Тендер - Приобретение лако-красочных материалов №275295395

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть95 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Проект_контракта_лако-красочные_материалы_2024

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КОНТРАКТ ПОСТАВКИ ТОВАРА № ____________

« ____ » __________ 2024 года

_______________________, в лице _______________________________, действующей на основании_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя школа пгт Опарино» (КОГОБУ СШ пгт Опарино), действующий на основании Устава, в лице директора Жилиной Олеси Александровны, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Предметом настоящего Контракта является Приобретение лако-красочных материалов, (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять Товар и своевременно производить его оплату на условиях настоящего Контракта.

1.2. Наименование Товара, его характеристики, количество, цена определены в Спецификации (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью настоящего контракта

1.3. Настоящий контракт заключен на основании протокола от «___» _______ 2024 г для закупки №____и финансируется за счет средств областного бюджета 2024 года.

2. ПОРЯДОК ЗАКАЗА ТОВАРА И РАСЧЕТОВ.

• Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, установленных контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.
• Заказчик оплачивает Поставщику стоимость фактически принятых товаров.
• Общая цена настоящего Контракта составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Сто три тысячи рублей) том числе НДС _________ в размере _________ (_______________).

(в случае если Поставщик не является плательщиком НДС указать: НДС не облагается).

• Цена подлежит уменьшению на сумму уплаты Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
• В цену Контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по настоящему Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе: расходы на перевозку, доставку, разгрузку, страхования, уплату таможенных пошлин, сборов, все виды установленных налогов, в т.ч. НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), и другие обязательные платежи.

2.6. Расчет за поставленные товары Заказчик осуществляет путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 рабочих дней с момента подписания товарной накладной или счета-фактуры (УПД) товара и представленного счета, при отсутствии разногласий по количеству и качеству полученного товара.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Доставка Товара осуществляется за счет Поставщика. Место поставки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Кировская область, пгт. Опарино, ул. Октябрьская, д.20. Срок поставки 5 рабочих дней с момента подписания контракта.

Заказчик может направить Поставщику предварительный заказ любым из доступных видов передачи информации.

3.2. Поставщик обязан своевременно предоставлять по запросу Заказчика достоверную информацию о ходе исполнения обязательств по поставке товара, своевременно уведомлять Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении Контракта. Поставка товара и вывоз тары осуществляется автотранспортом Поставщика.

3.3. Обязательство Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента передачи Товара уполномоченному представителю Заказчика или перевозчику груза, что подтверждается датой, указанной в товарно-транспортной накладной.

3.4. Упаковка Товара должна обеспечить его сохранность при транспортировке при условии бережного с ним обращения.

3.5. Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества, новым, ранее не использованным и соответствовать по количеству и ассортименту Приложению №1 к настоящему Контракту.

ПРИЕМКА ТОВАРА.

Качество, упаковка, маркировка Товара должны соответствовать ГОСТам и ТУ, предусмотренным для данного Товара

Приемка товара по количеству, качеству и ассортименту осуществляется во время передачи товара Заказчику, согласно накладной и сертификата качества, в день получения Товара. Одновременно с передачей товара Поставщик передает Заказчику все предусмотренные для данного вида товаров документы.

Приёмка Товара производится в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 года № П-6, а также Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 года № П-7 (с последующими изменениями) в части, не противоречащей действующему гражданскому законодательству и условиям настоящего Контракта.

При приемке Товара осуществляется проверка его количества и проводится внешний осмотр. В случае, когда при визуальном осмотре и подсчете Товара в процессе его приема-передачи будут обнаружены брак и/или недостача товара, Заказчик обязан немедленно сделать отметки об этом в товарной накладной, а также составить в 2-х экземплярах акт о браке Товара либо о недостаче товара.

Товар транспортируется с соблюдением условий хранения и транспортировки, предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

Риск случайной гибели или порчи товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки товара Заказчиком и подписания товарных накладных или УПД.

КАЧЕСТВО ТОВАРА.

Качество и комплектность поставляемого по настоящему контракту Товара должно соответствовать условиям, принятым при поставках для данной продукции в Российской Федерации, и обеспечивать её использование по обычному назначению.

5.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар изготовлен в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид товара, является новым и ранее не использованным, не будет иметь дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате его использования при нормальной эксплуатации Заказчиком поставленного товара в условиях, обычных для Российской Федерации.

5.3. При поставке товара Поставщик передает Заказчику все необходимые документы, подтверждающие качество товара.

