Тендер - СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ №295996237

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

ТЗ_дез_средство_тригексилон_и_хлоргексидин

Технические характеристики

- Посмотреть таблицу с данными

Срок поставки: в течение 3 рабочих дней с даты получения заявки от Заказчика, но не позднее 01 декабря 2025 года

Адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Московская область, г.о. Красногорск, пос. Истра, дом 27, стр.1-30

2. Стандарт товаров

2.1 Требования к упаковке и маркировке товара: Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, а упаковка и маркировка импортного товара - также и международным стандартам упаковки. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к конечному месту поставки и погрузо-разгрузочных работах. Упаковка и маркировка товара должна содержать все признаки оригинальности, установленные производителями продукции: голограммы, защитные пломбы, марки, содержащие все элементы от подделок; корпус продукции не должен иметь потертостей, царапин, сколов, механических повреждений.

2.2 Требования к документам, подтверждающим соответствие товара установленным требованиям: соответствие предлагаемого товара должно быть подтверждено следующими документами:

-регистрационное удостоверение на товар, включая перечень принадлежностей к нему (копия);

-сертификат соответствия (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации);

-декларация о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии).

3. Объем и сроки гарантий качества

3.1 Сроки стерильности/годности не менее 12 месяцев от даты поставки товара на склад Заказчика (в случае отсутствия прямого указания на срок годности в описании предмета закупки).

Товар, предлагаемый участником к поставке, должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям ГОСТов. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утверждёнными на данный вид товара, что подтверждается сертификатами или декларациями, обязательными для данного вида товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством РФ.

В случае поставки некачественного товара Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки товара в течение 3 (трех) дней с момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков товара. В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик обязан в течение 10 (десяти) дней заменить некачественный товар товаром, соответствующим условиям Контракта. В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан доукомплектовать товар в течение 3 (трех) дней с момента заявления Заказчиком такого требования.

4. Требования к безопасности товара

Требования к безопасности товаров: Безопасность поставляемого товара должна соответствовать стандартам и техническим условиям изготовителя, нормативным правовым актам, стандартам, нормам и регламентам Российской Федерации к поставляемому виду товара

Качество товара должно соответствовать требованиям ГОСТов, технических условий и нормативных документов. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

Упаковка Товара должна соответствовать нормативной правовой документации на продукцию, на конкретные виды (типы) тары и упаковки, а также соответствующим требованиям и обеспечивать сохранность Товара при погрузке, разгрузке, транспортировании и хранении.

Поставляемый Товар при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки должен быть безопасен для жизни, здоровья человека, окружающей среды, а также не должен причинять вред имуществу Заказчика.

В сопроводительной документации на Товар, на этикетке, маркировкой или иным способом должны быть указаны специальные правила, если для безопасного использования Товара, его хранения, транспортировки и утилизации их необходимо соблюдать

5. Требования к отгрузке товара: все виды погрузо-разгрузочных работ, осуществляются Поставщиком за свой счет собственными силами и техническими средствами или силами привлеченных лиц. Поставка осуществляется в присутствии представителя поставщика!

6. Требования по комплектности товара: все дополнительные расходные материалы для работы (если такие имеются) должны быть в комплекте с поставкой

Проект_контракта

Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения

№ ____________________

Дезинфицирующие средства

г. Москва

«__»_________________________г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

«Московская городская онкологическая больница № 62 Департамента

здравоохранения города Москвы», именуемый(ое) в дальнейшем «Заказчик», в

лице Главного врача Каннера Дмитрия Юрьевича , действующего на

основании Устава , с одной стороны, и ____________________________, именуемый в

дальнейшем «Поставщик», в лице _________, действующего на основании _________,

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона»,

с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации,

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных

нужд» (далее – Закон о Контрактной системе) и иного законодательства Российской

Федерации и города Москвы, на основании результатов Котировочной сессии №

______________________, заключили настоящий Гражданско-правовой договор

бюджетного учреждения (далее - Контракт ) о нижеследующем:

Статья 1 Предмет Контракта

1.1 Поставщик обязуется поставить Дезинфицирующие средства (далее- товар(ы)) в

порядке и объеме, установленном в Техническом задании (Приложении № 1 к

Контракту, являющимся его неотъемлемой частью) (далее – Техническое задание) и

Спецификации (Приложение № 2 к Контракту), Заказчик обязуется принять товар(ы) и

оплатить его(их) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2 Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в

употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не

была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские

свойства) .

1.3 Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

1.4 Моментом поставки товараявляется доставка Поставщиком товара Заказчику по

адресу, указанному в Техническом задании, оказание сопутствующих услуг (при

наличии сопутствующих услуг), и подписание Сторонами иных документов,

предусмотренных Контрактом и Техническим заданием.

1.5 Сопутствующие услуги оказываются Поставщиком в соответствии с требованиями

Технического задания (при наличии сопутствующих услуг).

1.6 Идентификационный код закупки: ___________

Статья 2 Цена Контракта и порядок расчетов

2.1 Цена Контракта составляет ___________________, в том числе НДС ___%___(___)

НДС не облагается (далее - Цена Контракта).

1

2.2 Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому

лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального

предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой

Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах

и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3 Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.4 Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы

Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего

Контракта.

2.5 Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта

и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев,

предусмотренных ч.1 ст.95 Закона о Контрактной системе.

Источник финансирования: за счет средств обязательного медицинского страхования

(КВР 244, КРП 000, КФО 7, КОСГУ 341, год 2025)

2.6 Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

2.6.1 Авансовый платеж не предусмотрен.

