Тендер - Средство моющее для стекол и зеркал Наличие антибактериального компонента Нет Наличие антистатического компонента Да Средство спиртосодержащее Да №283410034

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть34 Извещение о закупке, осуществляемой в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ от 05.11.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение о проведении закупки в соответствии с ч. 12 ст. 93 Закона № 44-ФЗ

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000032

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьМуниципальные образования Орловской области / Городские округа Орловской области / город Орёл, г. Орёл, пл. Ленина, д. 1

Срок поставки товара (календарных дней)

3

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 10174.50 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Не установлены

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование цены контракта

1 Приложение № 1_Обоснование НМЦК

Проект контракта

1 Приложение № 2_Проект Контракта

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Приложение_№_2_Проект_Контракта - Посмотреть таблицу с данными

ПРОЕКТ

КОНТРАКТ № _______

Идентификационный код закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

- Посмотреть таблицу с данными

Бюджетное учреждение Орловской области «Облхозэксплуатация»
(БУ ОО «Облхозэксплуатация»), именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
в лице руководителя Масалова Александра Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________ (______________), именуемое
в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________________, действующего
на основании ____________________________, с другой стороны, вместе именуемые
в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (часть 12 статья 93 Федерального закона № 44-ФЗ) в соответствии с протоколом № ____________________
от «___» ___________ 2024г. (извещение
№ ________________) заключили настоящий Контракт № ____________
от «___» _______________ 2024 года (далее – Контракт) о нижеследующем.

I. Предмет Контракта

1.1. Предмет Контракта: Поставка хозяйственных товаров (средство моющее
для стекол и зеркал).

Поставщик обязуется осуществить поставку хозяйственных товаров (далее – Товар),
а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны в описании объекта закупки и спецификации (приложения № 1, 2 к Контракту), являющимися неотъемлемыми частями Контракта.

1.3. КТРУ: 20.41.32.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть– Средство моющее для стекол и зеркал.

II. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет _____________________ (сумма прописью) рублей
__ копеек (в случае, если участник закупки по настоящему Контракту имеет обязательство
в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации к уплате НДС, то добавляются слова «в том числе НДС ________%, в сумме ____________ (_______________) рублей __ копеек» с указанием суммы НДС. В случае, если участник закупки по настоящему Контракту имеет право в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации на освобождение от уплаты НДС, то добавляются слова «НДС не облагается» (пункт 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации).

2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные
с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

2.4. Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся в рублях Российской Федерации.

2.5. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ
и Контрактом.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.

Допускается увеличение предусмотренного Контрактом объема поставленного Товара не более чем на 10 (десять) процентов или уменьшение предусмотренного Контрактом объема поставленного Товара не более чем на 10 (десять) процентов
по предложению Заказчика.

Цена настоящего Контракта, а также иные существенные условия Контракта могут быть изменены при уменьшении ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема Товара, предусмотренных Контрактом.

2.6. Источник финансирования Контракта – средства бюджетных учреждений (субсидия на выполнение государственного задания).

2.7. Авансирование не предусмотрено.

2.8. Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке Товара.

2.9. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, на основании выписанного Поставщиком счета. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

III. Порядок, сроки и условия поставки и приемки Товара

3.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Орловская обл., г. Орел, пл. Ленина, д. 1 (далее – место доставки). Поставщик обязуется поставить Товар в течение 3 (трех) календарных дней с даты заключения Контракта (течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало (статья 191 Гражданского кодекса Российской Федерации)).

Поставщик не менее чем за 1 (один) рабочий день до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате поставки Товара в место доставки. Поставка Товара осуществляется в рабочие дни с 09:00 до 18:00 часов (время московское), обед с 13:00 до 14:00 часов (время московское). В иное время и в выходные дни поставка Товара осуществляется по согласованию с Заказчиком. Без подтверждения Заказчиком готовности принять Товар его отгрузка не проводится.

3.2. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара
и документов об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных
для данного вида Товара, а также иных документов, подтверждающих качество Товара.

3.3. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

В день поставки Поставщик передает Заказчику Товар и документы, относящиеся
к Товару, которые необходимы для осуществления регистрации права собственности Заказчика на данный Товар. Вместе с Товаром Поставщик передает Заказчику относящуюся к Товару документацию:

- руководство (или инструкцию) по эксплуатации Товара;

- гарантийный талон;

- документы, определяющие представителей, уполномоченных действовать
от имени Поставщика в течение всего срока действия Контракта и их полномочия;

- иную документацию, необходимую и достаточную для исполнения Контракта
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, когда документы, указанные в пункте 3.3. Контракта, не переданы Поставщиком Заказчику одновременно с Товаром, Товар считается не поставленным
и приемке не подлежит.

3.4. При передаче Поставщиком Товара Заказчик осуществляет:

- контроль, проверку количества Товара и его ассортимента, номенклатуры, комплектности и целостности Товара;

- проверку Товара на соответствие наименованиям Товара, согласованным Заказчиком образцам Товара;

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений Товара и упаковки Товара;

- проверку наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара на русском языке;

- проверку наличия документов к Товару в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Контракта, полноты и правильности их оформления.

3.5. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ.

3.6. Экспертиза каждой единицы Товара на соответствие требованиям, установленным Контрактом и предусмотренной им нормативной и сопроводительной документацией, проводится Заказчиком или экспертом, экспертной организацией в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня поставки Товара.

3.7. Для проведения экспертизы поставленного Товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке поставленного Товара,
в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

3.8. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям настоящего Контракта, за исключением условий, касающихся качества и безопасности Товара, если выявленное несоответствие
не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

3.9. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе
в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо поставленного Товара Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении
по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. Подписание заключения экспертизы без замечаний является основанием для приемки Заказчиком поставленного Товара.

3.10. Расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы,
а если экспертиза назначена по соглашению Сторон, то обе Стороны поровну.

3.11. Товар принимается Заказчиком в порядке, предусмотренном (применительно) «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения
и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65. № П-6 и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66. № П-7.

3.12. Товар, не соответствующий требованиям, установленным настоящим Контрактом, в том числе требованиям описания объекта закупки и спецификации (приложения № 1, 2 к настоящему Контракту), а также требованиям, предусмотренным техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, требованиям законодательства Российской Федерации, а также некомплектный Товар, считается не поставленным.

3.13. Поставщик передает Покупателю Товар в заводской таре и/или упаковке, обеспечивающей ее сохранность при стандартных условиях хранения
и транспортирования.

3.14. Приемка поставленного Товара осуществляется с использованием документов, оформленных в виде электронных документов, сформированных в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) и подписанных усиленной электронной подписью.
В качестве документов о приемке Товара Поставщик направляет Заказчику товарную накладную (ТОРГ-12) или универсальный передаточный документ, счет-фактуру
(при наличии), счет на оплату, а также направляет предусмотренные пунктом 3.3 документы.

3.15. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем фактической передачи в полном объеме Поставщиком Товара Заказчику, Поставщик обязан сформировать
с использованием ЕИС, подписать усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и разместить в ЕИС структурированный документ
о приемке, который должен содержать:

1) информацию, включенную в Контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ:

а) идентификационный код закупки;

б) наименование, место нахождения Заказчика;

в) наименование объекта закупки;

г) место поставки Товара;

д) информацию о Поставщике, предусмотренную подпунктами «а», «г» и «е» части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ;

е) единицу измерения поставленного Товара;

2) наименование поставленного Товара;

3) наименование страны происхождения поставленного Товара;

4) информацию о количестве поставленного Товара;

5) стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу поставленного Товара;

6) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона № 44-ФЗ.

3.16. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 3.15 настоящего Контракта, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом
в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах,
не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 3.15 настоящего Контракта информация, содержащаяся
в документе о приемке.

3.17. Документ о приемке, подписанный Поставщиком, не позднее 1 (одного) часа
с момента его размещения в ЕИС автоматически с использованием ЕИС направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения такого документа в ЕИС в соответствии с часовой зоной,
в которой расположен Заказчик.

3.18. В срок, установленный Контрактом, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона
№ 44-ФЗ) осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке;

б) формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

3.19. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа
о приемке не позднее 1 (одного) часа с момента размещения в ЕИС в соответствии
с подпунктами «а» и «б» пункта 4 или подпунктом «б» пункта 5 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ направляются автоматически с использованием ЕИС Поставщику. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения таких документа
о приемке, мотивированного отказа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

3.20. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа
о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном пунктом 3.15 настоящего Контракта.

3.21. Датой приемки поставленного Товара считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.

3.22. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии
с пунктом 3.15 настоящего Контракта, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в ЕИС исправленного документа о приемке.

3.23. Приемка Товара может проводиться в присутствии лица, имеющего право действовать от имени Поставщика (далее – двухсторонний порядок).

В двухстороннем порядке приемка Товара производится при условии получения Заказчиком от Поставщика уведомления о намерениях направить своего представителя, имеющего право действовать от имени Поставщика, для участия в приемке Товара (далее – уведомление об участии в приемке) в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты размещения в ЕИС документа о приемке, предусмотренного пунктом 3.15 настоящего Контракта.

Уведомление об участии в приемке направляется Поставщиком с использованием средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование уведомления о вручении
и получение подтверждения о его вручении Заказчику, и должно содержать информацию, идентифицирующую предмет Контракта, в том числе:

а) дату и номер Контракта,

б) дату и номер документа о приемке;

в) дату поставки Товара в место доставки;

г) дату прибытия представителя (такая дата не может быть определена ранее даты поставки Товара и позднее срока, установленного пунктами 3.17, 3.18 и 3.19 настоящего Контракта).

Заказчик определяет фактическую дату приемки Товара с учетом даты прибытия представителя, имеющего право действовать от имени Поставщика, установленной
в уведомлении об участии в приемке, по согласованию с Поставщиком.

В случае отсутствии уведомления об участии в приемке или неявки представителя, имеющего право действовать от имени Поставщика, в согласованную дату приемки Товара, приемка Товара в одностороннем порядке материально-ответственным лицом, имеющим право действовать от имени Заказчика.

3.24. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик в срок, установленный в пунктах 3.17, 3.18 и 3.19 Контракта, отказывает в приемке Товара, направляя Поставщику мотивированный отказ от приемки Товара с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.

3.25. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

3.26. Право собственности, а также риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания Сторонами документа
о приемке, указанного в пункте 3.14 настоящего Контракта.

3.27. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего гарантийного срока Товара (срока годности, срока полезного использования и т.п.).

3.28. В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан доукомплектовать Товар или заменить Товаром, соответствующим требованиям, предусмотренным пунктом 1.2 раздела 1 Контракта, в течение 7 (семи) календарных дней с момента письменного уведомления Заказчика, за исключением случаев, определенных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ
и устанавливающими ограничения, условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств для целей осуществления закупок, при которых Заказчик при исполнении Контракта не вправе допускать замену Товара или страны (стран) происхождения Товара
в соответствии с частью 7 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

3.29. В случае установления Заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения Контракта) поставленного Товара, выполненной работы (ее результатов), осуществляется после предоставления Поставщиком такого обеспечения.

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом и спецификацией;

4.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом;

4.1.3. обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара
или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;

4.1.4. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение направить Заказчику в следующем порядке:

1) Поставщик с использованием ЕИС формирует решение об одностороннем отказе
от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает такое решение в ЕИС;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее одного часа с момента его размещения в ЕИС автоматически с использованием ЕИС направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик;

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта
в соответствии с пп.2 п. 4.1.4 Контракта считается надлежащим уведомлением Заказчика
об одностороннем отказе от исполнения Контракта;

4.1.5. предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся
к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом;

4.2.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара;

4.2.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
в соответствии с гражданским законодательством;

4.2.4. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней)
в соответствии с разделом VI Контракта;

4.2.5. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте
(за исключением случаев, которые предусмотрены и нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ).