5.4. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара.

5.5. Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты подписания Заказчиком товарной накладной.

5.6. Заказчик в течение 2 рабочих дней с момента обнаружения недостатков письменно уведомляет Поставщика обо всех претензиях, связанных с вышеуказанными гарантийными обязательствами.

5.7. После получения такого уведомления Поставщик проводит замену бракованного товара или его части без расходов со стороны Заказчика. Сроки возврата и замены Товара определяются по согласованию Сторон.

5.8. Срок гарантийного обязательства продлевается на время замены товара Поставщиком.

5.9. В случае передачи товара ненадлежащего качества или недопоставки товара Заказчик вправе по своему усмотрению:

а) потребовать замены товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий условиями настоящего Контракта;

б) потребовать допоставки товара;

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

6.1. Заказчик вправе:

6.1.1. Требовать передачи ему поставляемого товара в соответствии с условиями настоящего Контракта;

6.1.2. Требовать расторжение Контракта, в случаях предусмотренных действующим законодательством;

6.1.3. Требовать передачи недостающего товара при недопоставке;

6.1.4. Отказаться от принятия товара, не соответствующего требованиям и качеству товара.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товара;

6.2.2. Проверить количество и качество принятого товара и о выявленных недостатках незамедлительно письменно уведомить Поставщика;

6.2.3. Оплатить принятый от Поставщика товар.

6.3. Поставщик обязан:

6.3.1. Передать товар свободным от любых прав третьим лиц;

6.3.2. Передать товар, соответствующий условиям настоящего Контракта.

6.4. Поставщик вправе:

6.4.1. Требовать оплаты за товар, поставленный Заказчику по настоящему Контракту, в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) несут ответственность, установленную в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042 (далее «Правила»).

7.2. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПравил) в размере 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта

7.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

7.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке в размере 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.11. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, о чем Заказчик уведомляет в письменной форме Поставщика (Подрядчика, Исполнителя), Стороны обязаны согласовать в течение 15 рабочих дней с момента получения в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия настоящего Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения настоящего Контракта и (или) количества, предусмотренных настоящим Контрактом.

7.12. В случае, если при сокращении лимитов бюджетных обязательств между Сторонами настоящего Контракта не достигнуто соглашение о снижении его цены без сокращения количества услуг и (или) об изменении сроков исполнения настоящего Контракта, в срок, указанный в п.7.11 настоящего Контракта, Стороны обязаны согласовать в течение 5 рабочих дней существенные условия настоящего Контракта в части сокращения количества, в соответствии с «Методикой сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта» утвержденной постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1090.

7.13. Не позднее 20 (двадцати) дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от Поставщика (Подрядчика, Исполнителя), направить Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) претензионное письмо с требованием оплаты в течение 7 (семи) дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями настоящего контракта.

7.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) неустойки (штрафа, пени), начисленной в соответствии с условиями настоящего контракта по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик удерживает сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) за поставленный товар (выполненные работы, Оказанные услуги), которые приняты Заказчиком.

7.15. В случае невыполнения сторонами условий, предусмотренных пунктом 7.13. настоящего контракта, Заказчик в течение 40 (сорока) дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направляет в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта за весь период просрочки исполнения.

7.16. Обстоятельствами непреодолимой силы считаются те обстоятельства, изменение действия которых находится вне воли и возможности сторон, подвергшихся действию этих сил. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

7.17. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение трех календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7.18. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

7.19. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны передают их на рассмотрение в соответствии с действующим законодательством в Арбитражный суд Кировской области.

7.20. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

8.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

8.1.1. При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта.

8.1.2. Если по предложению заказчика изменяется предусмотренное контрактом количество товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом количества товара Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. 8.1.3. При уменьшении ранее доведенных до Заказчика, как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

8.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения настоящего Контракта, в соответствии с положениями частей 8-25 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

В случае досрочного расторжения Контракта, Стороны обязаны произвести сверку расчетов.

8.3. Односторонний отказ от исполнения настоящего Контракта (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения настоящего Контракта одной из сторон.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 29 декабря 2024 года, а в части оплаты до полного исполнения Сторонами своих обязательств по контракту.

9.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями сторон и скреплены печатями.

9.4. Все указанные в настоящем контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

9.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

К контракту № ___________

от «_____» _____________ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Наличие сертификатов, подтверждающие показатели пожарной опасности примененных материалов (группа горючести В2, Д3, Т2, РП2).

- Посмотреть таблицу с данными