Тендер - Приобретение хозяйственных товаров №287065249

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть49  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен Государственный_контракт_№ГД119-24_(ПРОЕКТ)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №ГД119-24

Приобретение хозяйственных товаров

г. Екатеринбург «__» декабря 2024 г.

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, именуемое в дальнейшем Заказчик, от имени Российской Федерации для обеспечения государственных нужд, в лице заместителя руководителя Шатуновой Ларисы Геннадьевны, действующего на основании Приказа, с одной стороны, и

_____________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны,

на основании п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику хозяйственные товары (далее – Товар) в соответствии с условиями Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями Контракта.

1.2. Наименование, характеристики и количество Товара указаны в Приложении №1 к Контракту.

1.3. Качество поставляемого товара: товар должен быть новым, ранее не бывший в употреблении Товар, предлагаемый участником размещения заказа, должен соответствовать обязательным требованиям государственных стандартов, санитарным нормам и иным установленным законом стандартам для данного вида товара и гарантировать безопасность для здоровья людей и состояния окружающей среды при его использовании.

ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

2.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком путем доставки и отгрузки товара в помещение Заказчика по адресу: г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 50, склад Заказчика, в рабочее время Заказчика (пн-чт: с 9-00 до 18-00, пт: с 9-00 до 17-00, перерыв▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00, время местное) одной партией.

Поставщик должен согласовать с заказчиком дату и время поставки не менее чем за 1 (один) рабочий день.

Срок поставки: со дня заключения Контракта, не позднее 25.12.2024 года

При приемке Товара для проверки соответствия его качества требованиям, установленным Спецификацией, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

При нарушении срока поставки Товара Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта. При нарушении срока поставки Товара Поставщик вправе осуществлять поставку Товара после истечения срока только с согласия Заказчика.

• Лица, ответственные за исполнение Контракта:

со стороны Заказчика: Начальник отдела МТО Биишев Дмитрий Ишбулдович тел.: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; Старший специалист II разряда отдела материально-технического обеспечения Лукьянова Юлия Игоревна тел.: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

со стороны Поставщика: ________________________________________________________

2.3. Поставщик осуществляет поставку Товара в упаковке, соответствующей следующим требованиям:

- обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке и хранении; без нарушения целостности, деформационных и иных повреждений;

- содержащей маркировочные обозначения, легко читаемые и на русском языке, с указанием сведений, определяющих Товар, и соответствующие Товару.

2.4. Поставщик своевременно предоставляет достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

3.1. Первичную приемку Товара по наименованию, количеству и комплектности Заказчик осуществляет в момент передачи Товара на основании товарной накладной, составленной Поставщиком. Также проверку поставленного товара Заказчик может осуществлять на основании транспортной накладной или Акта приема передачи, направленные Поставщиком.

3.2. Окончательную приемку Товара по характеристикам и качеству Заказчик осуществляет в течение 3 рабочих дней со дня первичной приемки Товара.

Для проверки соответствия Товара условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты (экспертные организации). При проведении экспертизы Товара Поставщик обязан представлять по запросу экспертов (экспертных организаций) дополнительные материалы, относящиеся к условиям Контракта.

В случае если заключением экспертизы, проведенной, экспертами (экспертными организациями), подтверждена поставка некачественного Товара, стоимость услуг независимого эксперта относится на счет Поставщика.

3.3. По результатам окончательной приемки Товара Заказчиком в срок, указанный в п. 3.2 Контракта, подписывается товарная накладная либо в те же сроки направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания товарной накладной.

3.4. При получении мотивированного отказа Поставщик устраняет недостатки выполненных работ по установке за свой счет и с учетом срока выполнения Работ, указанного в п. 1.4. Контракта.

3.5. В случае несогласия Поставщика с полученным мотивированным отказом создается двусторонняя комиссия, которая рассматривает перечень необходимых доработок, указанных Заказчиком в мотивированном отказе.

3.6. В случае не предоставления Заказчиком мотивированного отказа от принятия Товара по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента его передачи в полном объеме товарная накладная считается подписанной, а Поставщик считается исполнившим свои обязательства.

3.7. При возникновении между Заказчиком и Поставщиком спора по поводу недостатков Работ или их причин, по требованию любой из Сторон, может быть назначена экспертиза. Затраты на экспертизу относятся на счет поставщика, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

3.8. Поставщик считается исполнившим свои обязательства по Контракту с момента подписания обеими Сторонами документов, указанных в п. 3.1 Контракта.

Подписание документов, указанных в п. 3.1 Контракта, не лишает Заказчика его права претензии в отношении качества Товара.

4.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

4.1. Претензионный порядок разрешения споров

4.1.1. До предъявления иска, вытекающего из настоящего Контракта, Сторона, считающая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная Сторона), обязана направить другой Стороне письменную претензию.

4.1.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной Стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой Стороной норм законодательства и (или) условий настоящего Контракта. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

4.1.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой Стороне в течение 5 рабочих дней с момента получения претензии.

4.1.4. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная Сторона вправе обратиться в арбитражный суд.

4.2. Споры, возникающие между Заказчиком и Поставщиком при заключении, изменении, расторжении и выполнении настоящего Контракта, а также споры о возмещении понесенных убытков, рассматриваются в установленном процессуальным законодательством порядке в арбитражном суде

5. ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ

5.1. Цена Контракта составляет _________ рублей ____ копеек, в том числе НДС/НДС не облагается на основании __________________________

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

Цена Контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта. [1]

Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с исполнением Контракта.

5.2. Оплата Товара осуществляется на основании товарной накладной, подписанной Сторонами, и выставленного Поставщиком счета-фактуры (счета), оформленных в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта.

Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся не позднее, чем в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поставки Товара и представленных Поставщиком счета-фактуры (счета) и товарной накладной.

5.3. Днем оплаты признается день списания денежных средств с лицевого счета Заказчика в адрес расчетного счета Поставщика. По требованию Поставщика Заказчик предоставляет ему копию платежного поручения с отметкой о принятии к исполнению.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

6.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон
эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона
№ 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере
1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии
с Правилами и составляет:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

6.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

6.8. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

6.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.11. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны
от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Под гарантийными обязательствами подразумевается устранение дефектов (ремонт) товара, обнаруженных Заказчиком в процессе его эксплуатации, а в случае невозможности устранения дефектов замена бракованного товара на новый аналогичный товар.

7.2. Под гарантийными обязательствами подразумевается устранение дефектов (ремонт) товара, обнаруженных Заказчиком в процессе его эксплуатации, а в случае невозможности устранения дефектов замена бракованного товара на новый аналогичный товар.

7.3. Порядок предоставления гарантии:

7.3.1. Срок гарантии на поставляемый товар соответствует гарантийному сроку, установленному производителем товара, но не менее 12 месяцев.

7.3.2. Замена бракованного товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

7.3.3. Поставщик обязан обеспечить устранение недостатков или замену товара в пределах гарантийного срока в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления письменной претензии или иного документа.

7.3.4. При гарантийной замене бракованного товара на товар надлежащего качества срок гарантии на новый товар начинается со дня замены.

8. ДЕЙСТВИЕ КОНТРАКТА

8.1. Контракт считается заключенным с момента его подписания обеими Сторонами и действует до надлежащего исполнения обязательств Сторонами в полном объеме.

8.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара, качества Товара и иных условий Контракта;

- если по предложению Заказчика увеличивается или уменьшается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

Любые изменения и дополнения к Контракту составляются в письменной форме, подписываются обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью Контракта.

8.3. Расторжение Контракта возможно по соглашению сторон, по решению суда и в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с положениями ч.ч.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьст. 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Разногласия, возникающие при исполнении Контракта, по мере возможности разрешаются Сторонами путем переговоров, переписки, предъявления претензий. Срок ответа на претензию: в течение 5 рабочих дней со дня ее получения.

При не достижении согласия заинтересованная Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Свердловской области.

9.2. Все действия и переписка Сторон совершаются по реквизитам, указанным в Контракте.

В случае изменения юридических адресов, расчётных реквизитов и/или других реквизитов Сторон, Сторона, чьи реквизиты изменились, обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней в письменной форме (уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом) с момента вступления в силу таких изменений. При этом заключение между Сторонами какого-либо дополнительного соглашения не обязательно.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к контракту №ГД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

от «__» декабря 2024года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО: 35210,00 руб.

Место поставки. Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Крестинского 50. 1 этаж, склад Заказчика.

Срок поставки: со дня заключения контракта, не позднее 25.12.2024 года.

- Посмотреть таблицу с данными

об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. ↑