Вход в личный кабинет

Тендер - СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ;ФЕНИКС-ЩЕЛОЧНОЙ,30кг,КАНИСТРА,ЖИДКОСТЬ (для ВеллПроп г.Копейск) №282877209

Описание тендера: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС" объявляет тендер: СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ;ФЕНИКС-ЩЕЛОЧНОЙ,30кг,КАНИСТРА,ЖИДКОСТЬ (для ВеллПроп г.Копейск)
Сумма контракта: См. документацию Получить финансовую помощь
Начало показа: 29.10.2024
Окончание: 14.11.2024
Тендер №: 282877209
Тип: Запрос предложений Тендерная аналитика
Отрасль: Химия / Бытовая химия
Регион: Центральный ФО / г. Москва
Регион поставки: Уральский ФО / Челябинская область / Челябинск
Источник: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.

Лот 1

Предмет контракта: СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ;ФЕНИКС-ЩЕЛОЧНОЙ,30кг,КАНИСТРА,ЖИДКОСТЬ (для ВеллПроп г.Копейск)
Цена контракта: 0,00 RUB

Название Цена Цена за ед. Количество Ед. измерения
1 СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ;ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ:ФЕНИКС-ЩЕЛОЧНОЙ,ОБЪЕМ КОНТЕЙНЕРА:30 кг,ТИП КОНТЕЙНЕРА:КАНИСТРА,ВНЕШНИЙ ВИД:ЖИДКОСТЬ - - 30 кг
Задать вопрос по тендеру: 
Документация
Анкета делового партнера.docx 19 КБ 29.10.24 15:06 Действующая
Документы для заключения договора.docx 12 КБ 29.10.24 15:06 Действующая
Договор.docx 60 КБ 29.10.24 15:06 Действующая
Приложение1.docx 13 КБ 29.10.24 15:06 Действующая
Приложение2.docx 14 КБ 29.10.24 15:06 Действующая
Приложение3.doc 9 КБ 29.10.24 15:06 Действующая

Оглавление

Документы_для_заключения_договора

Для согласования договоров необходимо предоставлять пакет финансовых документов:

Для ВСЕХ организаций и ИП:

- Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов. Справка должна быть максимум двухнедельной давности, до даты согласования договора. (справку выдает налоговая, срок предоставления 1-5 дней)

Для организаций плательщиков НДС :

- Налоговая декларация по НДС за последний отчетный квартал с отметкой налоговой о принятии (квитанция о приеме налоговой декларации в электронном виде). Отчет ежеквартальный, у всех организаций декларации должны быть после 25.04,25.07,25.10,25.01..

- Бухгалтерская отчетность: Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах, за предыдущий год с отметкой налоговой о принятии (есть у всех организаций после 31.03 года следующего за отчетным).

Для организаций неплательщиков НДС:

- Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения с отметкой налоговой о принятии. Декларация годовая! Есть у все организаций после 31.03.

- Бухгалтерская отчетность: Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах, за предыдущий год с отметкой налоговой о принятии (есть у всех организаций после 31.03 года следующего за отчетным).

Для Индивидуальных предпринимателей неплательщиков НДС:

1. Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения с отметкой налоговой о принятии. Декларация годовая! Есть у все Ип после 30.04.

Пакет учредительных документов:

- Устав

- выписка из ЕГРЮЛ (для ИП - ЕГРИП) (свежая 30дн)

- свидетельство ИНН и ОГРН.

- если уполномоченное лицо подписывает договоры по доверенности, то и ее

- подписанная Анкета делового партнера

Приложение № 1 к договору поставки

№ ____________ от «__»________20___г.

(ТИПОВАЯ ФОРМА)

СПЕЦИФИКАЦИЯ №____ от ________ г.

- Посмотреть таблицу с данными

ВСЕГО:

в т.ч. НДС:

  • Цена на Товар включает в себя стоимость Товара, а также стоимость тары, упаковки и доставки до склада Грузополучателя.
  • Способ доставки:
  • Общая стоимость поставляемого Товара составляет:
  • Условия оплаты:
  • Сроки поставки:
  • Пункт отгрузки:
  • Грузополучатель:
  • Контактные лица Покупателя
  • Телефоны контактных лиц Покупателя:
  • Адрес доставки:
  • Особые условия:
  • Ответственный за договор со стороны Управляющей организации:
  • Покупатель: Поставщик:

    Исполнительный директор Наименование организации

    ООО «ВеллПроп» Должность

    ________________ инициалы и фамилия _________________инициалы и фамилия

    ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАСОВАНА

    Покупатель: Поставщик:

    Исполнительный директор Должность

    Наименование организации

    ООО «ВеллПроп»

    ________________А.А.Никитина _________________инициалы и фамилия

    Приложение № 2 к Договору поставки

    № _________ от «__» ________ 20___ г.

    (ТИПОВАЯ ФОРМА)

    - Посмотреть таблицу с данными

    Исполнитель (ФИО, должность, тел., факс, e-mail): _____________________________________________________________________________________.

    Поставщик:

    _________________________

    __________ ___________

    ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАСОВАНА

    Покупатель: Поставщик:

    Исполнительный директор Должность

    Наименование организации

    ООО «ВеллПроп»

    ___________________А.А.Никитина _________________инициалы и фамилия

    Анкета_делового_партнера

    Приложение № B01.1

    Анкета

    - Посмотреть таблицу с данными

    ____________________________________

    (дата, подпись, М.П.)

    ____________________________________

    (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность

    ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

    Приложение № 3 к договору поставки

    № ____________ от «__»________20___г.

    РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА

    АКТ

    о первичной приемке Товара

    ______________________ «__» _________ 20___г.

    место приемки товара дата приемки товара

    Настоящий Акт составлен комиссией ООО «ВеллПроп» о нижеследующем:

    В результате приемки Товара, поставленного _______________ __________________________

    дата поставки наименование Поставщика

    по сопроводительным документам________________________________________________________

    наименование, номер, дата

    в адрес Грузополучателя _______________________________________________________________

    на основании договора _________________________________________________________________

    наименование, номер, дата

    обнаружены следующие несоответствия по качеству/комплектности/количеству:

    - Посмотреть таблицу с данными

    Подробное описание дефектов _________________________________________________________

    _

    По остальным товарно-материальным ценностям, перечисленным в сопроводительных документах поставщика, расхождений в количестве и качестве нет.

    Члены комиссии:

    _____________________________ ______________ _____________________________

    место работы, должность подпись расшифровка подписи

    _____________________________ ______________ _____________________________

    место работы, должность подпись расшифровка подписи

    _____________________________ ______________ _____________________________

    место работы, должность подпись расшифровка подписи

    Представитель грузоперевозчика

    _____________________________ ______________ _____________________________

    место работы, должность подпись расшифровка подписи

    РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА СОГЛАСОВАНА

    Покупатель: Поставщик:

    Исполнительный директор Должность

    Наименование организации

    ООО «ВеллПроп»

    ________________А.А.Никитина _________________инициалы и фамилия

    ДОГОВОР ПОСТАВКИ № WP/_____/20__

    г. Копейск «___» ______ 20__ г.

    Общество с ограниченной ответственностью «ВеллПроп», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Исполнительного директора Никитиной Анны Александровны, действующего на основании Доверенности от 24.01.2024 г. удостоверенной нотариусом г. Москвы Жуковой А.В. (реестровый номер: 77/705-н/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть105) с одной стороны, и __________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________________, действующего на основании _____________ с другой стороны, вместе именуемые Стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

  • Предмет договора
  • 1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам и срокам поставки согласно условиям настоящего Договора и Спецификаций к нему, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее по тексту – Договор).

    В рамках настоящего Договора Поставщиком могут быть оказаны любые услуги, указанные в спецификациях к настоящему Договору. Покупатель обязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке и на условиях, определённых Договором и Спецификациями.

    Типовая форма Спецификации приведена в Приложении № 1 к настоящему Договору.

    1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц, не заложен, под запретом или арестом не состоит. В случае поставки Товара иностранного производства Поставщик гарантирует, что передаваемый по настоящему Договору Товар выпущен в свободное обращение на территории Российской Федерации и Поставщик обеспечил соблюдение всех необходимых таможенных процедур и уплату всех необходимых таможенных платежей при таможенной очистке Товара. Покупатель не несет ответственности за таможенное оформление Товара и за уплату таможенных платежей.

    1.3. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый по Договору, не является контрафактным и его оборот не влечет нарушения патентных и авторских прав.

  • Цена Товара
  • 2.1. Цена Товара и услуг определяется Спецификациями к настоящему Договору и фиксируется на весь согласованный в Спецификации объем Товара.

    2.2. Цена Товара, указанная в Спецификациях к Договору, включает в себя стоимость доставки, упаковки, маркировки, все налоги, пошлины и сборы, а также иные расходы Поставщика по исполнению настоящего Договора, если иное прямо не указано в Спецификациях.

  • Качество, количество и упаковка Товара
  • 3.1. Качество Товара должно соответствовать ГОСТу, ТУ или другим общепринятым стандартам качества, а также техническим требованиям Покупателя (техническому заданию) на данный вид Товара, которые указываются в Спецификациях к Договору и дополнениях к ним. Используемые в Товаре (комплекте) узлы и комплектующие детали должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации. Товар (комплект) и все его узлы и комплектующие детали не должны иметь наработки, не должны быть предметом переработки.

    Качество Товара должно быть подтверждено сертификатом качества (соответствия) производителя. В случае, если в соответствующих Спецификациях согласовано условие о конкретном производителе поставляемого Товара, качество Товара должно быть подтверждено сертификатом качества (соответствия) такого производителя. Поставка Товара иного производителя в таком случае не допускается. Изменение условия о производителе Товара должно быть согласовано Сторонами и совершено в письменной (электронной) форме в установленном Договором порядке.

    3.2. Наименование и количество Товара определяются в Спецификациях к Договору. В случае двойной маркировки на Товар, в Спецификациях к Договору указывается заводское наименование поставляемого Товара наряду с запрашиваемым наименованием Покупателя.

    3.3. Товар должен отгружаться в упаковке, обеспечивающей сохранность перевозимого Товара во время транспортировки. Товар должен быть при необходимости упакован в тару (упаковку), отвечающую требованиям соответствующего ГОСТа, и закреплен таким образом, чтобы исключалась возможность его перемещения как в таре (упаковке), так и в транспортном средстве. Места, требующие специального обращения должны иметь дополнительную маркировку манипуляционными знаками: "Осторожно", "Верх", "Не кантовать" и т.д. В случае если единица Товара состоит из нескольких мест, маркировка каждого места должна содержать следующие обозначения: Покупатель, Грузоотправитель, Грузополучатель/Получатель, №Договора, № приложения, № места, Вес брутто, Вес нетто, наименование Товара согласно приложению и комплектовочной ведомости.

    Номер места указывается в виде дроби, числитель которой обозначает исходный номер конкретного грузового места, а знаменатель - общее количество грузовых мест, составляющих комплектную единицу упакованного(ых) Товара(ов).

    Поставщик несет ответственность перед Покупателем за повреждение или порчу груза вследствие ненадлежащей упаковки.

  • Условия поставки Товара
  • 4.1. Адрес доставки Товара, график и сроки поставки, а также иные условия поставки оговариваются по каждой партии Товара отдельно и отражаются в настоящем Договоре и Спецификациях к нему. Изменение графика поставки Товара должно быть согласовано Сторонами дополнительно.

    Под партией Товара понимается количество Товара одного наименования и качества, подлежащего отгрузке в определенный срок (период поставки), указанный в соответствующей Спецификации к Договору.

    4.2. Адрес доставки – склад Покупателя, если иное не оговорено в Спецификациях. Датой поставки Товара (датой исполнения обязанности Поставщика по поставке Товара) является дата доставки Товара на склад Покупателя, указанная в акте о приемке-передаче, или в товарно-транспортной накладной, или транспортной накладной, подписанных полномочными представителями сторон.

    Право собственности на Товар переходят от Поставщика к Покупателю с момента приемки Товара на складе Покупателя и подписания товарной накладной или универсального передаточного документа представителями сторон.

    Риск случайной гибели на Товар переходят от Поставщика к Покупателю с момента доставки Товара на склад Покупателя и подписания товарно-транспортной накладной, или акта приемки-передачи, или транспортной накладной полномочными представителями сторон.

    С момента передачи Товара покупателю и до его оплаты Товар, проданный в кредит, поступает в свободное распоряжение Покупателя и не считается, находящимся в залоге у Поставщика. На сумму оплаты за Товар, подлежащую перечислению с отсрочкой, проценты не начисляются.

    4.3. Расходы по транспортировке Товара до адреса доставки, а также прочие расходы включены в цену Товара, и их несет Поставщик. Покупатель самостоятельно несет все расходы по разгрузке Товара с прибывшего транспортного средства.

    4.4. При отгрузке Товара Поставщик обязан в течение одних суток с даты отгрузки Товара направить Покупателю уведомление согласно приложению № 2 об отгрузке Товара, а также об ориентировочной дате прибытия Товара на склад Покупателя.

    4.5. Счет-фактура и товарная накладная или универсальный передаточный документ, паспорт, маркировка Товара заводом-изготовителем (шильдик) на каждой единице Товара, а также упаковка Товара должны в обязательном порядке содержать помимо заводского наименования наименование Товара, соответствующее указанному в Спецификациях к Договору (двойной маркировки на Товар – п. 3.2. Договора).

    4.6. Досрочная поставка Товара может производиться только с предварительного письменного согласия Покупателя.

    4.7. В случае, если использование определенных видов Товара, поставляемых по Договору, требует лицензирования, либо получения специальных разрешений (регистрации), Поставщик обязан дополнительно предоставить Покупателю надлежащим образом оформленные документы, необходимые Покупателю для надлежащей регистрации Товара в государственных органах РФ (ГИБДД, Госгортехнадзор, Ростехнадзор, МВД, МЧС, и т.д.). При необходимости конкретный перечень таких документов указывается в Спецификации.

