Тендер - Средство дезинфицирующее №290050953

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть53  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Иной метод договор_дез_средства

ДОГОВОР №

Рп Павловка «_____»_____________2025 г.

Государственное учреждение здравоохранения «Павловская районная больница имени заслуженного врача России А.И.Марьина», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Демидовой Марины Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и__________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице____________________, действующего на основании_____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательство по поставке средств дезинфицирующих (далее – товар) согласно спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Наименование, единица измерения, количество, цена за единицу товара, определяются спецификацией (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является его собственностью, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц.

2. Качество и безопасность товара

2.1. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

2.2. Качество товара должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

2.3. Товар, поставляемый Заказчику, должен быть зарегистрирован в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. Поставщик гарантирует качество и надёжность поставляемого товара в течение всего срока эксплуатации, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации или условий хранения. Качество Товара и его соответствие действующим стандартам Поставщик, в соответствии с требованиями, установленными в Российской Федерации к такому Товару, подтверждается копией действующего сертификата соответствия или декларации соответствия, выпиской свидетельства государственной регистрации и выпиской из реестра российской промышленной продукции.

2.5. Остаточный срок годности поставляемого товара должен составлять на день поставки не менее 12 месяцев.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Цена договора составляет ________________________________________________________.

3.2. Цена за единицу товара устанавливается в российских рублях и остается неизменной на весь срок исполнения настоящего договора, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8.1 настоящего договора. Цена договора включает стоимость товара, упаковки, маркировки, транспортные и погрузочно-разгрузочные расходы, расходы на перевозку, страхование, уплату пошлин, налогов (в том числе НДС) и сборов, установленных законодательством Российской Федерации.

3.3. Оплата осуществляется по безналичному расчёту платежными поручениями путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчётный счёт Поставщика. В случае изменения своего расчётного счёта Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчётного счёта.

3.4. Порядок оплаты: в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком документов о приемке.

3.5. Обязанности Заказчика по оплате считаются исполненными после списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.

3.6. Принятие денежных обязательств в рамках настоящего договора, подлежащих исполнению, осуществляется за счет Средств по обязательному медицинскому страхованию на 2025г и средства бюджета на 2025г.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Обязанности Поставщика:

4.1.1. уведомить Заказчика о времени и дате поставки товара телефонограммой или по факсимильной связи, с последующим письменным подтверждением;

4.1.2. поставить товар в соответствии с условиями настоящего договора;

4.1.3. передать Заказчику документы на товар, предусмотренные пунктом 5.3 настоящего договора;

4.1.4. обеспечить качество поставленного товара в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

4.1.5. по каждой позиции товара, поставляемого по настоящему договору, предоставить документы по качеству;

4.1.6. в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предъявления требования Заказчиком заменить товар ненадлежащего качества;

4.1.7. уведомить Заказчика в течение 3 (трех) дней в письменной форме об изменении места нахождения, почтового адреса;

4.1.8. своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, а также к установленному настоящим договором сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки товара;

4.2. Права Поставщика:

4.2.1. запрашивать в письменной форме у Заказчика сведения и документы, необходимые для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств;

4.2.2. требовать своевременной оплаты по настоящему договору при условии полного и надлежащего исполнения принятых на себя обязательств;

4.3. Обязанности Заказчика:

4.3.1. осуществить приемку товара в соответствии со спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1), действующим законодательством Российской Федерации;

4.3.2. оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего договора.

4.4. Права Заказчика:

4.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего договора;

4.4.2. запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему договору;

4.4.3. осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товара;

4.4.4. привлекать независимых экспертов и иных уполномоченных специалистов компетентных органов для проверки соответствия качества поставляемых товаров.

4.4.5. Расторгнуть в одностороннем порядке, установленным частями 8-23 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

5. Срок и порядок поставки товара

5.1. Сроки поставки товара: с момента заключения договора по 30.06.2025г.

5.2. Поставка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика на условиях: «Доставка до места назначения».

Конечный пункт поставки расположен по адресу: Ульяновская область, рп. Павловка, ул. Калинина144.

Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или техническими средствами третьих лиц за свой счёт.

5.3. Поставляемый товар должен сопровождаться товарно-сопроводительной документацией: товарной/товарно-транспортной накладной, счётом и иными документами, подтверждающими качество товара, актом приема-передачи товара.

5.4. Упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и хранению.

5.5. Маркировка и оформление товара должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.

Каждая упаковка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке.

5.6. Количество товара, его ассортимент должны соответствовать количеству, ассортименту, указанному в товаросопроводительных документах.

6. Срок и порядок приемки товара

6.1. Приемка товара осуществляется в ходе передачи товара Заказчику в месте поставки и включает в себя следующие этапы:

- проверка по товарно-сопроводительным документам номенклатуры поставленного товара на соответствие спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1);

- проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов, в соответствии с условиями настоящего договора;

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений специализированной тары;

- проверка наличия необходимых сертификатов или деклараций соответствия, выписки из реестра российской промышленной продукции и свидетельств государственной регистрации.

6.2. Товар принимается Заказчиком по количеству мест, указанных в товарной/товарно-транспортной накладной, и в ненарушенной упаковке Поставщика (изготовителя), по качеству - согласно документам по качеству.

6.3. Во всем остальном Заказчик руководствуется Инструкциями от 15.06.1965 № П-6, от 25.04.1966 № П-7, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР (с изменениями, внесенными Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 № 18), а также Инструкцией о порядке и сроках приемки импортных товаров по количеству и качеству, составления и направления рекламационных актов, утвержденной Госарбитражем СССР от 15.10.1990.

6.4. Претензии по количеству, ассортименту товара могут быть заявлены Заказчиком не позднее 2 (двух) дней с даты поставки товара на склад Заказчика, претензии по качеству могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности товара.

6.5. Замена некачественного товара осуществляется за счёт Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предъявления письменного требования Заказчиком.

6.6. Некачественный товар, товар, не соответствующий условиям договора об ассортименте, считается не поставленным.

6.7. При приемке товара Заказчик имеет право провести экспертизу для проверки предоставленных Поставщиком товаров, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к её проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключённых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Результаты экспертизы, к проведению которой привлекаются эксперты, экспертные организации оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

6.8. В случае установления по результатам экспертизы факта поставки товара ненадлежащего качества, Поставщик должен компенсировать Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы, по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты Заказчика.

6.9. По итогам приемки товара при наличии документов, указанных в пункте 5.3 настоящего договора, и при отсутствии претензий Заказчика к качеству, количеству и другим характеристикам товара Заказчик подписывает товарную/товарно-транспортную накладную, счёт, акт приема-передачи товара в течение 3 (трех) рабочих дней.

6.10. Право собственности на товар, равно как и связанные с ним риски случайной гибели или повреждения товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки товара Заказчиком и подписания Заказчиком товарной/товарно-транспортной накладной, акта приема-передачи товара, подписанной уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика.

7. Ответственность Сторон договора

7.1. Заказчик и поставщик (подрядчик, исполнитель) несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договора.

7.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.2.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

7.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.3. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

7.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

7.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

7.3.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Порядок изменения и расторжения договора

8.1. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

8.2. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому Заказчику.

8.4. Расторжение договора осуществляется по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

Одностороннее расторжение Договора осуществляется в соответствии с порядком, установленным частями 8-23 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора или в связи с ним, были урегулированы путём переговоров.

9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты её получения.

9.3. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путём переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Ульяновской области.

10. Действие обстоятельств непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, гололед и гололедица, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

10.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего договора Сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

10.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по договору.

10.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

10.5. В случае, когда обязательства действия непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения договора.

11. Антикоррупционная оговорка.

11.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

11.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12. Заключительные положения

12.1. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон, в порядке, предусмотренном статьёй 83.2 Федерального закона о договорной системе. По обоюдному согласию Стороны также вправе дополнительно оформить Договор в письменной форме в двух экземплярах, один - для Поставщика, второй - для Заказчика.

12.2. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с договором, направляется посредством почтовой и/или электронной связи. Уведомление, направленное любым из этих видов связи, признается действительным и имеющим юридическую силу. Почтовые и электронные адреса Сторон для связи указаны в части 14 настоящего договора. В случае использования электронной почты Стороны обязуются обеспечить доступ к указанным адресам только уполномоченным лицам, каждые 24 (двадцать четыре) часа проверять содержимое электронного почтового ящика, подтверждать получение и прочтение электронных писем. В случае, если Сторона, направившая уведомление, не получила подтверждение о его прочтении, статус «Прочитано» присваивается ему в течение 24 (двадцати четырех) часов. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим договором.

12.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31.12.2025, а в части расчётов и гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафов, пеней) - до полного их исполнения Сторонами.

12.4. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

12.5. Стороны обязаны информировать друг друга обо всех изменениях, произошедших в сведениях о юридическом лице, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения соответствующего изменения и несут риск последствий, вызванных отсутствием у другой Стороны такой информации. Информирование может быть осуществлено посредством направления другой Стороне оригинала информационного письма, подписанного уполномоченным лицом информирующей Стороны и содержащего всю необходимую информацию. Подписание дополнительного соглашения к Договору при этом не требуется.

12.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.7. Приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – спецификация, Приложение №2- акт приема-передачи товара.

13. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору №

от __________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными