Тендер - Шампунь-гель для душа №297422819

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• НМЦК_Шампунь---гель-для-душа--Room-2в1--5л.docx

Описание_объекта_закупки

Техническое задание

на поставку шампуня-геля для душа 2 в 1 для нужд Федерального бюджетного лечебно-профилактического учреждения «Санаторий «Радуга» Федеральной налоговой службы»

Место и время поставки товара.

Адрес▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Виноградная, д. 53. Режим рабочего времени - пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочее время установлено с понедельника по четверг с 8-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов, пятницу с 8-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов. Обеденный перерыв в рабочие дни предусмотрен с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов.

Поставка шампуня-геля для душа 2 в 1 (далее – Товар) осуществляется только после согласования с Заказчиком

Срок поставки товара.

Срок поставки товара в течение 20 (двадцати) дней после подписания Контракта.

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к поставке товара.

Поставщик должен обеспечить за свой счет, своими силами и средствами доставку Товара по адресу Заказчика, указанного в Техническом задании.

Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении). Обязательно наличие этикеток на упаковках.

Поставляемый Товар должен быть пригоден для целей, для которых заказчик приобретает данный товар. Поставляемый Товар должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным для поставляемого товара.

Доставка, разгрузка и складирование Товара осуществляется силами и средствами Поставщика за свой счет. Способы доставки товара определяются Поставщиком самостоятельно, с учетом обеспечения своевременности их передачи Заказчику и сохранности Товара.

Товар должен иметь упаковку. Упаковка должна обеспечивать сохранность от деформации, повреждения и загрязнения товара при его хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах.

Маркировка упаковки и (или) товара должна содержать:

- наименование, название (при наличии) товара и его назначение,

-наименование фирмы-изготовителя (при необходимости), юридический адрес изготовителя, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара;

-страну происхождения (если страна где расположено производство продукции не совпадает с юридическим адресом изготовителя);

-дату изготовления и срок годности;

-особые меры предосторожности (при необходимости) при применении продукции;

При передаче товара Заказчик проверяет целостность упаковки и количество Товара. Вместе с Товаром поставщик обязан передать относящиеся к товару документы (сертификат качества, и т.п.), в случае если наличие данных документов предусмотрено законодательством Российской Федерации или контрактом.

5. Требования к качеству товара.

Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям нормативных документов, ГОСТов, сертификатам соответствия.

Начальник отдела номерного фонда Беляева О.А.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта,

цены контракта,заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

- Посмотреть таблицу с данными

Расчет НМЦК

Расчет НМЦК (рын) произведен по формуле:

V - количество (объем) закупаемого товара;

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

Цi - цена единицы товара

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора

Договор поставки № 1-___

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Сочи « » _________ 2025 г.

Федеральное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий «Радуга»Федеральной налоговой службы», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора по планово-экономической работе Герасимовой Натальи Евгеньевны, действующего на основании доверенности №ТА 01-01/5 от 09.01.2025г., с одной стороны, и

___________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________________, действующего на основании ____________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется в установленный настоящим договором срок осуществить поставку товаров, указанных в п. 1.2. Договора (далее –Товар), а Заказчик обязуется поставленные Товары принять и оплатить.

1.2. Предметом поставки по настоящему договору является следующий товар:

- Посмотреть таблицу с данными

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Общая стоимость товаров по настоящему договору составляет _____________ (____________________________) рубля ________ коп., НДС _______.

2.2. Оплата Товара производится в безналичной форме в течение 10 (десяти)рабочих дней после надлежащей поставки Товара Поставщиком, на основании подписанной сторонами товарной накладной (по форме №ТОРГ-12)или УПД, акта приемки товаров, работ, услуг по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, утвержденной Приказом Минфина России от 15.04.2021 N 61н, а также выставленного Поставщиком счета.

2.3. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.4. Цена настоящего договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора;включает в себя все расходы, связанные с выполнением Поставщиком обязательств по Договору, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5. Оплата производится в российских рублях.

3.ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМА ТОВАРА

3.1. Поставщик обязуется передать товар Заказчику в течение 20 (двадцати) дней с момента заключения Договора, в том числе Поставщик осуществляет доставку Товара, погрузку, разгрузку, вывоз упаковочного материала. Срок предоставления Поставщиком документов, подтверждающих выполнение обязательств по Договору –не позднее 3-х рабочих дней с момента передачи Товара Заказчику.

3.2. Товар должен быть поставлен в таре (упаковке)обеспечивающей сохранность при транспортировке, погрузке, разгрузке и хранении.

3.3. При передаче Товара Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы:

сертификаты соответствия и/или иные документы подтверждения соответствия Товара, подлежащего обязательной сертификации либо иные формы подтверждения качества и соответствия Товара требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;

документы, подтверждающие гарантию производителя на Товар.

3.4. Товар передается Поставщиком путем его доставки по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Сочи, ул. Виноградная, д. 53, в согласованные между Заказчиком и Поставщиком рабочие дни Заказчика: с понедельника по четверг с 08.00 до 17.00 часов по московскому времени, пятница с 8.00 до 16.00 часов по московскому времени, обеденный перерыв с 12.00 до 12.48 ежедневно. Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика.

3.5. Поставщик извещает Заказчика о готовности осуществить передачу Товара за 1 (один)день до даты передачи Товара, с использованием средств электронной почты, факсимильной связи или иными общедоступными способами связи.

3.6. Передача Поставщиком Товара и его приемка Заказчиком по наименованию, количеству, комплектности осуществляется в месте доставки Товара, в день доставки Товара.

3.7. Факт передачи Товара оформляется путем подписания уполномоченными лицами Поставщика и Заказчика товарной накладной (УПД). Факт приемки –путем подписания акта приемки товаров, работ, услуг по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, утвержденной Приказом Минфина России от 15.04.2021 №61н.

3.8. При передаче Поставщиком Товара Заказчик осуществляет:

контроль, проверку количества Товара и его ассортимента, комплектности Товара;

проверку Товара на соответствие наименованиям Товара;

контроль наличия/отсутствия внешних повреждений Товара и упаковки;

проверку наличия документов к Товару в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Договора, полноты и правильности их оформления.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, настоящим Договором, требованиям ГОСТов, ТУ и нормативных актов, а также некомплектный Товар считается непоставленным.

3.10. Риск случайной гибели и право собственности на товар переходят к Заказчику с момента подписания товарных накладных (УПД)и фактической передачи товара Заказчику.

3.11. При поставке Товара без документов, указанных в пункте 3.3. настоящего Договора, а также с документами, оформленными ненадлежащим образом, Товар приемке и оплате не подлежит.

3.12. Срок обнаружения недостатков Товара, поставленного по настоящему Договору, составляет 10 (десять)рабочих дней с момента принятия Товара Заказчиком.

3.13. В случае обнаружения недостатков Товара Заказчик обязан направить Поставщику соответствующее уведомление (письменный мотивированный отказ от приемки Товара)в течение 10 (десяти)рабочих дней, после передачи ему Товара, а также передачи Поставщиком документов, указанных в пункте 3.3. настоящего Договора. Уведомление должно содержать перечень недостатков, а также сроки их устранения.

3.14. Поставщик обязан устранить указанные в уведомлении (мотивированном отказе от приемки Товара)недостатки в установленные Заказчиком сроки и передать Заказчику акт по устранению недостатков.

3.15. В случае предоставления Поставщиком документов, оформленных датой, ранее фактической даты приемки Товара сторонами, датой приемки считается дата фактического подписания сторонами собственноручно (либо посредством ЭЦП)соответствующих документов.

4.ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ТОВАРА

4.1.Поставщик гарантирует, что товары, поставленные по договору не имеют дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения Производителя и/или Поставщика.

4.2. Остаточный срок годности на товар на момент его поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности, установленного производителем/изготовителем.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик обязан оплатить поставленные товары в соответствии с п. 2.2. договора.

5.2. Права и обязанности Поставщика:

5.2.1. Поставщик обязан поставить товары, предусмотренные настоящим договором, в соответствии с условиями договора.

5.2.2. Товары, поставляемые по настоящему договору должны соответствовать по качеству требованиям, обычно предъявляемым товарам такого вида.

5.2.3. Поставщик подтверждает, что на дату подписания настоящего Договора он соответствует предъявляемым единым требованиям к участникам закупки, предусмотренным ч. 1 ст. 31, и требованиям к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в соответствии с п. 3 «Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 (далее - Правила).

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в порядке, предусмотренном п. 6 Правил.

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном пунктом 9 Правил.

6.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени)за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком или Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, не может превышать цену договора.

6.10. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

6.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.12. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему договору, Заказчик составляет об этом акт. К акту прилагаются копии документов и (или)фотографии, подтверждающие наличие факта нарушения. Составленный акт подписывается Заказчиком и Поставщиком. Поставщик вправе отразить в акте особое мнение (возражение)по факту выявленного нарушения. В случае отказа Поставщика от подписи акта, акт подписывается членами комиссии Заказчика, либо иными полномочными на проведение проверки лицами. При этом в акте производится отметка об отказе Поставщика подписать акт.

6.13. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.14. Поставщик обязан выплатить Заказчику неустойку (штраф, пени)в размере, установленном настоящим договором, в срок не позднее 5 (пяти)календарных дней со дня получения письменного требования Заказчика. В случае неисполнения Поставщиком условий настоящего пункта договора, Заказчик имеет право самостоятельно вычесть сумму неустойки (штрафа, пени)из суммы, подлежащей к оплате Поставщику в рамках настоящего договора.

6.15. Ответственный за исполнение настоящего договора со стороны Заказчика –Беляева О.А.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение своих обязательств по договору, если такое невыполнение обязательств является результатом действия непреодолимой силы.

7.2. Для целей настоящего договора «непреодолимая сила»означает чрезвычайное, непредотвратимое при данных условиях обстоятельство, неподвластное контролю сторон, предусмотренное п. 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы одна сторона должна незамедлительно направить другой стороне письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах и обязуется предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по договору.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и прекращает своё действие 31.07.2025 г., а в части обязательств, не исполненных ко дню окончания срока его действия, - до полного их исполнения сторонами.

8.2. Стороны проводят сверку взаиморасчетов с обязательным подписанием Акта сверки. Заказчик направляет Поставщику акт сверки, подписанный в одностороннем порядке, Поставщик в течение 10 (десяти)рабочих дней с даты получения акта сверки направляет один экземпляр (оригинал), подписанный со своей стороны, в адрес Заказчика.

8.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней с даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц указанных изменений письменно известить об этом другую Сторону.

8.4. Изменение условий Договора при его исполнении не допускается за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.5. Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством в порядке, предусмотренном частями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, контракт для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.6. Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами в претензионном порядке, срок рассмотрения претензии –5 дней.

В случае не достижения Сторонами обоюдного согласия спор подлежит рассмотрению в Арбитражный суд Краснодарского края.

8.7. Во всем, что не оговорено в Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.8. Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

- Посмотреть таблицу с данными