Тендер - Образовательные услуги и материалы.: согласно договора,спец,тз №283415950

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

ДОГОВОР № ИМЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть43

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

г. Салават «___» ноября 2024г

Управление образования Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Вишевой Марины Васильевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и __________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании ______________________________, с другой стороны , именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и общие условия Договора

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку хозяйственных товаров для Управления образования г.Салавата (оказать услуги , выполнить работы) в соответствии со Спецификацией, описанием объекта закупки (Приложение №1,№2 к Договору), а Заказчик - принять и оплатить поставленный товар в соответствии с условиями Договора.

2. Стоимость и порядок расчетов по договору

2.1. Стоимость Товара (Работ, Услуг) по Договору составляет __________ рублей _______ копеек (________________________________ ) , НДС не предусмотрен.

2.2. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.3. Цена Договора будет уменьшена на сумму, подлежащей уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.4. Стоимость Договора, включает в себя все затраты Поставщика, связанные с исполнением принятых на себя обязательств (расходы на доставку, погрузочно–разгрузочные работы, транспортные расходы, сборку, установку, подъем на этаж помещении Заказчика, страхование, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей).

2.5. Аванс не предусмотрен. Расчеты между Сторонами производятся путем перечисления безналичных денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика. Заказчик оплачивает Товар в течение не более 7 рабочих дней со дня подписания товарной накладной, счету-фактуре, который должен соответствовать требованиям НК РФ и Постановлению Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011г. В случае если счет-фактура не соответствует требованиям Поставщик обязан в трехдневный срок с момента получения требования от Заказчика переоформить несоответствующую счет-фактуру в соответствии с вышеуказанными нормативными документами. Оплата производится в пределах выделенных предельных объемов финансирования из средств бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан.

2.6. В случае досрочного расторжения Договора, Стороны проводят взаиморасчеты, исходя из фактически доставленного Товара на момент его расторжения.

3. обязанности сторон

3.1. Поставщик обязуется:

3.1.1. Поставить Товар (оказать услуги, выполнить работы, сборку, установку) в соответствии с условиями и в сроки, предусмотренные Договором.

3.1.2. Доставить Товар своим транспортом и за свой счет, а также предоставить документацию, относящеюся к Товару (сертификаты, и иные документы, обязательные для данного вида Товара, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации).

3.1.3. Передать вместе с Товаром товаросопроводительные документы (счет-фактура, товарная накладная).

3.1.4. Передать Заказчику Товар надлежащего качества, по наименованиям, в количестве согласно техническому заданию. По требованию Заказчика, за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену Товара ненадлежащего качества, наименования и количества.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Оплатить поставку Товара по Договору после подписания и оформления документов в соответствии с действующим законодательством (товарной накладной, счета-фактуры).

3.2.2. Обеспечить беспрепятственный проезд транспорту Поставщика и необходимые условия для погрузочно-разгрузочных работ на своей территории.

3.2.3. Обеспечить присутствие своего представителя, уполномоченного на приемку Товара по указанному в п 4.2. адресу и в согласованное Сторонами время.

3.2.4. Провести экспертизу Товара Поставщика. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4. Сроки и место поставки товара

4.1. Сроки поставки товара: 1 рабочего дня. Датой передачи Товара считается дата подписания Заказчиком товарной накладной.

4.2. Место доставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Гагарина, д. 21.

5. Порядок сдачи -приемки товара

5.1. Приемка Товара Заказчиком по качеству и количеству производится в соответствии с Инструкцией Госарбитража СССР № П-7 «О порядке приемки продукции производственно- технического назначения и товаров народного потребления по качеству» и Инструкцией Госарбитража № П-6 «О порядке приемки продукции производственно- технического назначения и товаров народного потребления по количеству».

5.2. В случае несоответствия количества или ассортимента Товара, указанному в товарной накладной, Заказчик обязан незамедлительно вызвать представителя Поставщика и составить в 2-х экземплярах акт о недостаче.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

6.1. Товар должен по качеству и комплектности соответствовать государственным стандартам, сертификатам соответствия качества и техническим условиям завода-изготовителя.

7. Ответственность сторон

7.1. Порядок определения в договоре размера штрафа, начисляемого за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором и размера штрафа, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором (далее - штраф).

7.2. Размер штрафа устанавливается договором и рассчитывается как процент цены договора, или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора (далее - цена договора (этапа)).

7.3 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон) (закупка для СМП и СОНО), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, размер штрафа, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, рассчитывается и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.5 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

7.6. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по договору, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ (данное условие включается в проекте договора только в случае проведения закупки на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства).

7.7. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона договором предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению договора субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного договором.

7.8. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

7.9. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных подрядчиком за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.14. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

7.15. В случаях, не урегулированных договором, Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение взятых на себя по договору обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.16. Оплата Договора может быть осуществлена путем выплаты поставщику (подрядчику, исполнителю) суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов), при условии перечисления в установленном порядке неустойки в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на основании платежного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием поставщика (подрядчика, исполнителя), за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями Договора.

7.17. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по Договору, если это невыполнение произошло из-за таких обстоятельств как стихийные бедствия, запрещение экспорта или импорта, проведение военных операций или других независящих от Сторон обстоятельств, признаваемых правовой практикой обстоятельств форс-мажор. Срок исполнения обстоятельств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна незамедлительно, однако не позже чем через 1 день с момента его начала известить другую Сторону о наступлении возможной продолжительности и прекращении обстоятельств, перечисленных выше.

8.3. В случае несоблюдения одной из Сторон сроков, предусмотренных предыдущим п. 8.2. другая Сторона не вправе обращаться за освобождение от ответственности за неисполнение обязательств, принятых по Договору.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия Договора, разрешаются путем переговоров.

9.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде РБ. (г. Уфа)

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31.12.2024 года включительно, а в части расчётов - до полного их завершения.

10.2. При заключении, исполнении Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 34 и▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ.

10.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, путем одностороннего отказа Стороны Договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством.

10.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.5. Заказчик также вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае, если по результатам экспертизы поставленного Товара, в заключении экспертов (экспертных организаций) будут подтверждены нарушения существенных условий Договора, препятствующие принятию Заказчиком Товара.

10.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, а также посредством факсимильной связи либо по адресу электронной почты. Датой уведомления Поставщика признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения, указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе.

10.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор будет считаться расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.8. Заказчик отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы.

10.9. Правило, установленное в пункте 10.8. Договора, не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

10.10. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе его исполнения будет установлено, что Поставщик не соответствует требованиям к участникам закупки, установленным в извещении и документации о проведении открытого аукциона в электронной форме, по результатам которого заключен Договор.

10.11. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе его исполнения будет установлено, что Поставщик предоставил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям, установленным в извещении и документации о проведении открытого аукциона в электронной форме, по результатам которого заключен Договор.

10.12. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.13. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.14. Поставщик отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.15. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от его исполнения другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.16. Если до расторжения Договора Поставщик частично исполнил обязательства, предусмотренные Договором, и Заказчик не имеет претензий к поставленному Товару, объем поставленных Товаров подлежит оплате Заказчиком в порядке, установленном в Договоре. Прекращение (окончание) срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора, если таковые имели место при исполнении условий Договора.

10.17. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому Заказчику.

11. Приложения к договору

11.1. Спецификация (Приложение №1 к Договору).

11.2. Описание объекта закупки (Приложение №2 к Договору )

12. Адреса и реквизиты сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору № ИМЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть43

от «___» ноября 2024г

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору № ИМЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть43

от «___» ноября 2024г.

Описание объекта закупки

на поставку хозяйственных товаров на 2024 год

1. Наименование объекта закупки: поставку хозяйственных товаров для Управления образования г.Салавата.

2. Функциональные, технические, эксплуатационные характеристики товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Межгосударственный стандарт. Линолеум поливинилхлоридный на тканой и нетканой подоснове. Технические условия».

Федерального закона от 22 июля 2008 г. № ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

3. Срок и условия поставки: в течение 1 рабочего дня с момента заключения договора.

Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Гагарина, д. 21.

Поставка товара осуществляется Поставщиком одной партией, в соответствии со сроком поставки товара, с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00.

Не менее чем за 2 (два) рабочих дня до начала поставки товара Поставщик обязан уведомить Заказчика о готовности приступить к поставке товара.

Доставка товара до места поставки, все виды погрузо-разгрузочных работ осуществляются силами и средствами Поставщика за свой счет, без дополнительных затрат со стороны Заказчика.

4. Требования к качеству товара:

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановлен, не переработан, с отсутствием потерь эксплуатационных и качественных характеристик из-за складского хранения, готовый к эксплуатации. Товар не должен иметь механических повреждений. Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством РФ.

Товар должен быть пригоден для его использования в условиях дошкольных учреждений и должен соответствовать характеристикам, установленным производителем для поставляемого товара и соответствовать требованиям, указанным в таблице.

По техническим параметрам поставляемый товар должен соответствовать требованиям ГОСТа или ТУ производителя, на территории Российской Федерации, а также соответствовать Международным стандартам (EN, ISO) для линолеумов импортного производства.

Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара с предоставлением сертификатов, обязательных для данного вида товаров в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Вместе с товаром Поставщик обязан передать Заказчику сертификаты соответствия, декларации соответствия, подтвержденные системой Госстандарта РФ, ISO▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, которые передаются Заказчику при передаче товара, а также сертификаты соответствия на пожарную безопасность, на соответствие СанПин или иные документы, подтверждающие качество Товара.

Поставляемый Товар не должен образовывать токсичных соединений в воздушной среде. На поверхности Товара не допускается наплывов, пузырей, царапин, искажений рисунка, брызг красящих составов, пятен различного происхождения.

5. Требования к упаковке:

Упаковка товара должна соответствовать требованиям:

- ТР ТС 005/2011. Технический регламент Таможенного союза. «О безопасности упаковки».

Товар поставляется в упаковке, соответствующей требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации, с учётом его специфических свойств и особенностей, обеспечивающей защиту товара от повреждения, порчи во время транспортировки, погрузо-разгрузочных работ и хранения. Упаковка не должна содержать вмятин, порезов, следов вскрытия или иных потерь товарного вида. На упаковке товара типографским способом должны быть указаны марка, модель товара, наименование компании-производителя, номер партии/серийный номер (если предусмотрен производителем). Номер партии, а также серийный номер на коробке и на изделии должны совпадать.

6. Гарантийные обязательства:

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями производителя.

При обнаружении дефектов Товара возникшим по независящим от Заказчика причинам, Поставщик должен осуществлять замену некачественного товара в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления претензии от Заказчика.

Поставщик несет все расходы, связанные с заменой или возвратом Товара ненадлежащего качества без предъявления указанных расходов Заказчику.

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №283602448 Стеклоочиститель, антиобледенитель и антизапотеватель для транспортных средств и мотоциклов	Электронный аукцион #283602448	14 500 Обеспечение контракта: 5%	12 часов 07.11.2024 15.11.2024
Тендер №283835004 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БАШАВТОТРАНС" РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН объявляет тендер: Технические жидкости для транспортных средств	Электронный аукцион #283835004	30 000 000	13 дней 12.11.2024 28.11.2024
Тендер №283904425 Закупка моющих и дезинфицирующих средств средств, совместный аукцион на 2025г	Электронный аукцион #283904425	2 518 845 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 12 594	5 дней 12.11.2024 20.11.2024
Тендер №283950338 Хозяйственные товары. Моющие и чистящие средства. Гигиена. Бытовые товары.: Поставка товара	Малая закупка #283950338	20 810	16 часов 13.11.2024 15.11.2024
Тендер №283955435 Хозяйственные товары. Моющие и чистящие средства. Гигиена. Бытовые товары.: поставка товара	Малая закупка #283955435	43 876	17 часов 13.11.2024 15.11.2024

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №283415931 Порошок стиральный Тип стирки Машинная стирка (автомат) (с результатом)	Единственный поставщик #283415931	8 363	срок истек 06.11.2024 -
Тендер №283415895 Порошок стиральный (с результатом)	Единственный поставщик #283415895	8 363	срок истек 06.11.2024 -
Тендер №283415881 ООО «Чебаркульская птица» объявляет тендер: 45717. Дезинфецирующие и моющие средства	Конкурс #283415881	47 417	срок истек 06.11.2024 11.11.2024
Тендер №283415871 Поставка хозяйственных товаров	Малая закупка #283415871	2 105	срок истек 06.11.2024 11.11.2024
Тендер №283415387 Мебель. Декорации. Уличные конструкции и знаки. Флористика.: поставка товара согласно спецификации (с результатом)	Малая закупка #283415387	291 800	срок истек 06.11.2024 06.11.2024

Тендеры из региона Салават

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №283415420 ООО "ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ" объявляет тендер: 3222/Анализатор углерода, водорода, азота, серы и кислорода	Отбор #283415420	См. док.	4 дня 06.11.2024 19.11.2024
Тендер №283414545 АСТ объявляет тендер: Поставка труб полиэтиленовых и гофрированных двухстенных на 2025 год	Электронный аукцион #283414545	3 034 677	3 дня 06.11.2024 18.11.2024
Тендер №283414444 Оргтехника. Её обслуживание и ремонт.: Заправка картриджей отдела по управлению муниципальной собственностью Администрации ГО г. Салават РБ	Малая закупка #283414444	11 847	срок истек 06.11.2024 06.11.2024
Тендер №283414404 МЕДСЕРВИС объявляет тендер: Поставка электрокардиографов	Отбор #283414404	216 400	срок истек 06.11.2024 13.11.2024
Тендер №283414130 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМАТИЗАЦИЯСИСТЕМЫТЕХНОЛОГИИ" объявляет тендер: Поставка труб полиэтиленовых и гофрированных двухстенных на 2025 год	Аукцион #283414130	3 034 677	3 дня 06.11.2024 18.11.2024