Тендер - Расчет и моделирование парового факела (Расчет и моделирование парового факела градирни титул 8001 по объекту «Комплекс по производству полиолов и пропиленгликоля».). Номер: 2081509/1 №276088496

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

• 2_informatsionnaya_karta_pi_xl.xlsx
• 7_proekt_dogovora_docx.docx
• polozheniyu_o_konfidentsialnos.docx

Уведомление о присоединении №_____

к Положению о неразглашении конфиденциальной информации

(взаимный обмен информацией) / (ПРОГРЕСС ИНЖИНИРИНГ - Раскрывающая сторона)

(выбрать нужное, примечание удалить!)

г. _________ «_____» ________ 202_ г.

Указать полное наименование Контрагента, именуемое в дальнейшем Контрагент, в лице ______________________________________, действующего на основании ____________, уведомляет Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс Инжиниринг» (ООО «Прогресс Инжиниринг») именуемое в дальнейшем ПРОГРЕСС ИНЖИНИРИНГ, о нижеследующем:

i) в области/в сфере/в рамках проекта/сделки (конкретизировать предмет переговоров/проект/сделку), или

ii) в рамках любого взаимодействия Контрагента и ПРОГРЕСС ИНЖИНИРИНГ (не конкретизировать, если передача конфиденциальной информации будет в рамках любого взаимодействия Контрагента и ПРОГРЕСС ИНЖИНИРИНГ. Заполнить нужное, примечание удалить!) (далее – «Предмет»), размещенному на веб-сайте ПРОГРЕСС ИНЖИНИРИНГ по электронному адресу:

Если ПРОГРЕСС ИНЖИНИРИНГ Раскрывающая сторона выбрать (примечание удалить):

https://www.progress-epc.ru/about/documents/polozhenie-o-konfidentsialnosti-progress-inzhiniring-raskryvayushchaya-storona/

Если взаимный обмен информацией выбрать (примечание удалить):

https://www.progress-epc.ru/about/documents/polozhenie-o-konfidentsialnosti-vzaimnyy-obmen-informatsiey/

- Посмотреть таблицу с данными

______________________________________________________________________

(должность уполномоченного лица / реквизиты доверенности)

________________________________/ ________________________

(подпись, печать) (Ф.И.О.)

(поля для подписи и примечание подлежат удалению, если подписание по ЭДО)

- Посмотреть таблицу с данными

ДОГОВОР № __________

на выполнение проектно-изыскательских работ

г. _________ _________20___г.

Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс Инжиниринг» (ООО «Прогресс Инжиниринг»), именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________, действующего на основании ________, с одной стороны, и

_________________________, именуемое в дальнейшем
«Подрядчик», в лице _________________, действующего на основании _________________, с другой стороны,

заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Генеральный заказчик – _________

Проектная документация – документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические,
конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта
(подлежит государственной или негосударственной экспертизе в соответствии со
статьёй 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (№190-ФЗ от 29.12.2004).

Рабочая документация – совокупность документов в текстовой форме, рабочих чертежей,
спецификации оборудования и изделий в соответствии с действующими нормами, стандартами, техническими условиями, специальными правилами, регламентирующими разработку рабочей документации. Рабочая документация должна соответствовать утвержденной Проектной документации. Объем, состав и содержание Рабочей документации должны быть достаточны для обеспечения реализации принятых в утвержденной Проектной документации технических и технологических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий.

Работы – весь объем работ, услуг и материальных ресурсов, предоставление которых требуется или может потребоваться от Подрядчика в соответствии с Договором, в том числе исправление недостатков (дефектов), а также любые иные действия, прямо не поименованные в Договоре, но необходимые для выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

Инженерные изыскания (Изыскания, Изыскательские работы) – работы, проводимые для комплексного изучения природных, инженерно-геологических условий района, площадки, участка, трассы, предназначенных для строительства.

Изыскательская документация – документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражающая сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, о видах, объеме, способах и сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий, результатах комплексного изучения природных и техногенных условий указанной территории, в том числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий указанной территории применительно к объекту капитального строительства при осуществлении строительства, реконструкции такого объекта и после их завершения и о результатах оценки влияния строительства, реконструкции такого объекта на другие объекты капитального строительства. (Подлежит государственной или негосударственной экспертизе в соответствии со статьёй 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (№190-ФЗ от 29.12.2004).

Исходные данные – документация в текстовой и графической форме, передаваемая Заказчиком Подрядчику и необходимая для выполнения Работ по Договору.

Техническая документация – графические материалы, пояснительные записки, Проектная, Рабочая, Изыскательская и иная отчетная документация, предусмотренные условиями Договора. Конкретный объем и содержание Технической документации подлежащей разработке Подрядчиком по Договору, определяются Заданием.

- Техническая документация, разработанная в полном соответствии с условиями Договора, согласованная Заказчиком и Генеральным заказчиком, а также уполномоченными органами власти и/или местного самоуправления, иными компетентными лицами без замечаний и в полном объеме, при условии получения положительного заключения государственной и иных видов экспертиз в случае, если такое согласование или проведение экспертиз требуется в соответствии с законодательством РФ и/или предусмотрено Заданием;

- все и любые результаты интеллектуальной деятельности, включая (но не ограничиваясь) технические решения, ноу-хау, технологии, технические данные, объекты прав интеллектуальной собственности в отношении Объекта, разработанные Подрядчиком (или для Подрядчика) по Договору (независимо от их патентоспособности), все права на которые (включая право собственности, исключительные права и право на подачу заявки и получение патентной и/или любой другой имеющейся защиты, если применимо) должны быть переданы Заказчику в соответствии с условиями Договора;

- во избежание сомнений положения по соблюдению требований о конфиденциальности подлежащие применению, в любом случае (в том числе в случае прямого обозначения на Результате Работ грифа о конфиденциальности), не применяются к Заказчику в отношении полученных им от Подрядчика/Исполнителя по Договору Результатов Работ и любой их части (независимо от подписания Сторонами передаточного акта в отношении Результатов Работ (любой их части)), включая результаты интеллектуальной деятельности, которые содержатся (выражены) в Результатах Работ, и Заказчик вправе без согласования с Подрядчиком/Исполнителем в любой форме и любым способом раскрывать, разглашать или распространять Результаты Работ (любую их часть), включая результаты интеллектуальной деятельности, которые содержатся в них. Ничто в Договоре не должно толковаться как предоставляющее Подрядчику право раскрывать, разглашать или распространять информацию о Результатах Работ (любой их части), включая результаты интеллектуальной деятельности, которые содержатся (выражены) в них, без согласования с Заказчиком. При возникновении противоречий настоящих условий Договора и требований о конфиденциальности, подлежат применению настоящие условия Договора.

1.5. Подрядчик обязан обеспечить выполнение в счет Договорной цены также иных работ, которые включают в себя работы, хотя прямо и не указанные в Договоре, однако являются необходимыми в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, законодательством РФ, требуется для прохождения экспертиз или обычно выполняются для обеспечения непрерывности или для завершения Работ, предусмотренных Договором. Такие работы считаются включенными в состав Работ, при этом Договорная цена изменению не подлежит.

- за приобретение права собственности на все и любые Результаты работ;

- за отчуждение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности в отношении всех прав интеллектуальной собственности в отношении Результата работ (включая исключительное право и право на подачу заявки и получение патентной и/или любой другой имеющейся охраны, в том числе, в отношении уступки, лицензии, сублицензии);

- компенсация всех расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору,
в том числе, командировочных, накладных, административных расходов и расходов по обязательному страхованию.

• Договорная цена является твердой, включает в себя все налоги, сборы, комиссии банков и не подлежит увеличению в период производства Работ, в том числе в случае изменения налогового и иного законодательства, индексов инфляции, курса валют и иных обстоятельств. [прим. - ориентировочная цена требует порядка ее определения]
• Подрядчик подтверждает, что Договорная цена учитывает все Работы, предусмотренные настоящим Договором, а также те работы, хотя прямо и не указанные в Договоре и неотъемлемых его частях, однако являющиеся необходимыми или обычно выполняемыми для обеспечения непрерывности или для завершения Работ, включая предвидимые или не предвидимые Подрядчиком. Цена Работ также учитывает все риски, которые в соответствии с Договором и действующим законодательством Российской Федерации относятся на Подрядчика.

[Следующий абзац остается, когда предусмотрен авансовый платеж]

• Заказчик в течение ___ банковских дней после заключения Договора на основании выставленного счета производит Подрядчику авансовый платеж в размере __ % от Договорной цены, что составляет _______ (цифрами и прописью) рублей, в том числе НДС в соответствии с действующим законодательством.
• Если органами, проводившими экспертизу, Заказчиком или Генеральным заказчиком установлена невозможность утверждения (согласования) и доработки Технической документации в связи с неудовлетворительным качеством, все авансовые платежи, произведенные Заказчиком, подлежат возврату в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента уведомления Подрядчика о факте несогласования Технической документации.
• Заказчик имеет право для перечисления аванса Подрядчику дополнительно потребовать от него оформление обособленного банковского счета («ОБС»).

Контроль над целевым использованием Подрядчиком суммы аванса, перечисленной на ОБС, осуществляется Заказчиком.

• Подрядчик обязан возвратить Заказчику уплаченную им сумму предварительной оплаты (аванса) за минусом стоимости фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ с установленном Договором порядке, с уплатой процентов за пользование денежными средствами в размере ключевой ставки, установленной ЦБ РФ и действующей в период пользования денежными средствами, в случае ненадлежащего исполнения, неисполнения в полном объеме Подрядчиком обязательств, установленных Договором или законом, в том числе
  (без ограничения) в случае досрочного прекращения Договора.
• Независимо от оснований расторжения Договора срок возврата сумм предварительной оплаты с указанными процентами – в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты направления Заказчиком Подрядчику соответствующего требования.
• Проценты начисляются за период с даты перечисления сумм предварительной оплаты Подрядчику до даты их возврата Заказчику (зачисления на расчетный счет).