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;

4.3.2. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии
и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика;

4.3.3. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения разместить его в ЕИС и направить Поставщику по почте заказным письмом
с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику;

4.3.4. требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VI Контракта;

4.3.5. провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям Контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств
по Контракту;

4.4.2. требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;

4.4.3. проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Контракта
без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

4.4.4. требовать возмещения убытков в соответствии с разделом VI Контракта, причиненных по вине Поставщика;

4.4.5. предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта количество Товара, предусмотренного Контрактом, не более чем на десять процентов
в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ;

4.4.6. отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта;

4.4.7. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
в соответствии с гражданским законодательством;

4.4.8. до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

V. Качество Товара.

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Контрактом: поставляемый Товар должен быть новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен,
у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправным, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должен быть пригоден для использования на объекте Заказчика, учитывая специфику деятельности, прошедший таможенное оформление, не стоявшим ранее на учете, не использовавшимся ранее в качестве тестового, технически исправным, без дефектов и повреждений. На момент передачи Заказчику Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности
и не должен находиться в залоге, в споре и под арестом, иным обременением, являться предметом исков третьих лиц.

5.2. Поставляемый Товар должен быть работоспособным, готовым к эксплуатации
без дополнительных подготовительных работ и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Все параметры Товара должны быть проверены
на безопасность до момента поставки.

5.3. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза
и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

5.4. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

5.5. Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять
от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

5.6. В течение гарантийного срока Заказчик вправе по своему усмотрению требовать:

- безвозмездного устранения недостатков Товара;

- замены на аналогичный Товар в случае наличия в Товаре существенных недостатков.

5.7. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки качества Товара,
при соблюдении Заказчиком технических и эксплуатационных требований в хранении
и эксплуатации, применяемые к подобного рода Товарам, Поставщик обязан исполнить требования Заказчика, предусмотренные пунктом 5.6. Контракта, в срок до 5 (пяти) рабочих дней. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки качества Товара, согласования порядка и сроков их устранения Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения письменного уведомления от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

5.8. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения и других подобных недостатков), Поставщик производит замену некачественного Товара Товаром надлежащего качества. Убытки, возникшие в связи с заменой Товара, несет Поставщик.

5.9. При неявке или отказе Поставщика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, Заказчик составляет односторонний акт на основании проведения независимой экспертизы. В случае, если экспертизой установлено,
что недостаток Товара возник по вине Поставщика, расходы на проведение независимой экспертизы относятся на его счет.

5.10. При исполнении Контракта замена Товара на Товар, происходящий
из иностранного государства (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза), не допускается (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок
для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны
и безопасности государства» (далее по тексту – ПП РФ №616)).

5.11. Информация о номерах реестровых записей, о совокупном количестве баллов
за выполнение технологических операций, требование об указании в контракте которых, содержится в ч. 10 ПП РФ № 616:

5.11.1. В отношении товаров, страной происхождения которых является Российская Федерация:

Информация о номере реестровой записи из реестра российской промышленной продукции: _____________.

Информация о совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций (условий) на территории Российской Федерации, если это предусмотрено постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719
(для продукции, в отношении которой установлены требования о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий): ______________.

5.11.2. В отношении товаров, страной происхождения которых является государство - член Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации:

Информация о номере реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров: ___________.

Информацию о совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций (условий) на территории государства - члена Евразийского экономического союза, если это предусмотрено решением Совета Евразийской экономической комиссии
от 23 ноября 2020 г. № 105 (для продукции, в отношении которой установлены требования
о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий): ___________.

5.12. При исполнении Контракта Поставщик при передаче Товара обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие страну происхождения Товара,
на основании которых осуществляется включение продукции в реестр российской промышленной продукции, или евразийский реестр промышленных товаров, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля
2015 г. № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации»: наличие специального инвестиционного контракта, либо наличие акта экспертизы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, либо наличие сертификата о происхождении товара (продукции), по которому Российская Федерация является страной происхождения товара (продукции), выдаваемого уполномоченным органом (организацией) государства - участника Соглашения.

5.13. Гарантийный срок Поставщика на Товар должен устанавливаться продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

VI. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

6.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной
из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется
в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом
(за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила), и составляет (во всех случаях
(за исключением случаев, предусмотренных пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПравил) размер штрафа составляет ____________________ (сумма прописью) рублей ___ копеек
и устанавливается в соответствии с пунктом 3 Правил):

10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа)
не превышает 3 млн рублей;

5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн рублей до 500 млн рублей (включительно);

0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн рублей до 1 млрд рублей (включительно);

0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд рублей до 2 млрд рублей (включительно);

0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд рублей до 5 млрд рублей (включительно);

0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд рублей до 10 млрд рублей (включительно);

0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд рублей.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств
(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей
и не менее 1 тыс. рублей, и составляет ___________ (сумма прописью) рублей __ копеек.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным
с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в размере в следующем порядке (в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1011):

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта
не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

(пп. «а» в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1011)

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн рублей
до 50 млн рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн рублей
до 100 млн рублей (включительно).

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере _________ (сумма прописью) рублей
__ копеек.

Размер штрафа определяется в соответствии с пунктом 6 Правил и составляет:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей;

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно).

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн рублей.

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

6.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа.

Размер штрафа определяется в соответствии с пунктом 9 Правил и составляет:

1 000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей (включительно);

5 000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн рублей.

6.8. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

6.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.11. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны
от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

6.12. Заказчик вправе удержать суммы неисполненных Поставщиком требований
об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии
с настоящим Контрактом, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

VII. Обеспечение исполнения Контракта

7.1. Обеспечение исполнения Контракта не устанавливается.

VIII. Обеспечение гарантийных обязательств

8.1. Обеспечение гарантийных обязательств не устанавливается.

IX. Исключительные права

9.1. Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой и использованием Товара.

9.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие отмены государственной регистрации Товара
и невозможности его использования, включая судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

X. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный
и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть
от воли Сторон.

10.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна
без промедления, но не позднее 3 (трех) рабочих дней известить о них другую Сторону
в любой форме, предпочтительно – в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния
на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

10.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления,
но не позднее 3 (трех) рабочих дней известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение,
она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

10.4. Сторона должна в течение 10 (десяти) дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат Торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

10.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства
и их последствия.

10.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта
и достижения соответствующей договоренности.

XI. Рассмотрение и разрешение споров

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке. Срок рассмотрения и ответа на претензию не может превышать 10 (десяти) рабочих дней
с даты получения.

11.2. В случае обмена документами при применении мер ответственности
и совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком или Заказчиком условий Контракта в отношении Контракта, заключенного по результатам электронных процедур, закрытых электронных процедур, такой обмен осуществляется с использованием ЕИС путем направления электронных уведомлений в соответствии с частью 16 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ. Уведомления формируются с использованием ЕИС, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в ЕИС без размещения
на официальном сайте ЕИС.

11.3. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

11.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде Орловской области.

XII. Срок действия и порядок расторжения Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами
и действует по 31.12.2024г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

12.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном частями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

12.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении
не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в соответствии
с положениями статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

12.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта
в соответствии с положениями статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ и положениями статей Гражданского кодекса РФ, в том числе:

12.4.1. При существенном нарушении условий Контракта Поставщиком.

12.4.2. В случае просрочки исполнения обязательств по поставке Товаров более чем
на 5 (пять) календарных дней.

12.4.3. В случае неоднократного нарушения сроков поставки Товаров – более 2 (двух) раз более чем на 5 (пять) календарных дней.

12.4.4. В случае существенного нарушения требований к качеству поставленных Товаров (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).

12.4.5. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

12.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора возмездного оказания услуг, договора подряда в случаях, установленных в статье 783 ГК РФ, в том числе в следующих случаях:

12.6.1. В любое время без указания причин при условии оплаты Поставщику фактически понесенных им расходов (пункт 1 статьи 782 ГК РФ).

12.6.2. Если Поставщик не приступает своевременно к исполнению Контракта
или осуществляет поставку Товаров настолько медленно, что их поставка к сроку становится явно невозможной (пункт 2 статьи 715 ГК РФ).

12.6.3. Если во время поставки Товаров станет очевидным, что они не будут поставлены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Поставщику разумный срок
для устранения недостатков и при неисполнении Поставщиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ).

12.6.4. Если отступления от условий Контракта или иные недостатки поставленных Товаров в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Поставщиком либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).

12.6.5. Если при нарушении Поставщиком конечного срока поставки Товаров, указанного в Контракте, исполнение Поставщиком Контракта утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).

XIII. Прочие положения

13.1. Банковское сопровождение Контракта не устанавливается.

13.2. Казначейское сопровождение Контракта не устанавливается.

13.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только
в том случае, если они подписаны обеими Сторонами в соответствии с действующим законодательством.

Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

13.4. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.5. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение 3 (трех) рабочих дней обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике.

13.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности
по Контракту третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

13.7. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

13.8. Сторона обязана незамедлительно (но не позднее 3 (трех) рабочих дней) информировать другую сторону об изменении финансовых реквизитов, место нахождения и почтового адреса, учредительных документов, о ликвидации или реорганизации
с представлением Заказчику надлежаще оформленных документов, подтверждающие факт изменений. Сторона, не уведомившая надлежащим образом другую сторону об изменении указанных в настоящем контракте адресов и (или) банковских реквизитов, несет все неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть в результате не уведомления / ненадлежащего уведомления другой стороны.

13.9. Дополнительные соглашения и иные сопутствующие документы, переданные посредством факсимильной связи, электронной связи, а также ксерокопия документа, имеют юридическую силу и признаются сторонами, при этом стороны обязаны направить друг другу оригиналы таких документов.

13.10. Стороны договорились, что при заключении дополнительных соглашений, оформлении документов о приемке товаров используется усиленная электронная подпись.

13.11. Официальным языком Контракта является русский язык, и он признается Сторонами основным для решения всех вопросов, касающихся значения
или интерпретации Контракта.

Применяемые в Контракте наименования и понятия в ряде случаев специально поясняются соответствующими определениями.

Если значение какого-либо наименования или понятия не оговорено Контрактом
и не может быть определено, исходя из законодательных актов Российской Федерации
и иных правовых документов, то такое наименование или понятие используется в своем обычном лексическом значении.

13.12. Представителями Сторон для оперативного взаимодействия по вопросам
и контролю исполнения Контракта являются:

от Заказчика:

- Посмотреть таблицу с данными

от Поставщика:

- Посмотреть таблицу с данными

13.13. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся
к предмету Контракта, и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.

XIV. Антикоррупционная оговорка

14.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны,
их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц
с целью получить какие- либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

14.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, Стороны,
их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством,
как дача взятки, получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

14.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Контракту до получения подтверждения,
что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

14.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты
или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками
или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

14.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться
от запрещенных контрактом действий и/или неполучения другой Стороной
в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения
не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть контракт
в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление
о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий контракт
в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

XV. Перечень приложений

15.1. Неотъемлемой частью Контракта является следующие приложения:

15.1.1. Описание объекта закупки (приложение № 1).

15.1.2. Спецификация (приложение № 2).

XVI. Адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Описание объекта закупки

Поставка хозяйственных товаров (средство моющее для стекол и зеркал)

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Спецификация

Поставка хозяйственных товаров (средство моющее для стекол и зеркал)

- Посмотреть таблицу с данными

Всего 1 (одно) наименование на общую сумму ________ (сумма прописью) рублей __ копеек, в т.ч. НДС 20% ____________ (сумма прописью) рублей __ копеек / НДС
не облагается на основании____________________________________.

Подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_1_Обоснование_НМЦК

Приложение № 1 к извещению о закупке, осуществляемой в соответствии с частью 12 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Поставка хозяйственных товаров (средство моющее для стекол и зеркал)

Начальная (максимальная) цена контракта (далее – Н(М)ЦК) определена и обоснована БУ ОО "Облхозэксплуатация" методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 2 октября 2013 № 567 «Об

утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» (далее – Рекомендации).

Информация представлена в следующей таблице:

Расчет Н(М)ЦК по

формуле

vколичество (объем)

закупаемого товара (работы,

услуги);

n - количество значений,

используемых в расчете;

i - номер

цi источника ценовой

информации;

- цена единицы

НМЦК рын =

10

11

12

13

14

15

11 668,00

1 294,57

11,10

67,83

83,13

82,40

16

17

ИТОГО:

v



n



n

i 1

цi

Цена за ед.изм. по средней арифметической, руб.

9

Цена за ед.изм. по КП № 5, руб.

8

Цена за ед.изм. по КП № 4, руб.

7

12 360,00

Цена за ед.изм. по КП № 3, руб.

6

12 469,50

Цена за ед.изм. по КП № 2, руб.

5

10 174,50

Н(М)ЦК, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)*

Цена за ед.изм. по КП № 1, руб.

4

150

Коэффициент вариации цен V (%)

№ 5 (нет ответа на исх. № 261КП от 02.08.2024)

2

Поставка хозяйственных товаров (средство моющее для стекол и зеркал)

Кол-во

Среднее квадратичное отклонение

№ 4 (нет ответа на исх. № 257КП от 02.08.2024)

3

шт.

Ед.изм.

№ 2 (Вх. от 24.10.2024 на исх. № 260КП от 02.08.2024)

№ 3 (Вх. от 24.10.2024 на исх. № 259КП от 02.08.2024)

1

1.

Наименование товара (работы, услуги)

№ 1 (Вх. от 25.10.2024 на исх. № 337КП от 24.10.2024)

№

Средняя арифметическая цена

Однородность совокупности значений

выявленных цен, используемых в расчете

Н(М)ЦК

Коммерческие предложения (стоимость, руб.)

18

19

11 668,00

77,79

11 668,00

Коэффициент вариации не превышает 33% в соответствии с Рекомендациями, что позволяет признать совокупность цен однородной.

В Н(М)ЦК включены все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с поставкой товара по Контракту, все расходы на страхование, уплату налогов и сборов, включая НДС, пошлин и иных обязательных платежей, расходы и затраты, связанные с другими обязательными платежами, предусмотренными

законодательством Российской Федерации, иные возможные расходы и платежи, понесенные в связи с исполнением обязательств по Контракту и необходимые для надлежащего исполнения обязательств по Контракту.

Принимая во внимание принцип эффективности использования бюджетных средств, установленный статьей 28 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), который означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий

должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности) (статья 34 БК РФ), а также руководствуясь п. 2 ст. 72, п. 3 ст. 219

БК РФ, принимая во внимание доведенные лимиты бюджетных обязательств, Заказчиком принято решение установить Н(М)ЦК по наименьшему значению▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,50 рублей.

Все показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся характеристик объекта закупки, установлены в соответствии с потребностями Заказчика и являются широко используемыми на современном рынке данного вида товара.

Документы, подтверждающие результаты проведения мониторинга, хранятся у Заказчика.

Информация о валюте, используемой для формирования цены Контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) - российский рубль.

Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации и используемый при оплате Контракта - не применяется.

Дата подготовки обоснования Н(М)ЦК: 25.10.2024 г.

Руководитель контрактной службы Головина О.И. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть