Тендер - Поставка жидкого профессионального высокотемпературного кислородного отбеливателя Ecolab Ecobrite Oxy для ФКУЗ Ростовский-на- Дону Противочумный институт Роспотребнадзора №286816145

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть45  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Да Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение ООО "МИНА" (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1, КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) Проект_договора ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ____

г. Ростов-на-Дону «___»__________ 2024 г.

Федеральное казённое учреждение здравоохранения «Ростовский-на-Дону ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский противочумный институт» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный институт Роспотребнадзора), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице врио директора Гаевской Натальи Евгеньевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________, действующего на основании______________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, с другой стороны, в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставить Заказчику жидкий профессиональный высокотемпературный кислородный отбеливатель Ecolab Ecobrite (далее по тексту – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора, согласно Приложения № 1 – Спецификации.
1.2. Поставщик принимает на себя обязательство поставить в обусловленный настоящим договором срок Заказчику Товар, соответствующий техническим регламентам, нормам и правилам, действующим в Российской Федерации, в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1) к Договору.
1.3. Право собственности на поставленные товары переходит от Поставщика к Заказчику в момент фактической передачи Заказчику товара и подписания накладной.

КАЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

2.1. Качество Товара должно соответствовать, техническим регламентам, государственным стандартам, санитарно-эпидемиологическим правилам и иным нормативам, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.

2.2. Упаковка Товара должна соответствовать требованиям нормативно-технической документации и обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении. Товар поставляется в упаковке, соответствующей ее характеру и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять Товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. Отгрузка, доставка и разгрузка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

2.3. Поставщик гарантирует качество Товара в течение всего срока годности, при условии соблюдения Заказчиком действующих правил и нормативов, регламентирующих транспортировку и хранение товара на складе (температурный режим, упаковка и т.п.).

3. ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Общая цена настоящего Договора составляет: __________________

НДС - ______________________

3.2. Цена настоящего Договора включает в себя расходы на упаковку, тару, перевозку (доставку Заказчику), страхование, уплату налогов, других обязательных платежей, а также стоимость прочих услуг (если таковые имеются).

3.3. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Поставка Товара производится Поставщиком в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Волоколамская, д. 1Д, склад ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный институт Роспотребнадзора. В рабочие дни с 8:00 до 16:00 (по Московскому времени).

Датой поставки Товара является дата подписания товарной накладной (или универсального передаточного документа (далее-УПД)) и (или) акта сдачи-приемки Товара, подтверждающая передачу Товара Поставщиком.

4.2. Допускается досрочная поставка Товара.

4.3. Оплата Товара осуществляется по факту поставки Товара в течение 7 (Семи) рабочих дней, на основании выставленного счета, товарной накладной, (или УПД) и (или) акта сдачи-приемки Товара, подписанных обеими сторонами, путем безналичного перечисления на расчетный счет Поставщика.

4.4. Оплата Товара производится из средств федерального бюджета в валюте РФ.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Поставщик обязан:

- произвести поставку Товара на условиях настоящего Договора;

- обеспечить соответствие поставки Товара действующим стандартам Российской Федерации, регламентирующим его выпуск и транспортировку, и требованиям по номенклатуре, ценам, объемам и качеству, на условиях, предусмотренных настоящим Договором;

- незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

5.2. Заказчик обязан:

- передавать Поставщику необходимую для выполнения обязательств информацию;

- своими силами или с привлечением экспертной организации провести экспертизу поставленного Товара в части его соответствия условиям Договора;

- оплатить Товар по факту поставки в течение 7 (Семи) рабочих дней. Заказчик оплачивает Товар по реквизитам, указанным в Договоре.

6. ТРЕБОВАНИЯ ПО ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ

6.1. Товар, поставляемый по настоящему Договору, должен быть пригоден для его использования по назначению. Товар не должен иметь внутренних и внешних повреждений и дефектов, в том числе не влияющих на возможность использования Товара по назначению.

6.2. Товар должен иметь сертификаты соответствия (при наличии), декларации о соответствии (при наличии), регистрационное удостоверение (при наличии), инструкции на русском языке, которые передаются заказчику с поставкой товара, или иные документы, требуемые для товара данного вида, в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара

6.3. Поставщик гарантирует соответствие качества и безопасности поставленного по Договору Товара требованиям настоящего Договора. Поставщик отвечает за любые недостатки Товара, обнаруженные в течение гарантийного срока хранения, за исключением случаев, если недостатки Товара возникли после его принятия Заказчиком вследствие нарушения Заказчиком правил пользования Товаром или его хранения.

6.4. Остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от гарантированного производителем срока годности относительно каждой единицы товара.

6.5. При выявлении в течение гарантийного срока недостатков поставленного Товара Поставщик по требованию Заказчика обязан в срок не более 10 (Десять) рабочих дней безвозмездно устранить недостатки такого Товара или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям настоящего Договора.

6.6. В случае неоднократного выявления недостатков поставленного Товара в течение гарантийного срока Поставщик по требованию Заказчика обязан за свой счет в срок не более 10 (Десять) рабочих дней заменить Товар ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям настоящего Договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора.

7.2. Размер штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком), определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042 (далее - Правила).

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей и составляет __________ рублей ______ копеек.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

7.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

Размер пени = (Цена договора – Объем выполненных обязательств) / 300 × Ключевая ставка × Количество дней просрочки

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.10. Сторона настоящего Договора освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.11. Уплата неустойки, пени, штрафов не освобождает стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по Договору

7.12. При нарушении сроков поставки более чем на 20 (Двадцать) дней, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

8. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЯ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)

8.1. Ни одна из сторон не несёт ответственности перед другой стороной за не выполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

8.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие непреодолимой силы, должна известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в течение трёх дней.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели, не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.2. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в предыдущем пункте действий, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с выполнением Договора, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с письменной претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в письменной форме в течение 10 (Десяти) рабочих дней от дня ее получения.

10.2. Все споры и разногласия, не урегулированные путем претензионного порядка, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в действие со дня его подписания Сторонами и действует до полного завершения сторонами принятых на себя обязательств, но не позднее 27 декабря 2024 г.

11.2. Истечение срока действия Договора не освобождает стороны от исполнения денежных обязательств по погашению задолженности, образовавшейся при исполнении настоящего договора.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по настоящему Договору третьему лицу без предварительного письменного согласия другой стороны.

12.2. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12.3. Неотъемлемой частью Договора является спецификация (Приложение № 1).

13. АДРЕСА СТОРОН И ИХ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору поставки

№ ______ от _____________2024 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными