Тендер - Средство дезинфицирующее Форма выпуска Жидкость №286590596

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Проект_Контракта.[2].docx
• Расчет_цены_контракта,_заключаемого_с_единственным_поставщиком.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть96 Извещение о закупке, осуществляемой в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ от 12.12.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение о проведении закупки в соответствии с ч. 12 ст. 93 Закона № 44-ФЗ

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000104

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьМуниципальные образования города федерального значения Санкт-Петербурга / Внутригородские муниципальные образования города федерального значения Санкт-Петербурга (см. также▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0) / муниципальный округ Полюстрово,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Срок поставки товара (календарных дней)

2

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Не установлены

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

140000.00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона о контрактной системе или внесением денежных средств на указанный счет. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В случае если обеспечение исполнения контракта, представляется в виде внесения денежных средств, участник закупки, с которым заключается контракт, перечисляет сумму, указанную в извещении, на счет заказчика: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы» ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Получатель: Комитет Финансов Санкт-Петербурга (СПб ГБУЗ «БСМЭ» л/счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть текущий сч. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть корр. счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Банк получателя: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по г.Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 510 (ВР) В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указывается (510ВР): «Обеспечение контракта на поставку … (по предмету контракта)» и номер извещения об осуществлении закупки. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта на участие в закупке, требования к обеспечению в соответствии со ст. 96 Федерального закона о контрактной системе

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г.Санкт-Петербургу, г Санкт-Петербург

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование цены контракта

1 Обоснование цены контракта

Проект контракта

1 Проект контракта

Дополнительная информация и документы

1 Уведомление о прохождении контроля

Автоматический_контроль

Уведомление о соответствии контролируемой информации

требованиям, установленным частью 5 статьи 99

Федерального закона N 44-ФЗ

Коды

Форма по ОКУД

От 12.12.2024 г.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Дата

-

ИНН

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КПП

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИКУ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование заказчика: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ

ЭКСПЕРТИЗЫ"

КПП

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Организационно-правовая форма:Государственные бюджетные

учреждения субъектов Российской Федерации

по ОКОПФ

Форма собственности: Собственность субъектов Российской Федерации

по ОКФС

Наименование бюджета: Внебюджетные средства

по ОКТМО

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место нахождения (адрес):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ПР-КТ

ЕКАТЕРИНИНСКИЙ, Д.10,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

по ОКТМО

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование органа контроля: Комитет финансов Санкт-Петербурга

75203

13

Реквизиты объекта контроля

Реквизиты документа, содержащего информацию

(сведений об объекте контроля)

для осуществления контроля

наименование

дата

номер

наименование

дата

номер

1

2

3

4

5

6

Извещение

12.12.2024

План-график

01.01.1970

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть76001

Результат контроля:

Ответственный исполнитель

Финансовый контроль пройден

сервис АИС БП-ЭК

(должность)

Автоматический контроль

(подпись)

(расшифровка подписи)

Подписано УКЭП

Начальник СПб ГБУЗ «БСМЭ»

О.Д. Ягмуров

Обоснование цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком

Обоснованной признается закупка, осуществляемая в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе).

1. Цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком определена в соответствии с требованиями части 20 статьи 22 Федерального закона о контрактной системе.

Цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком определена и обоснована заказчиком посредством применения следующего метода: сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

Определение начальной (максимальной) цены контракта сформировано в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

2. Порядок цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком приведен заказчиком в расчете цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком.

3. Валюта, используемая для определения и обоснования цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, цены заявки на участие в закупки товара у единственного поставщика, предусмотренную частью 12 статьи 93 Федерального закона о контрактной системе, для оплаты поставленного товара - рубль Российской Федерации.

Расчет цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком

Цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком определена и обоснована в соответствии с требованиями части 20 статьи 22 Федерального закона о контрактной системе и приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

В целях получения ценовой информации в отношении предполагаемого к поставке товара для определения ЦК:

- были направлены запросы (исх. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 09.12.2024 г.) о предоставлении ценовой информации 5 (пяти) потенциальным Поставщикам, обладающим опытом поставок соответствующих товаров, информация о которых имеется в свободном доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах в сети "Интернет").

На запрос были представлены коммерческие предложения от 3 (трех) Поставщиков, на основании которых было проведено определение однородности совокупности значений выявленных цен.

Для расчета начальной (максимальной) цены контракта использованы 3 (три) цены, полученные в результате проведения мониторинга (анализа) рынка.

- Посмотреть таблицу с данными

Цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком, включает в себя все затраты, издержки, а также расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ИТОГО НМЦК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть рублей 00 копеек (один миллион четыреста тысяч рублей 00 копеек).

Руководитель отдела контрактной службы: Нестерова Е.А.

«10» декабря 2024 г.

Подписано УКЭП

Начальник СПб ГБУЗ «БСМЭ»

О.Д. Ягмуров

Документ, сформированный без использования единой информационной системы в сфере закупок (далее –ЕИС), является ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ФАЙЛОМ к электронному контракту, сформированному с использованием ЕИС.

Содержит информацию, предусмотренную статьей 34 Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе).

Электронный контракт, сформированный с использованием ЕИС (размещенный на площадке) содержит информацию, предусмотренную пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального Закона о контрактной системе

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

КОНТРАКТ №___

НА ПОСТАВКУ СРЕДСТВА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО

- Посмотреть таблицу с данными

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________, действующего на основании _____________ с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________, действующего на основании ____________________ (Устава или Доверенности), с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федерального закона о контрактной системе, по результатам закупки товара у единственного поставщика, предусмотренную частью 12 статьи 93 Федерального закона о контрактной системе, объявленного извещением от «___»______ _______ г. №________, на основании _________№ ___ от «___» ______ _____ г., заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, осуществить поставку кассет для гистологической обработки/хранения тканей (далее – Товар) в соответствии с требованиями, указанными в подпункте 3.1. «Объект закупки» электронного контракта, сформированного с использованием ЕИС (Приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество и цена за единицу (в валюте контракта) определяются в подпункте 3.1. «Объект закупки» электронного контракта, сформированного с использованием ЕИС.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поставщик обязуется:

2.1.1. Поставить Товар в сроки, указанные в пункте 5.1. Контракта.

2.1.2. Осуществить доставку, выгрузку Товара своими силами и за свой счёт по адресу и в помещение, указанное Заказчиком по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт – Петербург, Екатерининский пр., д. 10, лит. А, 6 этаж, ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(далее – место поставки). В рабочие дни с понедельника по пятницу с 9 до 15 часов, выходной день – суббота, воскресенье и праздничные дни. Обеденный перерыв не предусмотрен.

2.1.3. Обеспечить соответствие поставляемого Товара.

2.1.4. Представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту.

2.1.5. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта.

2.1.6. Своими силами и за свой счёт устранять допущенные недостатки при поставке Товара.

2.1.7. Формировать в ЕИС и направлять Заказчику структурированный документ о приемке в электронной форме с приложением дополнительных документов, указанных в пункте 5.2 Контракта (далее – документ о приемке) в соответствии с условиями Контракта.

2.1.8. Выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта.

2.2. Поставщик вправе:

2.2.1. Требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Контракту.

2.2.2. Требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в соответствии с разделом 7 Контракта.

2.2.3. Требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту.

2.3.2. Обеспечить приемку поставленного Товара, в соответствии с разделом 7 Контракта.

2.3.3. Оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями Контракта.

2.3.4. Выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.

2.3.5. Проводить экспертизу Товара.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Требовать от Поставщика, надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

2.4.2. Запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту.

2.4.3. Проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту.

2.4.4. Осуществлять контроль соответствия качества поставляемого Товара и сроков поставки Товара.

2.4.5. Требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта.

2.4.6. Отказаться от приемки некачественного Товара и потребовать безвозмездного устранения недостатков.

2.4.7. Привлечь независимых экспертов и (или) экспертные организации для проведения экспертизы (исследования) поставленного Товара. В случае получения заключения о ненадлежащем качестве Товара, Поставщик по требованию Заказчика обязан возместить Заказчику расходы, понесенные Заказчиком на проведение данной экспертизы (исследования).

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

3.1. Цена Контракта указана в подпункте 5.2. «Цена контракта» электронного контракта, сформированного с использованием ЕИС.

3.1.1. Оплата по Контракту осуществляется за счет внебюджетных средств, средств бюджетных учреждений: «субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания», код ОСГУ 341, целевая статья▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, код вида расходов 244.

3.1.2. В цену Контракта включены все затраты, издержки, а также расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных разделом 10 Контракта.

3.3. Заказчик осуществляет расчеты по Контракту путем безналичных перечислений на расчетный счёт Поставщика, указанный в разделе 16 Контракта в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

3.4. Обязательства Заказчика по оплате поставленного Товара считаются исполненными в день списания денежных средств с текущего счета Заказчика.

3.5. Авансирование не предусмотрено.

3.6. Платежи по Контракту осуществляются в российских рублях.

3.7. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в однодневный срок письменно уведомить Заказчика, с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств по ненадлежащим банковским реквизитам Поставщика, несет Поставщик. Датой письменного уведомления об изменении банковских реквизитов Поставщика считается день его получения Заказчиком. Данное уведомление является неотъемлемой частью Контракта.

3.8. В случае, если Контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате Заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ТОВАРА И (ИЛИ) ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

4.1. Товар должен соответствовать по качеству, количеству, комплектности согласно подпункту 3.1. «Объект закупки» электронного контракта, сформированного с использованием ЕИС.

4.1.1. Качество поставляемого Товара по Контракту, должно соответствовать требованиям действующего законодательства, что подтверждается регистрационным удостоверением Товара, выданным уполномоченным органом Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.2. Весь поставляемый Товар должен быть новыми, в оригинальной упаковке без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителей, Товар не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

4.3. Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан и соответствовать требованиям безопасности, установленным законом Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

4.4. Товар должен быть пригодным для целей, для которых Товар такого рода обычно используется, и соответствовать условиям Контракта.

4.5. Товар должен быть произведен не ранее 2023 года.

4.5.1. Дата выпуска (изготовления) Товара может определяться на основании этикеток, наклеек на Товар и/или других документов.

4.6. Поставляемый Товар должен иметь информацию на русском языке или продублирована на русском языке.

5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

5.1. Поставка Товара осуществляется с момента заключения Контракта, в течение 2 (двух) календарных дней.

5.1.1. Поставка Товара и его выгрузка по Контракту осуществляется Поставщиком непосредственно по адресу, указанному в подпункте 2.1.2 Контракта.

5.1.2. Факт передачи Товара по Контракту подтверждается товарной накладной/товарно-транспортная накладная или универсальным передаточным документом (УПД).

5.1.3. Фактической датой поставки считается дата, указанная в документе о приемке.

5.2. В срок не более 1-го рабочего дня с даты поставки Товара Поставщик формирует, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в ЕИС документ о приемке, который должен содержать информацию, указанную в подпунктах «а» - «г», «е» - «ж» пункта 1 части 13 статьи 94 Федеральный закон о контрактной системе.

К документу о приемке должны быть приложены следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:

а) счет на оплату поставленного Товара;

б) счет-фактуру (формируется в электронном виде по средствам ЕИС);

в) копия документа, подтверждающего соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями) для товара, подлежащего декларированию или обязательной сертификации либо информационной письмо, что поставляемый товар не подлежит обязательному декларированию или обязательной сертификации;

г) документы и сведения, которые подтверждают государственную регистрацию предлагаемого к поставке Товара (требования установлены решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе»):

- свидетельство о государственной регистрации подконтрольных товаров (СГР) или его копия;

- выписка из единого реестра СГР, выданная уполномоченными органами, с указанием реквизитов СГР, наименования подконтрольных товаров, изготовителя (производителя), получателя и органа, выдавшего СГР;

- СГР в виде электронного документа;

- наличие в едином реестре СГР, опубликованном на информационном портале Союза, или в национальных реестрах СГР государств-членов ЕАЭС сведений о СГР, указанном в документах, подтверждающих приобретение (поступление) товаров, в иной сопроводительной документации, на товаре и/или его потребительской таре

(требования установлены решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе»);

Поставщик вправе подтвердить государственную регистрацию прилагаемого к поставке Товара предоставлением документов и сведений, относящихся к любому из вышеуказанных пунктов.

5.2.1. Поставщик при формировании документа о приемке в ЕИС в разделе 3 «Товары, работы, услуги» «Дополнительная информация» создает детализированную информацию для каждой позиции поставленного Товара, которая позволит идентифицировать Заказчику Товар в соответствии с условиями Контракта (марка, модель, товарный знак, страна происхождения, номер таможенной декларации и т.д.).

5.3. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 части 13 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе информация, содержащаяся в документе о приемке.

5.4. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе такого документа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

5.5. Стороны согласились, что Поставщик вправе осуществить досрочную поставку Товара при наличии у него письменного согласия Заказчика, полученного посредствам электронной почты. Ответственность за возможные последствия несогласованной с Заказчиком досрочной поставки партии Товара по Контракту несет Поставщик.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ТАРЕ, УПАКОВКЕ И МАРКИРОВКЕ ТОВАРА

6.1. Тара и упаковка Товара должны соответствовать требованиям: Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от их повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) Товара и комплектующих Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в Контракте. Если производителем (производителями) Товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной в Контракте, то Товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту Товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки или хранения.

6.2. При передаче Товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия и оплаты, а если Товар был оплачен, потребовать возврат уплаченной денежной суммы или поставку Товара в упаковке (таре), обеспечивающей его дальнейшее хранение.

6.3. На поставляемых Товарах и их упаковке должны быть помещены товарные знаки, зарегистрированные в установленном порядке. Товарные знаки не помещаются на Товарах, которые в соответствии со стандартами (или техническими условиями) не подлежат маркировке.

6.4. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного Товара – международным стандартам упаковки. Маркировка упаковки должна быть на русском языке и строго соответствовать маркировке Товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах.

7. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ТОВАРА

7.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в месте поставки и включает в себя:

а) проверку полноты и правильности оформления комплекта, сопроводительных документов в соответствии с условиями Контракта;

б) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;

в) проверку комплектности и целостности поставленного Товара;

г) проверку номенклатуры поставляемого Товара на соответствие подпункту 3.1. «Объект закупки» электронного контракта, сформированного с использованием ЕИС.

7.2. Приемка поставленного Товара осуществляется Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, в ЕИС.

7.3. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки Товара, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика, или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

7.3.1. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы поставленного Товара экспертов, экспертных организаций, при принятии решения о приемке или, об отказе в приемке поставленного Товара Заказчик, должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

7.3.2. На основании проведенной экспертизы Заказчик имеет право частично принять поставленный Товар с отражением информации о фактически принятом количестве Товара в документе о приемке в ЕИС.

7.4. Заказчик в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке с прилагаемыми документами, поименованными в пункте 5.2 Контракта, и на основании результатов экспертизы, осуществляет одно из следующих действий:

- подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке;

- формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа, перечня недостатков и сроков их устранения Поставщиком.

7.5. В случае необходимости внесения исправлений в документ о приемке Заказчик формирует «уведомление об уточнении». Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в ЕИС исправленного документа о приемке.

7.5.1. Срок исправления Поставщиком документа о приемке при поступлении от Заказчика уведомления об уточнении составляет 2 (два) рабочих дня. Срок исчисляется со дня, следующего за днем направления уведомления.

7.6. Документ о приемке считается подписанным с момента подписания его Заказчиком и Поставщиком усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика, в ЕИС.

7.7. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с пунктом 6 части 13 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе таких документов о приемке, мотивированного отказа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

7.8. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик обязан устранить все обнаруженные в ходе приемки недостатки своими силами и за свой счет, в сроки, установленные в мотивированном отказе от подписания документа о приемке.

7.8.1. Устранение Поставщиком выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки (штрафа, пени), предусмотренных разделом 8 Контракта.

7.9. Заказчик вправе предъявить претензии к Поставщику, связанные со скрытыми недостатками Товара по качеству, если данные недостатки Товара обнаружены в течение срока годности/службы Товара при соблюдении Заказчиком условий хранения Товара.

7.10. В случае установления по результатам экспертизы факта нарушения исполнения условий Контракта и (или) поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик обязан компенсировать Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы в случае предъявления Заказчиком письменного требования и копий соответствующего заключения, других документов, подтверждающие затраты Заказчика.

7.11. В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке Товара, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара экспертным заключением органа государственного надзора в соответствии с компетенцией. Оплата услуг экспертизы, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой Товара, осуществляется Поставщиком.

7.12. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом в случае, если выявленные нарушения в срок, указанный в мотивированном отказе не устранены, Заказчик имеет право начать процедуру расторжения Контракта.

7.13. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества Товара и Контракте, а также некомплектный Товар считается не поставленным, вывоз этого Товара с территории Заказчика производится силами и за счет Поставщика в срок не более 10 (десяти) рабочих дней.

7.14. При поставке Товара без надлежащей документации, Товар принятию и оплате не подлежит.

7.15. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к Заказчику со дня подписания документа о приемке Заказчиком.

7.16. Датой приемки поставленного Товара считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Заказчик и Поставщик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

8.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Сторонами обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».

8.3. Ответственность Заказчика:

8.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

8.3.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

8.3.4. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, предусмотренных пунктом 5.2 Контракта, Заказчик не несет ответственность, установленную подпунктами 8.3.1 – 8.3.3 Контракта.

8.3.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.4. Ответственность Поставщика:

8.4.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.4.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

8.4.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и составляет (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.4.4 – 8.4.5 Контракта):

а) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.

8.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

8.4.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

8.4.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.4.7. Уплата неустойки (штрафов, пеней) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Поставщика от исполнения этих обязательств.

8.5. Указанная в Контракте неустойка (штраф, пеня) взимается за каждое нарушение в отдельности.

8.6. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.7. Убытки, причиненные Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Контракта Поставщиком, подлежат возмещению помимо суммы неустойки (пени, штрафа).

8.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени), начисленной в соответствии с пунктом 8.4 Контракта, в случае если Поставщиком не произведено перечисление на счет Заказчика начисленной неустойки в сроки, указанные в претензии, или отсутствия ответа на претензию в установленный срок.

8.9. Списание начисленных Поставщику сумм неустоек (штрафов, пени) осуществляется в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 4 июля 2018 г. N 783 "О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом".

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА [1]

9.1. Размер обеспечения исполнения Контракта, который должен предоставить Исполнитель, указан в подпункте 4.5. «Обеспечение исполнения контракта (гарантийных обязательств)» электронного контракта, сформированного с использованием ЕИС.

Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, Постановлению Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005 "О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются Поставщиком самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.

9.2. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

9.3. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Поставщиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе, возвращаются Исполнителю в течение 30 (тридцати) дней с даты исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных Контрактом.

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком в разделе 16 Контракта.

9.4. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса (при наличии), уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных Контрактом, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту.

9.5. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.

9.6. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по поставке Товара, и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона о контрактной системе. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Поставщика ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе установленный Контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

9.7. Предусмотренное пунктом 9.5 Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе и условиями Контракта.

9.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.

9.9. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 9.5 и 9.8 Контракта возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

9.10. Независимая гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна содержать условие об обязанности Гаранта уплатить Заказчику денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

9.11. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком любого из обязательств по Контракту вправе удержать денежные средства.

9.11.1. Банковские реквизиты Заказчика:

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы»

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Получатель: Комитет Финансов Санкт-Петербурга (СПб ГБУЗ «БСМЭ» л/счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

текущий сч. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

корр. Счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк получателя: Банк получателя: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по г.Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 510 (ВР)

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указывается (510ВР): «Обеспечение контракта на поставку … (по предмету контракта)» и номер извещения об осуществлении закупки.

9.12. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является безотзывная независимая гарантия, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком любого из обязательств по Контракту вправе потребовать у гаранта уплаты денежной суммы.

Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.13. Исключение банка из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, региональной гарантийной организации из перечня, предусмотренного частью 1.7 статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, не прекращает действия, выданных гарантом и принятых Заказчиками независимых гарантий и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких независимых гарантий.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31.12.2024 г. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, в том числе в части расчетов по Контракту, а также от ответственности за его нарушение.

10.2. Все изменения Контракта должны быть совершены в письменной форме и оформлены дополнительными соглашениями к Контракту.

10.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.

10.5. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара, с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено:

а) Поставщик и (или) поставляемый Товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона о контрактной системе) и (или) поставляемому Товару;

б) при определении поставщика Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара требованиям, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

10.7. Существенные условия Контракта могут быть изменены только в случаях, предусмотренных статьи 95 Федерального закона о контрактной системе.

10.8. Стороны вправе исключительно по взаимному соглашению вносить изменения в Контракт, в случаях:

10.8.1. Устранение технических и /или арифметических ошибок.

10.8.2. При изменении отдельных терминов и понятий для приведения в соответствие текста Контракта.

10.8.3. Для Сторон данные изменения признаются изменениями несущественных условий Контракта.

11. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии не может превышать 5 (пять) рабочих дней.

11.2. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком или Заказчиком условий Контракта, осуществляется с использованием ЕИС путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием ЕИС, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Поставщика и размещаются в ЕИС без размещения на официальном сайте.

11.3. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

12.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли сторон контракта обстоятельства при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

12.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

12.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

13. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

13.1. При исполнении своих обязательств по Контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.).

14. БАНКОВСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНТРАКТА ИЛИ КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СРЕДСТВ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ И (ИЛИ) ЦЕЛЯМИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УКАЗАННЫХ СРЕДСТВ (КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ)

14.1. Банковское и казначейское сопровождение Контракта не предусмотрено.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1. Контракт заключен в форме электронного документа и подписан Сторонами усиленной электронной подписью.

15.2. При исполнении Контракта не допускается:

15.2.1. Замена отдельного вида промышленного товара на промышленный товар, страной происхождения которого не является государство - член Евразийского экономического союза, в случае если при заключении настоящего Контракта были отклонены заявки в соответствии с ограничениями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 617 «Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (пункт 10 указанного постановления).

15.3. В случае ликвидации Поставщика или проведения в отношении его процедуры признания несостоятельным (банкротом), последний обязан письменно уведомить Заказчика о проведении ликвидации или проведении в отношении его процедуры признания несостоятельным (банкротом) не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о начале проведения ликвидации или введения процедуры банкротства соответственно.

15.4. В случае приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о приостановлении своей деятельности не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о приостановлении деятельности Поставщика.

15.5. В случае начала реорганизации Поставщика он обязан письменно уведомить Заказчика о начале своей реорганизации не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о реорганизации Поставщика.

15.6. В случае изменения наименования, смены руководителя, изменения юридического адреса и адреса места нахождения (почтового адреса), иных реквизитов, контактных номеров телефонов (факсов), Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о таких изменениях не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня соответствующего изменения.

15.7. В случае, если Поставщик является иностранным лицом, зарегистрированным на территории иностранного государства, у которого отсутствует квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, полученный в аккредитованном удостоверяющем центре, документы, связанные с исполнением Контракта оформляются без использования усиленных электронных подписей и ЕИС на основании пункта 1 части 77 статьи 112 Федерального закона о контрактной системе.

15.8. Должностное лицо Заказчика, ответственное за исполнение Контракта главная медицинская сестра – Марадудина Ирина Александровна, тел. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

15.9. К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующее приложение:

15.9.1. Приложение № 1 – Объект закупки.

16. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту № ______________

от «____» ____________ 2024 г.

ОБЪЕКТ ЗАКУПКИ

Сведения указаны в электронном контракте, сформированном с использованием ЕИС

- Посмотреть таблицу с данными

* Номера реестровых записей и совокупное количество баллов (при наличии): [2] не предоставляются, в связи с тем, что единственным участником закупки в составе заявок не указаны (не продекларированы) номера реестровых записей из реестра российской промышленной продукции или евразийского реестра промышленных товаров и совокупного количества баллов (при наличии)

- Посмотреть таблицу с данными

Положения настоящего раздела не применяются в случае заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением. ↑

Указывается при установлении постановления Правительства Российской Федерации 30.04.2020 № 617 «Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ↑