    4.8. Датой отгрузки товаров (работ, услуг) признается дата первого по времени составления первичного документа, оформленного на Покупателя (заказчика), перевозчика (организацию связи). При этом день (дата) отгрузки товара и дата составления Товарной накладной (ТН) и Товарно-транспортной накладной (ТТН) должны совпадать.

    В случае нарушения данных требований по оформлению указанных в данном пункте документов, Покупатель вправе отказаться от приемки Товара либо принять Товар и потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

  • Условия приемки Товара
  • 5.1. Приемка Товара по качеству, количеству и комплектности производится Покупателем в одностороннем порядке в течение 5 рабочих дней с даты поставки на основании данных, указанных в документах, перечень которых установлен в п. 7.1 Договора, включая данные, содержащиеся в сертификате качества (соответствия), выданном производителем, а также железнодорожных, товаротранспортных, авианакладных и иных товарных накладных или актах приема-передачи, оформляемых при передаче Товара в месте нахождения склада Покупателя.

    5.2. В случае выявления несоответствия качества и/или количества и/или комплектности Товара условиям Договора и Спецификаций к нему, Покупатель вправе приостановить приемку поступившего Товара и, обеспечив сохранение выявленных недостатков в неизменном виде, принять Товар на ответственное хранение, исключив его смешение с однородными товарами и обеспечив защиту от любых воздействий, ухудшающих его качество.

    О выявленном несоответствии качества и/или количества и/или комплектности Товара условиям Договора и Спецификаций к нему Покупатель обязан незамедлительно составить Акт о первичной приемке с указанием количества, качества и/или комплектности поступившего товара, в отношении которого выявлены несоответствия и характер таких несоответствий.

    Покупатель в течение 5 (пяти) календарных дней с момента обнаружения недостатков Товара, обеспечивает вызов представителя Поставщика для составления Акта о выявленных недостатках Товара.

    Уведомление о вызове представителя Поставщика вместе с копией Акта о первичной приемке направляется (передается) Поставщику по факсимильной связи или по электронной почте.

    Поставщик обязан в течение суток после получения вызова Покупателя сообщить по факсимильной связи или по электронной почте о направлении им Представителя для участия в составлении Акта о выявленных недостатках Товара.

    Представитель Поставщика обязан явиться для участия в составлении Акта о выявленных недостатках Товара в течение 5 рабочих дней с момента направления ему Уведомления о вызове. Представитель Поставщика должен иметь надлежащим образом оформленную доверенность на право участия в составлении Акта о выявленных недостатках и его подписания.

    В случае неполучения ответа на вызов в указанный срок и/или неявки представителя Поставщика в срок, установленный Договором, Акт о первичной приемке, составленный Покупателем в одностороннем порядке принимается Поставщиком и признается последним, как безусловное подтверждение факта несоответствия качества и/или количества и/или комплектности Товара условиям Договора и Спецификаций к нему.

    В том случае, если одна из сторон отказывается подписывать акт, в акте делается соответствующая запись и он считается составленным надлежащим образом.

    В случае если при приемке Товара не были выявлены несоответствия по качеству и/или количеству и/или комплектности, Товар считается принятым по количеству, качеству и комплектности в день поступления на склад Покупателя.

    5.3. В случае несоответствия качества и/или комплектности и/или количества Товара условиям Договора и Спецификаций к нему, подтвержденного Актом, указанным в п. 5.2. Договора, Поставщик обязан произвести замену Товара на качественный и/или допоставить и/или доукомплектовать Товар в течение 5 (пяти) календарных дней с даты составления или направления вышеуказанного акта Поставщику. До момента такой замены/допоставки обязательства Поставщика по поставке Товара считаются неисполненными.

    Замена Товара на качественный, а также допоставка комплектующих/недостающего количества Товара производится Поставщиком по адресу доставки и оформляется двусторонним Актом приема-передачи. Указанный в настоящем пункте Акт приема-передачи, подписанный уполномоченным представителем Поставщика, должен быть предоставлен одновременно с Товаром.

    5.4. Поставщик обязуется в сроки, предусмотренные Договором и Спецификациями к нему, но в любом случае не позднее даты прибытия Товара в адрес доставки передать Покупателю все необходимые документы, относящиеся к Товару, отсутствие которых не позволяет осуществлять приемку и/или эксплуатацию и/или монтаж и/или дальнейшую передачу Товара третьим лицам и/или иные действия в отношении Товара, и перечень которых установлен в п.7.1. Договора, а также в соответствующих Спецификациях к Договору.

    Не предоставление указанных документов приравнивается к поставке некомплектного Товара и обязательства Поставщика по поставке Товара считаются неисполненными.

  • Порядок оплаты
  • 6.1. Оплата по Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в разделе 16 Договора или иным реквизитам Поставщика, по его письменному заявлению.

    6.2. Оплата за поставленный Товар и/или оказанные услуги осуществляется Покупателем в течение 90 (девяноста) календарных дней начиная с первого числа месяца следующего за месяцем поставки и/или оказания услуги и предоставления Поставщиком документов, указанных в п. 7.1 настоящего договора и оригинала счета-фактуры или универсального передаточного документа, если иные условия оплаты, не указаны в п. 4 спецификации, являющейся приложением к настоящему договору.

    6.3. В случае досрочной поставки Товара без согласования с Покупателем и приемки Товара Покупателем оплата за поставленный Товар осуществляется в течение 90 (девяноста) календарных дней, начиная с первого числа месяца следующего за месяцем срока поставки (периода поставки) указанной партии Товара, указанным в Спецификации, и получения Покупателем документов, указанных в п. 7.1 настоящего Договора, включая оригинал счета-фактуры или универсального передаточного документа, если иные условия оплаты не указаны в п. 4 спецификации, являющейся приложением к настоящему договору. Покупатель оставляет за собой право произвести оплату Товара досрочно.

    6.4. В случае предоставления документов, указанных в п. 7.1, 7.2 Договора, не соответствующих требованиям действующего законодательства, документы считаются не предоставленными. О предоставлении документов, не соответствующих требованиям действующего законодательства, Покупатель извещает Поставщика соответствующим уведомлением, направляемым по факсимильной связи или по электронной почте.

    В случае просрочки предоставления документов, указанных в п. 7.1, 7.2 Договора, Покупатель вправе увеличить срок оплаты поставленного Товара соразмерно времени просрочки предоставления всех документов.

    6.5. Датой исполнения обязательств Покупателя по оплате Товара и услуг считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя, при условии указания последним в платежных документах верных реквизитов, предоставленных Поставщиком.

    6.6. В случае установления в соответствующей Спецификации цены Товара в иностранной валюте, оплата осуществляется в рублях по курсу соответствующей валюты, установленному Банком России на день подписания спецификации, если иное не указано в спецификации.

    6.7. Стороны вправе согласовать порядок оплаты Товара в иные сроки и иными способами в соответствии с действующим законодательством РФ.

    6.8. Оплата за поставленный Товар производится в порядке и на условиях, предусмотренных п.п. 6.2, 6.3 Договора при наличии у Покупателя на момент оплаты оригиналов Договора и соответствующей Спецификации, надлежащим образом подписанных Поставщиком в электронном виде согласно раздела 14 Договора и предоставленных Покупателю в срок, установленный п. 15.3 Договора. В случае нарушения Поставщиком установленного срока и отсутствия на момент оплаты указанных документов, Покупатель имеет право приостановить оплату поставленного, по соответствующей Спецификации, Товара до момента их получения, при этом к Покупателю не применяются штрафные санкции за просрочку оплаты поставленного Товара.

    6.9. В случае возврата Поставщику Товара, не соответствующего условиям Договора согласно п. 5.3, 5.4 Договора, а также в иных случаях возврата, предусмотренных действующим законодательством РФ, Поставщик производит предварительную оплату расходов по возврату Товара, а именно погрузо-разгрузочные работы, хранение, транспортные расходы и др. на основании счета, выставленного Покупателем, в течение 5 рабочих дней с момента его получения Поставщиком.

    6.10. Поставщик вправе передавать свои права или обязанности по Договору третьим лицам после получения письменного согласия Покупателя. В случае передачи Поставщиком своих прав или обязанностей по договору без получения письменного согласия Покупателя, срок оплаты Товара, поставленного (подлежащего поставке) в рамках Договора увеличивается, на 90 дней от срока оплаты, согласованного сторонами.

    Покупатель вправе без согласия Поставщика передавать свои права и обязанности по Договору компаниям, входящим в группу компаний Петро Велт Технолоджис.

    6.11. Ежеквартально, в срок не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, Поставщик обязан направить Покупателю Акт сверки взаимных расчетов. При отсутствии Акта сверки Покупатель имеет право не производить оплату поставленного Товара до его предоставления, что не будет рассматриваться как нарушение обязательств по оплате.

    6.12. Стороны договорились об исключении действия ст. 359, 360 ГК РФ, Поставщик ни при каких обстоятельствах не имеет права удерживать Товар Покупателя или любое иное имущество.

    6.13. Покупатель вправе заявить о прекращении своих обязательств по оплате Товара (полностью или частично) в счет исполнения обязательств Поставщика по оплате неустойки (штрафов, пени) и документально подтвержденных убытков зачетом. Обязательство Покупателя по оплате Товара прекращается с момента получения Поставщиком соответствующего заявления (уведомления) о зачете.

  • Документы
  • 7.1. Поставщик обязан одновременно с Товаром направить Покупателю следующие документы на русском языке:

    - сертификат качества, в случае если Товар подлежит сертификации;

    - паспорт на Товар, в случае если поставляемый Товар требует паспортизации, скрепленный печатью производителя;

    - инструкцию по эксплуатации и применению, в случае если инструкция предусмотрена производителем (изготовителем) Товара;

    - документ, подтверждающий гарантийные обязательства на Товар, в случае если гарантийные обязательства не указаны в Договоре;

    - патент на Товар, при наличии;

    - упаковочный лист, при наличии;

    - 2 (два) экземпляра оригиналов товарной накладной на Товар по унифицированной форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа;

    - 2 (два) экземпляра оригиналов товарно-транспортной накладной, в случае если не производится самовывоз Товара;

    - копию грузовой таможенной декларации, при поставке (производстве) Товара с территории иностранного государства;

    - иные документы, согласованные Сторонами в Спецификациях.

    Поставщик в случае оказания услуг обязуется предоставить Покупателю - 2 (два) экземпляра акта оказанных услуг, оригиналы которых Поставщик обязан направить Покупателю, экспресс-почтой или курьерской службой в течение 5-ти рабочих дней с даты оказания услуг по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Челябинская область, г. Копейск, Еткульский тракт, 11/2, в случае если стороны не используют электронный документооборот.

    7.2. Дополнительно Поставщик обязуется предоставить Покупателю по электронной почте следующие документы (в том числе в целях информирования Покупателя о статусе выполнения обязательств по настоящему Договору и подтверждения выполнения обязательств по поставке Товара) в указанные сроки:

    - копии железнодорожной квитанции или товаротранспортной накладной, или авианакладной, подтверждающие отгрузку Товара с указанием планируемой даты прибытия Товара на станцию назначения, сканированные копии квитанции о приемке Товара Грузоперевозчиком, которые передаются Покупателю по электронной почте в течение 2-х рабочих дней с даты отгрузки Товара;

    - копии счета-фактуры и накладной по унифицированной форме ТОРГ-12 или копию универсального передаточного документа, акта оказанных услуг, при их оказании, и таможенной декларации, которые передаются Покупателю по электронной почте в течение 5-ти рабочих дней с даты отгрузки Товара, но не позднее последнего числа отчетного месяца (месяца, в котором Поставщиком произведена отгрузка Товара).

    В случае если стороны не используют электронный документооборот, Поставщик обязан направить Покупателю оригинал счета-фактуры или универсального передаточного документа экспресс-почтой или курьерской службой в течение 5-ти рабочих дней с даты его выставления по следующему адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Челябинская область, г. Копейск, Еткульский тракт, 11/2, с обязательным указанием информации о номере и дате Договора, Спецификаций к нему, номере отгрузочных накладных.

    7.3. Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по Договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства, включая счета-фактуры, оформляемые на предоплату, если она осуществлялась.

    В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала счета-фактуры (включая счета-фактуры на предоплату) в установленные Налоговым кодексом Российской Федерации сроки, Сторона, осуществляющая оплату товаров (работ, услуг) по Договору, вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры.

    • Направление иных документов Сторонами осуществляется по почтовым реквизитам, указанным в разделе 16 Договора.
    • В случае выявления налоговыми органами в рамках проведения камеральных проверок Покупателя противоречий и/или несоответствий между сведениями, содержащимися в представленных декларациях по НДС со счетами-фактурами, представленными за отгруженный Товар, Поставщик в пятидневный срок с момента получения письменного запроса Покупателя обязан предоставить следующие копии документов за конкретный налоговый период, заверенные подписью руководителя и печатью организации:

    - Налоговая декларация по НДС с отметками об отправке (получении) в ИФНС, либо квитанцией о приемке в электронном виде;

    - Книга продаж (выписка из Книги продаж).

    В случае непредставления документов, указанных в настоящем пункте, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

  • Ответственность Сторон
  • 8.1. В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных в Договоре и Спецификациях к нему и/или не поставки Товара, а также в случае нарушения сроков, установленных пунктом 9.3. Договора, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,1 % от стоимости не поставленного в срок Товара, поставленного Товара с недостатками или ненадлежащего качества (подлежащего замене и/или ремонту) за каждый календарный день просрочки, но не более чем 10% от стоимости не поставленного в срок Товара, Товара с недостатками или ненадлежащего качества(подлежащего замене и/или ремонту).

    В случае нарушения сроков оплаты Товара, предусмотренных в Договоре и Спецификациях к нему, Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,1 % от суммы несвоевременно перечисленных денежных средств, за каждый календарный день просрочки, но не более чем 10% от суммы несвоевременно перечисленных денежных средств.

    В случае нарушения сроков оказания услуг, предусмотренных в настоящем Договоре и Спецификациях к нему, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,1 % от стоимости не своевременно оказанных услуг за каждый календарный день просрочки, но не более чем 10% от стоимости не своевременно оказанных услуг (если стоимость услуг отдельно не выделена и не позволяет ее определить – от стоимости Товара).

    В случае нарушения сроков оплаты услуг, предусмотренных в настоящем Договоре и Спецификациях к нему, Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,1 % от суммы несвоевременно перечисленных денежных средств, за каждый календарный день просрочки, но не более чем 10% от суммы несвоевременно перечисленных денежных средств.

    В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара, за который Покупатель произвел предварительную оплату, на срок более 5 (пяти) дней, Покупатель вправе отказаться от Поставки Товара, направив соответствующее уведомление Поставщику. Поставщик обязуется вернуть Покупателю оплаченные за Товар денежные средства в течение 3 (трех) рабочих дней после получения уведомления от Покупателя и оплатить 0,2 % от полученных в качестве предварительной оплаты денежных средств за каждый день нахождения денежных средств у Поставщика (со дня получения предварительной оплаты Поставщиком до дня возврата денежных средства Покупателю).

    8.2. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или Товара, не соответствующего техническим требованиям Покупателя (техническому заданию), установленным для данного Товара, подтвержденной Актом о выявленных недостатках Товара или Актом о первичной приемке Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 5 % от стоимости поставленного Товара ненадлежащего качества или Товара не соответствующего техническим требованиям (техническому заданию). Уплата штрафа не освобождает Поставщика от исполнения обязанности по замене Товара, предусмотренной п. 5.3. и п. 9.3. Договора.

    В случае оказания услуг ненадлежащего качества, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 5 % от стоимости оказанных услуг (если стоимость услуг отдельно не выделена и не позволяет ее определить – от стоимости Товара).

    В случае осуществления замены Товара Поставщик возмещает Покупателю все расходы, связанные с получением и возвратом заменяемого Товара, включая, следующее: расходы, связанные с получением Товара от перевозчика, с организацией процесса приемки (проверки) Товара, с вызовом представителей Поставщика и/или привлечением незаинтересованных лиц, с погрузочно-разгрузочными работами, с хранением до момента возврата Поставщику, с отправкой в адрес Поставщика или указанных им лиц, с транспортировкой и т.д.

    8.3. Поставщик несет ответственность за поставку Товара не прошедшего необходимой сертификации и обязан возместить Покупателю все убытки, вызванные предъявлением последнему требований об уплате штрафов, пеней или сумм возмещения вреда, вызванных поставкой не сертифицированного Товара.

    8.4. В случае просрочки поставки Товара более чем на 15 рабочих дней сверх срока, указанного в Спецификации или отказа от поставки Товара, Покупатель в соответствии со ст.520 ГК РФ, имеет право приобрести не поставленный по соответствующей Спецификации Товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых расходов на его приобретение и, уведомив Поставщика, руководствуясь статьей 511 ГК РФ, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена.

    Также в случае просрочки поставки Товара на срок более 15 рабочих дней сверх срока, указанного в Спецификации, Покупатель имеет право, письменно уведомив Поставщика, в одностороннем порядке установить новый срок для поставки. Нарушение нового срока поставки, в соответствии с положениями статьи 523 ГК РФ, будет являться основанием для расторжения или изменения Договора в одностороннем порядке по инициативе Покупателя.

    Определение нового срока поставки Товара Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности за нарушение сроков поставки Товара, установленных в Спецификациях к Договору.

    8.5. Поставщик обязуется возместить в полном объеме убытки Покупателя, возникшие в результате действий/бездействий Поставщика, связанных с исполнением своих обязательств, предусмотренных Договором.

    8.6. В случае нарушения Поставщиком условий Договора, а именно, поставке товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок и/или нарушение сроков поставки Товара, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, направив уведомление Поставщику. Указанные нарушения признаются сторонами существенными (ст. 523 ГК РФ).

    При одностороннем отказе от исполнения Договора, он считается расторгнутым с момента получения Поставщиком соответствующего уведомления от Покупателя, если иной более длительный срок не указан в уведомлении Покупателя.

    8.7. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от обязательств по настоящему Договору за исключением случая, предусмотренного пунктом 8.4. Договора.

    8.8. Стороны вправе не предъявлять штрафы, пени и иные санкции, предусмотренные условиями Договора, а также причиненные убытки.

    8.9. Стороны договорились, что во всех случаях установления неустойки в процентах от стоимости Товара и/или услуги, неустойка рассчитывается исходя из стоимости Товара и/или услуги, включая НДС.

    9. Гарантийные обязательства

    9.1. Гарантийный срок на поставляемый по Договору Товар составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с даты ввода в эксплуатацию, если иной срок не определен в документе, предусматривающем гарантийный срок, установленный заводом-изготовителем Товара, но не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты поставки Товара Покупателю. Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты оказания услуг, если иной срок не указан в спецификации к Договору. Сроки устранения дефектов и замены Товара, отсчитываются с даты составления соответствующего Акта. Все расходы, связанные с устранением дефектов и заменой Товара (включая, но не ограничиваясь расходами по проведению экспертиз, хранению, транспортировке, монтажу Товара и т.п.) несет Поставщик.