2.6.2 Заказчик оплачивает товары по факту поставки товара, в безналичном порядке

путем перечисления стоимости фактически поставленных товаров со своего лицевого

счета, открытого в Департаменте финансов города Москвы, на расчетный счет

Поставщика, реквизиты которого указаны в статье «Адреса, реквизиты и подписи

Сторон» Контракта, на основании надлежаще оформленного и подписанного

обеими Сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями

(далее – УКЭП) сформированного с использованием Автоматизированной

информационной системы «Портал поставщиков» (далее – АИС «Портал

поставщиков») Документа о приемке в электронной форме, в соответствии с

правовыми актами Федеральной налоговой службы (далее - Документ о приемке) в

течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Документа о приемке.

2.6.3 Оплата по Контракту осуществляется на основании подписанного УКЭП

электронного структурированного Документа о приемке, в котором указывается:

сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта;

размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и

порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате

Поставщику по Контракту.

2.6.4 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе производить оплату по

Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

2.6.5 Обязательства Заказчика по оплате стоимости поставленных товаров считаются

исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика,

2

указанного в статье 14 Контракта.

Статья 3 Сроки и условия поставки

3.1 Поставка Товара осуществляется на условиях и в сроки, установленные настоящим

Контрактом и Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего

Контракта

(Приложение

№

1

к

настоящему

К о н т р а к т у ) : в т е ч е н и е 3 р а б о ч и х д н е й с д а т ы

получения заявки от Заказчика, но не позднее 01 декабря 2025 года .

3.2 Поставщик вправе досрочно осуществить поставку товаров по согласованию с

Заказчиком.

3.3 Поставка товара осуществляется Заказчику по адресу, указанному в Техническом

задании.

Статья 4 Порядок приемки товаров

4.1 Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время, место и дату поставки,

возможность поставки товара партиями на основании предварительной заявки в

соответствии с Техническим заданием.

4.2 Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать качеству,

техническим и функциональным характеристикам, указанным в Техническом задании.

При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается

поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики

(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с

качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками

Товара, указанными в Техническом задании. В указанном случае соответствующие

изменения должны быть оформлены в виде дополнительного соглашения и внесены

Заказчиком в реестр Контрактов ЕАИСТ. Изменение настоящего Контракта

оформляется в порядке, установленном в статье 11 настоящего Контракта.

4.3 Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с

привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочноразгрузочных работ; включая работы с применением грузоподъемных средств;

осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой

счет.

4.4 Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а

упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.

4.5 Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование

фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, дату выпуска и гарантийный

срок службы.

4.6 Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

4.7 Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и

погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

4.8 Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за счет

3

Поставщика в течение 1 (одного) дня .

4.9 Не позднее срока окончания поставки, Поставщик представляет Заказчику

комплект отчетных документов в соответствии с Техническим заданием,

сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара (и

сопутствующих услуг), и иные документы, подтверждающие качество товара,

оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и

направляет подписанный УКЭП электронный структурированный Документ о

приемке.

4.10 После получения от Поставщика подписанного УКЭП электронного

структурированного Документа о приемке и комплекта документов, предусмотренных

Техническим заданием, Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней

рассматривает результаты и осуществляет приемку поставленных товаров (и

сопутствующих услуг) по настоящему Контракту на предмет соответствия их

количеству, качеству и иным требованиям, изложенным в настоящем Контракте и

Техническом задании, направляет Поставщику подписанный УКЭП электронный

структурированный Документ о приемке, а также иные документы предусмотренные

Техническим заданием, либо информацию о предоставлении разъяснений

относительно поставленных товаров (и сопутствующих услуг), либо информацию о

мотивированном отказе от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг),

или информацию о перечне выявленных недостатков и сроках их устранения. В случае

отказа Заказчика от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг) в связи

с необходимостью устранения недостатков Заказчик отклоняет направленный

Поставщиком подписанный УКЭП электронный структурированный Документ о

приемке. Поставщик обязуется в срок, установленный в информации о перечне

выявленных недостатков, направленной Заказчиком, устранить указанные недостатки

за свой счет.

4.11 Для проверки поставленных Поставщиком товаров, предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести

экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может

проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться

эксперты, экспертные организации.

4.12 Информация о предоставлении разъяснений относительно поставленных товаров

(и сопутствующих услуг), информация о мотивированном отказе от принятия

поставленных товаров (и сопутствующих услуг), информация о перечне выявленных

недостатков и сроках их устранения формируется Заказчиком в Универсальной

автоматизированной информационной системе бюджетного учета города Москвы

(далее – УАИС «Бюджетный учет») в электронной форме, подписывается УКЭП и

направляется Поставщику в АИС «Портал поставщиков».

4.13 В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении

недостатков/дефектов, Заказчиком будет принято решение об устранении

Поставщиком недостатков/дефектов в надлежащем порядке и в установленные сроки,

а также в случае отсутствия у Заказчика запросов представления разъяснений в

отношении поставленных товаров, Заказчик принимает поставленные товары (и

сопутствующие услуги) и подписывает УКЭП электронный структурированный

Документ о приемке и направляет Поставщику.

4

4.14 В случае получения посредством АИС «Портал поставщиков» от Заказчика

информации о предоставлении разъяснений в отношении поставленных товаров (и

сопутствующих услуг), или информации о мотивированном отказе от принятия

поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или информации о перечне

выявленных дефектов, недостатков и сроком их устранения Поставщик в течение 10

(десяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в

отношении поставляемых товаров (и сопутствующих услуг) или в срок,

установленный в указанной информации о перечне выявленных дефектов, недостатков

и сроком их устранения, устранить полученные от Заказчика

замечания/недостатки/дефекты и передать направить Заказчику приведенный в

соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект документации в

соответствии с Техническим заданием, информацию об устранении недостатков, а

также повторно направить подписанный УКЭП электронный структурированный

Документ о приемке для принятия Заказчиком поставленных товаров.

