Тендер - Поставка жидкого азота для проведение криогенных испытаний ЭЗК223-017/24 №273029400

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Московская облМесто поставки (адрес):г.Мытищи, Олимпийский пр. 50, стр.25 г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков ЭЗК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_азот

УТВЕРЖДАЮ

__________________

«__» _____________ 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Ответственный исполнитель закупки

________________ О.А. Корнев

«__» _____________ 2024 г.

Извещение №ЭЗК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/24 от « 21 » мая 2024 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА КОТИРОВОК

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ ЯВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

на поставку жидкого азота для проведение криогенных испытаний

Заказчик: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» (сокращенное наименование: НИУ МГСУ).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящий открытый запрос котировок в электронной форме (далее также – запрос котировок в электронной форме, запрос котировок) проводится на основании Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее также – Закон № 223-ФЗ), Положения о закупке федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет», утвержденного Минобрнауки России 15 апреля 2022 г. (далее также – Положение), иных нормативных актов, регламентирующих сферу закупок.

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение запроса котировок регулируется Положением, настоящим Извещением.

ЧАСТЬ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

- Посмотреть таблицу с данными

ЧАСТЬ 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку жидкого азота для проведение криогенных испытаний

Таблица №1

- Посмотреть таблицу с данными

Общие требования, установленные Заказчиком к функциональным, техническим и качественным характеристикам поставляемых товаров, функциональным характеристикам сопутствующих услуг:

1. Поставка жидкого азота ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(с изм. 1,2,3) осуществляется Поставщиком в специальных ёмкостях (цистернах и т.д.) обеспечивающих безопасность перевозки и хранения.

2. Доставка, разгрузка и перемещение к месту приемки Товара осуществляется путем перекачки из ёмкости (цистерны и т.д.) Поставщика шлангом (не менее 10 метров) в ёмкость (Сосуды Дьюара) Заказчика, силами и за счёт средств Поставщика с соблюдением требований международных стандартов ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(ИСО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), Европейского соглашения о Международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) по каждой заявке Заказчика.

3. Каждая партия поставляемого жидкого азота должна сопровождаться документом о качестве, содержащим следующие данные:

- наименование предприятия - изготовителя;

- наименование и сорт продукта;

- номер партии;

- дату изготовления;

- обозначение стандарта;

- и другие требования, предусмотренные по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(ИСО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

4.Поставщик для организации проезда транспорта с грузом и прохода своих сотрудников на объекты Заказчика должен направить сведения, в том числе номер транспортного средства, осуществляющего доставку товара, ФИО представителей Поставщика, обеспечивающих погрузочно-разгрузочные работы на объекте Заказчика за 1 (один) день до осуществления поставки Товара.

Другие требования, установленные Заказчиком и указанные в Приложении 1 к Извещению о проведении открытого запроса котировок в электронной форме «Проект договора»

ЧАСТЬ 3. РАСЧЕТ НМЦ

Источником информации для формирования начальной (максимальной) цены договора является информация о ценовых предложениях участников рынка услуг, являющихся предметом закупки.

- Посмотреть таблицу с данными

Цена за ЕИ, руб.

Итого, руб.

Цена за ЕИ, руб.

Итого, руб.

Цена за ЕИ, руб.

Итого, руб.

За ЕИ, руб.

Итого, руб.

За ЕИ, руб.

Итого, руб.

1

Азот жидкий ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьсорт 1 от 10 до 50

л.

1

195,00

195,00

160,00

160,00

150,00

150,00

168,33

168,33

150,00

150,00

2

Азот жидкий ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьсорт 1 от 50 до 100

л.

1

156,00

156,00

130,00

130,00

120,00

120,00

135,33

135,33

120,00

120,00

3

Азот жидкий ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьсорт 1 от 100 до 200

л.

1

136,50

136,50

115,00

115,00

105,00

105,00

118,83

118,83

105,00

105,00

4

Азот жидкий ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьсорт 1 от 200 до 500

л.

1

117,00

117,00

100,00

100,00

90,00

90,00

102,33

102,33

90,00

90,00

5

Азот жидкий ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьсорт 1 от 500 до 1000

л.

1

110,50

110,50

95,00

95,00

85,00

85,00

96,83

96,83

85,00

85,00

6

Азот жидкий ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьсорт 1 от 1000 до 15000

л.

1

93,60

93,60

82,00

82,00

72,00

72,00

82,53

82,53

72,00

72,00

Всего

808,60

808,60

682,00

682,00

622,00

622,00

704,18

704,18

Принимая начальная сумма цен единиц ТРУ*

622,00

*Заказчик принимает наименьшее ценовое предложение, в целях обеспечения эффективного расходования денежных средств.

ЧАСТЬ 4. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Дата, __________________

исх. Номер ____________

- Посмотреть таблицу с данными

6. Мы согласны поставить товары/выполнить работы/оказать услуги в соответствии с требованиями Извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, в том числе с положениями проекта договора, а именно:

- Посмотреть таблицу с данными

*Инструкция по описанию участниками закупки поставляемого товара (конкретных показателей поставляемого товара) приведена в Части 5 Извещения.

Ценовое предложение подаётся участником закупки программно-аппаратными средствами электронной площадки, указанной в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме

7. Представляем следующие документы в соответствии с требованиями Извещения о проведении запроса котировок в электронной форме:

- Посмотреть таблицу с данными

** Представляются в форме электронного документа или в виде отсканированных копий документов, подписанных ЭЦП участника закупки.

Участник закупки/

уполномоченный представитель_____________________ _______________________

(Фамилия И.О.) (подпись)

ЧАСТЬ 5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОПИСАНИЮ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (КОНКРЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА)

При проведении закупки на поставку товара заявка участника закупки должна содержать указание на наименование страны происхождения поставляемых товаров.

При проведении закупки на поставку товара или на выполнение работ, оказание услуг для выполнения, оказания которых используется товар и в случае, если в извещении о закупке приведено описание такого товара, заявка участника закупки должна содержать конкретные показатели (характеристики) товара, соответствующие значениям, установленным извещением о закупке и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии). Предусмотренные настоящей инструкцией по описанию участниками закупки поставляемого товара показатели указываются участником закупки в соответствии с Таблицей № 1 Части 2 «Техническое задание» Извещения о проведении запроса котировок, при этом участник закупки указывает конкретные показатели товара.

1) При описании объекта закупки наименования показателей могут быть приведены Заказчиком:

— в табличной форме, например:

- Посмотреть таблицу с данными

— в описательной форме, до знака двоеточия, например:

«Огнестойкость, мин., не менее: 90 (+90)»

Наименования показателей конкретизации (изменению) не подлежат.

2) В требуемых значениях показателей Заказчиком могут быть использованы следующие знаки и обозначения:

Символ «(± число)» - означает, что Участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, значение которого равно номинальному или находится в пределах установленного наибольшего и наименьшего допустимого значения отклонения (указывается в требуемых значениях показателя после номинального значения показателя и заключено в круглые скобки; например: «ширина: 100 (±10) мм», где «100» является номинальным значением, то есть основным размером показателя, который одновременно может служить началом отчета отклонений);

Символ «(+ число)» - означает, что Участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, значение которого равно номинальному или находится в пределах установленного наибольшего допустимого значения отклонения (указывается в требуемых значениях показателя после номинального значения показателя и заключено в круглые скобки; например: «ширина: 100 (+10) мм»;

Символ «

Символ «>» или слово «более» - означает, что Участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, значение которого более указанного номинального значения;

Символ «≥» или слова «не менее», «от», «не ниже» - означает, что Участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, значение которого более указанного номинального значения или равное ему;

Символ «≤» или слова «не более», «до» - означает, что Участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, значение которого менее указанного значения или равное ему;

В случае, если требуемые значения или диапазоны значений показателя указаны с использованием символа « / », союза «и» - Участнику необходимо предоставить все значения или все диапазоны значений показателя, указанных через данные символы, союз.

В случае если значения или диапазоны значений показателя указаны с использованием символов «>», «≥», «≤», « 65 и ≤ 70» - Участник указывает одно значение показателя, в частности «Длина, см: 66»).

В случае, если требуемые значения или диапазоны значений показателей указаны с использованием союза «или» - Участнику необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный союз.

Диапазонные показатели сопровождаются символами « … », «», установленными между крайними значениями показателей, при этом крайние значения входят в указанный диапазон.

В требуемых значениях диапазонных показателей Заказчиком могут быть использованы следующие знаки и обозначения:

Слова «не шире» означают, что Участнику необходимо предоставить в заявке диапазон значений не более указанных рамок;

Слова «не уже» означают, что Участнику необходимо предоставить в заявке диапазон значений не менее указанных рамок;

Слово «шире» означает, что Участнику необходимо предоставить в заявке диапазон значений более указанных рамок.

В случае если требуемые значения диапазонных показателей указаны без сопровождения словами «не шире», «не уже», «шире», данные значения конкретизации (изменению) не подлежат.

Символ «÷», установленный между крайними числовыми значениями показателей, означает, что Участнику следует предоставить в заявке один конкретный показатель из установленного диапазона показателей, при этом крайние значения входят в указанный диапазон.

В случае если требуемое значение показателя имеет только номинальное значение без указания поля допуска или имеет номинальное значение, указанное с полем допуска, не заключенным в круглые скобки (например: «Резьба штуцера: G1/2"»; «Длина подводки, м: 0,6»; «Внутренний диаметр, мм: 8,5±0,5»; «Напряжение, В: 380±10 %»; «Отклонение по длине, мм: ±4,0»; «Материал: ПВХ»; «Цвет: RAL3011» ; и т.п.), Участнику необходимо в заявке подтвердить данный параметр, указав соответствующее установленное значение.

При описании требуемого значения показателя наряду с указанием номинальных (числовых) значений, Заказчиком могут быть использованы буквенные и/или словесные значения (характеристики). В этом случае трактовка слов и (или) символов, используемых Заказчиком при описании требуемых значений показателя, осуществляется в соответствии с указанными в подпункте 2) правилами.

3) При описании требуемого значения показателя неизменяемые обозначения, содержащие слова и (или) символы, указанные в подпункте 2), заключаются в квадратные скобки, например:

«Огнестойкость: [не менее] 90 (+90) мин.», «Состав: [НПАВ 515%]»

4) Ввиду того, что технические регламенты, стандарты и иные требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации о техническом регулировании не могут в полной мере охватить все необходимые заказчику функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки, в том числе товара, используемого при выполнении работ и оказании услуг, документация может содержать иные показатели, требования, условные обозначения и терминологию.

5) Предоставляемые Участником сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «требуется», «должен быть», «должен соответствовать» и т.п., допускать разночтения или двусмысленное толкование.

6) Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях товара, товарном знаке (его словесном обозначении), знаке обслуживания, фирменном наименовании, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, наименовании страны происхождения товара, указанных в заявке, несет Участник закупки.

Приложение 1 к Извещению о проведении запроса котировок в электронной форме

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № ___-ЭЗК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/24

г. Москва «___» ________ 2024г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» (сокращенное наименование: НИУ МГСУ), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице __________________, действующего на основании ____________________________________, с одной стороны, и __________________ (сокращенное наименование: _______), именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице __________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, и вместе именуемые Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса котировок в электронной форме (Извещение № __________________, итоговый протокол № _______ от «__» ______ 2024 года), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется передать Заказчику жидкий азот для проведение криогенных испытаний в соответствии с условиями настоящего Договора, в ассортименте, количестве и с заданными функциональными и техническими характеристиками, установленными в Расчете цены договора (Приложение № 1) (далее – Расчет) и в Техническом задании (Приложение № 2), которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора (далее — Товар).

Поставка Товара производится путем передачи Товара Заказчику. Поставщик обязан доставить и передать Товар по адресу приемки Товара:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, стр. 20

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Московская обл., г. Мытищи, Олимпийский пр. 50, стр. 25

• Поставка Товаров осуществляется Поставщиком в течение срока действия Договора отдельными партиями, на основании заявок Заказчика, в соответствии с требованиями Спецификации.
• Заказчик обеспечивает оплату Товаров в установленном Договором порядке, форме и размере.

ЦЕНА ДОГОВОРА

Цена Договора составляет _________ руб. (_______________ рублей __ копеек), в том числе НДС_____* (_______________________) (далее - Цена Договора).

Цена Договора включает в себя: стоимость Товара, стоимость доставки по адресу приемки Товара, указанному в п. 1.2 Договора, разгрузку, подъем и перемещение к месту приемки Товара, стоимость тары и упаковки, уборку и вывоз упаковочных материалов и отходов, образование которых связано с поставкой Товара, налоги, таможенные платежи (пошлины), сборы, а также другие расходы, которые могут возникнуть у Поставщика при исполнении обязательств по настоящему Договору.

Заказчик не обязан выбрать у Поставщика Товар на всю сумму, указанную в пункте 2.1. настоящего Договора. В случае, если по окончании срока действия Договора общая стоимость поставленного по нему Товара оказывается меньше суммы, указанной в п. 2.1, Заказчик не несет за это ответственности. Поставщик не вправе требовать от Заказчика каких-либо компенсаций, убытков, возмещений и прочих имущественных предоставлений, а также не вправе требовать увеличения стоимости единицы Товара по Договору и/или изменения любых иных условий Договора.

Цена Договора, в том числе за единицу поставляемого Товара, указанная в Расчете (Приложение № 1), является неизменной на все время действия Договора.

* В случае если Поставщик не является плательщиком НДС либо поставляемые Поставщиком Товары не являются объектом обложения НДС, указать «НДС не облагается». В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, указать условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

СРОКИ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Поставка Товаров осуществляется Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика. Заявки оформляются уполномоченным лицом Заказчика в письменной форме и отправляется Поставщику по адресу электронной почты, указанных в разделе 14 настоящего договора. Количество заявок – не ограничено. Период поставки: с даты заключения Договора по 15 декабря 2025 г.

Заказчик направляет заявки на поставку Товара в соответствии со своими потребностями в течение периода поставки по настоящему Договору. Форма заявки согласована сторонами в Приложении № 4 к настоящему договору. Заявка должна содержать о количестве Товара, подлежащего поставке и предусмотренного Спецификацией.

В случае, если в течение календарных суток после направления заявки Заказчиком, от Поставщика не поступило никаких сообщений, заявка считается принятой и подлежащей исполнению.

Товар должен быть поставлен в соответствии с заявкой Заказчика. Товар поставляется путём доставки Товара силами Поставщика. Поставщик обязан поставить Товар в комплекте с относящейся к нему документацией, в том числе: товарно-транспортными накладными либо товарными накладными, либо универсальными передаточными документами (УПД), а также счетом, счет-фактурой (если Покупатель применяет общую систему налогообложения). Указанная товаросопроводительная документация (далее также – «Передаточные документы») должна быть представлена на русском языке в оригиналах.

В случае, если при принятии Товара выявлено отсутствие каких-либо из перечисленных в настоящем пункте документов, их несоответствие установленным требованиям, Заказчик вправе отказаться от принятия соответствующей партии Товара.

Оплата по Договору осуществляется на основании выставленного Поставщиком счета по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

Оплата по Договору производится Заказчиком по факту поставки партии Товара на основании надлежаще оформленных Передаточных документов и подписанного Сторонами в соответствии с разделом 5 настоящего Договора Акта приемки-передачи товара в течении 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Акта приемки-передачи товара.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Поставщик обязан:

Произвести поставку Товара на условиях настоящего Договора;

Не позднее чем за 1 (один) рабочий день известить Заказчика о точном времени и дате поставки Товара посредством электронной почты, телефонной, факсимильной или других доступных и согласованных Сторонами средств связи;

Вместе с Товаром передать Заказчику Передаточные документы, Акт приемки-передачи товара, подписанный Поставщиком, в двух экземплярах, паспорта, свидетельства, обязательные для данного вида Товара, и/или иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;

В случае поставки некачественного Товара по требованию Заказчика заменить некачественный Товар на Товар, соответствующий условиям настоящего Договора, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика. Расходы, связанные с устранением недостатков Товара несет Поставщик. Некачественный Товар считается недопоставленным;

Своими силами и за счет собственных средств в день поставки произвести уборку и вывоз транспортной упаковки и других отходов, образование которых вызвано исполнением Договора;

Нести ответственность за соблюдение работниками Поставщика, а также лицами, привлеченными Поставщиком и находящимися (выполняющими работы) на территории Заказчика, норм и правил пожарной и экологической безопасности, производственной санитарии, охраны труда и техники безопасности.

Заказчик обязан:

Принять Товар в соответствии с разделом 5 настоящего Договора, и при отсутствии претензий относительно качества, количества и других характеристик Товара, подписать Передаточные документы, Акт приемки-передачи товара и передать один экземпляр Поставщику;

Оплатить поставку Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. Требовать от Заказчика своевременной приемки и оплаты поставленного Товара на условиях, предусмотренных Договором.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

4.4.2. Запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору.

4.4.3. Проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Договору.

4.4.4. Осуществлять контроль соответствия качества поставляемого Товара, сроков поставки Товара.

4.4.5. Требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, допущенных
при исполнении Договора.

4.4.6. Провести экспертизу Товара для проверки качества поставленного Товара. Экспертиза Товара может быть проведена Заказчиком своими силами или с привлечением независимых экспертов.

4.4.7. Отказаться от приемки некачественного Товара и потребовать его замены за счет Поставщика. При этом Заказчик вправе отказаться от оплаты Товаров ненадлежащего качества, а если такие Товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм.

4.4.8. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, а также недостатков, которые не могут быть устранены
без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим требованиям настоящего Договора.

4.4.9. Требовать от Поставщика уплаты неустойки (пеней, штрафов) в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) и просрочки исполнения условий Договора в соответствии с разделом 9 настоящего Договора.

4.4.10. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с Техническим заданием и настоящим Договором.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ Товаров

Поставщик на условиях Договора и в установленные Договором сроки обязан передать Заказчику Товар в соответствии с разделом 1 Договора (далее – результат поставки Товара).

По факту поставки Товара Поставщик обязан передать Заказчику оформленные должным образом Передаточные документы и Акт приемки-передачи товара, составленный по форме Приложения №3 к Договору и подписанный Поставщиком, в 2 (двух) экземплярах.

Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки Товара, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу.

Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения от Поставщика документов, указанных в п.5.2 Договора, Заказчик рассматривает результаты поставки Товара и осуществляет приемку Товара по настоящему Договору на предмет соответствия количества, объема, качества и иных характеристик Товара требованиям, изложенным в настоящем Договоре и передает Поставщику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта приемки-передачи товара, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов поставки Товара, или мотивированный отказ от принятия результатов поставки Товара, с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов поставки Товара в связи с необходимостью устранения недостатков Товара Поставщик обязуется в установленный Заказчиком срок, устранить указанные недостатки за свой счет.

В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов поставки Товара, или мотивированного отказа от принятия результатов поставки Товара, Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении результатов поставки Товара по Договору или в срок, установленный в мотивированном отказе от принятия результатов поставки Товара, содержащем перечень выявленных несоответствий и/или необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки и передать Заказчику отчет об устранении недостатков или иные документы подтверждающие факт устранения Поставщиком выявленных несоответствий, с приложением Акта приемки-передачи товара в 2 (двух) экземплярах для приемки Заказчиком результатов поставки Товара.

В случае если по результатам рассмотрения результатов поставки Товара, в срок, определенный п.5.4 Договора, Заказчиком будет принято решение о выполнении Поставщиком требований по устранению несоответствий в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении результатов поставки Товара, Заказчик принимает результаты поставки Товара и подписывает 2 (два) экземпляра Акта приемки-передачи товара, один из которых направляет Поставщику.

В случае привлечения Заказчиком в соответствии с п. 5.3 Договора к экспертизе результатов поставки Товара эксперта, экспертной организации срок, определенный п. 5.4 Договора, может быть увеличен на время, необходимое для организации и проведения такой экспертизы экспертом, экспертной организацией.

Право собственности на товар переходит по настоящему Договору с момента подписания Сторонами Акта приемки-передачи товара.

Подписанный Заказчиком и Поставщиком Акт приемки-передачи товара и переданные Поставщиком Заказчику Передаточные документы являются основанием для оплаты Поставщику по Договору.

Гарантии качества ТОВАРА

Поставщик гарантирует, что качество поставляемого Товара соответствует действующим ГОСТам, техническим регламентам, санитарным нормам и отвечает требованиям качества, безопасности и другим требованиям, предъявленным законодательством Российской Федерации для соответствующего вида Товара.

В случае причинении вреда/ущерба Заказчику вследствие применения некачественного Товара, поставленного по настоящему Договору, Поставщик возмещает убытки, понесенные Заказчиком.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Обеспечение исполнения Договора не устанавливается.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате Цены Договора Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Договора, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства по оплате Цены Договора. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности по оплате Цены Договора, но не более 5 (пяти) % от Цены Договора.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

• В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств по поставке Товаров или устранению неисправностей Товара в гарантийный период, предусмотренные настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату неустойки. Неустойка устанавливается в размере 0,3 % от суммы недопоставленных Товаров или суммы Товаров, переданных на гарантийное обслуживание, сроки устранения неисправностей которых, предусмотренные настоящим Договором, истекли, и начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по поставке Товаров или устранению неисправностей Товара в гарантийный период, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства по поставке Товаров или устранению неисправностей Товара в гарантийный период. При этом неустойка подлежит оплате в течение 7 (семи) дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

• В случае поставки некачественных Товаров Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату неустойки в размере 0,5 % от стоимости поставленных Поставщиком некачественных Товаров за каждый день с момента истечения срока поставки с учетом п. 4.1.4. Договора до момента исполнения Поставщиком соответствующего обязательства (проведения гарантийного ремонта/ устранения недостатков Товаров/ приемки Заказчиком качественных Товаров, поставленных взамен Товаров ненадлежащего качества). При этом неустойка подлежит оплате в течение 7 (семи) дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

Порядок расторжения договора

В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, Заказчик имеет право приостановить исполнение своих обязательств до момента устранения Поставщиком обстоятельств, являющихся основанием для приостановления обязательств, о чем Заказчик письменно уведомляет Поставщика.

Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в следующих случаях:

При существенном нарушении обязательств, принятых Поставщиком по Договору, в том числе:

Неоднократного нарушения сроков поставки Товаров;

Поставки Товаров ненадлежащего качества;

В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленными печатями.

В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 30 декабря 2025 года. При этом истечение указанного срока не прекращает обязательства Поставщика по исполнению Договора и обязанности Заказчика по оплате за Товар, поставленный по Договору.

Любые изменения и дополнения к настоящему договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору, полностью или частично, другому лицу, без предварительного письменного согласия Заказчика.

Поставщик несет ответственность по настоящему Договору за действия привлекаемых им к его исполнению субпоставщиков, субподрядчиков и иных лиц, как за свои собственные.

Поставщик предоставляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Договором, направляется в письменной форме посредством почтового отправления или иным способом, гарантирующим получение такого уведомления не позднее 10 (десяти) дней с момента его подписания.

Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Настоящий Договор заключается в электронной форме и подписывается электронными цифровыми подписями уполномоченных лиц Сторон Договора. После заключения Договора Стороны также вправе подписать 2 (два) экземпляра Договора, по одному для каждой из Сторон, на бумажном носителе.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

К настоящему Договору прилагаются:

Приложение № 1 — Спецификация;

Приложение № 2 — Техническое задание;

Приложение № 3 — Форма Акта приемки-передачи товара;

Приложение № 4 — Форма заявки на поставку Товара.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № ___________ от « ___» _______2024г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

* В случае если Поставщик не является плательщиком НДС либо поставляемые Поставщиком товары не являются объектом обложения НДС, указать «НДС не облагается».

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору № ___________ от « ___» _______2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку жидкого азота

Спецификация поставляемых товаров:

Таблица 1.

(заполняется на основании заявки Победителя)

Общие требования, установленные Заказчиком к функциональным, техническим и качественным характеристикам поставляемых товаров, функциональным характеристикам сопутствующих услуг:

1. Поставка жидкого азота ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(с изм. 1,2,3) осуществляется Поставщиком в специальных ёмкостях (цистернах и т.д.) обеспечивающих безопасность перевозки и хранения.

2. Доставка, разгрузка и перемещение к месту приемки Товара осуществляется путем перекачки из ёмкости (цистерны и т.д.) Поставщика шлангом (не менее 10 метров) в ёмкость (Сосуды Дьюара) Заказчика, силами и за счёт средств Поставщика с соблюдением требований международных стандартов ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(ИСО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), Европейского соглашения о Международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) по каждой заявке Заказчика.

3. Каждая партия поставляемого жидкого азота должна сопровождаться документом о качестве, содержащим следующие данные:

- наименование предприятия - изготовителя;

- наименование и сорт продукта;

- номер партии;

- дату изготовления;

- обозначение стандарта;

- и другие требования, предусмотренные по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(ИСО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

4.Поставщик для организации проезда транспорта с грузом и прохода своих сотрудников на объекты Заказчика должен направить сведения, в том числе номер транспортного средства, осуществляющего доставку товара, ФИО представителей Поставщика, обеспечивающих погрузочно-разгрузочные работы на объекте Заказчика за 1 (один) день до осуществления поставки Товара.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3

к Договору № _________ от «__ » _________ 2024 г.

ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

г. Москва «____» ________2024г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» (сокращенное наименование: НИУ МГСУ), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ____, действующего на основании ____, с одной стороны, и ____, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ___, действующего на основании ___, с другой стороны, и вместе именуемые Стороны, составили настоящий Акт приемки-передачи товара по договору № ____ от __ _____ 20__ года (далее –Договор) о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором Поставщик поставил, а Заказчик принял следующие товары:

- Посмотреть таблицу с данными

2. В соответствии с Договором Поставщик оказал Сопутствующие услуги, связанные с поставкой товаров, а Заказчик принял исполнение Поставщиком Сопутствующих услуг.

3. В соответствии с Договором поставка товаров (включая Сопутствующие услуги) должна быть выполнена «__» _____ 20__ г., фактически выполнена «__» _____ 20__ г.

4. Рассмотрение результатов поставки товаров и приемка товаров производилась Заказчиком с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г.

5. Недостатки товаров, поставленных по Договору, не выявлены.

- Посмотреть таблицу с данными

Форма Акта согласована сторонами:

- Посмотреть таблицу с данными

Заявка на поставку Товара

Наименование Заказчика: НИУ МГСУ

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА:

- Посмотреть таблицу с данными