[Если аванс не предусмотрен, то абзацы выше удаляются]

• Оплата выполненных Работ (этапа Работ) производится Заказчиком в размере [____ % от стоимости Работ (этапа Работ), указанного в Календарном плане работ для стандартного срока оплаты [% для варианта установления гарантийного удержания] или 100 %* от стоимости Работ (этапа Работ) *с зачетом ранее выплаченного авансового платежа [для варианта, когда гарантийное удержание не предусмотрено] в первый рабочий четверг по истечении 45 (сорока пяти) календарных дней с момента подписания Сторонами подлинного экземпляра Акта сдачи-приемки выполненных работ в порядке, предусмотренном разделом 4 Договора, но не ранее 10 (десяти) банковских дней с момента получения средств от Генерального заказчика (при этом, в любом случае, оплата выполненных Работ производится Заказчиком не позднее 100 (ста) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ), на основании следующих документов, подписанных уполномоченными лицами: (i) счета на оплату и (ii) счета-фактуры, составленного в соответствии со ст.169 НК РФ (стандартный срок оплаты).
• Оплата выполненных Работ (этапа Работ) может быть произведена Заказчиком в размере [____ % от стоимости Работ (этапа Работ), указанной в Календарном плане работ, для сокращенного срока оплаты [% для варианта установления гарантийного удержания] или 100 % * от стоимости Работ (этапа Работ), указанной в Календарном плане работ, для сокращенного срока оплаты *с зачетом ранее выплаченного авансового платежа [для варианта, когда гарантийное удержание не предусмотрено] в первый рабочий четверг по истечении 14 календарных дней с момента подписания Сторонами подлинного экземпляра Акта сдачи-приемки выполненных работ в порядке, предусмотренном разделом 4 Договора на основании следующих документов, подписанных уполномоченными лицами: (i) счета на оплату и (ii) счета-фактуры, составленного в соответствии со ст.169 НК РФ (сокращенный срок оплаты).

Если предусмотрен авансовый платеж, то включить фразу:

Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере __ рублей, кроме того, НДС по ставке 20% в сумме __ рублей, всего __ рублей.

Заказчик перечисляет денежные средства за выполненные Подрядчиком работы за вычетом суммы аванса, зачтенной в счет стоимости выполненных работ.

Погашение суммы аванса производится в счет оплаты выполненных Подрядчиком Работ (этапов Работ) в размере _____% от стоимости фактически выполненных и принятых этапов Работ, указанной в Акте сдачи-приемки Работ (этапа Работ), до полного погашения суммы авансового платежа.

Непогашенный аванс засчитывается в счет оплаты Работ по последнему этапу Работ, а если сумма выполненных Работ по последнему этапу меньше суммы непогашенного аванса, тогда Подрядчик должен вернуть Заказчику сумму непогашенного аванса в полном объеме в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика путем перечисления на расчетный счет Заказчика.

При этом оплата выполненных Работ (этапа Работ) может быть произведена Заказчиком в сокращенный срок при соблюдении следующих условий:

1) если по результатам государственной экспертизы Проектной документации и результатов Инженерных изысканий и государственной экологической экспертизы Проектной документации [указать из Задания перечень экспертиз / согласований] Заказчиком не получены положительные заключения в результате обстоятельств,
за которые отвечает Подрядчик;

2) в случае отказа Заказчика от Договора по основаниям, предусмотренным в Договоре и/или законодательстве, по обстоятельствам, за которые отвечает Подрядчик;

3) в случае отказа Подрядчика от Договора, когда такой отказ допускается законодательством и не обусловлен виновным поведением Заказчика. Указанный отказ может быть заявлен только до получения положительного заключения государственной экспертизы Проектной документации и/или результатов Инженерных изысканий [указать из Задания перечень экспертиз / согласований].

Обязательства Заказчика по оплате выполненных Работ считаются исполненными в полном объеме с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

• Заказчик вправе приостановить оплату выполненных Работ в случае задержки предоставления или ненадлежащего оформления счета на оплату и счета-фактуры
  до устранения соответствующих нарушений.
• Предоставление Заказчику Акта сдачи-приемки выполненных работ, счета на оплату и счета-фактуры осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
• Подрядчик обязан передать Заказчику оригинал счета-фактуры, датированный отчетным месяцем и оформленный в соответствии с налоговым законодательством, в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента выполнения Работ, но не позднее последнего числа отчетного месяца.
• Подрядчик обязан одновременно со счетом-фактурой предоставить Заказчику перечень лиц, имеющих право подписи счетов-фактур, с образцами подписей, утвержденных руководителем Подрядчика. Указанный перечень лиц с образцами подписей предоставляется один раз, повторное предоставление перечня лиц, имеющих право подписи счетов-фактур, с образцами подписей требуется только в случае изменения лиц, имеющих право подписи счета-фактуры и иных документов, связанных с исполнением Договора. В случае неподтверждения полномочий лиц, подписывающих счета-фактуры, а также несоответствия выставленного счета-фактуры требованиям законодательства, Заказчик вправе не принимать к рассмотрению и исполнению счета-фактуры. При этом Заказчик не считается нарушившим обязательства по оплате за выполненные Работы, и к нему не применяются штрафные санкции за нарушение сроков оплаты.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

• Обязанности Подрядчика
• По требованиям Заказчика, Подрядчик обязуется предоставлять для специалистов Заказчика 2 (два) рабочих места в месте проведения работ (офис Подрядчика) с подключением к сети Интернет.
• Подрядчик обязан устранять все выявленные в Технической документации недостатки, замечания за свой счет и в установленный Заказчиком срок.
• Подрядчик обязан выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в Техническую документацию, если они не противоречат условиям Договора, законодательству РФ.
• Подрядчик обязан информировать Заказчика регулярно (в форме___) и по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению Договора. Указанные выше отчеты предоставляются в течение 7 (Семи) рабочих дней по истечении отчетного периода или с момента получения соответствующего требования Подрядчика.
• Подрядчик обязан не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в Техническую документацию.
• Подрядчик обязан в объеме и в сроки, предусмотренные Договором, передать Заказчику Результаты работ согласно Договору и Заданию. Передаваемые Заказчику Результаты работ и его части должны быть надлежащего качества (в том числе по составу), соответствовать условиям Договора, Задания и иным приложениям к Договору, как на этапе предварительного рассмотрения и согласования в соответствии с п.4.3. Договора, так и при приемке Работы в соответствии с п.4.4. Договора, в том числе при досрочном выполнении Работы и/или иной заблаговременной передаче Заказчику выполненных Работ.
• Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком разработанную Техническую документацию.
• Подрядчик обязан в счет Договорной цены организовать проведение экспертиз и получение согласований Технической документации уполномоченными органами власти или местного самоуправления, предусмотренных Заданием, а также участвовать в защите проектных решений при проведении экспертиз и получении согласований Технической документации, устранять полученные замечания в сроки, указанные Заказчиком, либо заново выполнять Работы до получения положительного заключения экспертизы или согласований, передать откорректированную Техническую документацию на повторное проведение экспертизы, совершать иные действия, связанные с получением положительного заключения экспертизы и согласований Технической документации, если проведение экспертизы или согласование Технической документации требуются в соответствии с законодательством РФ или в случае предъявления Заказчиком требования о проведении согласования или экспертизы.
• В случае повторной передачи Технической документации на государственную экологическую экспертизу или государственную экспертизу в связи с неисполнением Подрядчиком требований Договора (Задания) Подрядчик обязан компенсировать Заказчику расходы по оплате стоимости проведения повторной экспертизы или получения согласования Технической документации в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения документов, подтверждающих понесённые Заказчиком расходы, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика.

Плату за проведение экспертизы экспертной организацией несет [указать 1 из 2-х] Заказчик / Подрядчик в счет Договорной цены.

• • Подрядчик обязан соблюдать требования доведенных до сведения Подрядчика локальных нормативных актов и иных документов Заказчика, относящихся к выполнению Работ.
  • Подписывая Договор, Подрядчик заверяет, что копии локальных нормативных актов Заказчика Подрядчиком получены, он с ними ознакомился и имеет возможность соблюдать.
  • Подрядчик обязан осуществлять свою деятельность в рамках закона, в соответствии с самыми высокими нормами ведения бизнеса и обязан прилагать все усилия к предупреждению любых действий или условий, которые могли бы войти в противоречие с интересами Заказчика, условиями Договора и указанных норм.
  • В ходе выполнения Работ Подрядчик обязан постоянно предпринимать все необходимые меры для предотвращения любых незаконных действий либо нарушений правопорядка своими работниками, среди своих работников и/или работников субподрядчиков и/или субподрядчиков нижнего уровня.
  • Подрядчик обязан предоставить представителю Заказчика, или уполномоченным им лицам, свободный и полный доступ в свой офис в любое время в течение рабочих часов для обеспечения возможности проведения Заказчиком инспекции всех аспектов качества и прогресса выполнения Работ, а также для контроля соответствия требованиям Договора и, кроме этого, обеспечить такой же доступ на все другие участки, на которых выполняются или должны выполняться части Работ.
  • Подрядчик обязан в любое время в течение рабочих часов предоставлять представителю Заказчика или уполномоченным им лицам свободный и полный доступ ко всем компьютерным программам, моделям и данным (включая данные, полученные из баз данных, используемых Подрядчиком), используемым для выполнения Работ.

Для обмена информацией и обсуждения текущих вопросов при выполнении Работ по Договору проводятся периодические совещания, график проведения которых согласовывается Сторонами дополнительно. Место и время проведения совещаний согласовываются Сторонами в рабочем порядке не менее, чем за 3 (Три) дня до проведения совещания.

• • Подрядчик обязан проводить доклад по обмену опытом по теме выполняемых Работ, если данное требование предусмотрено в Задании. Формат и содержание доклада Подрядчик должен согласовать с Заказчиком. Доклад должен включать определение объема Работ, используемое программное обеспечение, используемые нормы и стандарты, основные требования норм и стандартов, применимые к данному объему Работ, информацию об оборудовании и материалах, которые Подрядчик планирует закладывать в проект, основные риски, которые Подрядчик видит при выполнении Работ. Срок проведения доклада – не позднее 1 месяца с даты подписания Договора.
  • Подрядчик обязан проводить доклад по защите технических решений, если данное требование предусмотрено в Задании. Формат и содержание доклада Подрядчик должен согласовать с Заказчиком. Доклад должен включать обоснование принятых основных технических решений, их оптимальности и соответствия современному уровню технологий, мероприятия по митигации основных рисков (выявленных Подрядчиком на стадиях проектирования и реализации). Срок проведения доклада – не позднее даты завершения Работ.
  • Если иное не согласовано с Заказчиком, в соответствии с применяемыми Сторонами процедурами, в течение 4-х недель с момента подписания Договора, Подрядчиком должен быть подготовлен и утвержден Сторонами график 3-го уровня по форме, предоставляемой Заказчиком, включающий в себя сроки передачи Заказчиком Исходных данных для проектирования и передачи Подрядчиком Результатов работ и его частей (далее – График 3го уровня). При этом сроки окончания этапов, указанные в согласованном Сторонами Графике 3-го уровня, должны соответствовать срокам окончания этапов, указанным в Календарном плане работ и учитывать сроки, необходимые для предварительного рассмотрения Результатов работ и его частей в соответствии с п. 4.3. Договора и сроки для заблаговременной передачи в приемку в соответствии с п. 4.4. Договора Работ (Применяется только для работ по разработке/корректировке ПД/РД. Для других видов работ/услуг – удалить). Согласованный Сторонами График 3-го уровня является инструментом контроля выполнения Работ, соответствия фактического выполнения плановому, показывает оценку прогноза выполнения Работ, достижения вех и окончания этапов и является обязательным для соблюдения Сторонами. График 3-го уровня должен соответствовать перечню выпускаемой Подрядчиком Технической документации в разрезе «книга-раздел-документ».