4.15 Подписанный Заказчиком и Поставщиком УКЭП электронный

структурированный Документ о приемке является основанием для оплаты

Поставщику поставленных товаров (и сопутствующих услуг), а также основанием для

регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, с

учетом положений пункта 2.6.4 Контракта.

Статья 5 Права и обязанности Сторон

5.1 Заказчик вправе:

5.1.1 Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии

с условиями Контракта.

5.1.2 Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных

документов, указанных в статье 4 Контракта, подтверждающих исполнение

обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.3 Письменно запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения

обязательств Поставщика по настоящему Контракту. На данный запрос Поставщик

предоставляет ответ в письменной форме в течение 5(пяти) рабочих дней.

5.1.4 Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

5.1.5 Выбрать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных

Контрактом: своими силами, либо к ее проведению могут привлекаться эксперты,

экспертные организации на основании Контрактов.

5.1.6 Ссылаться на недостатки поставляемых товаров (также выявленные после

окончания срока исполнения Контракта), в том числе в части количества,

ассортимента, комплектности и стоимости этих товаров, по результатам проведенных

уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета

города Москвы.

5.1.7 При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия

количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров

условиям Контракта вызвать полномочных представителей Поставщика для

представления разъяснений в отношении поставленных товаров.

5

5.2 Заказчик обязан:

5.2.1 Сообщать Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки товаров, в

течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков путем

направления соответствующей информации посредством УАИС «Бюджетный учет» в

личный кабинет Поставщика в АИС «Портал поставщиков».

5.2.2 Своевременно принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с

условиями Контракта.

5.2.3 При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки

товаров рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки

товаров.

5.3 Поставщик вправе:

5.3.1 Требовать подписания в соответствии со статьей 4 настоящего Контракта

Заказчиком подписанного УКЭП Поставщика электронный структурированный

Документ о приемке по настоящему Контракту, при условии предоставления

Поставщиком документов, указанных в статье 4 Контракта и соответствия Товара

требованиям относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и

других характеристик Товара по настоящему Контракту.

5.3.2 Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со

статьей 2 Контракта.

5.3.3 Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других

лиц - субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками.

Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества

товаров по настоящему Контракту.

5.3.4 Поставщик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения

субпоставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с

Поставщиком, осуществлять замену субпоставщика, с которым ранее был заключен

договор на другого субпоставщика.

5.3.5 Письменно запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений

по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Контракта.

5.4 Поставщик обязан:

5.4.1 Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с

условиями Контракта.

5.4.2 Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и/или

документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской

Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством

Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством

Российской Федерации передаются вместе с товаром.

5.4.3 Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе,

информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

6

5.4.4 Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического

местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня

соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок

уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет

считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

5.4.5 Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим

законодательством и Контрактом.

5.4.6 Соответствовать единым требованиям к участникам закупки, предусмотренным

частью 1 статьи 31 Закона о контрактной системе.

5.4.7 Соблюдать запрет установленный в постановлении Правительства Российской

Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального

режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными

видами юридических лиц».

Статья 6 Гарантии

6.1 Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями,

указанными в Контракте и Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему

Контракту).

6.2 Гарантийный срок товаров указывается в Техническом задании (Приложение № 1

к настоящему Контракту ).

6.3 При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в поставленных

товарах, материалах, оборудовании, Поставщик обязан устранить их за свой счет в

сроки, согласованные и установленные Поставщиком и Заказчиком в Акте о

недостатках с перечнем выявленных недостатков/дефектов, необходимых доработок и

сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период

устранения выявленных недостатков.При отказе Поставщика от составления или

подписания Акта о недостатках, обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик

проводит квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов (специалистов) в

порядке, предусмотренном Законом о Контрактной системе, по итогам которой

составляется соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению

недостатков. Возмещение расходов за проведенную экспертизу осуществляется в

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.4 В случае обнаружения Заказчиком недостатков товара и предъявления требования

о его замене Поставщик обязан заменить такой товар.

6.5 Если иное не предусмотрено Контрактом, гарантийный срок на комплектующее

изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь

одновременно с гарантийным сроком на основное изделие. На товар (комплектующее

изделие), переданный Поставщиком взамен товара (комплектующего изделия), в

котором в период гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается

гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный, если иное не

предусмотрено Контрактом.

6.6 Поставщик гарантирует, что товар соответствует требованиям качества,

безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным

7

нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, установленным

законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6.7 Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц,

вследствие необеспечения Поставщиком безопасности товара подлежит возмещению в

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.8 Убытки, причиненные Заказчику в связи с отзывом товара, подлежат возмещению

Поставщиком в полном объеме, если иное не установлено действующим

законодательством Российской Федерации.

6.9 Поставщик гарантирует своевременное предоставление необходимой и

достоверной информации о товаре.

6.10 В случае не предоставления Поставщиком Заказчику полной и достоверной

информации о товаре, Поставщик несет ответственность в соответствии с

Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки товара, возникшие после

его передачи Заказчику вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.

6.11 Поставщик отвечает за недостатки товара, на который не установлен гарантийный

срок, если Заказчик докажет, что они возникли до передачи товара Заказчику или по

причинам, возникшим до этого момента.

Статья 7 Ответственность сторон

7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,

установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017

№1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае

ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств

заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в

постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и

признании утратившим силу постановления правительства Российской Федерации от

25 ноября 2013 г. № 1063» и иным законодательством Российской Федерации.

7.2 Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в порядке,

установленном настоящей статьей, в том числе рассчитывается как процент Цены

Контракта .

7.3 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных

Контрактом, размер штрафа составляет:

а) 10 процентов от Цены Контракта , в случае, если цена Контракта не превышает 3

млн. рублей;

б) 5 процентов Цены Контракта , в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн.

рублей.

8

7.4 За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных

Контрактом, размер штрафа составляет:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей.

7.5 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного

выражения, размер штрафа составляет:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей.

7.6 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской

Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему

обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных

Поставщиком.

7.7 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства

Заказчиком, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере

одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального

банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.8 Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее

исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может

превышать Цену Контракта.

7.9 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.

7.10 Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа,

пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства

произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.11 В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов

поставки товара не в полном объеме и/или завышения их стоимости Поставщик

осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

7.12 Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не

освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.13 В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего

исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы,

являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы

ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Статья 8 Порядок расторжения Контракта

9

8.1 Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- одностороннее расторжение в следующих случаях:

8.1.1 Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от

исполнения Контракта по инициативе Заказчика:

8.1.1.1 Осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не

могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

8.1.1.2 Осуществление поставки некомплектных товаров, если поставщик,

получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о

доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами.

8.1.1.3 Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов поставки

товаров , предусмотренных Контрактом .

8.1.1.4 Поставщик отказывается передать Заказчику проданный товар.

8.1.1.5 В случае, если Поставщик, обязанный застраховать товар в соответствии с

условиями Контракта, не выполнил этой обязанности.

8.1.1.6 Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не

соответствует требованиям установленным Техническим заданием, информации

указанной в преамбуле настоящего Контракта , требованиям к участникам

Котировочной сессии, что позволило ему стать победителем по результатам

проведения Котировочной сессии.

8.1.1.7 В случае, если по результатам экспертизы поставленных товаров с

привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключении эксперта, экспертной

организации будут подтверждены нарушения условий Контракта.

8.1.1.8 Нарушение Поставщиком запрета установленного постановлением

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по

предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

8.1.2 Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от

исполнения Контракта по инициативе Поставщика:

8.1.2.1 Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты

поставленного товара, допущенные по вине Заказчика.

8.1.2.2 Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от

приемки товаров. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от

подписания Документ о приемке в срок, предусмотренный Контрактом, без

письменного объяснения причин такого отказа.

10

8.1.2.3 Необоснованный отказ Заказчика от оплаты поставленных товаров.

8.1.2.4 Ассортимент товаров или порядок его определения в Контракте не установлен,

но из существа обязательств вытекает, что товары должны быть переданы Заказчику в

ассортименте.

8.1.2.5 Непредставление Заказчиком отгрузочной разнарядки в установленный

срок (если Контрактом предусмотрена поставка товара нескольким получателям).

8.1.2.6 Невыборка Заказчиком товаров в установленный Контрактом срок (в случае

если Контрактом предусмотрено получение товаров Заказчиком в месте нахождения

Поставщика).

8.2 Расторжение Контракта по соглашению сторон определяется в порядке,

установленном действующим гражданским законодательством Российской

Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по

соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не

превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.3 Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением

требований частей 8-11, 13-19,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Закона о Контрактной системе.

8.4 Решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта может быть

направлено второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному

в статье 14 Контракта.

Статья 9 Обстоятельства непреодолимой силы

9.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось

следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных

явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних

факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и

т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном

законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств

по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего

Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства

непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также

которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2 Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось

невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана

в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств

уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и

возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3 Если, по мнению Сторон, поставка товаров может быть продолжена в порядке,

действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств

непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается

соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой

силы и их последствия.

11

Статья 10 Порядок урегулирования споров

10.1 В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также

споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для

урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.

10.2 Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных

соглашений, подписанных усиленными электронными подписями Сторон.

10.3 До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны

примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.3.1 Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной

претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не

превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление

претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.3.2 В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты

организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование,

почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой

направлена претензия.

10.3.3 Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии

указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.3.4 В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены

надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо

выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению

заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению,

объективному урегулированию спора.

10.4 В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения

взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города

Москвы.

Статья 11 Срок исполнения, порядок изменения Контракта

11.1 Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами. Срок исполнения

Контракта Сторонами 31 декабря 2025 года

11.2 Приемка товаров по истечении предусмотренного Контрактом срока исполнения

обязательств поставщика по осуществлению поставки товаров допускается в случае

поставки товаров в рамках проведения претензионной работы, инициированной

заказчиком.

11.3 Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре Контрактов

ЕАИСТ.

11.4 Изменение и дополнение настоящего Контракта возможны по соглашению

Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в электронном виде путем

подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные

соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с

момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к

12

Контракту, допустимые действующим законодательством в сфере закупок подлежат

регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.

Статья 12 Прочие условия

12.1 Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта,

направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому

адресу Стороны, указанному в статье 14 Контракта, или нарочно, или в электронной

форме с использованием автоматизированных электронных систем, а также с

использованием факсимильной связи, электронной почты. В случае направления

уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными

Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае

отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты

уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2 Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.3 Выполнение в полном объеме обязательств Заказчиком и

Поставщиком, предусмотренных Контрактом, является основанием для регистрации

сведений об исполнении Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, в порядке,

предусмотренном действующими нормативными правовыми актами Российской

Федерации и города Москвы.

12.4 Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

Приложение № 1 к Контракту - Техническое задание;

Приложение № 2 к Контракту - Спецификация.

Статья 13 Особые условия электронного взаимодействия Сторон

13.1 Стороны при исполнении Контракта осуществляют обмен подписанным УКЭП

электронным структурированным Документом о приемке, а также информацией в

соответствии с пунктом 4.10 статьи «Порядок приемки товара», посредством

использования Поставщиком АИС «Портал поставщиков» в соответствии с

Регламентом ведения Портала поставщиков, размещенном на официальном сайте АИС

«Портал поставщиков» https://zakupki.mos.ru/ (далее - Регламент), и Заказчиком

УАИС «Бюджетный учет».

13.1.1 При осуществлении поставки товара Поставщик проверяет наличие

стандартной товарной единицы, обозначающей единичный товар и содержащей

описание товара, его характеристики, изображение закупаемой продукции (далее –

СТЕ) в АИС «Портал поставщиков», используемой для оформления поставщиком

Документа о приемке. В случае отсутствия соответствующей СТЕ, до первого

оформления отчетных документов по Контракту поставщик создает СТЕ с описанием

и характеристиками поставляемого товара посредством функционала АИС «Портал

поставщиков»

13.2 Поставщик для работы в АИС «Портал поставщиков»:

13

- назначает должностных лиц, ответственных за организацию и осуществление

электронного документооборота в соответствии настоящей статьей (далее –

уполномоченные должностные лица);

- обеспечивает получение усиленной квалифицированной электронной подписи в

аккредитованных удостоверяющих центрах в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации, для должностных лиц, уполномоченных на

подписание документов при исполнении Контракта;

- обеспечивает регистрацию в АИС «Портал поставщиков» в соответствии с

Регламентом;

- использует для подписания в АИС «Портал поставщиков» электронных документов

усиленную квалифицированную электронную подпись.

13.3 Стороны признают, что используемые в соответствии с настоящей статьей

Контракта электронные документы имеют равную юридическую силу с документами

на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями

уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке.

13.4 Электронные документы и информация в соответствии с пунктом 13.1 настоящей

статьи, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, не требуют

дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации, за

исключением случаев, когда необходимость наличия документа на бумажном

носителе предусмотрена законодательством Российской Федерации.

13.5 Получение доступа к работе в АИС «Портал поставщиков», в том числе в целях

осуществления электронного документооборота при исполнении Контракта, для

Сторон осуществляется безвозмездно.

Статья 14 Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:

Государственное бюджетное учреждение

здравоохранения города Москвы

«Московская городская онкологическая

больница № 62 Департамента

здравоохранения города Москвы»

Адреса:

- юридический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская

Федерация, Московская область,

городской округ Красногорск, поселок

Истра, дом 27, строение 1-30.;

- фактический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Московская

область, П. ИСТРА, Г.О. КРАСНОГОРСК,

Дом (Корпус/строение) Д. 27, СТР. 1-30;

Телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Факс:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01-96;

Адрес электронной почты:

ПОСТАВЩИК:

____________________________

Адреса:

- юридический:

_________________________________;

- фактический:

_________________________________;

Телефон:

_______________________, Факс:

____________________;

Адрес электронной почты:

_____________________________________

__;

ИНН: ___________________;

КПП: ___________________;

ОГРН: ____________________;

л/с: ____________________________;

14

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2;

КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1910;

л/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

р/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

к/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Наименование банка: ГУ Банка России по

ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Получатель: Зав. Аптекой Еремеева

Екатерина Валерьевна ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Интернет сайт: https://onco62.ru/contacts/;

Главный врач ГБУЗ «МГОБ № 62 ДЗМ»

Каннер Д.Ю.

(ФИО лица, уполномоченного на

подписание Контракта)

М.П.

р/с: ______________________________;

к/с: ________;

БИК: ___________________;

Наименование банка:

_____________________________;

Получатель:_____________;

Интернет сайт:

___________________________________;

_____________________

(ФИО лица, уполномоченного на

подписание Контракта)

М.П.

15

Приложение № 2 к Контракту

____________________

от ______________________________

Спецификация

№ п/п

Наименование товара

1

Средство

дезинфицирующее

"Тригексилон" 250 мл

Характеристики (каждой

строкой)

Производитель

Дополнительное

ООО "РОСБИО"

действующее вещество:

Производные гуанидина

Класс опасности при

нанесении на кожу: 4

Минимальный остаточный

срок годности на дату

поставки: 12.0 Месяц

Объем: 250 Кубический

сантиметр; миллилитр

Применяют для обработки:

Кожных покровов:

Инъекционное поле;

Операционное поле

Применяют для обработки:

Кожные покровы

Применяют для обработки:

Инъекционное поле

Применяют для обработки:

Операционное поле

Разрешено к применению

в медицинских

учреждениях: Да

16

Модель

Количество

Единица

измерения

Тригексилон

30.0

Флакон

Средство оказывает

действие: Фунгицидное;

Вирулицидное;

Бактерицидное

Форма выпуска: Жидкость

2

Водно-спиртовой раствор

Cрок годности: 5 года

АО "Самарамедпром"

хлоргексидина

Вирусная и антимикробная

биглюконата 0,5% 100 мл

активность: да

(без расп. насадки),

Действующее вещество:

Самарамедпром АО

Хлоргексидин

Изопропиловый спирт: 70

Процент

Класс опасности: 4 класс

Кожный антисептик

универсального

применения: да

Не требует смывания: Да

Область применения

средства

дезинфицирующего

универсального: Защита от

внутрибольничных

инфекций. Действие

туберкулоцидное,

вирулицидное, включая

аденовирусы, вирусы

гриппа, парагриппа и др.

возбудителей острых

распираторных инфекций,

энтеровирусы,

ротовирусы, вирусы

17

Водно-спиртовой

раствор хлоргексидина

биглюконата 0,5%

6000.0

Штука

полимиелита, вирусы

энтеральных,

параинтеральных

гепатитов, герпеса,

атипичной пневмонии,

птичьего гриппа, ВИЧ и

фунгицидное в

отношнении грибов рода

Кандида и трихофитон

действие.

Объем: 100 миллилитр

Подходит для ежедневного

использования: Да

Условия хранения: +30

Градус Цельсия

Заказчик:

Поставщик:

Главный врач ГБУЗ «МГОБ № 62 ДЗМ» Каннер Д.Ю.

М.П.

_______________ / ____________

М.П.

18

Краткое_описание_КС_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Краткая сводка

Решение задачи:

:

- Заказчик: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Московская городская онкологическая больница № 62" (в дальнейшем "Заказчик").

- Договор заключен между Заказчиком и Поставщиком, указанным как "Поставщик", в лице своих представителей, действующих на основании своих учредительных документов.

- Заключение договора происходит с соблюдением требований Гражданского кодекса РФ, Федерального закона № 44-ФЗ и иного законодательства РФ и города Москвы.

- Указано, что договор является результатом Котировочной сессии № _.

Дополнительная информация для заполнения в не предоставлена.

Статья 1 Предмет контракта

1.1 Поставщик обязан предоставить дезинфицирующие средства согласно техническому заданию и спецификации, являющихся частью контракта. Заказчик принимает товар и оплачивает его согласно условиям контракта.

1.2 Товар должен быть новым и не использоваться, не ремонтироваться и не иметь замененных частей, сохраняя потребительские свойства.

1.3 Поставка товара осуществляется за счет и силами Поставщика.

1.4 Поставка считается совершенной после доставки товара Заказчику по адресу из технического задания, предоставления сопутствующих услуг (если таковые имеются) и подписания всех необходимых документов.

1.5 Сопутствующие услуги предоставляются в соответствии с требованиями технического задания, если они предусмотрены.

1.6 Идентификационный код закупки: .

Статья 2 Цена контракта и порядок расчетов

Сводка статьи "Цена Контракта и порядок расчетов"

Цена Контракта и порядок расчетов

Наименование статьи: Цена Контракта и порядок расчетов (указано в рамках статьи 2, безобозначено в запросе)

1. Цена контракта и информация о НДС отсутствует в тексте статьи из запроса пользователя.

- Цена контракта: не указано

- НДС включен в стоимость: нет

- Ставка НДС: прочерк

2. Упоминаний о цене единицы товара, максимальной цены товара/услуг в запросе нет.

- Цена единицы товара/работ/услуг: прочерк

- Максимальное значение цены товара/работ/услуг: прочерк

3. Способ оплаты: безналичный расчет (п.2.6.2)

- Способ оплаты: безналичный расчет

- Валюта оплаты: рубль (п.2.3)

4. Изменение цены контракта не упоминается.

- Увеличение/уменьшение цены контракта: не упоминается

5. Авансовый платеж: не предусмотрен (п.2.6.1)

- Размер авансового платежа от цены контракта: не упоминается

- Срок оплаты авансового платежа: не применимо

6. Определены сроки оплаты после подписания Документа о приемке.

- Срок оплаты авансового платежа: не предусмотрен

- Срок оплаты 1 этапа: 7 рабочих дней с даты подписания Документа о приемке

- Срок оплаты последующих этапов: оплата производится по факту поставки и подписания Документа о приемке

- Срок оплаты товара/работ/услуг: по факту поставки и подписания Документа о приемке в течение 7 рабочих дней

7. Право на экспертизу в тексте статьи не упоминается.

- Право на экспертизу: не упоминается

Источник финансирования указан в статье 2.5 подробно: за счет средств обязательного медицинского страхования по определенным кодам КВР, КРП, КФО, КОСГУ и году.

Статья 3 Сроки и условия поставки

Период оказания услуг с 01 июля 2023 года по 01 декабря 2025 года.

Возможность досрочного оказания услуги: да.

Статья 4 Порядок приемки товаров

Допускается поставка товара с улучшенными характеристиками: да

Срок рассмотрения документов и осуществление приемки: 15 рабочих дней

Срок ответа на запрос разъяснений/устранения недостатков: 10 рабочих дней

Статья 5 Права и обязанности сторон

Статья 5 Контракта определяет права и обязанности Заказчика (пункты 5.1 и 5.2) и Поставщика (пункты 5.3 и 5.4).

Заказчик имеет право:

- Требовать исполнения обязательств Поставщиком (5.1.1).

- Требовать документы, подтверждающие исполнение обязательств (5.1.2).

- Запрашивать информацию о ходе исполнения обязательств Поставщиком с ответом в течение 5 рабочих дней (5.1.3).

- Контролировать порядок и сроки поставки товаров (5.1.4).

- Выбирать способ проведения экспертизы результатов (5.1.5).

- Ссылаться на недостатки товаров (5.1.6) и вызывать представителей Поставщика для объяснений (5.1.7).

Заказчик обязан:

- Сообщать о недостатках в течение 2 рабочих дней после их обнаружения (5.2.1).

- Своевременно принимать и оплачивать товар (5.2.2).

- Рассматривать вопрос о продолжении поставки при ее приостановлении (5.2.3).

Поставщик имеет право:

- Требовать подписания электронного документа о приемке товара (5.3.1).

- Требовать своевременной оплаты (5.3.2).

- Привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров (5.3.3).

- Осуществлять замену субпоставщика при необходимости (5.3.4).

- Запрашивать у Заказчика разъяснений и уточнений (5.3.5).

Поставщик обязан:

- Своевременно поставлять товары согласно условиям Контракта (5.4.1).

- Предоставлять декларацию о стране происхождения товара (5.4.2).

- Предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика (5.4.3).

- Уведомлять о изменении своего фактического местонахождения (5.4.4).

- Выполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством и Контрактом (5.4.5).

- Соблюдать требования к участникам закупки (5.4.6).

- Соблюдать установленные запреты (5.4.7).

Информация о сроке ответа поставщика на запрос от заказчика, сроке сообщения заказчиком о недостатках, возможности привлечения субподрядчиков и наличии декларации о происхождении товара в предоставленном тексте отсутствует.

Статья 6 Гарантии

Суммаризация статьи 6 "Гарантии"

Гарантии

6.1 Поставщик обязуется обеспечивать соответствие товара требованиям Контракта и Технического задания (Приложение № 1).

6.2 Гарантийный срок для товаров определяется в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту).

6.3 При выявлении недостатков в течение гарантийного срока Поставщик обязан их устранить за свой счет. Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков. В случае отказа Поставщика от составления Акта о недостатках, Заказчик проводит экспертизу, результаты которой фиксируются в соответствующем Акте.

6.4 Поставщик обязан заменить некачественный товар по требованию Заказчика.

6.5 Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним. На замененный товар устанавливается гарантийный срок той же продолжительности.

6.6 Поставщик гарантирует соответствие товара требованиям качества, безопасности и сертификации.

6.7 Вред, нанесенный здоровью или имуществу из-за несоблюдения безопасности товара, подлежит возмещению Поставщиком.

6.8 Убытки Заказчика в случае отзыва товара возмещаются Поставщиком в соответствии с законодательством.

6.9 Поставщик обязан предоставлять полную и достоверную информацию о товаре.

6.10 Непредоставление полной информации о товаре влечет ответственность Поставщика за недостатки, возникшие после передачи товара Заказчику.

6.11 Поставщик отвечает за недостатки товара без гарантийного срока, если доказано, что они возникли до передачи товара или по причинам, предшествующим передаче.

Статья 7 Ответственность сторон

Срок ответа на предложение о расторжении: не указан в предоставленном тексте.

Согласно статье 7, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 и законодательством РФ.

Размер штрафа определяется процентом от цены контракта, установленным в контракте.

1. За неисполнение обязательств Поставщиком, за исключением просрочки:

- Если цена контракта до 3 млн. рублей: 10% от цены контракта.

- Если цена контракта от 3 млн. рублей: 5% от цены контракта.

2. За неисполнение обязательств Заказчиком:

- Если цена контракта до 3 млн. рублей: 1000 рублей.

- Если цена контракта от 3 млн. рублей: 5000 рублей.

3. За неисполнение обязательств Поставщиком без стоимостного выражения:

- Если цена контракта до 3 млн. рублей: 1000 рублей.

- Если цена контракта от 3 млн. рублей: 5000 рублей.

Пеня за просрочку исполнения обязательств Поставщиком составляет 1/3000 от ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта за каждый день просрочки.

Пеня за просрочку исполнения обязательств Заказчиком начисляется с следующего дня после истечения срока исполнения обязательства и составляет 1/3000 от ключевой ставки ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы.

Общая сумма штрафов за неисполнение обязательств не может превышать цену контракта.

Стороны освобождаются от уплаты неустоек при наличии оправдательных причин (непредодолимая сила, вина другой стороны).

Поставщик обязан возвратить Заказчику излишне уплаченные средства при установлении фактов неполной поставки или завышения стоимости товара.

Уплата неустойки не освобождает от исполнения обязательств.

Факты неисполнения или ненадлежащего исполнения могут подтверждаться фото- и видеоматериалами.

Статья 8 Порядок расторжения контракта

Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению сторон;

- в судебном порядке;

- односторонне, с инициативы любой из сторон.

Возможность расторжения со стороны заказчика: да

Возможность расторжения со стороны поставщика: да

Срок ответа на предложение о расторжении по соглашению сторон: 5 календарных дней

Одностороннее расторжение со стороны заказчика возможно в случае:

1. Поставка товаров ненадлежащего качества.

2. Поставка некомплектных товаров.

3. Нарушение сроков и объемов поставки более двух раз.

4. Отказ поставщика от передачи товара.

5. Невыполнение обязанности по страхованию товара.

6. Несоответствие поставщика требованиям контракта.

7. Подтверждение нарушений условий контракта экспертизой.

8. Нарушение запрета, установленного постановлением правительства.

Одностороннее расторжение со стороны поставщика возможно в случае:

1. Нарушений сроков оплаты со стороны заказчика более двух раз.

2. Необоснованный отказ заказчика от приемки товаров.

3. Необоснованный отказ заказчика от оплаты.

4. Неопределенность ассортимента товаров.

5. Непредставление отгрузочной разнарядки в срок.

6. Невыборка товаров заказчиком в установленный срок.

Расторжение по соглашению сторон регулируется гражданским законодательством РФ. Решение об одностороннем расторжении направляется второй стороне по адресу, указанному в статье 14 Контракта.

Статья 9 Обстоятельства непреодолимой силы

Статья 9 регулирует порядок освобождения сторон от ответственности за неисполнение обязательств по контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. В соответствии с пунктом 9.1 под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях события, такие как стихийные бедствия, военные действия и акты государственных органов, а также другие чрезвычайные ситуации, подтвержденные в соответствии с законодательством, которые возникли после заключения контракта и непосредственно повлияли на его исполнение.

В соответствии с пунктом 9.2, сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 календарных дней уведомить другую сторону о возникновении этих обстоятельств, их характере и возможной продолжительности.

Пункт 9.3 предусматривает продление срока исполнения обязательств по контракту на время действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, если поставка товаров может быть продолжена в соответствии с условиями контракта, действовавшими до начала этих обстоятельств.

Статья 10 Порядок урегулирования споров

Статья 10.1. При возникновении споров, связанных с исполнением контракта, стороны должны пытаться решить их через переговоры.

Статья 10.2. Любые договоренности сторон по урегулированию спора должны быть оформлены в виде дополнительных соглашений и подписаны усиленными электронными подписями.

Статья 10.3. Перед обращением в суд стороны должны предпринять попытки урегулирования в претензионном порядке.

Статья 10.3.1. Претензия подается в письменной форме и требует ответа в течение 15 календарных дней. Отсутствие ответа считается признанием требований претензии.

Статья 10.3.2. Претензия должна содержать наименование и реквизиты сторон.

Статья 10.3.3. Если претензия связана с денежной оценкой, в ней указывается сумма и ее расчет.

Статья 10.3.4. К претензии прилагаются документы, подтверждающие требования.

Статья 10.4. В случае не достижения согласия, споры передаются в Арбитражный суд города Москвы для решения.

Возможность освобождения от ответственности: нет

Срок уведомления об обстоятельствах непреодолимой силы: нет (данные положения отсутствуют в статье)

Продление сроков выполнения обязательств: нет (данные о продлении сроков не упоминаются)

Статья 11 Срок исполнения, порядок изменения контракта

11.1 Контракт начинает действовать с момента подписания Сторонами и завершается к 31 декабря 2025 года.

11.2 Приемка товаров возможна после срока исполнения обязательств поставщика, если это связано с претензионной работой, инициированной заказчиком.

11.3 Контракт требует регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.

11.4 Изменения и дополнения к контракту допускаются по согласованию между Сторонами, оформляются в виде дополнительных соглашений и становятся его неотъемлемой частью с момента подписания. Любые дополнительные соглашения, соответствующие законодательству, подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.

Статья 12 Прочие условия

Срок действия контракта: с по

- 12.1 Уведомления сторон осуществляются в письменной форме через почту, курьера, электронные системы, факсимильную связь и электронную почту. Уведомления почтой считаются полученными в день фактического получения, а посредством факсимильной связи и электронной почты — в день отправки.

- 12.2 В случае отсутствия регламента в контракте стороны руководствуются законодательством РФ.

- 12.3 Заполнение полного объема обязательств Поставщиком является основанием для регистрации данных об исполнении контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ.

- 12.4 К контракту прилагаются Техническое задание (Приложение № 1) и Спецификация (Приложение № 2).

Статья 13 Особые условия электронного взаимодействия сторон

13.1 Стороны обмениваются электронными документами о приемке и информацией через системы АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», следуя Регламенту ведения Портала поставщиков.

13.1.1 Поставщик проверяет наличие СТЕ (стандартной товарной единицы) в АИС и создает ее в случае отсутствия перед первым оформлением отчетных документов по Контракту.

13.2 Для работы в АИС «Портал поставщиков» Поставщик назначает ответственных лиц, обеспечивает получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в системе.

13.3 Электронные документы, подписанные в соответствии с Контрактом, имеют равную юридическую силу с документами на бумаге.

13.4 Электронные документы и информация не требуют дублирования бумажными носителями, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

13.5 Доступ к АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота предоставляется бесплатно.

Статья 14 Адреса, реквизиты и подписи сторон

Наименование статьи:

Статья о заключении договора между Заказчиком и Поставщиком, с указанием их адресов, реквизитов и подписей ответственных лиц.

Заказчик:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Московская городская онкологическая больница № 62». Адреса: юридический (Московская область) и фактический (поселок Истра) с указанием точных координат. Контактные данные: телефон, факс, электронная почта.

Реквизиты Заказчика:

ИНН, КПП, ОГРН, расчетные и корреспондентские счета, БИК, наименование банка, ОКТМО. Указаны сведения о получателе и интернет-сайте учреждения. Ответственное лицо за подписание контракта - Каннер Д.Ю., главный врач ГБУЗ.

Поставщик:

Информация о Поставщике отсутствует, за исключением указания на отсутствие данных.

Продукция:

Дезинфицирующее средство в форме водно-спиртового раствора хлоргексидина биглюконата 0,5% производства АО "Самарамедпром". Препарат обладает фунгицидным, вирулицидным и бактерицидным действием. Информация о сроке годности, составе, проценте изопропилового спирта, классе опасности и области применения.

Объем и условия:

Упаковка средства▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьмиллилитров, подходит для ежедневного использования, условия хранения до +30°С.

Статья 15 Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Наименование заказчика: ООО "РОСБИО"

Адрес юридический:

Адрес фактический:

Телефон:

Адрес электронной почты:

№ п/п | Наименование товара | Характеристики | Производитель | Модель | Количество | Единица измерения

--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

1 | Средство дезинфицирующее "Тригексилон" | 250 мл; дополнительное действующее вещество: производные гуанидина; класс опасности при нанесении на кожу: 4; минимальный остаточный срок годности на дату поставки: 12 месяцев; применяют для обработки кожных покровов, инъекционного поля, операционного поля; разрешено к применению в медицинских учреждениях | ООО "РОСБИО" | Тригексилон | 30 | Флакон

| Производственная спецификация | (Каждой строкой количество средств указывается для одних и тех же характеристик, но задано много повторений одного "Обращают денарирорппоаты пузаксб состокаккувал" в описании восприятия кода приспособления) | | Протираний пробы текста: "Оссппппапфппфпп" | | | |

| | | | | | 16 | Штука