Тендер - Спирт этиловый 70% №281876052

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

ПРОЕКТ

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № г. Острогожск « ___ » _______ 2024 г.

_________________________ , в лице __________________________, действующего на основании __________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и БУВО «Острогожская райСББЖ», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице руководителя Меджитова Эльдара Наримановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в совместном упоминании стороны, в соответствии п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» о нижеследующем:

1.Предмет договора.

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставить Заказчику товар (далее – Товар, продукция) медикаменты ветеринарного назначения на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, соответствующий вышеуказанным условиям.

1.2.Количество, ассортимент, качественные и иные характеристики поставляемого Товара определены в приложении №1 (Спецификация), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности и быть свободным от любых прав третьих лиц.

Идентификационный код закупки (ИКЗ)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

2. Обязанности сторон

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1.Поставить Покупателю товар, определенный в спецификации (Приложение №1).

2.2. Покупатель обязан:

2.2.1.Оплатить поставленный товар в порядке, определенном настоящим договором.

3. Качество и количество товара.

Поставляемая продукция по качеству должна соответствовать стандартам (ГОСТу) или техническим условиям, указанным в декларации о соответствии или сертификате соответствия, обеспечивать безопасность жизни, здоровья потребителей, охрану окружающей среды и соответствовать требованиям, принятым при поставках данного товара в Российской Федерации и обеспечивать его использование по обычному назначению.

Качество поставляемой продукции подтверждается копией сертификата соответствия или декларации о соответствии на весь объем поставки по договору.

Поставщик обязуется предоставить в необходимом количестве все документы, требуемые для реализации товара потребителям в соответствии с действующим законодательством.

3.4.Товар, на который установлен срок годности, Поставщик обязан передать Покупателю с таким расчетом, чтобы он мог быть использован по назначению до истечения срока годности.

Претензии по внутренней недостаче принимаются Поставщиком при условии наличия акта экспертизы, составленного при участии эксперта бюро товарных экспертиз, а также направления необходимых документов Поставщику в сроки, не превышающие 14 календарных дней с даты приема товара Заказчиком.

При обнаружении несоответствия качества товара заявленному в декларации о соответствии или сертификатах соответствия, Заказчик вправе предъявить Поставщику претензию по поводу этих недостатков в течение 14 календарных дней с момента приема товара. В случае подтверждения несоответствия Поставщик обязуется заменить товар ненадлежащего качества.

3.7. В случае не направления претензии о ненадлежащем качестве товара в срок указанный в п.3.5, 3.6 настоящего договора, считается, что Поставщик поставил товар надлежащего качества.

4. Цена товара и порядок расчетов.

Цена товара, по согласованию сторон, устанавливается в рублях.

Цена товара и общая сумма поставки (заказа) определяется на момент оформления Заказа Заказчика и указывается в накладных, а так же счете на оплату являющегося неотъемлемой частью настоящего договора и составляет ________ руб (______ ) рублей 00 копеек, НДС______.

Оплата товара производится по безналичному расчёту путём внесения денежных средств на расчётный счет Поставщика. Источник финансирования – субсидии на выполнение государственного задания, средства от приносящей доход деятельности . Оплата товара производится в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента отгрузки товара со склада Поставщика. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Стоимость товаров, работ, услуг является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

5. Условия и порядок поставки

По предварительному соглашению сторон, доставка товара до склада Заказчика, осуществляется транспортным средством Поставщика, Грузоперевозчика, либо Заказчика (самовывоз) в течении трех календарных дней с момента заключения договора.

В случае самовывоза, необходимо соблюдать следующие условия:

Заказчик принимает Продукцию в месте нахождения Поставщика (выборка продукции);

Представитель Заказчика, осуществляющий выборку продукции, должен иметь надлежащим образом оформленную доверенность на получение товарно-материальных ценностей, срок действия которой не должен превышать 10 дней;

Заказчик обязан осматривать продукцию в месте передачи продукции;

После завершения приема продукции Заказчик обязан подписать сопроводительные документы на продукцию. Товар по настоящему договору должен быть передан покупателю в течение 3 календарных дней с момента заключения договора с оформление акта приема-передачи товара, накладной , счет-фактуры или УПД .

5.3. Днем исполнения обязательств Поставщика по поставке продукции, а также моментом пере хода права собственности на продукцию к Заказчику (дата поставки) считается дата подписания сопроводительных документов на продукцию, после чего риск гибели и случайной порчи продукции пере ходит на Покупателя.

6. Ответственность сторон. Порядок разрешения споров.

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате поставленного Топлива, Поставщик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки платежа, начиная со дня, следующего после дня истечения срока оплаты, в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты пеней, от невыплаченной суммы. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика. В случае отказа Заказчика от приемки товара по мотивам, не связанным с его качеством, Заказчик помимо возмещения расходов на доставку товара, уплачивает неустойку в размере 10% от стоимости не принятого товара.

В случае просрочки Поставщиком исполнения своих обязательств по настоящему Договору, а также в случае недопоставки Товара либо неисполнения Поставщиком обязанности по поставке Товара, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 5000,0 руб. (Пять тысяч рублей 00 коп.) за каждый случай нарушения, а в случае если стоимость непоставленного/недопоставленного Товара составляет более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,0 руб. (Двадцати пяти тысяч рублей 00 коп.), то размер штрафа составляет 20 процентов стоимости недопоставленного (недопоставленного) Товара за каждый случай нарушения.

Поставщик несет ответственность за достоверность данных, указанных в документах на поставляемый Товар. При несоответствии действительности любых данных, указанных в сопроводительных документах на Товар, или при их отсутствии, а также, если в связи с недостатками в документальном оформлении Заказчик был привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством, Поставщик возмещает Заказчику убытки в полном объеме.

Начисление предусмотренных настоящим договором сумм санкций за нарушение договорных обязательств, а так же возмещения убытков или ущерба осуществляется с момента направления Заказчику, допустившему нарушение (просрочку) обязательства, письменного требования (претензии) о его устранении и уплате предусмотренных за это штрафных санкций (возмещения убытков). При этом суммы штрафных санкций (убытков) подлежат оплате за весь период с момента нарушения (просрочки) исполнения обязательств по настоящему договору.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Уплата неустойки не освобождает нарушившую сторону от исполнения лежащих на ней обязательств.

Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по условиям настоящего договора, разрешаются путем переговоров.

В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они подле жат рассмотрению в Арбитражном суде Воронежской области в установленном действующим законодательством порядке.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7.4. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны подписывают соглашение о расторжении договора без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8. Срок действия договора. Заключительные положения.

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

Настоящий договор может быть досрочно прекращен по соглашению сторон, решению Поставщика, принятому вследствие неисполнения Заказчиком принятых обязательств по настоящему договору, а так же по решению суда. Поставщик уведомляет Заказчика о досрочном прекращении до говора не менее чем за один месяц до даты расторжения договора.

8.3.Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон. Соглашение об изменении или расторжении договора совершается в письменной форме и подписывается обеими сторонами.

8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Стороны договорились, что в случае заключения настоящего договора посредством факсимильной связи, такой Договор также будет иметь безусловную юридическую силу для обеих сторон и может быть использован в качестве письменных доказательств в суде.

Перемена лиц в настоящем договоре (обязательстве) допускается только при наличии письменного соглашения сторон.

Предоставляемая сторонами информация, в связи с настоящим договором, считается конфиденциальной и не может быть передана третьим лицам. Обязательства по конфиденциальности сохраняют свою силу в течение всего срока действия настоящего договора и пяти лет после истечения срока его действия или прекращения настоящего договора.

В случае изменения юридического адреса (реквизитов), Стороны уведомляют об этом друг друга в течение 10 (десяти) календарных дней. При несоблюдении данного условия вся корреспонденция (денежные средства), направленная (перечисленные) по адресу (реквизитам), указанным в настоящем договоре, считается полученной адресатом (получателем денежных средств), а обязанность в этой части исполненной.

К отношениям сторон по настоящему договору положения ст. 317.1 ГК РФ не применяются.

9. Антикоррупционная оговорка

9.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

9.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

9.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения».

10. Юридические адреса, платёжные реквизиты сторон.

Поставщик:

Должность

_______ /___________/

М.П. Заказчик:

БУВО «Острогожская райСББЖ»

397855, Воронежская обл., г. Острогожск,ул.Комсомольская, д. 16А

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0305

Счет получателя▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв Отделение Воронеж г. Воронеж//УФК по Воронежской области

Единый казначейский счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

лицевой счет: 20852У02620

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Руководитель

____________Меджитов Э.Н.

М.П.

Приложение №1

К договору поставки №____ от _________ 2024 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Должность Руководитель

______________(_________) ____________Меджитов Э.Н.

М.П. М.П.

АКТ

приема-передачи товара

«_____» ______________ 2024 год

___________ , в ______________, действующего на основании с одной стороны, и БУВО «Острогожская райСББЖ», именуемое в дальнейшем Сторона, в лице руководителя Меджитова Эльдара Наримановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

В соответствии с п. 5 Договора между Сторонами № _____ от «__________ 2024 года Поставщик передает, а Заказчик принимает Товар следующего ассортимента и количества: - Посмотреть таблицу с данными
Стоимость Товара поставленного в соответствии с условиями Договора составляет ______ руб. (__________ рублей 00 копеек), НДС____.

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №286534059 БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 7" объявляет тендер: 2024-15592 / Поставка товаров (Кислородно-гелиевая смесь)	Запрос котировок #286534059	522 000 Обеспечение контракта: 8%	22 дня 12.12.2024 14.01.2025
Тендер №286768694 БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" объявляет тендер: 2024-16424//.Поставка медицинских изделий	Электронный аукцион #286768694	789 700 Обеспечение контракта: 10%	17 часов 15.12.2024 23.12.2024
Тендер №286910016 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ "КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА" объявляет тендер: Поставка противогололедного материала	Электронный аукцион #286910016	1 000 000 Обеспечение контракта: 30%	2 дня 17.12.2024 25.12.2024
Тендер №287284470 Поставка ацетилена и кислорода газообразного	Малая закупка #287284470	26 000	1 день 20.12.2024 24.12.2024

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №281875913 Поставка оригинальных картриджей для электрографических печатающих устройств для Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Подростково-молодежный центр «Петроградский» в 2024 году (План график)	Не определен #281875913	493 000	8 дней 01.01.2024 31.12.2024
Тендер №281875868 Комплектующие для обслуживания водолазного снаряжения	Не определен #281875868	См. док.	срок истек 15.10.2024 17.10.2024
Тендер №281875854 Закупка минеральных удобрений (хлористый калий гранулированный) (с результатом)	Единственный поставщик #281875854	1 515 Обеспечение заявки: 1 515	срок истек 15.10.2024 17.10.2024
Тендер №281875852 Приобретение ГСО СО (заправка баллонов)	Не определен #281875852	См. док.	срок истек 15.10.2024 17.10.2024
Тендер №281875749 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЭРОПОРТ УРАЙ" объявляет тендер: Поставка пенообразователя (с результатом)	Запрос котировок #281875749	534 844	срок истек 15.10.2024 22.10.2024

Тендеры из региона Воронежская область

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №281875689 земельный участок (Земельный участок с кадастровым номером 36:13:1300004:1014, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства. Площадь земельного участка 1232 кв.м. Местоположение: Во...	Не определен #281875689	См. док.	срок истек 15.10.2024 13.11.2024
Тендер №281875660 Земельный участок (Земельный участок с кадастровым номером 36:13:1300004:1019, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства. Площадь земельного участка 1196 кв.м. Местоположение: Во...	Не определен #281875660	См. док.	срок истек 15.10.2024 13.11.2024
Тендер №281875641 Земельный участок (Земельный участок с кадастровым номером 36:13:1300002:359, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства. Площадь земельного участка 1500 кв.м. Местоположение: Вор...	Не определен #281875641	См. док.	срок истек 15.10.2024 13.11.2024
Тендер №281875032 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" объявляет тендер: Поставка дополнительных комплектующих для лабораторного комплекса "Сенсорные сети "ZigBEE"	Электронный аукцион #281875032	292 596	срок истек 15.10.2024 23.10.2024
Тендер №281874539 Поставка спортивного инвентаря для обеспечения муниципальных нужд по строительству объекта: "Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: Воронежская область, Острогожский район, п.Центрального отделения совхоза "Острогожский",ул.Садовая, д.26А".	Электронный аукцион #281874539	1 233 431 Обеспечение контракта: 30% Обеспечение заявки: 12 334	срок истек 15.10.2024 23.10.2024