять запросы, обращаться с заявлениями в Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области.
3.7. Стороны вправе требовать от противоположной стороны надлежащего исполнения законодательства Российской Федерации и условий, предусмотренных настоящим Договором.

Условия поставки и приемки товара
4.1. Поставка товара осуществляется с даты заключения договора по 30.04.2025 г. Датой поставки считается дата передачи Товара Заказчику. Адрес поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с. Хватовка, ул. Кирова, д. 40
Поставщик обязан осуществить поставку товара своими силами и средствами в течение 2 рабочих дня со дня поступления Поставщику заявки от Заказчика на товар, с соблюдением установленного нормативно-технической документацией температурного режима, а также осуществить погрузо-разгрузочные работы, складирование товара своими силами и средствами, предварительно известив Заказчика о точном времени и дате телефонограммой или посредством факсимильной, электронной связи, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику».
4.2. Передача товара оформляется накладной и актом приёма-передачи товара с указанием в ней полного наименования, количества и цены товара в рублях, счет-фактурой, документами, подтверждающими качество товара. При получении товара и документов, сопровождающих его, Заказчик надлежащим образом оформляет соответствующие документы и возвращает по одному экземпляру Поставщику. Качество поставляемого товара должно подтверждаться соответствующими сертификатами соответствия, паспортами (удостоверениями) качества и сертификатами соответствия ГОСТ, ТУ необходимыми для подтверждения качества товара, а также соответствовать техническим характеристикам настоящей документации. Сертификаты качества завода-изготовителя, иные документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие его качество, должны быть оформлены в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Поставщик обязуется отгрузить товар в упаковке, соответствующей для данного вида товара.
4.4. Товар принимается Заказчиком комиссионно, с привлечением комиссии из числа должностных лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом поставки товаров, для проверки соответствия их количества, качества требованиям, установленным в настоящем договоре, и доводит соответствующую информацию до сведения Поставщика.
4.5. Поставщик обязан информировать Заказчика о готовности поставки товаров не позднее одного рабочего дня до планируемой даты поставки.
4.6. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется согласно спецификации (Приложение №1), по адресу Заказчика. При приемке уполномоченные должностные лица Заказчика обязаны в присутствии представителя Поставщика провести проверку соответствия количества поставленного товара на соответствие требованиям настоящего Договора. Для участия в проведении экспертизы товара по настоящему Договору Заказчик вправе привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п.
4.7. При обнаружении несоответствия качества поставленного товара требованиям стандартов, условиям настоящего Договора, либо данным, указанным в сопроводительных документах и удостоверяющих его качество, уполномоченные должностные лица Заказчика приостанавливают дальнейшую приемку Товара и составляют акт, в котором указывается перечень и количество осмотренного Товара, характер выявленных при приемке недостатков и дефектов. Акт направляется Заказчиком Поставщику для устранения выявленных дефектов в день его подписания комиссией. Устранение выявленных недостатков производится Поставщиком в течение 3 (трех) дней с момента заявления о них Заказчиком. При обнаружении производственных дефектов и невозможности их устранения на месте, товар подлежит замене в сроки, установленные Заказчиком. Все расходы, связанные с устранением производственных дефектов и некомплектности, несет Поставщик.
4.8. При отсутствии замечаний Товар считается принятым в соответствии с ассортиментом, по количеству и ценам в день подписания накладной на передачу товара.

Гарантии качества товара
5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.

Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. В случае просрочки поставки, доставки, Заказчик вправе удержать из денежных средств, перечисляемых Поставщику сумму штрафа. Сумма штрафа устанавливается в размере 10% от цены Договора.
6.3. В случае несоответствия поставленного Товара его количеству, предусмотренному настоящим Договором, Заказчик вправе удержать из денежных средств, перечисляемых Поставщику сумму штрафа. Сумма штрафа устанавливается в размере 10% от цены Договора.
6.4. В случае нарушения сроков предоставления Заказчику отчётности, указанной в пункте 3.1 Договора, Заказчик вправе удержать из денежных средств, перечисляемых Поставщику суммы штрафа. Сумма штрафа устанавливается в размере 1% от цены Договора.
6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, до дня фактического исполнения обязательства. Размер такой пени составляет одну трехсотую действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного (ненадлежащим образом исполненного) обязательства. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.6. Уплата неустойки и пени, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему договору, не освобождают нарушившую условия договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
6.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

Цена и порядок расчетов
7.1. Оплата производится Заказчиком по факту поставки Товара на склад в порядке безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7-ми рабочих дней, после подписания документов поставки на основании выставленного Поставщиком счёта (счет - фактуры).
7.2. Цена товара, указанная в спецификации, исчисляется в рублях и включает в себя все расходы и риски до момента поставки Товара Заказчику (по месту поставки), в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, установку, монтажные и пусконаладочные работы.
7.3. Заказчик вправе изменить предусмотренные договором количество, объем, цену закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе.
7.4. Заказчик вправе снизить цену договора по соглашению сторон без изменения объёмов поставки товаров, работ, услуг.
7.5. Оплата товара производится в рублях.
7.6. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Обязанность по оплате считается исполненной с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
7.7. Цена договора составляет: ______ (________) рублей ___ коп., в том числе НДС
7.8. Источник финансирования:
- за счёт средств от приносящей доход деятельности.

Тара и упаковка
8.1. Поставщик обязуется отгрузить товар в упаковке, соответствующей для данного вида товара, которая обеспечит его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта и хранении, а также предохранит его от атмосферных влияний.

Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказать влияния и за возникновение которых она не несет ответственности.
9.2. Заказчик освобождается от ответственности по настоящему Договору за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение стало следствием уменьшения уполномоченным органом объемов финансирования по Договору, по которому финансируется настоящий Договор, при условии своевременного уведомления Исполнителя о возникновении указанных обстоятельств.
9.3. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации или субъектов Российской Федерации.
9.4. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем Договоре, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на три месяца.
9.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше трех месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
9.6. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации или субъектов Российской Федерации.

Изменение и расторжение Договора
10.1. Изменения договора возможно в следующих случаях:
10.1.1. Изменение договора в ходе его исполнения допускается по соглашению сторон.
10.1.2. Заказчик вправе изменить предусмотренные договором количество, объем, цену закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе при изменении потребности в таких товарах, работах, услугах, на выполнение, оказание которых заключен договор.
10.1.3. Заказчик вправе изменить договор если в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет;
10.1.4. Заказчик вправе изменить договор если изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота;
10.1.5. Заказчик вправе изменить исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.
10.1.6. Заказчик вправе снизить цену договора по соглашению сторон без изменения объёмов поставки товаров, работ, услуг.
10.2. Расторжение договора
10.1.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.
10.1.3. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случае, если это было предусмотрено документацией о закупке и договором.
10.1.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупочной процедуры.
10.1.5. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика (подрядчика, исполнителя) Заказчик обязан предъявить требование об уплате неустоек в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором, а также обратиться к поставщику с требованием о возмещении понесенных убытков при их наличии.
10.1.6. Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств сторон договора, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место быть до расторжения договора.
10.1.7 Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении, соглашении сторон, либо не предусмотрен действующим законодательством.

Разрешение споров
11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров и направления Стороне претензии с указанием в данном документе разумного срока для устранений нарушений условий Договора.
11.2. Нарушение установленного претензией срока для устранения нарушений условий Договора является односторонним отказом от исполнения Договора и рассматривается как безусловное согласие Стороны к расторжению Договора.
11.3. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Саратовской области.

Прочие условия Договора

12.1. Настоящий Договор заключается в форме электронного документа и подписывается Сторонами электронной цифровой подписью.

12.2. При исполнении Договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель, является правопреемником Исполнителя по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.3. В случае изменения местонахождения, наименования, банковских и иных реквизитов Исполнителя, а также в случае принятия решения о реорганизации или предъявления в отношении Исполнителя заявления о несостоятельности (банкротстве) Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика об этом (о произошедших изменениях или событиях) не позднее чем через десять дней со дня их возникновения.

12.4. В случае неисполнения Исполнителя обязанности уведомления об изменении местонахождения любые извещения, уведомления, направленные по последнему известному месту нахождения Исполнителя, считаются полученными.

12.5. Любые изменения, дополнения и приложения к Договору, выполненные в письменной форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.

12.6. Настоящий Договор будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по Договору и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.

12.7. Во всем остальном, что не оговорено в Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. Адреса и реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору № ___________ от «__» ____________ 2025 года

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными