Тендер - Адсорбент ПОЛИЭФ 1TT-1131 (Силикагель к закупке для осушки отходящего газа в аппаратах установки производства органической кислоты (терефталевой) АО «ПОЛИЭФ» Объем: согласно ТЗ (~92тн) Срок поставки: февраль 25г). Номер: 2090056/2. Категория: Химическая продукция и реагенты №283001309

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• euf_d_pr_04_29_docx.docx
• tz_osushka_otkhodyashchego_gaz.pdf

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №__________

г. _______________ «__» _________ 20___ г.

Публичное акционерное общество «СИБУР Холдинг» (ПАО «СИБУР Холдинг») /// Предприятие группы СИБУР (указать полное и сокращенное наименование) /// (вариант для многостороннего договора) Предприятия Группы СИБУР (Перечень Предприятий согласно Приложению №1 к данному Договору), именуемые в дальнейшем «Покупатель» или «Предприятие», с одной стороны, и

____________________________________ (указать полное и сокращенное наименование), именуемое далее «Поставщик» или «Контрагент», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора

Поставщик обязуется поставлять в адрес Покупателя или его грузополучателя товарно-материальные ценности (далее именуемые «Товар»), а Покупатель обязуется принимать Товар или организовать приемку Товара грузополучателем и оплачивать Поставщику стоимость Товара в соответствии с условиями Договора.

Наименование (ассортимент) Товара, комплектность, количество, срок поставки, качество (ГОСТ, ТУ), гарантийный срок, цена, порядок оплаты Товара, способы доставки (место передачи), адреса и грузовые реквизиты грузоотправителя и грузополучателя определяются в дополнительных соглашениях (спецификациях) (далее – дополнительные соглашения) к настоящему Договору. Дополнительные соглашения должны содержать ссылку на номер и дату настоящего Договора и после подписания являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

Товар, поставляемый по настоящему Договору, должен иметь статус находящегося в свободном обращении на таможенной территории Таможенного союза.

Поставщик поставляет Товар свободным от прав третьих лиц (в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога). Поставщик гарантирует, что при поставке Товара, его последующем использовании на территории РФ и распоряжении им со стороны Покупателя исключительные и иные права третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности не нарушаются. В случае предъявления к Покупателю требований или претензий, связанных с нарушением прав на объекты интеллектуальной собственности, относящиеся к Товару или входящие в его состав, Поставщик обязуется урегулировать указанные претензии (требования) и возникшие в связи с ними споры (в том числе, судебные) своими силами и за свой счет, а также возместить Покупателю в полном объеме убытки, связанные с нарушением гарантии, упомянутой в настоящем пункте. Покупатель обязуется сообщать Поставщику в течение 10 (Десяти) рабочих дней обо всех претензиях (требованиях) третьих лиц, касающихся Товара и вытекающих из прав третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности.

Настоящий Договор является рамочным договором, он определяет общие условия обязательственных взаимоотношений Сторон, которые конкретизируются и уточняются Сторонами в дополнительных соглашениях к Договору.

Порядок и условия поставки

В зависимости от способа доставки, указанного в дополнительных соглашениях, передача Товара может производиться Покупателю (грузополучателю):

на станции назначения или в месте нахождения Покупателя (грузополучателя), указанном в дополнительных соглашениях, в зависимости от способа отгрузки Товара (железнодорожным или автомобильным транспортом);

на складе Поставщика (грузоотправителя), указанном в дополнительных соглашениях, - в случае поставки Товара на условиях самовывоза;

у оператора почтовой связи, - в случае поставки Товара почтовым отправлением.

Непосредственные условия поставки определяются Сторонами в соответствующих дополнительных соглашениях.

• Поставка Товара по настоящему Договору должна быть произведена в сроки, указанные в дополнительных соглашениях к Договору.

Товар поставляется партиями. Если иное не предусмотрено в дополнительных соглашениях, партией Товара считается количество Товара, поставляемое по одному Транспортному документу (под «Транспортным документом» в рамках настоящего Договора понимается транспортная, товарно-транспортная, железнодорожная накладная, а также квитанция или иной документ, подтверждающий факт перевозки Товара).

• При самовывозе (выборке) Товара Поставщик обязан направить Покупателю уведомление о готовности Товара к передаче Покупателю (выборке) не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до начала срока поставки Товара, если иной срок не будет согласован в дополнительных соглашениях. Поставщик (грузоотправитель) обязан своими силами осуществить погрузку Товара и надлежащее крепление Товара в транспортном средстве Покупателя (грузополучателя). Упаковка и крепление Товара в транспортном средстве должны быть сделаны таким образом, чтобы обеспечить защиту Товара от загрязнений, а также любых механических и (или) химических или иных повреждений.
• Право собственности на Товар, а также риски его случайной гибели или случайного повреждения переходят от Поставщика к Покупателю с даты поставки партии Товара. Дата поставки партии Товара определяется Сторонами в дополнительных соглашениях.
• Товар должен отгружаться в упаковке, обеспечивающей сохранность перевозимого Товара во время транспортировки и при хранении.
• Досрочная поставка Товара без письменного согласования Покупателя допускается не ранее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до начала течения срока поставки, согласованного в дополнительном соглашении. Поставщик может осуществить досрочную поставку Товара ранее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до начала течения срока поставки, согласованного в дополнительном соглашении, только при наличии письменного согласия Покупателя.

В случае досрочной поставки Товара без согласия Покупателя ранее срока, указанного в абзаце 1 настоящего пункта, последний вправе, незамедлительно (не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Товара) уведомив Поставщика по электронной почте, принять Товар на ответственное хранение. При этом Покупатель не ранее 30 календарных дней, предшествующих первому дню срока поставки, предусмотренного дополнительным соглашением, подписывает Товарную накладную. Датой поставки в случае досрочной поставки Товара без согласия Покупателя ранее срока, указанного в абзаце 1 настоящего пункта, считается дата подписания Покупателем Товарной накладной без замечаний. Все расходы Покупателя, связанные с хранением Товара, учтены Сторонами в стоимости Товара.

• Одновременно с передачей Товара Поставщик передает Покупателю (грузополучателю) относящиеся к Товару документы, предусмотренные законом, иными правовыми актами или Договором. Конкретный перечень документов согласовывается Сторонами в дополнительном соглашении. В случае поставки импортного Товара Поставщик обязан передать надлежащим образом заверенный перевод таких документов на русский язык. При этом риск неправильного перевода, а равно вытекающие из этого последствия несет Поставщик.

Качество Товара. Гарантийный срок

Качество Товара должно соответствовать указанным в дополнительных соглашениях ГОСТам, ТУ, иным стандартам, в соответствии с которыми Товар изготовлен. Качество Товара подтверждается документом о качестве (паспорт качества/сертификат соответствия), который Поставщик передает Покупателю вместе с Товаром.

Гарантийный срок на поставляемый по Договору Товар устанавливается продолжительностью 12 (Двенадцать) месяцев с даты поставки, если иное не установлено в дополнительных соглашениях. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора, является новым, ранее неиспользовавшимся.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки Товара, гарантийный срок прерывается на время с даты направления Покупателем соответствующего уведомления Поставщику до даты устранения недостатков. Поставщик должен за свой счет (в том числе несет транспортные расходы) устранить недостатки согласно условиям настоящего Договора. В случае неустранения недостатков Поставщиком Покупатель вправе без ущерба для гарантии устранить их самостоятельно или привлечь для их устранения третьих лиц с отнесением всех расходов на Поставщика, которые Поставщик обязан возместить Покупателю в течение 10 (десяти) календартных дней с даты направления Поставщику соответствующего требования с приложением подтверждающих размер расходов документов.

П.3.4 включается по усмотрению ответственного лица по договору (в случае отсутствия необходимости текст раздела исключается, рядом с номером пункта проставляется надпись «не применяется»)

• Порядок проведения технических аудитов и инспекций
• В целях осуществления контроля за обеспечением качества и своевременной поставки Товара в соответствии с условиями Договора и дополнительных соглашений Покупатель вправе проводить собственными силами и/или с привлечением сторонних организаций технические аудиты и инспекции производственных процессов изготовления Товара на предприятиях Поставщика и/или его поставщиков – Производителей Товара, в том числе, но не ограничиваясь:
• присутствовать при изготовлении и испытании Товара;
• осуществлять оперативный контроль за производством, упаковкой и отгрузкой Товара Поставщиком (Грузоотправителем) и контроль соблюдения сроков производства и поставки;
• участвовать в периодическом выборочном контроле качества Товара на предмет его соответствия требованиям Договора/дополнительного соглашения, организовывать и проводить отбор образцов Товара для их последующего анализа;
• осуществлять взаимодействие с производственными и техническими службами Поставщика (Производителя), участвовать в совещаниях технических служб Поставщика (Производителя) по вопросам изготовления и поставки Товара;
• совместно с Поставщиком (Производителем) изучать причины возникновения брака и дефектов Товара в процессе производства, участвовать и контролировать выполнение мероприятий по повышению качества Товара;
• принимать участие в работе комиссий Поставщика (Производителя), осуществляющих проверку качества поставляемого Товара.
• Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с заключения Сторонами Договора и Спецификаций Покупателем предоставляет Покупателю План инспекций и испытаний на поставляемый Товар по форме Покупателя, либо другой форме, согласованной с Покупателем. В Плане инспекций и испытаний должна быть прописана последовательность контроля и испытаний, обеспечивающая выполнение требований к Товару. План инспекций и испытаний согласовывается Покупателем. К Плану инспекций и испытаний должны быть приложены (либо предоставлены по требованию Покупателя) все внутренние документы Поставщика, определяющие требования к качеству, порядок и способы контроля качества и проведения испытаний, ссылки на которые содержит План инспекций и испытаний. В разработанный Поставщиком План инспекций и испытаний Покупатель вносит информацию о планируемых инспекциях на территории Поставщика.
• Для проведения технического аудита и инспекции Покупатель направляет Поставщику уведомление о проведении аудита и инспекций не позднее 3 (трех) рабочих дней до расчетной даты прибытия. Представитель Покупателя должен выполнять правила внутреннего распорядка Производителя, требования правил и инструкций по технике безопасности труда, действующих на предприятии Поставщика (Производителя). Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней письменно сообщает о готовности принятия представителей Покупателя и обеспечивает возможность проведения технического аудита и инспекции, как на собственном предприятии, так и на предприятии Производителя Товара или субподрядчиков, вовлеченных в изготовление Товара.
• Поставщик за 10 (десять) рабочих дней до проведения испытаний уведомляет Покупателя о дате и месте проведения испытаний Товара. Представитель Покупателя имеет право присутствовать на испытаниях, по результатам которых подписывается совместный протокол о проведении испытаний, в котором указываются результаты испытаний. В случае если Покупатель не направит своего представителя для участия в проведении испытаний, Поставщик вправе провести испытания в отсутствии представителя Покупателя и направляет Покупателю протокол испытаний вместе с Товаром. Если в результате испытаний Товара будет установлено, что Товар не соответствует условиям соответствующего дополнительного соглашения к Договору и имеет дефекты, Поставщик обязан незамедлительно своими средствами и за свой счет устранить таковые, причем это не дает право Поставщику нарушить срок поставки Товара. После устранения дефектов Товар должен быть испытан вновь с соблюдением условий, установленных настоящим пунктом.
• Поставщик обязан обеспечить представителю Покупателя в период его пребывания на территории Поставщика доступ к технической документации, регламентирующей технологические процессы производства, контроля качества и транспортировки Товара.
• Стороны признают, что выполнение Поставщиком обязательств, установленных настоящим разделом, является существенным, и их невыполнение может являться основанием для отказа Покупателя от исполнения Договора.
• Проведение технического аудита и инспекции, в том числе участие в испытании Товара, подписание документов не лишают Покупателя права осуществлять приемку Товара по количеству и качеству после поставки Товара в соответствии с Договором и не лишают права предъявления в дальнейшем претензий Поставщику по количеству и качеству Товара.
• В случае не проведения технического аудита и инспекций, в том числе намеченных испытаний представителями Покупателя по причинам, зависящим от Поставщика, или отрицательного их результата либо не проведения отгрузки Товара повторный приезд представителей Покупателя (не более четырёх представителей Покупателя) для проведения технического аудита и инспекций осуществляется за счет Поставщика.

4. Порядок принятия, осмотра и проверки Товара

4.1. Принятие Товара будет осуществляться Покупателем или Грузополучателем, указанным Покупателем (далее – Покупатель). Грузополучатель в таком случае признается в целях Договора уполномоченным представителем Покупателя по всем вопросам, связанным с принятием, осмотром и проверкой Товара на предмет соответствия условиям Договора.

4.2 Подписание Покупателем Транспортных документов или Товарной накладной / УПД означает лишь фактическое получение (принятие) Товара, а не осмотр и проверку его по количеству, качеству и комплектности.

4.3. Покупатель вправе проводить входной контроль полученного (принятого) Товара в соответствии с принятыми у него процедурами, а также проверять соответствие Товара гарантированным показателям (техническим характеристикам), если они предусмотрены технической документацией на Товар или в Дополнительном соглашении/ Спецификации/Приложении (далее – Спецификации).

Осмотр и проверка Товара по качеству, количеству и комплектности завершается вводом его в промышленную эксплуатацию.

4.4. В процессе получения (принятия) Товара от транспортной организации Покупатель проверяет наличие Транспортных документов и документации, в т.ч. технической, соответствие Товара сведениям, указанным в них, целостность крепления Товара, целостность тары, упаковки, маркировки.

Если при получении (принятии) Товара от транспортной организации устанавливается повреждение и/или порча Товара, крепления Товара, тары, упаковки и/или маркировки, несоответствие наименования, веса Товара и/или количества мест данным, указанным в Транспортном документе, а также во всех иных случаях, когда это предусмотрено правилами, действующими на транспорте, Покупатель обязан потребовать от транспортной организации составления коммерческого акта.

• Если в ходе проведения входного контроля, до начала использования/ввода в эксплуатацию Товара, или в ходе использования/эксплуатации Товара, но в пределах срока его годности/установленного гарантийного срока Покупатель обнаружит несоответствие Товара по качеству, количеству или комплектности Договору/Спецификации, технической документации или иным предъявляемым требованиям (далее – Несоответствие):

4.5.1. Покупатель вправе приостановить оплату Товара, если он не был оплачен к моменту обнаружения Несоответствия. В этом случае Покупатель оплачивает Товар в следующем порядке:

- если Покупателем является ПАО «Казаньоргсинтез», ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «СИБУР-РТ» или АО «ТГК-16» или их дочерние общества - ближайший рабочий вторник, а

- если Покупателем является любое другое юридическое лицо, за исключением указанных в абзаце выше - в ближайший рабочий четверг по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с даты выполнения Поставщиком требований Покупателя, предусмотренных настоящим разделом, но в любом случае не ранее срока оплаты, согласованного Сторонами в Договоре.

• • Поставщик обязан в течение 5 дней с момента получения требования Покупателя, предоставить скорректированные товарные накладные, счета-фактуры или УПД, в зависимости от требования Покупателя:

- либо исключив из указанных документов Товары, не соответствующие условиям Договора;

- либо разделив на разные документы:

(1) Товары, по которым Покупателем обнаружены Несоответствия и

(2) Товары, соответствующие условиям Договора,

Стороны договорились, что в указанной ситуации оплата Товара, соответствующего условиям Договора, является встречным обязательством Покупателя к обязанности Поставщика предоставить скорректированные товарные накладные, счета-фактуры или УПД, и оплата соответствующих Договору Товаров приостанавливается до предоставления Поставщиком Покупателю скорректированных первичных документов.

Товарные накладные, счета-фактуры или УПД, оформленные с нарушением условий, установленных в данном пункте, к оплате не принимаются, и Покупатель не несет ответственности за несвоевременную оплату Товара.

• • Покупатель обязан уведомить Поставщика о выявлении Несоответствий и вызвать его для осмотра, проверки Товара и составления двустороннего акта о несоответствиях. Уведомление направляется Поставщику по электронной почте.
  • Представитель Поставщика обязан прибыть к месту нахождения Товара, о котором Покупатель сообщит Поставщику, в течение 5 календарных дней с момента направления уведомления по электронной почте, если Покупателем не назначен более поздний срок.
  • Представитель Поставщика должен иметь доверенность на право участия в проверке количества, качества, комплектности Товара и подписание соответствующего акта о несоответствиях.
  • В течение 24 часов с момента направления Поставщику Покупателем уведомления Поставщик обязан сообщить о направлении им представителя для участия в проверке Товара и составлении акта о несоответствиях, либо о разрешении согласии на составление акта о несоответствиях Покупателем в одностороннем порядке.
  • Отсутствие ответа Поставщика на уведомление о вызове в течение 24 часов с момента его направления, равно как и неявка для составления акта о несоответствиях в установленный срок, дают Покупателю право составить такой акт в одностороннем порядке, который является основанием для предъявления претензии Поставщику.
  • Акт о соответствии/несоответствии Товара составляется по форме, принятой у Покупателя, и подписывается всеми лицами, участвовавшими в проверке. Сторона, несогласная с содержанием акта, обязана в лице своего(-их) представителя(-ей) подписать акт с оговоркой о несогласии и изложить своё мнение.
  • В случае отказа представителя Поставщика от подписания двустороннего акта, об этом делается соответствующая отметка на акте, который является основанием для предъявления претензии Поставщику.
  • При неявке представителя Поставщика по вызову Покупателя в установленный срок, отказа представителя Поставщика от подписания двустороннего акта, а также в других случаях возникновения спорной ситуации, Покупатель вправе привлечь к участию в проверке Товара и составлению акта представителя Торгово-Промышленной Палаты (ТПП) или независимого эксперта.
  • Если при проверке Товара, производимого с участием представителя ТПП или независимого эксперта, будет выявлено Несоответствие Товара, Поставщик обязан в течение 5 дней с момента направления Покупателем соответствующего требования и предоставления Поставщику акта - возместить расходы Покупателя по привлечению представителя ТПП или независимого эксперта. Расходы, связанные с приостановкой проверки Товара, в том числе расходы за простой вагонов, в случае поставки Товара железнодорожным транспортом, несет Поставщик.
• Возврат, ремонт и замена несоответствующего Товара, а также доукомплектование Товара производится Поставщиком и за его счет в течение 10 дней с даты получения соответствующего уведомления от Покупателя. По истечении указанного срока Покупатель не несет ответственность за сохранность Товара, и Поставщик возмещает Покупателю все расходы, связанные с хранением Товара, на основании счета и калькуляции Покупателя в течение 10 дней с даты направления Поставщику соответствующего требования или счета.

Цена Товара

Цена Товара, поставляемого по настоящему Договору, согласовывается Сторонами в дополнительных соглашениях с учетом налогов, взимаемых на территории Российской Федерации. Цена Товара, указанная в дополнительном соглашении, является фиксированной и увеличению не подлежит. В случае поставки импортного Товара таможенные платежи, связанные с выпуском Товара на таможенную территорию Таможенного союза, включены в цену Товара, указанную в дополнительном соглашении.

В случае законодательного изменения (уменьшения или увеличения) ставки НДС цена Товара изменяется (уменьшается или увеличивается) на соответствующую сумму изменения ставки НДС.

Если иное не указано в дополнительных соглашениях, цена Товара включает расходы по упаковке Товара, погрузке в транспортное средство, креплению на транспортном средстве, доставке Товара до грузополучателя (за исключением случаев поставки на условиях самовывоза) и другие расходы, которые несет Поставщик до момента передачи Товара грузополучателю. Покупатель несет все расходы по разгрузке Товара с прибывшего транспортного средства.

5.4. Все платежи по настоящему Договору осуществляются в рублях. В случае установления цены Товара в иностранной валюте, платежи осуществляются по курсу соответствующей валюты, установленному ЦБ РФ на дату (выбрать один из вариантов: перехода права собственности на Товар ИЛИ списания денежных средств с расчетного счета Покупателя ИЛИ отгрузки Товара Поставщиком, которая определяется соответствующей отметкой в Транспортном документе).

Порядок оплаты Товара

Порядок оплаты Товара определяется Сторонами в дополнительных соглашениях.

Оплата Товара осуществляется безналичными денежными средствами путем перечисления их на счет Поставщика. Обязанность Покупателя по оплате считается надлежащим образом исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

• • За исключением случаев, когда Стороны согласуют предварительную оплату Товара, оплата Товара осуществляется только при условии передачи Поставщиком Покупателю оригиналов подписанных Сторонами настоящего Договора, соответствующего дополнительного соглашения, а также оригиналов счета-фактуры, товарной накладной по форме ТОРГ-12 (далее – «Товарная накладная»), надлежащим образом оформленных и подписанных Поставщиком, и относящейся к Товару технической и иной документации, перечень которой согласовывается Сторонами в дополнительных соглашениях.

Выбрать:

Вариант 1 (если договор двухсторонний или многосторонний, но без предприятий в Республике Татарстан):

В случае непредставления за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты оплаты Поставщиком оригиналов Договора, счета-фактуры и иных документов, после получения которых Покупателем в соответствии с условиями настоящего Договора производится оплата оказанных услуг, Покупатель вправе произвести оплату в ближайший рабочий ВЫБРАТЬ: четверг ИЛИ вторник (вторник выбирается только для предприятий в Республике Татарстан) по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней после получения оригиналов вышеуказанных документов.

Вариант 2 (если договор многосторонний, и в договоре участвуют предприятия в Республике Татарстан):

В случае непредставления за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты оплаты Поставщиком оригиналов Договора, счета-фактуры и иных документов, после получения которых Покупателем в соответствии с условиями настоящего Договора производится оплата Товара, Покупатель вправе произвести оплату в следующие сроки:

- если Покупателем является ПАО «Казаньоргсинтез», ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «СИБУР-РТ» или АО «ТГК-16» или их дочерние общества - ближайший рабочий вторник по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней после получения оригиналов вышеуказанных документов.

- если Покупателем является любое другое юридическое лицо, за исключением указанных в абзаце выше - в ближайший рабочий четверг по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней после даты получения оригиналов указанных в настоящем пункте документов.

• • При исполнении настоящего Договора допускается оформление Поставщиком вместо Товарных накладных и счетов-фактур универсальных передаточных документов (УПД), при условии соответствия их требованиям законодательства РФ.
• Стороны договорились, что расчеты на условиях предварительной оплаты, аванса, рассрочки или отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ.
• С даты поставки Товара и до момента его оплаты Товар не признается находящимся в залоге у Поставщика.
• В случае если в результате проведенного Покупателем входного контроля Товара будет установлено несоответствие качества и/или комплектности Товара соответствующим ГОСТ, ТУ, другим стандартам, Покупатель имеет право оплатить только ту часть Товара, которая соответствует требованиям о качестве/комплектности.
• В случае если условиями Договора, дополнительного соглашения или действующими правовыми актами предусмотрена обязанность Поставщика передать Покупателю какие-либо документы, обязательства Покупателя по оплате Товара являются встречными по отношению к обязательству Поставщика по предоставлению Покупателю документации. Покупатель не осуществляет оплату за Товар до получения таких документов в полном объеме.
• В срок до 20 ноября каждого календарного года Покупатель предоставляет Поставщику по электронной почте акт сверки взаимных расчетов в формате PDF за период с 1 ноября предыдущего года по 31 октября текущего года. Поставщик обязуется в срок не позднее 10 календарных дней с даты получения от Покупателя акта сверки подтвердить указанную в нем информацию, перейдя по соответствующей гиперссылке, указанной в электронном письме Покупателя. В случае несогласия с актом сверки взаиморасчетов Поставщик направляет в ответном электронном письме свой вариант акта сверки в формате PDF, при этом оспариваемая сумма должна быть обоснована документально.

6.7. Изменение реквизитов Сторон происходит в соответствии с порядком, указанном в настоящем Договоре. При этом если Поставщик уведомил Покупателя об изменении банковских реквизитов менее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до осуществления оплаты в адрес Поставщика, Покупатель имеет право произвести оплату на прежние банковские реквизиты, в таком случае обязанность Покупателя по оплате считается исполненной надлежащим образом.

6.8. Если в соответствии с Договором/Спецификацией/Дополнительным соглашением/иной неотъемлемой частью Договора предусмотрена оплата авансового платежа, то Покупатель вправе потребовать предоставления Поставщиком банковской гарантии возврата аванса, а Поставщик обязан предоставить такую гарантию согласно требований, указанных в Положении о банковской гарантии и требованиях к банковской гарантии в настоящем Договоре.

6.8.1. Если применительно к конкретному Договору/Спецификации/Дополнительному соглашению Стороны договорились об оплате авансового платежа без предоставления банковской гарантии, то Покупатель до выплаты аванса проводит проверку финансовых показателей и платежной дисциплины Поставщика, при этом Поставщик обязан не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты оплаты авансового платежа предоставить Покупателю:

- согласие на запрос Покупателем сведений из Бюро кредитных историй по форме, размещенной по адресу https://www.sibur.ru/about/SIBURs-contract-terms-and-conditions/consent-to-inquire-credit-reporting-agency/;

- копию бухгалтерской отчетности по состоянию дату, наиболее близкую к дате предоставления отчетности, - на 31 декабря предыдущего года или 30 июня текущего года: 1. бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложения к ним, аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности (при наличии), по состоянию на 31 декабря года предыдущего года с отметкой налогового органа о принятии или распечаткой подтверждения специализированного оператора связи об отправке отчетности, заверенные Поставщиком; или 2. бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложения к ним по состоянию на 30 июня текущего года, заверенные Поставщиком).

В дальнейшем в течение всего периода действия Договора Поставщик предоставляет Покупателю вышеуказанную бухгалтерскую отчетность каждые 6 (шесть) месяцев.

6.8.2. Если документация, указанная в п. 6.8.1 Договора, не предоставлена, предоставлена не полностью или в ненадлежащем виде, или в ходе проверки финансовых показателей и платежной дисциплины Покупатель получает информацию, в том числе из общедоступных информационных ресурсов, свидетельствующую об ухудшении финансовых показателей/ платежной дисциплины Поставщика* или об изменении адреса места нахождения Поставщика, Покупатель вправе приостановить выплату аванса и запросить у Поставщика (путем направления письма по электронной почте) обеспечение возврата авансового платежа в виде банковской гарантии, соответствующей требованиям п. 6.8 Договора.

6.8.3. В случае предоставления Поставщиком банковской гарантии возврата авансового платежа, соответствующей требованиям п.6.8 Договора, Покупатель производит оплату в порядке, предусмотренном в Спецификации.

6.8.4. В случае непредоставления Поставщиком банковской гарантии возврата авансового платежа, или в случае несоответствия предоставленной банковской гарантии требованиям п. 6.8 Договора, или в случае неполучения подтверждения подлинности банковской гарантии, Покупатель имеет право в одностороннем порядке изменить условия оплаты, и произвести оплату Товара/Работ/Услуг после поставки Товара/выполнения Работ/оказания Услуг в срок, предусмотренный Спецификацией.

* Под ухудшением финансовых показателей и платежной дисциплины Поставщика Стороны договорились понимать, включая, но не ограничиваясь, наступление любого из нижеуказанных событий:

1) существенное снижение прибыли;

2) увеличение исковой нагрузки;

3) подача заявления о банкротстве либо намерения о банкротстве;

4) приостановление операций по счетам в банках.

6.9. Все предоставляемые по Договору банковские гарантии должны соответствовать требованиям, указанным в Положении о банковских гарантиях.

Ответственность Сторон

В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных в дополнительных соглашениях, Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,1 (Одной десятой) % от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки.

7.1.1. В случае просрочки поставки Товара и/или передачи надлежаще оформленной документации, указанной в Договоре/Дополнительном соглашении, поставки некачественного Товара или невыполнении требования Покупателя о замене/ремонте некачественного Товара в срок, указанный в Договоре/Дополнительном соглашении, Покупатель в соответствии со ст. 520, 511 ГК РФ имеет право отказаться в одностороннем внесудебном порядке от Договора в части данного Товара (путем направления соответствующего уведомления Поставщику) и приобрести Товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых расходов на его приобретение, а также потребовать от Поставщика возврата уплаченного аванса в срок, указанный Покупателем, с начислением на сумму аванса процентов согласно ст.395 ГК РФ за период с даты перечисления суммы аванса Поставщику до даты ее возврата Покупателю (зачисления денежных средств на расчетный счет Покупателя).

• В случае поставки Товара ненадлежащего качества и/или неукомплектованного Товара Поставщик в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения уведомления Покупателя уплачивает штраф в размере 5 (Пяти) % от стоимости некачественного/ неукомплектованного Товара и по выбору Покупателя либо производит возврат суммы, полученной Поставщиком от Покупателя за некачественный, неукомплектованный Товар, либо выполняет иное требование Покупателя в соответствии со ст. 475 ГК РФ и настоящим Договором.
• За несвоевременное предоставление (непредоставление) Поставщиком полного комплекта документов, предусмотренных настоящим Договором и/или дополнительным соглашением, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 0,1 (Одна десятая)% от общей стоимости Товара, указанной в дополнительном соглашении с учетом НДС, за каждый день несвоевременного предоставленный полного комплекта документов.
• В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору Поставщик возмещает Покупателю в полном объеме причиненные убытки, помимо уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором.
• Стороны согласовали, что любые суммы, причитающиеся Поставщику за выполненное им и принятое Покупателем исполнение по Договору, включая суммы отложенного платежа (независимо от наступления срока оплаты) автоматически уменьшаются на сумму любых непогашенных добровольно Поставщиком претензионных требований Покупателя (в т.ч. по возврату аванса, возмещению убытков, стоимости невозвращенных материалов, начисленных пеней и штрафов), по истечении срока ответа на претензию. А в случае невозможности уменьшения Поставщик обязан уплатить Покупателю неустойки/другие суммы в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования Покупателя.
• Неосуществление Сторонами какого-либо из своих прав по настоящему Договору, в том числе, в установленный настоящим Договором срок, не является отказом от такого права.
• В случае непредоставления Поставщиком полного комплекта документов, предусмотренных настоящим Договором и/или дополнительным соглашением, по истечении 5 (Пяти) календарных дней с даты поставки Товара, Покупатель вправе приобрести не предоставленные документы у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение. Суммы расходов, понесенные Покупателем на приобретение документов, вычитаются Покупателем при перечислении сумм, причитающихся Поставщику за поставленный Товар.
• В случае если заверения об обстоятельствах, предоставленные каждой из Сторон в соответствии с настоящим Договором, оказались недостоверными, Сторона, предоставившая недостоверные заверения об обстоятельствах, обязана возместить другой Стороне все убытки, понесенные по причине, связанной с такой недостоверностью.
• Ответственность Сторон в части, не предусмотренной настоящим Договором, регламентируются законодательством РФ.
• В случае отказа Поставщика от исполнения обязательств по поставке Товара или его части, и/или неисполнения обязательств по поставке по любым основаниям, Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере 10 (Десяти) % от стоимости не поставленного Товара и возместить убытки Покупателя, вызванные отказом от поставки Товара.
• В случае заключения Поставщиком сделок (сделки) об уступке третьим лицам прав и обязанностей по настоящему Договору (в том числе, сделок об уступке прав (требований), переводе долга, передаче в залог прав (требований) по Договору, сделок факторинга и (или) иных сделок, в результате которых возникает или может возникнуть обременения прав (требований) Поставщика по Договору и (или) иные обременение, касающиеся предмета/части предмета Договора) без письменного согласия Покупателя, Поставщик обязан по требованию Покупателя выплатить штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Ста тысяч) рублей.
• В случае привлечения Покупателя или его должностных лиц к ответственности за нарушение действующего законодательства в связи с невыполнением и/или ненадлежащим выполнением Поставщиком любого из своих обязательств по настоящему Договору, Поставщик обязуется оплатить сумму наложенного штрафа или возместить расходы Покупателя по оплате штрафа в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения от Покупателя копии соответствующего документа (постановления, определения, предписания, протокола, акта и т.п.) уполномоченного органа и претензии (требования об оплате).
• В случае нарушения Покупателем сроков оплаты (за исключением оплаты авансового платежа) поставленного и принятого Покупателем Товара при условии своевременной передачи Покупателю документации, указанной в Договоре и Дополнительном соглашении Покупатель по требованию Поставщика обязан уплатить Поставщику пени в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
• Совокупный лимит ответственности Поставщика в части неустоек (включая штрафы и пени) не может превышать 10 (десяти) % от общей стоимости Товара, согласованной в заключенных Спецификациях, Дополнительных соглашениях к Договору и/или Договоре. Указанный в первом абзаце настоящего пункта лимит ответственности Поставщика не применяется к штрафным санкциям за нарушение Требований Предприятия в области ОТ, ПБ и ООС.
• Данный пункт добавляется, если договор многосторонний: Каждый Покупатель принимает права и обязанности по Договору исключительно в своих целях и интересах, и не несет солидарной или субсидиарной ответственности по обязательствам других Покупателей.

Разрешение споров

Все споры и разногласия по заключению, изменению, расторжению и исполнению настоящего Договора разрешаются Сторонами путем переговоров, а в случае недостижения согласия - в Арбитражном суде __________________________

ВАРИАНТ 1 (только для предприятий в Республике Татарстан ИЛИ если договор многосторонний) >>>

независимо от цены спора: Арбитражном суде Республики Татарстан или Арбитражном суде Тюменской области по выбору истца

если контрагент не согласен с предыдущим вариантом: Арбитражном суде Республики Татарстан или Арбитражном суде Тюменской области или Арбитражном суде (или наименование иного субъекта, в котором располагается одно из предприятий СХ) или Арбитражном суде города Москвы по выбору истца.

ВАРИАНТ 2 (для иных предприятий СХ) >>>

• СХ, СР или если общая сумма договора будет составлять 50 млн. рублей и более для всех предприятий СХ: Арбитражном суде Тюменской области
• иное предприятие СХ, если общая сумма договора будет составлять менее 50 млн. рублей: Арбитражном суде Тюменской области или Арбитражном суде (наименование субъекта РФ, в котором располагается такое предприятие СХ) по выбору истца

если контрагент не согласен с предыдущими вариантами: Арбитражном суде Тюменской области или Арбитражном суде (наименование субъекта РФ, в котором располагается одно из предприятий СХ) или Арбитражном суде города Москвы или Арбитражном суде (вариант Контрагента) по выбору истца..

• До передачи спора в арбитражный суд должна быть заявлена претензия, срок рассмотрения которой не может превышать 15 (Пятнадцати) календарных дней со дня ее отправления с приложением подтверждающих ее требование документов.
• Строны договорились, что претензии, отправленные посредством электронной почты, имеют полную юридическую силу и считаются доставленными адресату с момента получения отправителем автоматического ответа почтового сервера адресата о доставке электронного письма (или с момента отправки письма, если функция автоматического ответа на сервере получателя не настроена либо отключена). Надлежащим подтверждением отправки и получения претензий электронной почтой является печатная версия текста электронного письма с приложенным экземпляром претензии, заверенные подписью уполномоченного лица соответствующей Стороны.

Стороны договорились, что претензии направляются с электронных адресов с доменными именами @sibur.ru / @bsc.sibur.ru/ @______.sibur.ru / @kos.ru / @nknh.ru / @pikta.ru / @case-law.ru и ______________(указать эл.ящик/доменный адрес контрагента, с которого отправляются исходящие претензии) на адреса электронной почты другой Стороны, указанные в разделе «Прочие условия» Договора.

Также претензия может быть направлена в соответствии с Порядком использования электронного документооборота по условиям настоящего Договора либо в общем порядке почтовым отправлением.

Срок действия Договора

Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует по «__» ________ 20___ г. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение и от исполнения принятых по Договору на себя в периоде его действия обязательств.

Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора (полностью или частично), путем уведомления об этом Поставщика за 30 (Тридцать) календарных дней. В этом случае Договор прекращается через 30 (Тридцать) календарных дней с даты направления Поставщику соответствующего уведомления.

В случае, если на дату заключения настоящего Договора между Сторонами уже возникли фактические отношения по его исполнению, подготовке к его исполнению, настоящий Договор распространяет свое действие на них с даты их возникновения.

10. Договорные условия в электронном формате

• Контрагент подтверждает, что на момент заключения Договора он ознакомлен со всеми документами, доступ к которым предоставляется Предприятием посредством перехода по ссылкам, указанным в Договоре (далее – Договорные условия СИБУР). Договорные условия СИБУР являются неотъемлемой частью Договора.
• Подписание Контрагентом Договора означает присоединение Контрагента к Договорным условиям СИБУР в порядке, предусмотренном ст.428 Гражданского кодекса РФ. В случае, если условия Договора расходятся с Договорными условиями СИБУР, Стороны руководствуются Договорными условиями СИБУР.
• Несоблюдение Контрагентом и/или третьими лицами, привлекаемыми Контрагентом, Договорных условий СИБУР является существенным нарушением условий Договора.
• Контрагент обеспечивает ознакомление своих работников и третьих лиц, привлеченных Контрагентом для исполнения Договора, (в том числе, физических лиц, привлеченных Контрагентом на основании гражданско-правовых договоров) с Договорными условиями СИБУР.
• В случае изменения после заключения Договора Договорных условий СИБУР Стороны руководствуются новой редакцией таких Договорных условий СИБУР с даты её размещения на веб-сайте СИБУР, если иная дата не указана в новой редакции Договорных условий СИБУР. Предприятие гарантирует постоянное размещение всех редакций Договорных условий СИБУР на веб-сайте СИБУР. Контрагент самостоятельно отслеживает изменение Договорных условий СИБУР на веб-сайте СИБУР и обеспечивает ознакомление своих работников и третьих лиц, привлеченных Контрагентом для исполнения Договора, с новыми редакциями Договорных условий СИБУР.

Таблица с веб-адресами:

- Посмотреть таблицу с данными

Прочие условия

Все дополнения, изменения, приложения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны полномочными представителями Сторон. Все надлежащим образом оформленные приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

В случае если в дополнительных соглашениях будут согласованы условия иные, чем в Договоре, то применяются условия, согласованные в дополнительных соглашениях. Эти условия применяются к отношениям Сторон только в рамках таких дополнительных соглашениях, в которых согласованы условия иные, чем в Договоре, если иное не указано в дополнительных соглашениях.

Стороны договорились считать документы, переданные Сторонами по электронной почте, имеющими юридическую силу, равную силе оригинала документа, за исключением случаев, когда предоставление оригиналов документов прямо предусмотрено Договором.

Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своих реквизитов, в том числе банковских, не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты их изменения путем направления уведомления об изменения реквизитов по форме, размещенной по адресу: https://www.sibur.ru/upload/details_change/ на электронную почту, указанную в контактной информации для электронной переписки в строке «Уведомления об изменении реквизитов, об одностороннем отказе от исполнения договора или иные уведомления, предусмотренные договором».

Сторона, своевременно не уведомившая другую Сторону о таком изменении, несет риск последствий неисполнения данной обязанности.

• С момента вступления в силу настоящего договора все предшествующие его заключению переговоры, переписка, соглашения и заверения по вопросам, касающимся настоящего договора, его заключения, исполнения и прекращения утрачивают юридическую силу.
• Сторонам хорошо известны условия договора. Данные условия, а также формулировки договора были определены сторонами совместно и согласованы. При этом каждая из сторон в равной степени имела возможность влиять на содержание договора, исходя из собственных разумно понимаемых интересов.
• Поставщик в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента направления Покупателем Поставщику оригиналов Договора и/или дополнительных соглашений к нему обязан возвратить Покупателю подписанные со своей стороны оригиналы Договора и/или дополнительных соглашений и одновременно с направление оригиналов Договора и/или дополнительных соглашений адрес Покупателя направить Покупателю по электронной почте скан копию документа, подтверждающего направление на почтовый адрес Покупателя оригиналов Договора и дополнительных соглашений. Адрес для направления Поставщиком оригиналов Договора и/или дополнительных соглашений указан в соответствующем дополнительном соглашении, а при отсутствии соответствующего условия в дополнительном соглашении – таким адресом считается почтовый адрес, указанный в настоящем Договоре.
• Поставщик заверяет и гарантирует, что реорганизация Покупателя никоим образом не нарушит прав Поставщика. Поставщик не вправе требовать досрочного исполнения обязательства или прекращения обязательства и возмещения убытков согласно п. 2 ст. 60 ГК РФ в случае реорганизации Покупателя.
• Стороны определили электронные адреса, на которые направляют друг другу следующие документы и сообщения:

- Посмотреть таблицу с данными

В случае изменения указанной выше информации Стороны обязуются уведомлять об этом друг друга в течение 3 (трех) рабочих дней с момента такого изменения.

12. Требования к формированию графиков изготовления и отгрузки Товара (Внимание! Раздел подлежит исключению в случае закупки по Договору тары/упаковки)

12.1. Поставщик в течение 2 рабочих дней с момента получения запроса с электронного адреса ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть либо иного адреса Покупателя, прямо указанного в договоре, обязан предоставить в зависимости от полученного запроса график изготовления (прохождения этапов изготовления и поставки) и/или информацию о статусе прохождения каждого этапа поставки. При получении запроса в формате Microsoft Excel (.xlsx или .xls) Поставщик заполняет полученный файл с соблюдением требований, указанных в запросе, и направляет в ответ адресату запроса. Шаблон запроса Поставщику представлен Покупателем по ссылке: https://www.sibur.ru/ru/about/SIBURs-contract-terms-and-conditions/purchase-of-goods/.

12.2. За 48 часов до даты отгрузки Товара Поставщик обязан посредством электронной почты, указанной выше, сообщить Покупателю и Грузополучателю, наименование и количество отгружаемого Товара, информацию о необходимости использования Покупателем грузоподъемной техники для выгрузки Товара из транспортного средства.

В течение 24 часов после отгрузки Товара Поставщик обязан посредством электронной почты, указанной выше, сообщить об отгрузке Покупателю и Грузополучателю, направить копию Транспортного документа, подтверждающего произведенную отгрузку, и информацию по перевозчику (в случае, если перевозка организовывается Поставщиком), для последующей организации пропусков на территорию Грузополучателя.

В случае нарушения предусмотренного порядка Поставщиком Покупатель/Грузополучатель вправе отказать Поставщику в допуске транспорта на территорию Покупателя/Грузополучателя и как следствие не приступать к принятию Товара до предоставлени и я Поставщиком полной информации по отгрузке. Стороны особо оговорили, что в таком случае Покупатель не несет никакой ответственности перед Поставщиком (пени, штрафы, возмещение убытков Поставщика). Шаблон данных водителя представлен Покупателем по ссылке: https://www.sibur.ru/ru/about/SIBURs-contract-terms-and-conditions/purchase-of-goods/.

12.3. Итоговый график изготовления предоставляется Поставщиком в адрес Покупателя по итогам согласования Рабочей конструкторской документации (РКД) в течение 5 рабочих дней с момента получения запроса от Покупателя согласно пункту выше.

12.4. В случае если Поставщик в установленный срок не направил Покупателю согласно п. 1 или п. 3 настоящего раздела График, Покупатель имеет право взыскать с Поставщика штраф в размере 0,1 (Одной десятой) % от общей стоимости Товара, согласованного в Спецификации (Дополнительном соглашении), или в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по Договору в части соответствующей Спецификации (соответствующего Дополнительного соглашения) без каких-либо финансовых последствий для себя и взыскать с Поставщика штраф в размере 5 (Пяти) % от общей стоимости Товара, поставляемого по такой Спецификации (такому Дополнительному соглашению). В этом случае соответствующая Спецификация (Дополнительное соглашение) считается расторгнутой с момента направления Покупателем Поставщику уведомления об одностороннем отказе от исполнения этой Спецификации (Дополнительного соглашения).

12.5. В случае если Поставщик в срок и в объеме, указанном в электронном запросе, не сообщит Покупателю и Грузополучателю информацию о статусе прохождения каждого этапа поставки, Покупатель вправе взыскать с Поставщика штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(три тысячи) рублей за каждый факт выявленного нарушения, начиная с третьего оставшегося без надлежащего ответа запроса Покупателя.

12.6. В случае нарушения Поставщиком сроков отгрузки Товара, Графика, Поставщик незамедлительно уведомляет Покупателя о причинах нарушения сроков и предпринимает все возможные меры для устранения нарушения.

12.7. Поставщик, по запросу Покупателя, предоставляет материалы (видео, фотодокументы, акты, либо иное по запросу Покупателя), подтверждающие выполнение сроков, установленных Графиком. Срок предоставления материалов – не более 5 (Пяти) календарных дней с момента направления Покупателем Поставщику соответствующего запроса.

12.8. В случае изменения электронного адреса Покупатель уведомляет Поставщика о новом электронном адресе по адресу электронной почты, указанной в соответствующем Дополнительном соглашении (Спецификации).

12.9. Покупатель вправе не применять штрафы, начисленные в соответствии с настоящим разделом Договора, если срок поставки Товара Поставщиком не нарушен, и у Покупателя отсутствуют убытки, возникшие в связи с нарушением Поставщиком настоящего раздела Договора.

13. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Примечание:

Данное приложение добавляется в текст Договора, если Договор многосторонний. В приложении необходимо выбрать/добавить только те предприятия группы СИБУР, которые будут выступать Стороной в Договоре, остальные нужно удалить. Убедитесь, что подписант со стороны Предприятий группы СИБУР имеет право подписать данный Договор от лица каждого Предприятия из финального перечня.

Приложение № 1 к Договору №___ от «__» ______ ____г.

Предприятия Группы СИБУР

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение к ЕУФ_ДС_04_30_09 (Требования к маркировке Товара) (2)

Приложение №__ к Дополнительному соглашению № ______ от _______ г. (далее – дополнительное соглашение) к Договору поставки

№ _________ от «___» _________ 20__г.

Требования к маркировке Товара

Выбрать один из вариантов, второй удалить:

Вариант 1:

Поставщик обязуется нанести следующую маркировку на Товар____ (указать наименование Товара):

включить изображения макетов маркировки Товара

Вариант 2:

Поставщик обязуется разработать макеты маркировки Товара, поставляемого по дополнительному соглашению, и согласовать их с Покупателем по адресам электронной почты, согласованным Сторонами в дополнительном соглашении.

Поставщик обязуется нанести согласованную с Покупателем маркировку на Товар.

Стоимость Товара кроме прочего включает в себя стоимость услуг Поставщика по разработке макетов маркировки Товара и стоимость маркировки Товара Поставщиком.

- Посмотреть таблицу с данными

УТВЕРЖДАЮ

И.о главного инженера

АО «ПОЛИЭФ»

_____________ В.М. Галлямов

«___» ___________2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку адсорбента для осушки отходящего газа в аппаратах 1TT-1131А/В

(2TT-1131А/В) установки производства органической кислоты (терефталевой)

АО «ПОЛИЭФ»

1. Реквизиты заказчика

1.1. Заказчик

почтовый адрес

453434, Республика Башкортостан, г. Благовещенск,

ул. Социалистическая, д. 71, АО «ПОЛИЭФ»

телефон

факс

e-mail

Генеральный директор

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

+7 (34▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

1.2. Месторасположения

объекта

Промышленная площадка

АО «ПОЛИЭФ», корпус 101

1.3. Наименование

объекта

Установка производства органической кислоты (терефталевой)

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

П.М. Романенко

2. Исходные данные

2.1. Основание для

выполнения

2.2. Описание объекта

Плановая перезагрузка силикагеля в адсорберах 1TT-1131А/В

(2TT-1131А/В)

Силикагель используется в адсорберах, представляющих собой

колонные аппараты 1TT-1131А/В (2TT-1131А/В) для осушки

отходящего газа.

Отходящий газ из скруббера 1ТТ-202 (2ТТ-202) сначала поступает в

туманоуловитель

1TD-2001

(2TD-2001),

где

происходит

предварительное удаление воды.

На время пуска и ремонта каталитического окислителя 1TD-2000 (2TD2000) схемой предусмотрена подача отходящего газа из

туманоосадителя 1TD-2001 (2TD-2001) газа в адсорбер 1ТТ-1131А/В

(2ТТ-1131А/В).

При нормальном режиме отходящий газ после туманоосадителя 1TD2001 (2TD-2001) сначала поступает в секцию 119, где происходит

окисление органических примесей. Далее очищенный газ поступает на

осушку в нижнюю часть адсорбера 1TT-1131A/B (2TT 1131A/B),

представляющего собой колонный аппарат, заполненный силикагелем

(по 24,5 т в каждом).

Один адсорбер – рабочий, второй находится на регенерации. Работа

адсорберов

1ТТ-1131А/В

(2TT-1131А/В)

управляется

последовательностью.

Очищенный газ, подаваемый на регенерацию в адсорбер 1TT-1131A/B

(2TT-1131А/В) из буферной ёмкости 1TD-1131A (1TD-1131В), в

количестве 6100÷8000 нм3/ч, проходит предварительно в

1

подогреватели 1TE-1131 (2TE-1131) и 1TE-1132 (2TE-1132), где

нагревается до 200 °С.

Адсорбер 1TT-1131A/B (2TT-1131А/В) находится в рабочем состоянии

в течение 12 часов, затем переключается в режим регенерации.

Давление в адсорбере 1TT-1131A/B (2TT-1131А/В) (1,0 МПа в режиме

очистки, 0,1 МПа в режиме регенерации). Схемой также

предусмотрено измерение перепада давления на входе и выходе

очищенного газа из адсорбера 1TT-1131A/B (2TT-1131А/В).

Очищенный газ WG с температурой 200 °С из подогревателей 1TE1131 (2TE-1131) и 1TE-1132 (2TE-1132) подается в адсорбер 1TT1131A/B (2TT-1131А/В), где проходит через слой силикагеля,

захватывая пары воды, и далее из нижней части адсорбера подается на

свечу рассеивания. Температура отработанного газа на выходе из

адсорбера измеряется приборами. При достижении значения

температуры (60 °С) или по истечении 8 часов прекращается процесс

десорбции горячим газом. После чего начинается процесс охлаждения.

По истечении 3,5 часов после начала охлаждения адсорбера 1TT1131A/B (2TT-1131А/В) процесс десорбции прекращается.

Одновременно с переключением одного из адсорберов на регенерацию

другой адсорбер переключается в режим очистки отработанного газа.

Осушенный и очищенный газ, прошедший слой силикагеля в

адсорбере 1ТТ-1131А/В (2ТТ-1131А/В), подается потребителям через

фильтры FT-3101А/В (FT-6101А/В), где улавливаются захваченные

газом частицы силикагеля.

Очищенный газ после адсорбера 1TT-1131А/В (2TT-1131А/В) в

количестве (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) нм3/час давлением 0,7 МПа используется в

качестве инертного газа в технологическом процессе.

Основное количество очищенного газа подается с давлением 0,91 МПа

в количестве (14501÷27500) нм3/час поступает в турбодетандер 1ТВ201А/B/С в энергосырьевое производство для генерирования

электроэнергии, где передает свою энергию турбине, разгружая

компрессор 1ТC-201А/B/С, и давлением 0,12 МПа подается в

буферную ёмкость 1TD-1131А/В, откуда давлением 0,11 МПа и с

температурой▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть°С подается потребителям для транспортировки

готовой продукции с помощью пневмотранспорта.

2.3. Мощность

производства

374 тысяч тонн технической терефталевой кислоты в год

2.4. Характеристики

сырья

Характеристики исходного потока представлены в Приложении 2.

2.5. Требования к потоку

на выходе

Кислород – не более 3,8 % об.;

Азот – не менее 92,5 % об.;

Диоксид углерода – не более 2 % об.;

Требуемое остаточное содержание влаги или точка росы не выше

-70 °C

Отсутствие пыли и частиц адсорбента, масла, аммиака и т.п

2

2.6. Существующие

параметры ведения

процесса

Параметры адсорбции:

Давление газа на входе в адсорбер – 0,95-1,2 МПа;

Перепад давления в адсорбере – 0,027-0,1 МПа*;

Температура газа на входе (выходе) адсорбера –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть°C;

Расход газа через осушитель – рабочее постоянно▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьнм3/час, при

снижении производительности установки в диапазоне▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть10

нм3/ч

Направление потока – снизу вверх;

Фаза среды – газ;

Время адсорбции: не более 12 часов

Параметры регенерации:

Расход газа регенерации –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть нм3/ч

Давление регенерации – в диапазоне 0,096-0,12 МПа, рабочее 0,1

МПа;

Температура газа регенерации на входе в аппарат – 200 °C;

Температура газа регенерации на выходе из аппарата после

переключения на холодную продувку – 160 °C;

Направление потока – сверху вниз;

Продолжительность регенерации: нагрев по температуре на выходе

адсорбера до 60 °C – 8 ч, охлаждение – 3,5 ч;

Состав газа регенерации указан в Приложении 2.

Поставщик может предложить другой режим регенерации,

обеспечивающий требуемое качество очистки.

*перепад давления зависит от степени разрушения силикагеля

2.7. Конструктивное

оформление адсорбера

Схема аппарата представлена в Приложении 3.

Объем аппарата – 46 м3

Диаметр аппарата – 3050 мм

Высота аппарата – 7989 мм

Высота слоя адсорбента – 4690 мм

Среда: отходящий газ

2.8. Загружен адсорбент

Загружен силикагель 24,5 т в каждый адсорбер, в количестве 98 т

суммарно.

Дата загрузки: аппараты 1 нитка (1ТТ-1131А/В) – декабрь 2023 г., 2

нитка (2TT-1131А/В) – февраль 2024 г.

2.9. Планируемый срок

поставки и перезагрузки

адсорбента

Срок поставки: 08.2024 г.

Срок перезагрузки: 10.2024 г.

2.10. Требуемый объем

адсорбента

Потребность на 1 адсорбер 25 тонн, объём 34 м3.

Количество аппаратов – 2.

Общий объем требуемого адсорбента на 2 аппарата – 50 тонн, 68 м3.

Поставщик может предложить свой вариант загрузки,

обеспечивающей минимальный унос из адсорбера пыли и частиц

силикагеля и требуемую степень очистки, в том числе необходимость

использования защитного слоя от капельной влаги (влагостойкий

силикагель или уголь).

2.11. Приложения

Приложение 1. Технические гарантии;

Приложение 2. Компонентный состав отходящего газа;

Приложение 3. Схема аппарата.

3. Требования к технической части Технико-экономического предложения

3

3.1. Требование к

эффективности процесса

3.2. Требования к

адсорбенту

3.3. Состав техникоэкономического

предложения

•

•

Требуемое остаточное содержание влаги или точка

не выше -70 °C

Отсутствие пыли и частиц адсорбента на выходе из адсорбера.

Срок службы адсорбента – не менее 2 лет.

росы

Адсорбент должен обладать следующими характеристиками:

1. Внешний вид – Стекловидные прозрачные или стекловидные матовые

зерна овальной, сферической или неправильной формы: цвет от

бесцветного до светлоокрашенного

2. Размер зерен – 2,8-7,0 мм

3. Массовая доля зерен – не менее 94 %, при размере зерен 2,8-7,0 мм.

4. Механическая прочность на истирание – не менее 98 %.

5. Влагоемкость при относительной влажности

20 % – не менее 9,5 %

40 % – не менее 18,5 %

60 % – не менее 30 %

6. Массовая доля потери при высушивании (150 °С) – не более 2 %

7. Насыпная плотность – не менее 760 г/дм3

8. Механическая прочность на раздавливание – не менее 50 МПа

9. Динамическая активность по парам воды – не менее 130 мг/см3

В технической части ТКП представить:

- техническую характеристику адсорбента:

физико-механические характеристики;

сведения о сроке эксплуатации (гарантийном и возможном) и т.д.

- состав адсорбента, количественное содержание компонентов и тип

носителя;

- условия эксплуатации адсорбента (температура, давление, вещества,

отравляющие/дезактивирующие адсорбент, способы восстановления

адсорбента при отравлениях, если таковые предусмотрены);

- рекомендации по пуску, регенерации, остановке в планируемый

кратковременный и длительный простой, выгрузке;

- параметры технологического процесса для достижения заданного

качества;

- действующую НТД на адсорбент (ТУ, методы анализа адсорбента);

- сопроводительные документы

для

перевозки

(Паспорт

Безопасности);

санитарно-эпидемиологическое

(санитарно-гигиенические)

заключение;

- паспорт на адсорбент от производителя, сертификат качества

(спецификация

адсорбента),

с

обязательным

указанием

токсикологической, экологической информации;

- условия предоставления сервисного обслуживания в гарантийный и

пост гарантийный периоды (возможный вариант технических гарантий

и расчёта компенсационных выплат указан в Приложении 1);

- техническое сопровождение при загрузке, пуске, эксплуатации

адсорбента;

- результаты опытно-промышленного пробега на аналогичном потоке

сырья (при условии проведения);

- требования к хранению и утилизации адсорбента;

- требования к регенерации.

4. Требования к коммерческой части Технико-экономического предложения

4

4.1. Состав

коммерческого

предложения

•

•

В коммерческой части ТКП представить:

- объем адсорбента к поставке;

- тара, в которой будет поставляться адсорбент;

- насыпная плотность и вес адсорбента, предлагаемого к поставке;

- цена за ед. продукции;

- валюта предложения;

- стоимость продукции;

- условия оплаты;

- базис поставки;

- график поставки;

- гарантийный и ожидаемый срок службы адсорбента;

- гарантийные обязательства и ответственность;

- объем и содержание услуг технического сервиса, в том числе:

шеф-контроль при загрузке и пуске, мониторинг, консультационные

услуги во время рабочего цикла;

срок действия предложения, который должен быть не менее трех

месяцев;

- проект контракта;

- референс-лист по загрузкам, с указанием параметров процесса.

4.2. Срок предоставления Две календарные недели со дня получения настоящего технического

ТКП

задания

4.3. Требование к

документации

Комплект технико-коммерческого предложения (техническая и

коммерческая части) направляются по электронной почте

4.4. Ответственное лицо

Заказчика (технические

вопросы)

Исмагилов Артур Габдрауфович

Ведущий инженер-технолог

АО «ПОЛИЭФ»

Тел.: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, 3138

e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

СОГЛАСОВАНО

Главный технолог, АО «ПОЛИЭФ»

А.В Бикбов

Начальник производства ТФК, АО «ПОЛИЭФ»

А.Н. Мирсаяпов

Начальник Лаборатории внедрения

новых катализаторов (ЛВНК)

ООО «СИБУР-Инновации»

М.А. Морозов

Руководитель проектов

ООО «СИБУР-Инновации»

А.М. Виноградов

5

Приложение 1

Технические гарантии

1. Технические гарантии на работу требуемого адсорбента для осушки отходящего газа в

аппаратах 1TT-1131А/В (2TT-1131А/В) должны обеспечивать показатели, приведенные в П.2.5,

П.3.1, П.3.2, при условиях работы аппаратов 1TT-1131А/В (2TT-1131А/В) установки

производства органической кислоты (терефталевой) АО «ПОЛИЭФ» согласно П. 2.6, П. 2.7

требованиям к сырью согласно П.2.4 настоящего Технического задания.

2. Компенсация при не достижении целевых объемов выработки

2.1. В случае, если показатели, указанные в П.2.5, П.3.1, П.3.2 к настоящему Техническому

заданию, не достигаются, Заказчик уведомляет или обеспечивает уведомление от Грузополучателя

в адрес Исполнителя в течение 1 (одной) недели и Исполнитель должен немедленно командировать

технический персонал к Грузополучателю с указаниями и/или надзором за работой на предприятии

Грузополучателя для достижения показателей, указанных в П.2.5, П.3.1, П.3.2 к настоящему

Техническому заданию.

2.2 Если процедуры, предусмотренные п. 2.1 Приложения 1, не привели к достижению

показателей, указанных в П.2.5, П.3.1, П.3.2 к настоящему Техническому заданию, Исполнитель

предоставляет Заказчику компенсацию, сумма которой рассчитывается по следующей формуле:

C = (полная стоимость адсорбента / 24) x (24 – Х),

где

C = сумма компенсации;

X = Количество месяцев с X1 до X2;

X1 = месяц загрузки адсорбента на мощностях Грузополучателя;

X2 = месяц, когда Исполнитель и Заказчик (или Грузополучатель) подтверждают, что

несмотря на осуществление процедуры, описанной в п. 2.1 Приложения 1, показатели, указанные в

П.2.5, П.3.1, П.3.2 к настоящему Техническому заданию, не достигнуты. Такое подтверждение

оформляется представителями Исполнителя и/или Заказчика/Грузополучателя.

Общая сумма компенсации складывается из сумм компенсаций за каждый соответствующий

месяц.

2.3 Если показатели, указанные в П.2.5, П.3.1, П.3.2 не достигаются по причинам, не

имеющим отношения к эффективности адсорбента: несоблюдение на мощностях Грузополучателя

приемлемых условий эксплуатации, изложенных в П. 2.6, а также требований к сырью согласно

П.2.4 настоящего Технического задания, Исполнитель не несет обязательств по предоставлению

Заказчику каких-либо компенсаций согласно п. 2.2 Приложения 1.

6

Приложение 2

Компонентный состав очищаемого отходящего газа и газа регенерации

Компонент

Кислород

Азот

Монооксид углерода

Диоксид углерода

Метилацетат

Вода

Возможен проскок капельной влаги

бромметан

цис-дибромэтилен

транс-дибромэтилен

бромбензол

трибромэтилен

метилформиат

бутилацетат

метанол

уксусная кислота

муравьиная кислота

бензол

толуол

п-ксилол

бромметан

бромоводород

Состав отходящего газа

Состав газа регенерации

на входе в аппарат

4,5 % об

91,9 % об

0,5 % об

2,5 % об

0,2 % об

0,8 % об

0,1-3,0 % об

400±120 мг/м3

11±3 мг/м3

8±3 мг/м3

70±21 мкг/м3

50±15 мкг/м3

500±150 мкг/м3

1000±300 мкг/м3

300±90 мг/м3

2±1 мг/м3

85±26 мг/м3

50±15 мг/м3

14±4 мг/м3

114±34 мг/м3

400±120 мг/м3

28,0±5,6 мг/м3

3,7 % об

92,5 % об

3,8 % об

-

7

Приложение 3

Схема аппарата

8

Лист согласования

Идентификатор

377092

Вид документа

Внутренний документ/ Внутренний документ

Заголовок

ТЗ_осушка_отходящего газа_в_ аппаратах_ 1_2TT-1131АВ_ ПОЛИЭФ.

Этап

Фамилия Имя Отчество

Функция/Подразделение

Морозов Максим Александрович, ОП Томск

(Согласование) Начальник лаборатории

Дата и время

Виза

24.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:06

Согласовано

24.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:42

Согласовано

Служба главного технолога 24.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:46

Согласовано

Производство очищенной

органической кислоты

(терефталевой)

27.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:08

Согласовано

02.05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:41

Подписано

ЭП

Замечания :

Комментарий исполнителя :

Виноградов Алексей Михайлович, ОП Томск

(Согласование) Руководитель проектов

Замечания :

Комментарий исполнителя :

Бикбов Александр Викторович,

(Согласование) Главный технолог

Замечания :

Комментарий исполнителя :

Мирсаяпов Айрат Наилевич,

(Согласование) Начальник производства

Замечания :

Комментарий исполнителя :

(Подписание) Галлямов Вадим Маратович,

Служба управления

Руководитель службы управления основными фондами

основными фондами

Замечания :

Комментарий исполнителя :

Fri May 03 06:13:27

Страница 2 из 2

Визы, полученные в ходе согласования

Версия 3

Этап

Фамилия Имя Отчество

Функция/Подразделение

(Подписание) Галлямов Вадим Маратович,

Служба управления

Руководитель службы управления основными фондами

основными фондами

Дата и время

02.05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:41

Виза

ЭП

Подписано

Замечания :

Комментарий исполнителя :

Версия 1

Этап

Фамилия Имя Отчество

Функция/Подразделение

Морозов Максим Александрович, ОП Томск

(Согласование) Начальник лаборатории

Дата и время

Виза

24.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:06

Согласовано

24.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:42

Согласовано

Служба главного технолога 24.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:46

Согласовано

Производство очищенной

органической кислоты

(терефталевой)

Согласовано

ЭП

Замечания :

Комментарий исполнителя :

Виноградов Алексей Михайлович, ОП Томск

(Согласование) Руководитель проектов

Замечания :

Комментарий исполнителя :

Бикбов Александр Викторович,

(Согласование) Главный технолог

Замечания :

Комментарий исполнителя :

Мирсаяпов Айрат Наилевич,

(Согласование) Начальник производства

27.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:08

Замечания :

Комментарий исполнителя :

Fri May 03 06:13:27