Тендер - Поставка запасных частей для автотранспорта №285130632

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть32  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение ИП Венюков Александр Владимирович (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть430) Проект_контракта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №

г. Курск «___» ________ 2024 года

Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Курской области», действующее от имени Российской Федерации именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице начальника Николаева Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, действующий на основании _______________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации и в соответствии с п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА И СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
1.1. «Поставщик» обязуется в установленный настоящим Контрактом срок поставить «Заказчику» запасные части для автотранспорта (далее – Товар), а «Заказчик» принять и оплатить поставленный Товар в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.
1.2. Наименование, характеристики, количество, цена за единицу и общая стоимость товара указаны в Спецификации (Приложение №1) прилагаемой к настоящему Контракту и являющейся его неотъемлемой частью.
1.3. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по 20 декабря 2024 г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.
1.4. ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00

ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Цена настоящего Контракта составляет ______ (___________) рублей ____ копеек. НДС не облагается.
Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
2.2. Заказчик уменьшает сумму, подлежащую уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
2.3. Оплата производится «Заказчиком» путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика» по факту поставки товара в течение 7 (семь) рабочих дней с момента подписания товарной накладной «Заказчиком» согласно счету и/или счет – фактуре при наличии предельных объемов финансирования в соответствующем периоде финансового года по КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4. Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета «Заказчика».
2.4. Цена контракта включает в себя расходы «Поставщика», связанные с исполнением своих обязательств по настоящему Контракту.
2.5. Контракт может быть оплачен Поставщику путем выплаты суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов), при ее перечислении Государственным заказчиком в доход соответствующего бюджета бюджетной системы РФ, на основании платежного документа, оформленного государственным заказчиком, с указанием поставщику за которого перечисляется неустойка (пени, штрафы).

МЕСТО, СРОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1. Место поставки товара по адресу «Заказчика»: г. Курск, ул. Пирогова, д. 1.
3.2. Срок поставки товара: в течение 5 (пять) календарных дней с момента заключения Контракта.
3.3. Право собственности и риск случайной гибели (повреждения) товара переходят на «Заказчика» с момента подписания «Сторонами» товарной накладной.
3.4. Поставляемый товар должен быть новым, у которого не были восстановлены потребительские свойства.
3.5. Товар должен быть упакован. Тара и упаковка поставляемого товара должны гарантировать его целостность и сохранность при перевозке и хранении от внешних неблагоприятных воздействий.
3.6. «Заказчик» в ходе приемки поставленного товара осуществляет его проверку на соответствие условиям настоящего Контракта по наименованию, характеристикам, количеству, качеству в течение 3 (трех) календарных дней с момента поставки Товара, с возможным присутствием Поставщика либо его надлежаще уполномоченного представителя.
3.7. В случае если поставленный товар соответствует условиям настоящего Контракта, «Заказчик» подписывает товарную накладную в двух экземплярах, один из которых передает «Поставщику» в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня поставки товара.
3.8. В случае если наименование, характеристика, количество и/или качество поставленного товара не соответствует требованиям настоящего Контракта, «Заказчик» направляет «Поставщику» акт-рекламацию с указанием претензий в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня поставки товара.
3.9. Перечень выявленных недостатков и сроки их устранения фиксируются «Сторонами» в двустороннем акте, при этом указанные сроки не должны превышать 5 (Пять) календарных дней. Устранение выявленных недостатков осуществляется «Поставщиком» за свой счет.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Обязанности «Поставщика»:
4.1.1. Поставить товар в соответствии со Спецификацией надлежащего качества, количества по согласованным Сторонами образцам.
4.1.2. Получить у «Заказчика» экземпляр товарной накладной или акт-рекламацию.
4.1.3. В случае поставки товара в меньшем количестве или с нарушением требований к его качеству «Поставщик» в течение 5 (Пяти) календарных дней после получения от «Заказчика» акта-рекламации обязан поставить недостающее количество товара, произвести замену некачественного товара товаром надлежащего качества.
4.2. Обязанности «Заказчика»:
4.2.1. Принять поставленный товар, соответствующий требованиям настоящего Контракта.
4.2.2. Оплатить товар в порядке, определенном разделом 2 настоящего Контракта.
4.2.3. Для проведения предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом.
4.3. «Заказчик» вправе:
4.3.1. Осуществлять контроль за поставкой товара.
4.3.2. «Заказчик» вправе привлекать независимых экспертов и экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным настоящим Контрактом.

КАЧЕСТВО ТОВАРА

5.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям, предъявляемым к данному виду товара.

5.2. Товар, поставленный с нарушением требований к качеству, считается непоставленным.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1 Взыскание неустойки с Поставщика:

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком контрактных обязательств Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.2. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), Поставщик обязан уплатить Заказчику штраф.

Правила определения неустойки за факт нарушения обязательств, за исключением просрочки исполнения обязательства, установлены Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042.

Если не исполнено или исполнено ненадлежащим образом обязательство по Контракту, которое имеет стоимостное выражение, размер штрафа составляет 10% цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн руб.

6.4. Если не исполнено или исполнено ненадлежащим образом обязательство по Контракту, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), размер штрафа составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб., если цена Контракта не превышает 3 млн руб.,

6.5. Общая сумма начисленного штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по Контракту не может превышать цену Контракта

6.6 Взыскание неустойки с Заказчика

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком контрактных обязательств Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней)

6.7. Пени начисляются Заказчику за каждый день просрочки исполнения предусмотренного Контрактом обязательства начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пеней устанавливается как 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от суммы, не уплаченной в срок.

6.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф.

За каждый факт нарушения Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик вправе требовать с Заказчика▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб., если цена Контракта не превышает 3 млн руб. (включительно);

6.9. Общая сумма начисленного штрафа за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту не может превышать цену Контракта.

6.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которой относятся: стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия, противоправные действия третьих лиц, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в настоящем Контракте виды деятельности, препятствующие осуществлению «Сторонами» своих функций по настоящему Контракту и иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления «Сторон», «Стороны» по настоящему Контракту освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств.

8. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Изменение условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Закона № 44-ФЗ и в том числе в случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта;

б) если по предложению Государственного заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара;

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества Товара, предусмотренных Контрактом. Сокращение количества Товара при уменьшении цены Контракта в данном случае осуществляется в соответствии с Методикой сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1090. Принятие Государственным заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара;

г) если при исполнении контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения контракта в рамках срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении.

8.2. При исполнении Контракта не допускается перемена «Поставщика», за исключением случая, если новый «Поставщик» является правопреемником «Поставщика» по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.3. В случае перемены «Заказчика» права и обязанности «Заказчика», предусмотренные Контрактом, переходят к новому «Заказчику».

8.4. При исполнении Контракта по согласованию «Заказчика» с «Поставщиком» допускается поставка товара, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

8.5. Расторжение Контракта допускается по соглашению «Сторон», по решению суда, в случае одностороннего отказа «Стороны» Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.6. «Заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.7. «Заказчик» вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Если «Заказчиком» проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято «Заказчиком» только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа «Заказчика» от исполнения Контракта.

«Поставщик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является для «Сторон» обязательным.

9.2. Претензионные письма направляются «Сторонами» нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению «Сторон», указанному в разделе 12 настоящего Контракта.

9.3. Допускается направление «Сторонами» претензионных писем иными способами: по факсу и электронной почте, экспресс-почтой.

9.4. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 5 (Пять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

9.5. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Курской области.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Любые изменения и дополнения по контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих «Сторон» и содержат ссылку на Контракт.

10.2. «Стороны» обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия необходимых мер.

10.3. «Стороны» признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Контракта обязательны для «Сторон» в течение срока действия Контракта.

10.4. «Стороны» обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, «Стороны» руководствуются действующим законодательством РФ.

10.6. Контракт составлен в 2 (Двух) подлинных экземплярах на русском языке, по одному для каждой из «Сторон».

11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

11.1. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются следующие приложения:

Приложение № 1 – Спецификация.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту № ____

от «___» __________ 2024 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Цена настоящего Контракта _________________

- Посмотреть таблицу с даннымиценовое_предложение