3.1.19. Если иное не согласовано Заказчиком, в соответствии с применяемыми Сторонами процедурами, Подрядчик обязан предоставлять в редактируемом формате Отчет о выполнении Работ в формате Заказчика в сроки, указанные в Задании (в случае попадания даты представления актуального Отчета о выполнении Работ на день недели, являющийся праздничным днем, направить Отчет о выполнении Работ в предшествующий рабочий день), в соответствии с требованиями Заказчика.

3.1.19.1. Форма Отчета о выполнении Работ должна быть направлена Подрядчику в течение 1 недели с даты начала выполнения Работ. В случае отрицательного отклонения от плановых значений (срыв плановых сроков выполнения Работ) Подрядчик обязан указать в Отчете о выполнении Работ причину отклонения и принимаемые им меры по устранению отрицательного отклонения от планового значения.

3.1.19.2. Заказчик имеет право изменять существующую форму Отчета о выполнении Работ по своему усмотрению с заблаговременным уведомлением Подрядчика.

Подрядчик обязан направить официальное письмо Заказчику о назначении ответственного лица за подготовку и ведение графиков Работ и предоставление отчетности, а также лица, его замещающего, в случае его отсутствия, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Договора.

Подрядчик обязан уведомлять Заказчика (согласно разделу 15 Договора) о возникновении между Подрядчиком и третьими лицами споров, разрешаемых в судебном порядке, либо о возбуждении в отношении Подрядчика дел об административных правонарушениях.

3.1.20. Подрядчик в течение 10 рабочих дней с даты начала выполнения работ, предусмотренного Календарным планом, обязан предоставить Заказчику на согласование План мобилизации персонала на период выполнения работ по установленной Заказчиком форме с указанием ФИО работников, наименования дисциплины/отдела, занимаемой должности и загрузки в процентах.

Еженедельно в составе Отчета о выполнении Работ Подрядчик обязан предоставлять Заказчику информацию о фактической мобилизации персонала по форме Заказчика.

Демобилизация персонала Подрядчика ранее срока, указанного в согласованном Сторонами Плане мобилизации персонала, может быть произведена Подрядчиком только на основании письменного согласия Заказчика.

Подрядчик не праве без предварительного согласования с Заказчиком привлекать персонал для выполнения работ в дистанционном формате.

Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком любые изменения Плана мобилизации персонала в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения и до момента получения такого согласования обязан руководствоваться действующим Планом мобилизации персонала.

3.1.21. Подрядчик обязан обладать программным обеспечением ЭВМ, в том числе утилит, необходимыми для качественного выполнения Работ. В случае предоставления Заказчиком Подрядчику прав использования программного обеспечения ЭВМ, в том числе утилит, о чем Стороны вправе дополнительно договориться путем заключения договора или дополнительного соглашения, Подрядчик соглашается с тем, что: использование программного обеспечения ЭВМ, в том числе утилит, принадлежащих Заказчику, осуществляется по усмотрению Подрядчика и не признается выполнением работ с использованием материалов Заказчика, положения ст.ст. 713, 716 ГК РФ к отношениям Сторон не применяются; предоставляемое Заказчиком программное обеспечение ЭВМ, в том числе утилит, Подрядчик принимает «как есть»; Заказчик не гарантирует и не несет ответственность за работоспособность и достижение результатов в процессе использования Подрядчиком программного обеспечения ЭВМ, в том числе утилит; Подрядчик не освобождается от ответственности за недостижение результата Работ в соответствии с условиями Договора, в том числе за выполнение Работ в сроки предусмотренные Договором.

3.1.22. Если в процессе выполнения Работ (в том числе при исполнении указаний Заказчика), Подрядчик выявит неизбежность получения отрицательного результата и(или) нецелесообразность дальнейшего выполнения Работ и(или) неизбежность наступления неблагоприятных последствий (обстоятельств) для выполнения объема Работ, Подрядчик обязан незамедлительно уведомить Заказчика об этом и до получения ответа (в том числе распоряжения о дальнейших действиях) от Заказчика приостановить выполнение соответствующей части Работ.

В разумный срок, но в любом случае не превышающий 25 (двадцать пять) рабочих дней с даты получения Заказчиком уведомления от Подрядчика, Заказчик направит Подрядчику ответ (в том числе распоряжение о дальнейших действиях), либо предпримет необходимые меры для устранения обстоятельств, грозящих надлежащему выполнению Работ (части Работ).

Если Заказчик, несмотря на своевременное уведомление от Подрядчика, в указанный срок не направит ответ, либо не предпримет необходимые меры, Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора (части Договора).

Заявить отказ от исполнения Договора (части Договора), Подрядчик вправе при условии письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора (части Договора) за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора (части Договора). При этом, если с момента получения письменного уведомления Подрядчика и до истечения указанного срока, Заказчик направит ответ, либо предпримет необходимые меры, то отказ Подрядчика считается не заявленным (аннулируется).

В случае отказа от исполнения Договора, Подрядчик вправе потребовать оплаты стоимости Работ, принятых Заказчиком, которые были фактически выполнены Подрядчиком до приостановки. Стоимость фактически выполненных и принятых Работ, определяется как часть установленной цены пропорционально части выполненных Работ и подлежит согласованию с Заказчиком.

• Обязанности Заказчика
• Предоставить Исходные данные Подрядчику для выполнения Работ предусмотренные Договором.
• Своевременно производить оплату выполненных Работ.
• Своевременно принять у Подрядчика выполненные в соответствии с Заданием Работы по Акту сдачи-приемки выполненных работ.
• Права Заказчика
• Проверять ход и качество выполнения Работ (этапов Работ), предусмотренных
  Договором, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, в том числе провести или обеспечить проведение силами любой назначенной сторонней организации любых технических аудитов в отношении любого аспекта Работ, при этом Подрядчик обязан полностью сотрудничать с лицами, проводящими проверки / аудиты, и предоставлять все необходимые документы и технические средства для надлежащего их выполнения.
• Использовать Результат работ, полученный от Подрядчика, в любых целях, без согласования с Подрядчиком, в том числе передавать полученную от Подрядчика Техническую документацию любым третьим лицам.
• Если недостатки Результата работ возникли вследствие ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком, которого Подрядчик привлек к выполнению Работ, Заказчик вправе потребовать их устранения непосредственно от этого субподрядчика.
• Потребовать от Подрядчика немедленно отстранить или обеспечить отстранение от Работ любого лица, нанятого прямо или косвенно для выполнения Работ Подрядчиком или любым из субподрядчиков, чье поведение является предосудительным или конфликтным, либо недостаточно компетентного. Подрядчик обязан немедленно обеспечить надлежащую замену такому лицу без каких-либо дополнительных расходов для Заказчика.
• Передать Техническую документацию для проведения независимой негосударственной экспертизы.
• Подрядчик обязан рассмотреть результаты такой негосударственной экспертизы
  и, при необходимости, учесть их в Технической документации.
• Если по результатам независимой негосударственной экспертизы Технической документации потребуется внесение изменений в Техническую документацию, такие изменения должны быть выполнены Подрядчиком без увеличения Договорной цены в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента его уведомления о необходимости внесения изменений, уточнений или исправлений.
• Заказчик имеет право на уступку и/или перевод всех и/или части (любых) своих прав и/или обязанностей по Договору и/или передачу Договора (замену Заказчика в Договоре) в пользу третьего лица. Подписанием настоящего Договора Исполнитель дает согласие на такие уступку, перевод прав и обязанностей, передачу Договора (замену Заказчика в Договоре), дополнительное получение согласования Исполнителя на указанные уступку/перевод прав и обязанностей/передачу Договора (замену Заказчика в Договоре) не требуется. О состоявшейся уступке, переводе прав и обязанностей, передаче Договора (замену Заказчика в Договоре) Заказчик письменно уведомит Исполнителя.

Датой передачи Технической документации Заказчику посредством Электронного ресурса, считается дата уведомления Заказчиком Подрядчика о получении Технической документации (далее – Дата передачи Технической документации). Данное условие имеет приоритетную силу перед иными условиями Договора и(или) применяемых процедур. Получение от Подрядчика Заказчиком Технической документации посредством Электронного ресурса не свидетельствует о приемке Работ Заказчиком.

В случае наступления обстоятельств, препятствующих обмену через Электронный ресурс, Подрядчик обязуется незамедлительно уведомить Заказчика о невозможности обмена Технической документацией через Электронный ресурс, получить от Заказчика распоряжение о дальнейшем способе обмена Технической документацией, и несет риски, связанные с несвоевременным уведомлением Заказчика. Заказчик вправе изменить Электронный ресурс, уведомив Подрядчика, не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты начала использования нового Электронного ресурса.

• Техническая документация, разработанная в соответствии с Заданием, до передачи Заказчику в приемку Работ (этапов Работ) в цифровой ревизии, подлежит предварительному рассмотрению и согласованию Заказчиком в соответствии с Приложением к Заданию «Основные принципы рассмотрения технической документации с Подрядчиками» (или иной процедурой предусмотренной Заданием). Предварительное рассмотрение и согласование Технической документации, полученной от Подрядчика в любой форме не считается приемкой Работ (этапов Работ).
• После предварительного рассмотрения и согласования Заказчиком Технической документации, Техническая документация, выпущенная Подрядчиком в цифровой ревизии, передаётся Заказчику для приемки Работ (этапов Работ) заблаговременно (не менее количества дней для приемки Работ (этапов Работ)), до наступления срока завершения Работ (этапа Работ) указанного в Календарном плане. Приемка Работ (этапов Работ) осуществляется Заказчиком в течение 35 (Тридцати пяти) рабочих дней с Даты передачи Технической документации Заказчику посредством Электронного ресурса.
• После передачи Технической документации для приемки Работ (этапов Работ), Подрядчик направляет Заказчику оригиналы подписанных Подрядчиком Актов сдачи-приемки работ в двух экземплярах. Подписанный Заказчиком Акт сдачи-приемки выполненных работ, Заказчик направляет Подрядчику одним из способов: i) электронными средствами связи по адресам, указанным в Договоре, не позднее одного дня от даты подписания, с последующей отправкой оригинала Акта сдачи-приемки выполненных работ почтой не позднее трех рабочих дней от даты его подписания; ii) в соответствии с Порядком использования ЭДО, предусмотренного Договором.
• В случае отказа Заказчика от приемки Работ Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки Работ с перечнем замечаний и указанием сроков их устранения.
• Устранение Подрядчиком любых недостатков (или дефектов) в Работах, за которые отвечает Подрядчик, в том числе если Работы по устранению таких недостатков (или дефектов) выполняются по указанию Заказчика, не продляет сроки выполнения Работ и не влечет возникновения у Подрядчика права на возмещение любых затрат и расходов.
• Датой выполнения Работ Подрядчиком считается дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ без замечаний.
• Приемка Результатов работ не освобождает Подрядчика от обязательств, возникающих на основании Договора или законодательства, которые остаются в силе после такой приемки. Заказчик не лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки), и предъявлять Подрядчику связанные с указанными недостатками Работ требования в случае подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ без отражения в нем соответствующих недостатков.

Убытки, возникающие у Заказчика в связи с приемкой Технической документации с недостаточным объемом проработки, подлежат возмещению Подрядчиком в полном объеме и на любой стадии применения Технической документации, в том числе на стадии проведения строительно-монтажных работ.

• Если иное не указано Заказчиком, срок устранения замечаний не может превышать 7 (Семь) календарных дней.
• При несвоевременном устранении Подрядчиком замечаний и/или отступлений от условий Договора и Исходных данных Заказчик вправе за счет Подрядчика устранить вышеуказанные замечания своими силами или путем привлечения третьих лиц с обязательным письменным извещением Подрядчика.
• Оплата стоимости работ на устранение некачественно выполненных Работ, недостатков и отступлений производится Заказчиком с последующей компенсацией Подрядчиком.
• Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные расходы и иные причиненные убытки в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента выставления Заказчиком счета на оплату.
• Основанием для возмещения являются документы, подтверждающие произведенные Заказчиком расходы и понесенные убытки в связи с устранением некачественно выполненных Подрядчиком Работ, недостатков и отступлений.
• Заказчик вправе возместить понесенные расходы на устранение некачественно выполненных Работ путем уменьшения суммы, подлежащей оплате по Договору за выполненные и принятые Заказчиком Работы по Акту сдачи-приемки выполненных работ.
• Подрядчик передает Заказчику Результаты выполненных работ на электронном носителе, если это предусмотрено Заданием.
• Если органами, проводившими экспертизу, Заказчиком или Генеральным заказчиком установлена невозможность утверждения (согласования) и доработки Технической документации в связи с неудовлетворительным качеством, Заказчик не оплачивает Работы (требования к качеству являются существенными условиями Договора).
• Результаты работ по Договору принимаются Заказчиком при условии согласования Технической документации Заказчиком и Генеральным заказчиком без замечаний, а также:

- согласования Технической документации уполномоченными органами власти и/или местного самоуправления, иными компетентными лицами без замечаний и в полном объеме, а также при условии получения положительного заключения государственной экспертизы или экспертизы промышленной безопасности Технической документации в случае, если такое согласование или проведение экспертизы требуется в соответствии с законодательством РФ или в случае предъявления Заказчиком требования о проведении экспертизы.

- предоставления Подрядчиком Заказчику Чек-листов проверки Технической документации (форма Чек-листов является приложением к Техническому заданию), заполненных в соответствии с указанной формой.

4.31. Если для получения заключения государственной экспертизы, согласований, утверждений или сертификатов Заказчику потребуется содействие Подрядчика, Подрядчик обязан оказать необходимое содействие в пределах имеющихся в его распоряжении материалов, информации и документов участвовать в защите решений, давать пояснения.

[Следующие условия (до раздела 5.) - для рабочей документации]

• Подписание Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ без указания в нем недостатков не лишает Заказчика права в дальнейшем предъявлять возражения по объему, стоимости и качеству Работ. Убытки, возникающие у Заказчика в связи с приемкой Рабочей документации с недостаточным объемом проработки, подлежат возмещению Подрядчиком в полном объеме и на любой стадии применения Рабочей документации, в том числе на стадии проведения строительно-монтажных работ.
• В ходе выполнения работ по разработке Рабочей документации, Подрядчик обязан обосновывать и согласовывать с Заказчиком каждый случай отклонения физических объемов, фактически необходимых для выполнения СМР, от физических объемов, указанных в Техническом задании, более, чем на 3% по каждой номенклатурной группе (позиции).
• В случае, если в ходе выполнения подрядных работ в отношении Объекта по Рабочей документации, выполненной в рамках Договора, будет выявлено, что для осуществления работ Генеральным заказчиком было приобретено в соответствии с Рабочей документацией материалов и (или) оборудования свыше фактически необходимого для выполнения подрядных работ более, чем на 3% от их физического объема и (или) количества хотя бы по одной номенклатурной группе, то Подрядчик обязуется в течение 30 (тридцати) календарных дней после предоставления соответствующего документа Генерального заказчика и подтверждения избытка данных материалов и (или) оборудования сверх фактического, полученного от подрядчика, осуществляющего подрядные работы в отношении Объекта, уплатить Заказчику штраф, предусмотренный п. 10.6 настоящего Договора.
• В случае, если в ходе подрядных работ в отношении Объекта по Рабочей документации, выполненной в рамках Договора, будет выявлено, что для осуществления работ Заказчиком было приобретено материалов и (или) оборудования менее необходимого для выполнения подрядных работ, более, чем на 3% от их физического объема и (или) количества хотя бы по одной номенклатурной группе, то Подрядчик обязуется в течение 30 (тридцати) календарных дней после предоставления соответствующего акта Заказчика и подтверждения недостатка данных материалов и (или) оборудования, полученного от подрядчика, осуществляющего подрядные работы в отношении Объекта, безвозмездно переделать Рабочую документацию, в том числе с учетом проведения дополнительных изыскательских работ.

В случае согласования Сторонами Графика 3-го уровня, Подрядчик обязан выполнять Работу и передавать Заказчику Техническую документацию на предварительное рассмотрение в сроки, предусмотренные в Графике 3-го уровня. Работ (Применяется только для работ по разработке/корректировке ПД/РД. Для других видов работ/услуг – удалить).

• Перечень Исходных данных, подлежащих представлению Заказчиком, приведен в Задании.
• Заказчик обязан предоставить Подрядчику Исходные данные выбрать: в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания обеими Сторонами в надлежащем порядке Договора или в соответствии с Графиком предоставления Исходных данных (Приложение № ___).
• Подрядчик подписанием Договора подтверждает, что перечень Исходных данных, предусмотренный в Задании, достаточен для выполнения работ по данному Договору.
• Подрядчик обязан проверить полученные от Заказчика Исходные данные и согласовать их в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения.
• Отсутствие замечаний и/или запроса на предоставление дополнительных Исходных данных со стороны Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения, свидетельствует о том, что Исходные данные проверены и согласованы Подрядчиком, Подрядчик признает, что Исходные данные предоставлены в полном объеме, необходимом для выполнения Работ, и Подрядчик не вправе в дальнейшем ссылаться на недостаточность, неполноту, неточность, противоречия, неясность, несоответствия, ошибки и иные недостатки в Исходных данных, как на основание для освобождения от ответственности за дефекты, допущенные Подрядчиком в Технической документации, и предъявлять какие бы то ни было претензии и требовать корректировки стоимости и сроков выполнения Работ по Договору, в том числе, по причине его недостаточного ознакомления.
• В случае обнаружения недостаточности, неполноты, неточности, противоречия, неясности, несоответствия, ошибок и иных недостатков в Исходных данных, Подрядчик должен немедленно уведомить об этом Заказчика и получить от Заказчика соответствующие разъяснения до начала выполнения любой соответствующей части Работ, при этом, если любые такие Работы производятся до получения разъяснения, Подрядчик принимает на себя связанные с этим риски, расходы и ответственность. После получения разъяснений Подрядчик обязан продолжить выполнение Работ в соответствии с разъяснениями Заказчика без корректировки стоимости и сроков выполнения Работ по Договору.
• Если в процессе выполнения Работ вследствие ненадлежащей проверки Исходных данных согласно п. 5.2.3 Договора Подрядчик обнаружит необходимость получения дополнительных Исходных данных, он будет получать такие дополнительные Исходные данные самостоятельно и в счет Договорной цены. Заказчик вправе оказать Подрядчику необходимое содействие в получении дополнительных Исходных данных на основании запроса Подрядчика, при этом расходы Заказчика на оказание такого содействия возмещаются Заказчику путем вычета указанных сумм расходов из оплаты выполненных работ.
• Получение Подрядчиком дополнительных Исходных Данных или содействие Заказчика в их получении не является основанием для Подрядчика на изменение сроков выполнения Работ.
• Подрядчик подтверждает/заверяет, что отноcительно всех условий, связанных с выполнением Работ, обладает достаточной информацией (и будет самостоятельно ее получать), включая:

- регулирование процесса выполнения Работ (как в части законодательства РФ, так и документов Заказчика и Генерального заказчика, и международных стандартов и практик);

- геологические, природные, климатические и иные условия места выполнения Работ;

- сезонность (неравномерность объемов выполняемых Работ, необходимость выполнять Работы в определенный период времени в течение календарного года или при определенных условиях, в зависимости от природы процесса, связанность с регулярными климатическими явлениями, объективная экономическая/техническая и иная необходимость в прекращении/увеличении/сокращении определенных видов Работ в отдельное время года),

таким образом, Подрядчик принимает на себя ответственность за правильную оценку и учет всего указанного, а также всех затрат, рисков, непредвиденных обстоятельств и условий, а также за последствия неправильной оценки, при этом Подрядчик не имеет права на корректировку Договорной цены и (или) продление сроков выполнения Работ.

• В случае изменения законодательства РФ, а также нормативных актов, регламентирующих разработку Технической документации в период до даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по последнему этапу, Подрядчик без изменения Договорной цены вносит изменения и/или дополнения в Техническую документацию по письменному требованию Заказчика либо с его письменного согласия в согласованные Сторонами сроки.
• Заказчик вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке по любым основаниям без указания причин уменьшить объем Работ и Договорную цену путем изъятия любой части Работ из объема Работ, подлежащего выполнению Подрядчиком по Договору.
• Заказчик уведомляет Подрядчика о принятии такого решения путем направления в адрес Подрядчика уведомления, содержащего сведения об изменении объема Работ;
• объем Работ и Договорная цена подлежат изменению (уменьшению) с даты, указанной в уведомлении без заключения Сторонами дополнительного соглашения к Договору (Заказчик не обязан в связи с этим возмещать Подрядчику убытки, оплачивать понесенные им расходы или какие-либо санкции, за исключением стоимости фактически выполненных Подрядчиком работ до даты получения уведомления, принятых Заказчиком в установленном Договором порядке);
• В случае, если Подрядчик не исполнил уведомление Заказчика о сокращении/исключении объема Работ по Договору и приступил к их выполнению, то оплата таких Работ, выполненных Подрядчиком после вручения Подрядчику соответствующего уведомления о сокращении/исключении объема Работ по Договору, а также возмещение каких-либо убытков Подрядчика не производятся.
• Подрядчик настоящим соглашается вносить изменения в объем Работ (за исключением изъятия из объема Работ согласно п 5.5. Договора), которые Заказчик вправе требовать в любое время.
• Любой запрос на изменение объема Работ направляется Подрядчику письменно.
• Во время выполнения Работ Подрядчик с учетом своей компетенции обязан своевременно уведомить Заказчика о влиянии на Результаты работ всех изменений, которые Заказчик намерен внести в Работы, а также прочих потенциальных изменениях, которые могут появиться в результате внесения изменений по инициативе Заказчика.
• При согласовании Сторонами изменения объема Работ Подрядчик подготавливает проект Дополнительного соглашения с оценкой влияния изменений на срок выполнения и стоимость Работ и направляет его Заказчику в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты согласования Сторонами изменения объема Работ.
• Проект Дополнительного соглашения, направляемый Подрядчиком Заказчику,
  составляется в письменной форме и сопровождается информацией и данными, которые Заказчик должен иметь для соответствующей оценки предложенного изменения Работ, всех взаимосвязанных влияний, которые возникают вследствие внесения изменения.
• Подрядчик предоставляет прогноз влияния на объем Работ, Календарный план работ, стандарты выполнения Работ Подрядчика, технические спецификации, прочие обязательства и гарантии Подрядчика, содержащиеся в Договоре и Цену дополнительных работ.
• Заказчик отклоняет или подтверждает изменения, указанные в проекте Дополнительного соглашения, не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты его получения от Подрядчика.
• Стороны подписывают Дополнительное соглашение, учитывая все изменения в Календарном плане работ, все изменения объема Работ и изменение Договорной цены. Подрядчик может приступить к выполнению Изменений в Работах только после подписания Сторонами Дополнительного соглашения.
• Подрядчик вправе требовать изменения Договорной цены только в случае, если внесение изменений увеличит Договорную цену больше, чем на 10% (Десять процентов) от указанной в Договоре.
• Указания, необходимые для устранения недостатков (дефектов) в Работах, и иные действия Заказчика не могут быть истолкованы в качестве изменения объемов Работ, в том числе (без ограничения) если это связано со следующим:

- выявлением в ходе строительства ошибок и недоработок в Технической документации или в результатах Инженерных изысканий, повлекших необходимость уточнения технических решений, принятых в Технической документации;

- появлением новых работ в результате недостатков в Работах Подрядчика, не учтенных в рабочей документации, потребность в выполнении которых могла быть выявлена только в процессе строительства (замена грунтов оснований, материалов, конструкций, изделий, арматурной стали и каркасов и т.п.);

- получением при строительстве Объекта замечаний об устранении нарушений от органа государственного строительного надзора (и иных органов) в случае, если устранение нарушений требует внесения изменений в Техническую документацию в соответствии с полученными замечаниями.

• Подрядчик гарантирует, что выполненные Работы будут соответствовать условиям Договора, Исходным данным, требованиям действующих технических регламентов, ГОСТ, СНиП, отраслевых стандартов и иных актов законодательства РФ, технологическому, функциональному, коммерческому назначению проектируемого объекта.
• Не применяется.
• Подрядчик гарантирует соответствие Результатов работ условиям Договора о качестве на протяжении всего гарантийного срока, начинающегося с даты приемки Заказчиком Результатов работ по соответствующему этапу и заканчивающегося:

- по истечении 10 (Десяти) лет с даты приёмки Результатов работ Заказчиком по последнему этапу Работ по Договору

или

- завершением эксплуатации проектируемого объекта/объектов,

в зависимости от того, какое событие наступит раньше.

• Если в любое время до истечения гарантийного срока Заказчик имеет основание полагать, что Результаты работ или их часть не соответствуют требованиям Договора, Заказчик вправе (без ограничения иных прав Заказчика, предусмотренных статьей 723 ГК РФ и Договором) требовать от Подрядчика:

- в установленные Заказчиком сроки и за счёт Подрядчика устранения недостатков в Результатах работ (в т.ч. в порядке, обозначенном в Договоре) или их повторного выполнения, если недостатки Результатов работ являются неустранимыми;

- соразмерного уменьшения установленной за Работу цены;

- возмещения расходов Заказчика, понесенных в связи с устранением недостатков или их повторным выполнением,

либо поручить устранение недостатков Работ третьему лицу за счет Подрядчика по рыночным ценам и без согласования с Подрядчиком сметы расходов, либо устранить недостатки Работ своими силами и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных Заказчиком соответствующих расходов и других убытков.

• Использование любой из мер защиты согласно пункту 5.11 ни в коей мере не влечет:

- освобождения Подрядчика от гарантийных или иных обязательств по Договору;

- отказа и/или лишения Заказчика права на применение иных указанных мер.

• Гарантийный срок продлевается соответственно на период с момента обнаружения устранения недостатков.
• В течение гарантийного срока действуют все соответствующие условия Договора, в частности, в отношении исполнения Подрядчиком его обязательств по устранению любых недостатков в Результатах работ или последствий, возникающих вследствие таких недостатков в других частях Работ или вследствие неисполнения обязательств по повторному выполнению некачественно выполненных Работ.
• В случае расторжения Договора, гарантийный период на завершенные части Работ начинается с даты такого расторжения Договора или исключения Заказчиком частей Работ из объема Работ и действует в течение 10 (Десяти) лет для устранения недостатков.
• В случае если во время выполнения Подрядчиком Работ станет очевидным, что Работы не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков Работ.

В случае, если Подрядчиком допущена просрочка в выполнении обязательств, предусмотренных настоящим Договором и Заказом на выполнение Работ и/или обязательств по устранению недостатков в выполненных Работах и/или отступление от условий Договора и Исходных данных, Заказчик вправе выполнить такие Работы и/или устранить недостатки самостоятельно или силами привлеченных третьих лиц, При этом Подрядчик обязан возместить Заказчику все понесенные в связи с указанными обстоятельствами необходимые расходы и другие убытки в полном объеме на основании предоставленного Заказчиком расчета в течение 10 (десять) рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования Заказчика.

• Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения Результата работ. В случае если Результаты работ будут повреждены, разрушены, утеряны или украдены до момента их передачи Заказчику, Подрядчик должен будет за свой счет выполнить все действия, направленные на повторное выполнение Работ в соответствии с условиями настоящего Договора и передачу Результатов работ Заказчику. В случае если повторное выполнение Работ будет невозможным, и в этой связи Заказчик не получит Результат работ в полном объеме в установленный настоящим Договором срок, Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от настоящего Договора.
• Заказчик вправе дать Подрядчику распоряжение о приостановке Работ полностью или частично.
• С момента получения распоряжения о приостановке Подрядчик обязан приостановить выполнение соответствующей части Работ.
• Выполнение Работ, не затронутых распоряжением о приостановке (если таковые имеются), должно быть продолжено.
• Заказчик вправе в любое время дать Подрядчику распоряжение на возобновление выполнения приостановленной части Работ путем направления уведомления.
• Работы должны быть возобновлены Подрядчиком в кратчайший срок после получения уведомления.
• Период приостановки Работ в соответствии с настоящей Статьей не считается просрочкой со стороны Заказчика или Подрядчика.
• Никакие проценты, пени, штрафы и убытки не начисляются.
• Приостановка Работ осуществляется без ущерба для любых прав или средств правовой защиты, которые имеет Заказчик, и не освобождают Подрядчика от обязательств по Договору.
• В случае приостановки Работ из-за несоблюдения Подрядчиком применимого права (законодательства РФ) и/или условий Договора Подрядчик не вправе требовать оплаты таких Работ, выполненных с нарушением законодательства и/или применимого права.
• В любом случае, время приостановки Работ не оплачивается Подрядчику вне зависимости от его причины. Подрядчик не вправе требовать возмещения убытков, взыскания неустоек.
• Подрядчик не вправе передавать выполненные по Договору Результаты работ, а также обязанности и права по Договору третьим лицам без согласия Заказчика. Подрядчик не вправе использовать полученные и/или созданные по Договору Исходные данные, Результаты работ, информацию и иные материалы, любым способом, в том числе для собственных нужд.
• Осуществление Заказчиком его прав по Договору, в том числе в части инспектирования, а также финансового и технического аудита Подрядчика и его субподрядчиков, утверждение любого вопроса, проверка, сертификация, разрешение, осуществление контроля, инспектирование, выдача инструкций, уведомление, предложение, просьба, согласование в любой форме (в том числе отсутствие чего-либо из вышеперечисленного) не освобождают Подрядчика от любой ответственности, которую он несет по Договору и/или по законодательству, а также от обязательства по устранению недостатков, ошибок, искажений, неточностей и несоответствий в Результатах работ, и не являются принятием Подрядчиком (или от имени Подрядчика) на себя любых дополнительных обязанностей.
• Техническая документация с недостаточным объемом проработки и/или не соответствующая требованиям Задания Заказчика может быть передана Заказчику для приемки только с предварительного письменного согласия Заказчика.
• Объем и стоимость фактического выполнения, принимаемого Заказчиком по разработке Технической документации, определяется в Акте сдачи-приемки выполненных работ.

При этом оплате подлежит только та часть Работ (часть этапа Работ) по разработке Технической документации, которая фактически выполнена Подрядчиком в объеме, достаточном для проведения строительно-монтажных работ и иных видов использования в соответствии с применимыми правовыми нормами и Договором.

• • При необходимости контроля выполнения объема Работ, расчет прогресса выполнения объема Работ по разработке Технической документации производится по отдельной методике, разработанной Заказчиком, о которой Подрядчик будет дополнительно проинформирован Заказчиком.
  • [Условия для РД] Если в результате подрядных работ, выполненных по разработанной Подрядчиком Рабочей документации, не будут достигнуты проектные показатели Объекта, Подрядчик обязан без дополнительной оплаты (в счет Договорной цены) провести дополнительные проектно-изыскательские работы и переделать ранее разработанную Рабочую документацию в указанные Заказчиком сроки, а также возместить Заказчику причиненные убытки. Данное правило не распространяется на случаи недостатков и убытков, явившихся следствием предоставления Заказчиком ошибочной информации в Исходных данных на проектирование.
  • В случае, если в ходе выполнения подрядных работ в отношении Объекта по Рабочей документации, выполненной в рамках настоящего Договора, будет выявлено, что для осуществления работ было приобретено в соответствии с Рабочей документацией материалов и (или) оборудования свыше фактически необходимого для выполнения подрядных работ более, чем на 3% от их физического объема и (или) количества хотя бы по одной номенклатурной группе, то Подрядчик обязуется в течение 30 (тридцати) календарных дней после предоставления соответствующего акта Заказчика и подтверждения избытка данных материалов и (или) оборудования сверх фактического, полученного от подрядчика, осуществляющего подрядные работы в отношении Объекта, уплатить Заказчику штраф, предусмотренный п. 10.6 настоящего Договора.
  • В случае, если в ходе подрядных работ в отношении Объекта по Рабочей документации, выполненной в рамках настоящего Договора, будет выявлено, что для осуществления работ Заказчиком было приобретено материалов и (или) оборудования менее необходимого для выполнения подрядных работ, более, чем на 3% от их физического объема и (или) количества хотя бы по одной номенклатурной группе, то Подрядчик обязуется в течение 30 (тридцати) календарных дней после предоставления соответствующего акта Заказчика и подтверждения недостатка данных материалов и (или) оборудования, полученного от подрядчика, осуществляющего подрядные работы в отношении Объекта, безвозмездно переделать Документацию, в том числе с учетом проведения дополнительных изыскательских работ.

8. ДОГОВОРНЫЕ УСЛОВИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ

• Настоящим Стороны обязуются соблюдать положения документов, размещенных на веб-сайте ООО «Прогресс Инжиниринг» и ПАО «СИБУР Холдинг» по ссылкам, указанным в Договоре.
• Стороны договорились, что использованные в Договоре и в положениях документов размещенных на веб-сайте ООО «Прогресс Инжиниринг» и ПАО «СИБУР Холдинг» :

Изложенные выше положения о фиксации нарушений в области безопасности (производственной, экологической, дорожного движения, медицинской) применяются, если Договорными условиями Прогресс Инжиниринг не предусмотрено иное.

• Договорные условия Прогресс Инжиниринг и СИБУР:

- Посмотреть таблицу с данными

ОБЯЗАТЕЛЬНО:

1) * проверить наличие заключенного с Контрагентом отдельного Соглашения о конфиденциальности. Если имеется применимое для данного Договора Соглашение о конфиденциальности (не по конкретному Проекту), то удалить данную строку;

2) ** при заключении субподрядных договоров на выполнение ПИР, условия по соответствующим ссылкам необходимо соотнести с условиями Генерального договора. Если в Генеральном договоре имеются более жесткие условия, то требуется заменить по согласованию с соответствующей функцией данные условия на условия из Генерального договора.

Если содержание любых условий по ссылкам частично не соответствует условиям Генерального договора, то дополнить соответствующими изменениями.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

• Настоящий Договор вступает в силу с «___» ______ ____ года.
• В случае заключения Договора в дату, более позднюю, чем дата начала Работ по
  Договору, условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие на дату фактического начала выполнения Работ.
• Договор действует по «__» ______ ___ г. включительно, а в части расчетов Сторон, исполнения гарантийных и иных обязательств, срок которых превышает указанный в настоящем пункте, – до полного исполнения соответствующих обязательств.

Если Подрядчик не направит такое уведомление, он лишается:

1) права требовать корректировки даты завершения Работ по Договору, ключевых дат или графика выполнения Работ в связи с такими событиями или требовать применения иных средств правовой защиты; и/или

2) права на расторжение (или права требовать расторжения) Договора на основаниях, предусмотренных законодательством (при наличии) или Договором, или права требовать возмещения убытков в связи с такой задержкой (если такое право требовать возмещения убытков предусмотрено законодательством) или ссылаться на такую задержку в качестве законного основания для такого расторжения или права требования.

• В случае если Подрядчик не выполнит Работы (этап Работ) и/или не предоставит Документацию в срок, а также в случае просрочки устранения недостатков Работ, Заказчик имеет право потребовать, а Подрядчик обязан выплатить неустойку в размере 0,3% от стоимости Работ (этапа Работ), в рамках которых допущены соответствующие нарушения за каждый день просрочки.
• За ненадлежащую разработку Технической документации включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения подрядных (в том числе строительно-монтажных) работ в отношении Объекта по разработанной Технической документации, а также в процессе эксплуатации Объекта в течение установленного в отношении Технической документации (Результатов работ) гарантийного срока, по обстоятельствам, за которые отвечает Подрядчик, неисполнения иных обязательств (включая, но не ограничиваясь):

- предоставление Заказчику Технической документации по качеству (в том числе по составу) не соответствующей установленным Договором требованиям,

- недостижение в результате подрядных работ в отношении Объекта любого из гарантийных показателей, предусмотренных настоящим Договором,

- выявление в ходе подрядных работ в отношении Объекта по Рабочей документации, что для осуществления работ Заказчиком было приобретено материалов и (или) оборудования менее необходимого для выполнения подрядных работ, более, чем на 3% от их физического объема и (или) количества хотя бы по одной номенклатурной группе,

- выявленные в ходе подрядных работ в отношении Объекта по Рабочей документации, что для осуществления работ было приобретено материалов и (или) оборудования свыше фактически необходимого для выполнения подрядных работ более, чем на 3% от их физического объема и (или) количества хотя бы по одной номенклатурной группе,

- получения отрицательного заключения от экспертных органов вследствие недостатков в Технической документации, разработанной по настоящему Договору,

Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10% (десяти процентов) от цены Работ (этапа Работ) на выполнение соответствующих Работ (при повторном получении отрицательного заключения – 20 % от стоимости Работ (этапа Работ)), и возместить причиненные убытки в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения соответствующего требования Заказчика. Уплата указанного штрафа не освобождает Подрядчика от обязанности безвозмездно устранить недостатки в Технической документации.

• При нарушении Заказчиком сроков оплаты выполненных Работ Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 10% (Десяти процентов) от неоплаченной суммы.
• Заказчик вправе уменьшить оплату выполненных Работ на сумму санкций, начисленных Подрядчику за нарушение условий Договора, и иных сумм, причитающихся Заказчику.
• В случае если сумма штрафа превышает Договорную цену, либо удержание невозможно по причине отсутствия выполненных Работ, невзысканную сумму штрафа Подрядчик перечисляет на расчетный счет Заказчика в течение 3-х рабочих дней с момента письменного обращения Заказчика.
• За привлечение Подрядчиком для выполнения Работ по Договору субподрядчиков, не согласованных Заказчиком, а также в случае заключения Подрядчиком без письменного согласия Заказчика сделок (сделки) об уступке третьим лицам прав и обязанностей по настоящему Договору (в том числе сделок об уступке прав (требований), переводе долга, передаче в залог прав (требований) по Договору, сделок факторинга и/или иных сделок, в результате которых возникает или может возникнуть обременение прав (требований) Подрядчика по Договору и/или иные обременения, касающиеся предмета/части предмета Договора), Подрядчик обязан по требованию Заказчика выплатить штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Ста тысяч) рублей за каждый установленный факт совершения нарушения.
• Подрядчик самостоятельно несет ответственность за любой вред (ущерб), причиненный любым лицам или имуществу Подрядчиком и/или его субподрядчиками.
• В случае непредоставления Подрядчиком Плана обеспечения и контроля качества, Чек-листов проверки Технической документации, Отчета о выполнении Работ (если предоставление соответствующих документов предусмотрено в Задании) в установленный срок и в соответствии с Заданием Заказчик вправе потребовать с Подрядчика, а Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Сто тысяч) рублей за каждый факт нарушения. В случае нарушения Плана мобилизации персонала (в том числе при несогласовании в него изменений с Заказчиком) Заказчик вправе потребовать с Подрядчика, а Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пятьдесят тысяч) рублей за каждый факт нарушения.
• При нарушении срока предоставления Графика 3-го уровня Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Десять тысяч) рублей за каждый день просрочки.
• Никакое утверждение, согласование, одобрение в любой форме Заказчиком Технической документации не является основанием для освобождения Подрядчика от ответственности за дефекты в Технической документации, обнаруженные в процессе строительства и/или эксплуатации Объекта.
• В случае привлечения контрольными и/или надзорными органами Заказчика или его должностных лиц к административной ответственности за нарушение действующего законодательства, возникшее в результате невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Подрядчиком любого из своих обязательств по настоящему Договору, Подрядчик обязуется оплатить сумму наложенного штрафа в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения от Заказчика копии соответствующего документа (постановления, определения, предписания, протокола, акта и т.п.) контрольного или надзорного органа и требования об оплате.
• Подрядчик обязуется не привлекать работников Заказчика к выполнению Работ на основании трудовых, гражданско-правовых договоров или иных договоренностей, а также обеспечить выполнение данного требования со стороны субподрядчиков. В случае несоблюдения данного ограничения Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Ста тысяч) рублей за каждый факт привлечения одного работника Заказчика.
• В течение срока действия настоящего Договора и в течение одного года после его окончания Подрядчик обязуется без письменного согласия Заказчика не осуществлять взаимодействие с работниками Заказчика и(или) его аффилированных лиц, в целях создания трудовых и(или) гражданско-правовых отношений с Подрядчиком и(или) его аффилированными лицами, в том числе, но не ограничиваясь перечисленным: не заключать договоры гражданско-правового характера, не предлагать целенаправленно (персонально, адресно) работу, не рассматривать кандидатуры работников Заказчика и(или) его аффилированных лиц, как состоящих в трудовых отношениях с Заказчиком и(или) его аффилированными лицами в момент рассмотрения, так и прекративших трудовые отношения с Заказчиком и(или) его аффилированным лицом, давностью менее 6-ти (шести) месяцев, не содействовать прямо или косвенно увольнению в отношении работников Заказчика и (или) его аффилированных лиц.

За неисполнение данной обязанности Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (один миллион) руб. за каждый факт нарушения в течение 10 календарных дней с момента получения требования Заказчика.

- не меньший объем гарантийных обязательств по сравнению с Договором (Подрядчик обязан обеспечить, чтобы все гарантийные обязательства и гарантии, предоставленные любым субподрядчиком, были, как минимум, эквивалентны по существу обязательствам и гарантиям, предоставленным Подрядчиком в соответствии с условиями Договора, и обладали тем же действием);

- указание Заказчика и Генерального заказчика в качестве третьего лица - бенефициара (выгодоприобретателя), имеющего прямое право требования по таким обязательствам и гарантиям;

- право Заказчика и Подрядчика приостанавливать выполнение работ субподрядчиками в случае приостановки выполнения Работ согласно Договору;

- положения Договора в отношении прав Заказчика, связанных с проведением аудитов и проверок, правами интеллектуальной собственности, способами обеспечения обязательств в пользу Заказчика и конфиденциальностью;

- право отказа Подрядчика от исполнения договора субподряда;

- право изменения Подрядчиком в одностороннем порядке объема работ по договору субподряда;

- возможность уступки/перевода прав и/или обязанностей в пользу Заказчика.

• Подрядчик обязан по запросу Заказчика в течение 3 (Трех) рабочих дней предоставить копии договоров субподряда.
• Подрядчик должен приложить все усилия к тому, чтобы все договоры субподряда содержали положения, согласующиеся со всеми значимыми условиями и положениями Договора.
• Условия пунктов 12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.14 Договора не распространяются на договоры с лицами, выполняющими работы/услуги, вторичные/косвенные по отношению к предмету Договора (обеспечительного характера), государственными органами и учреждениями и иными лицами, являющимися безальтернативными поставщиками работ/услуг/товаров.
• Согласование Заказчиком субподрядчиков по Договору не влечет принятия Заказчиком юридической ответственности, связанной с выбором и/или проверкой указанных поставщиков товаров, услуг, работ и любыми нарушениями, связанными с выполнением любого из указанных договоров.
• Подрядчик остается ответственным за исполнение Договора в полном объеме
  в соответствии с положениями Договора и законодательства РФ, в том числе
  за взаимодействие с субподрядчиками как при заключении с ними договоров
  (оценка технических, организационных, экономических и иных возможностей для надлежащего исполнения обязательств), так и в ходе их исполнения (принятие мер для контроля качества результатов выполнения обязательств и своевременности).
• Подрядчик обязан обеспечивать соблюдение и выполнение любыми субподрядчиками законодательства РФ и требований к Подрядчику по Договору. Подрядчик обязан направить и обеспечить, чтобы его субподрядчики направили все уведомления, требуемые для получения разрешения на выполнение работ.
• Подрядчик обязан информировать Заказчика о наличии корпоративной взаимосвязи с любым потенциальным субподрядчиком.

- Подрядчик допустил нарушение сроков начала или завершения выполнения Работ, предусмотренных Календарным планом работ, сроком более, чем на 10 (Десять) календарных дней;

- Подрядчик допустил нарушение сроков начала или окончания этапов Работ, предусмотренных Календарным планом работ, более, чем на 10 (Десять) календарных дней по каждому случаю нарушения;

- в случае достижения Подрядчиком лимита ответственности за нарушение сроков Работ (в случае, если Договором установлен лимит ответственности Подрядчика);

- в случае требования Генерального заказчика о замене Подрядчика, который допускает нарушение условий Договора по обоснованному (документально подтвержденному мнению) Заказчика/Генерального заказчика, если в результате такого нарушения создается угроза ущерба Работам, Объекту или перспективам завершения Работ в соответствии с Договором;

- в случае нарушения требований по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды;

- прекращение (аннулирование) или приостановление действия разрешительных документов (в том числе допусков/разрешений), предоставляющих Подрядчику право осуществлять Работы, издание в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации ненормативных актов органов государственной власти, лишающих Подрядчика права на выполнение Работ, предусмотренных Договором;

- прекращение договора (генерального), в целях исполнения которого Заказчик заключил Договор;

- в случае возникновения и действия обстоятельств непреодолимой силы, продолжительность которых составляет более 2-х месяцев;

- если Подрядчик допускает недостатки в Работе;

- если Подрядчик не устраняет выявленные замечания (недостатки, брак) в установленный Заказчиком срок, но не более 10 (Десяти) календарных дней;

- если Подрядчик допускает нарушения обязательств по Договору;

- в случае, если принято решение о ликвидации Подрядчика, или он объявлен банкротом;

- в случае реорганизации Подрядчика;

- выполняет Работы со значительным отклонением (при отставании, составляющем более 30 % (Тридцати процентов) от Календарного плана работ, что свидетельствует о том, что окончание Работ к намеченному сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возместить убытки.

• Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении Договора.
• Подрядчик не вправе требовать возмещения убытков, неустоек (пени, штрафы), потерь и прочие возмещения, связанные с расторжением и(или) прекращением Договора, осуществленным по любым основаниям.
• Независимо от основания расторжения Договора, сумма фактически выполненных Работ не может превышать размер Договорной цены.
• Расторжение Договора, исключение части Работ по Договору осуществляются без ущерба для любых прав или средств правовой защиты, которые может иметь Заказчик, и не освобождают Подрядчика от его обязательств. Досрочное расторжение Договора или выполнение всех обязательств по Договору не освобождают Подрядчика от обязательств, которые сохраняют свое действие после завершения или расторжения Договора по причине прямого указания на это в Договоре либо по своей природе. Обязательства, предусмотренные разделами «Конфиденциальность» и «Права на Результаты работ» Договора, остаются в силе в течение срока действия Договора, а также после прекращения Договора по любой причине и действуют в течение всего срока правовой охраны соответствующих прав интеллектуальной собственности в отношении разработанной Технической документации, Конфиденциальной информации.

Со стороны Заказчика: __________________ (Ф.И.О. телефон, факс, email)

Со стороны Подрядчика: _________________(Ф.И.О. телефон, факс, email)

Любое уведомление, сообщение или письмо, направляемое Стороне, будет считаться направленным в установленном порядке, если оно направлено в адрес контактного лица.

• Подрядчик соглашается и обязуется не препятствовать в отношении того, что Заказчик по своему усмотрению и при условии направления предварительного письменного уведомления Подрядчику за 30 (Тридцать) календарных дней вправе свободно передавать Договор либо уступать свои права и/или передавать свои обязательства по Договору (полностью или частично) в пользу Генерального заказчика независимо от финансовых условий.
• Допускается подписание Договора с использованием электронной или иной связи (обмен подписанными экземплярами Договора посредством электронной или иной связи).
• Переписка, уведомления и иные документы в рамках Договора и сам Договор, передаваемый путем электронной или иной связи, признаются официальными и действительными, если они достоверно позволяют установить, что документ исходит от Стороны по Договору.
• Документы, переданные посредством электронной или иной связи, подлежат
  обязательной замене на оригиналы в течение 30-ти календарных дней.
• Документы, переданные нарочно, считаются полученными посредством проставления штампа и/или подписи (и времени передачи) уполномоченного лица на копии документа.
• При условии передачи документа/сообщения в полном соответствии с Договором и законодательством риск надлежащего получения документа несет Сторона–получатель, которая обязана обеспечить организацию документооборота таким образом, чтобы исключить просрочки в рассмотрении и/или получение неуполномоченными лицами.
• Доставленное любым из вышеуказанных способов уведомление считается доставленным надлежащим образом и врученным надлежащему лицу.
• Заказчик оставляет за собой право провести замену процедур, стандартов или спецификаций в связи с их изменением (выпуском новой ревизии).
• Заказчик направляет Подрядчику измененные (новые ревизии) процедуры, стандарты или спецификации, или локальные акты на электронную почту Подрядчика или посредством установленной между ними системы электронного документооборота.
  Подрядчик должен с момента получения незамедлительно руководствоваться требованиями измененных (обновленных) процедур, стандартов или спецификаций.
• В случаях, если для надлежащего выполнения Работ по Договору возникнет необходимость в выполнении каких-либо действий от имени Заказчика в государственных (муниципальных) органах или общественных организациях, Подрядчик обязан:

1) заблаговременно (с учетом сроков выполнения Работ по Договору, а также сроков на подготовку и передачу Заказчиком документов) направить Заказчику запрос о предоставлении ему (i) доверенности и (ii) документов, необходимых для совершения таких действий, когда такие документы могут быть получены только от Заказчика;

2) к направляемому запросу приложить: (i) сведения о доверенном лице (копия паспорта для физического лица, копия учредительных и регистрационных документов для юридического лица), (ii) перечень полномочий, которые должны быть отражены в доверенности, (iii) закрытый перечень документов, необходимых для совершения соответствующих действий;

3) действуя от имени Заказчика на основании выданной ему доверенности, выполнить соответствующие действия в государственных (муниципальных) органах или общественных организациях в установленном порядке, не нарушая сроков выполнения Работ по Договору.

[наименование Стороны]: [адрес электронной почты]; (указывать почту руководителя направления судебной работы);

ООО «Прогресс Инжиниринг»: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

• Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с нормами материального права Российской Федерации.
• В случае, если цена иска (включая стоимость любого истребуемого имущества) не превышает▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пятьсот тысяч) у.е. (Евро/Долларов США/иной иностранной валюты) или▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 (пятьдесят миллионов) рублей в зависимости от валюты спора, спор подлежит рассмотрению одним арбитром. В случае подачи бивалютного иска его цена определяется в рублях по курсу ЦБ РФ на дату подачи иска.
• В случае, если цена иска (включая стоимость любого истребуемого имущества) превышает▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пятьсот тысяч) у.е (Евро/Долларов США/иной ин. валюты) или▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 (пятьдесят миллионов) рублей в зависимости от валюты спора, спор подлежит рассмотрению тремя арбитрами. В случае подачи бивалютного иска его цена определяется в рублях по курсу ЦБ РФ на дату подачи иска.
• Для целей настоящей статьи цена иска определяется в соответствии с исковым заявлением без учета его возможных последующих дополнений к нему.
• Местом арбитража является г. Москва. Арбитражное разбирательство проводится на русском языке.
• Вынесенное решение третейского суда является окончательным и обязательным для Сторон и отмене либо оспариванию не подлежит.
• Претензионный порядок является обязательным. Срок рассмотрения и ответа на претензию – 20 календарных дней с даты ее получения другой Стороной.

В случае несогласия с актом сверки взаиморасчетов Подрядчик направляет в ответном электронном письме на электронный адрес: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть свой вариант акта сверки в формате PDF, при этом оспариваемая сумма должна быть обоснована документально. Дополнительно может быть проведена сверка по требованию каждой из Сторон в следующих случаях:

- ликвидация или реорганизация юридического лица;

- заключение договоров цессии;

- запросы аудиторов, проверяющих контрагента;

- переход на другую учетную систему;

- в рамках планируемого размещения ценных бумаг;

- судебные споры/претензии;

- участие в тендере/конкурсе по государственным контрактам;

- требования органов бюджетного контроля (Федеральное Казначейство, Счетная Палата, Контрольно-ревизионные управления) и в других случаях, когда оформление актов сверки обусловлено требованиями законодательства.

Стороны согласовали следующие адреса электронной почты для проведения сверки:

Со стороны Заказчика: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Со стороны Подрядчика: _____________________.

Об изменении указанных адресов Стороны обязуются предварительно информировать друг друга путем направления сообщений с указанных адресов либо письмом в любой форме.

[выбор БГ осуществляет подразделение-инициатор ДД с учетом условий генер.договора, рисков ДД]

• Банковская гарантия должна соответствовать следующим условиям:

(a) формы Банковских гарантий устанавливаются в Приложении № 3 к Договору;

(b) бенефициаром по Банковской гарантии является Заказчик;

(c) принципалом по Банковской гарантии является Подрядчик;

(d) Банковская гарантия не может быть отозвана гарантом;

(e) все затраты, связанные с выдачей, внесением изменений (в том числе продление срока действия) в Банковские гарантии Подрядчик несет самостоятельно;

f) банки, выдающие Банковские гарантии и их тексты, должны быть предварительно согласованы с Заказчиком.

• Не позднее одного рабочего дня с даты выпуска Банковской гарантии Подрядчик обеспечивает отправку банком-гарантом, выпустившим гарантию, уведомления о таком выпуске по системе SWIFT в адрес обслуживающего банка Заказчика ГПБ (SWIFT Code: GAZPRUMM). Уведомление должно содержать номер гарантии, сумму обязательства по гарантии, срок действия Банковской гарантии, а также информацию о правомочности подписантов со стороны банка-гаранта. Скан-копию данного уведомления Подрядчик направляет по электронной почте в адрес Заказчика.
• Подрядчик обязуется в кратчайший срок, но не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента наступления или возникновения любого из следующих событий в отношении банка-гаранта, выпустившего Банковскую гарантию, предоставить Заказчику новую Банковскую гарантию на аналогичных условиях, выданную банком-гарантом, согласованным с Заказчиком:

(a) наступление оснований для осуществления или реализация мер по предупреждению банкротства (включая меры по повышению финансовой устойчивости) в соответствии с законодательством РФ;

(b) приостановление действия лицензии;

(c) назначение временной администрации;

(d) аннулирование (отзыв) лицензии;

(e) признание Банковской гарантии недействительной; или

(f) оспаривание Банковской гарантии банком-гарантом.

• В случае непредоставления в срок, предусмотренный пунктом 16.4 Договора, новой Банковской гарантии Заказчик, по своему усмотрению, имеет право:

(a) приостановить исполнение всех и любых обязательств по Договору до момента предоставления новой Банковской гарантии, при этом Заказчик не несет ответственность за нарушение сроков исполнения своих обязательств по Договору;

(b) не производить оплату Работ, выполненных Подрядчиком по Договору, несмотря на любые иные положения настоящего Договора; и

(c) потребовать от Подрядчика возврат Заказчику ранее выданного, незачтенного (неотработанного) авансового платежа, включая право обратиться к банку-гаранту с требованием о возврате платежа по предоставленной Банковской гарантии.

• Банковская гарантия надлежащего исполнения обязательств Подрядчика по Договору (далее - «Банковская гарантия исполнения») должна соответствовать следующим условиям:

(a) Банковская гарантия исполнения обеспечивает надлежащее исполнение обязательств Подрядчиком по Договору, в том числе надлежащее выполнение Работ, а также уплату денежных средств по Договору, уплату процентов, неустоек, штрафов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Заказчика, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору Подрядчиком;

(b) сумма Банковской гарантии исполнения составляет 10 % (Десять процентов) от Договорной цены, указанной в п.2.1. Договора;

(с) срок действия Банковской гарантии исполнения истекает не ранее, чем через 60 (Шестьдесят) календарных дней после даты выполнения Работ.

(d) гарант обязан выполнить требование об уплате денежной суммы в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента представления Заказчиком заявления-требования с указанием того, в чем состоит нарушение Подрядчиком обязательств по Договору.

• В случае увеличения Договорной цены размер Банковской гарантии исполнения должен быть изменен соответствующим образом.
• В случае, если (i) будет изменена дата выполнения Работ согласно __________ и/или (ii) акт сдачи-приемки выполненных работ не будет подписан (независимо от причин) до срока окончания действия полученной Подрядчиком Банковской гарантии исполнения, то Подрядчик обязуется продлить срок действия Банковской гарантии исполнения в соответствии с пунктом 16.6 (c) Договора (но не менее, чем на 30 (Тридцать) дней от даты истечения срока действующей Банковской гарантии исполнения, предусмотренного пунктом 16.6 (c) Договора), при этом такое продление должно быть представлено Заказчику не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до наступления даты окончания действующей Банковской гарантии исполнения.
• В случае невыполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 16.8 Договора, у Заказчика появляется право требования по действующей Банковской гарантии исполнения.
• Вне зависимости от направления/ненаправления требования по Банковской гарантии исполнения, за нарушение срока, определенного пунктом 16.8 Договора, Заказчик вправе потребовать с Подрядчика неустойку в размере 1 % (Один процент) от Договорной цены, указанной в п.2.1 Договора, за каждый день просрочки (до момента полного и надлежащего выполнения (i) обязательства, предусмотренного пунктом 16.8, или
  (ii) Работ по Договору, а Подрядчик обязуется выплатить Заказчику указанную неустойку в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения указанного требования Заказчика.
• В течение 10 (Десяти) календарных дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику безусловную, безотзывную банковскую гарантию исполнения обязательств Подрядчика в гарантийный период по Договору, которая должна соответствовать следующим условиям:

(a) сумма составляет 5 % от Договорной цены, указанной в п.2.1 Договора;

(b) обеспечивает надлежащее исполнение обязательств в гарантийный период;

(c) срок действия составляет 5 (Пять) лет с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ плюс 60 (Шестьдесят) дней.

(d) Гарант обязан выполнить требование об уплате денежной суммы в течение
5 (Пяти) рабочих дней с момента представления Заказчиком заявления-требования
с указанием того, в чем состоит нарушение Подрядчиком обязательств по Договору.

• Подрядчик обязуется в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты подписания Договора предоставить в адрес Заказчика безусловную и безотзывную банковскую гарантию возврата авансового платежа, которая должна соответствовать следующим условиям:

(a) сумма, на которую выдана банковская гарантия, составляет сумму авансового платежа, выплачиваемого Подрядчику в соответствии с Договором;

(b) срок действия начинается с даты её выдачи и составляет срок выполнения Работ, указанный в Календарном плане работ, плюс 60 (Шестьдесят) дней после истечения указанного срока;

(c) в случае несвоевременного погашения (зачёта) Подрядчиком суммы аванса и/или продления сроков выполнения Работ согласно соответствующему дополнительному соглашению к Договору, срок банковской гарантии должен быть продлен на соответствующий период не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до истечения срока действующей Банковской гарантии возврата аванса. В случае невыполнения Подрядчиком обязательства, указанного в настоящем пункте, Заказчик получает право требования по действующей Банковской гарантии возврата аванса;

(d) гарант обязан выполнить требование об уплате денежной суммы в течение
5 (Пяти) рабочих дней с момента представления Заказчиком письменного требования.

17. ПРИЛОЖЕНИЯ

К настоящему Договору прилагаются в качестве его неотъемлемых частей:

18. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

В случае изменения наименования, юридического или почтового адреса, платежных и
других реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга об изменениях в 10-дневный срок.

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №279155934 ООО «Городской супермаркет» объявляет отбор поставщиков: Non-food | Химия, Косметика, Гигиена	Отбор #279155934	См. док.	363 дня 30.08.2024 12.11.2025
Тендер №281106333 Закупка в области: Аминосоединения, включающие кислородсодержащую функциональную группу, кроме лизина и глутаминовой кислоты	Анализ цен #281106333	1 822 183 356	5 дней 03.10.2024 18.11.2024
Тендер №281672319 ООО "ТРАНСЛОМ" объявляет тендер: ЧВ-24-10 Закупка технических ГАЗОВ (Кислород газообразный ГОСТ 5583-78) для нужд ООО «Чермет-Волжский» с 1 января по 31 декабря 2025 (ЧВ-24-10 Закупка технических ГАЗОВ (Кислород газообразный ГОСТ 5583-78) для нужд ООО «...	Запрос цен #281672319	См. док.	5 дней 11.10.2024 18.11.2024
Тендер №281680401 ООО "ТРАНСЛОМ" объявляет тендер: ЧВ-24-11 Закупка технических ГАЗОВ (Кислород жидкий ГОСТ 6331-78) для нужд ООО «Чермет-Волжский» с 1 января по 31 декабря 2025. (ЧВ-24-11 Закупка технических ГАЗОВ (Кислород жидкий ГОСТ 6331-78) для нужд ООО «Чермет-Волж...	Запрос цен #281680401	См. док.	5 дней 11.10.2024 18.11.2024
Тендер №282539921 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "РОСНЕФТЬ" - МЗ "НЕФТЕПРОДУКТ" объявляет тендер: Электрод комбинированный, спирт этиловый и прочее	Запрос цен #282539921	См. док.	1 день 24.10.2024 14.11.2024

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №276088495 Поставка хозяйственных материалов	Малая закупка #276088495	2 243	срок истек - 08.07.2024
Тендер №276088347 на поставку товара (двуокись углерода медицинская)	Анализ цен #276088347	См. док.	срок истек - 12.07.2024
Тендер №276088332 СТЕКЛО ОРГАНИЧЕСКОЕ ЛИСТОВОЕ (с результатом)	Электронный аукцион #276088332	141 400	срок истек 08.07.2024 09.07.2024
Тендер №276088170 приобретения технических газов (аргон газообразный) (с результатом)	Запрос котировок #276088170	70 390 Обеспечение контракта: 5%	срок истек 08.07.2024 15.07.2024
Тендер №276088103 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ЭКОВОДТЕХНОЛОГИИ" объявляет тендер: Поставка химреагентов (гипохлорит) (с результатом)	Электронный аукцион #276088103	584 460	срок истек 08.07.2024 16.07.2024

Тендеры из региона г. Москва

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №276088489 Поставка анализатора размера частиц для нужд ИПЭЭ РАН	Анализ цен #276088489	См. док.	срок истек - 11.07.2024
Тендер №276088486 Выполнение составной части прикладной научно-исследовательской работы по теме: «Изучение особенностей формирования молекулярно-генетических эффектов в лимфоцитах периферической крови человека при воздействии ионизирующего излучения, моделирующего космич...	Анализ цен #276088486	См. док.	срок истек - 12.07.2024
Тендер №276088482 Поставка оборудования (Флуориметр (синий и красный каналы) для МНОЦ МГУ имени М.В. Ломоносова	Анализ цен #276088482	См. док.	срок истек - 12.07.2024
Тендер №276088479 Модернизация комплексов средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» всех уровней в части поставки и установки оборудования для подсистемы отображения информации коллективного пользования КСА ЦИК России	Анализ цен #276088479	См. док.	срок истек - 10.07.2024
Тендер №276088476 Закупка лекарственных препаратов: "МНН - МЕСНА"	Анализ цен #276088476	См. док.	срок истек - 14.07.2024