    9.2. Поставщик гарантирует:

    - соответствие Товара техническим требованиям (техническому заданию) Покупателя;

    - соответствие Товара требованиям действующих ГОСТов, ТУ, стандартам;

    - нормальную и бесперебойную работоспособность Товара (отдельных узлов и/или компонентов) в течение всего гарантийного срока;

    - устранение дефектов либо замену всего комплекса или части узлов Товара при нарушении работоспособности в течение гарантийного срока в порядке и сроки, установленные Договором;

    - обладание в необходимом объеме правами на все соответствующие патенты и изобретения на поставляемый Товар, и что Товар, поставляемый по Договору, может быть использован Покупателем/ без каких-либо претензий со стороны третьих лиц и без нарушения каким-либо образом их прав.

    9.3. Если в течение гарантийного срока выявятся недостатки, дефекты, несоответствие Товара техническим требованиям (техническому заданию) Покупателя и условиям технической документации, ГОСТам, ТУ и иным действующим нормативным документам, то Поставщик обязуется по требованию Покупателя в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения данного уведомления своими силами и за свой счет устранить все установленные дефекты путем исправления, либо заменой дефектного Товара или его частей новым Товаром надлежащего качества/комплектности.

    9.4. Если Поставщик по требованию Покупателя не устранит выявленные недостатки, дефекты, то Покупатель вправе устранить их самостоятельно (либо с привлечением третьих лиц) за счет Поставщика без ущерба для своих прав по гарантии. При этом Поставщик обязан компенсировать Покупателю понесенные им расходы, связанные с устранением дефектов, недостатков.

    На период времени, в течение которого производится устранение недостатков или замена Товара, и в течение которого Покупатель не может использовать по назначению поставленный Товар, Поставщик обязуется предоставить в пользование Покупателю аналогичный товар, безвозмездно. Срок предоставления аналогичного Товара не превышает 10 календарных дней с даты составления Покупателем соответствующего Акта о выявленных недостатках Товара.

    9.5. Если обнаруженные дефекты будут признаны Покупателем неустранимыми, то Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора, расторгнув его. В этом случае Поставщик в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения соответствующего уведомления Покупателя обязуется, возместить Покупателю уплаченные им денежные средства за поставленный Товар, возместить все понесенные Покупателем убытки.

    9.6. Возврат дефектного Товара и/или его части осуществляется в сроки, согласованные Сторонами, силами Поставщика и за его счет.

    10. Разрешение споров

    10.1. При возникновении споров, требований и (или) претензий по вопросам, предусмотренным Договором или в связи с ним, Стороны обязуются предпринять все возможные и разумные меры для урегулирования их путем переговоров, соблюдение претензионного (досудебного) порядка рассмотрения спора является обязательным для Сторон. Срок ответа на претензию - 10 рабочих дней.

    10.2. Все неразрешенные споры, требования и (или) претензии, возникающие из Договора или в связи с ним, включая разногласия в отношении его существования, действительности, исполнения или прекращения, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Челябинской области.

    10.3. Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    11. Форс-мажорные обстоятельства

    11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно является следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, забастовок, запретительных актов (решений) законодательных, исполнительных органов власти Российской Федерации или других непредвиденных обстоятельств, не зависящих от Сторон, если эти обстоятельства влияют на исполнение Договора.

    11.2. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательств по Договору в результате обстоятельств непреодолимой силы согласно пункту 11.1. Договора, обязана без промедления в течение пяти дней со дня наступления или прекращения указанных обстоятельств письменно известить об этом другую Сторону.

    11.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы согласно пункту 11.1. Договора, срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства, но не более чем на 30 дней. Если эти обстоятельства продолжают действовать свыше 30 дней, любая из сторон по Договору может предложить другой стороне внести соответствующие изменения в Договор, либо его расторгнуть, при этом каждая из Сторон обязана в срок, не превышающий 15 (пятнадцать) календарных дней, возвратить другой Стороне все полученное, в счет чего не было осуществлено встречное представление.

    11.4. Наличие обстоятельств непреодолимой силы, указанных в пункте 11.1. Договора, подтверждается соответствующим актом компетентного органа государственной власти.

    12. Срок действия договора

    12.1. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует по «31» декабря 2024 г., но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

    12.2. Действие Договора пролонгируется на каждый следующий год, если не позднее чем за 30 календарных дней до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не заявила в письменном виде о желании его расторгнуть. Количество таких пролонгаций Сторонами не ограничено.

    13. Порядок и основания изменения и расторжения договора

    13.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.

    13.2. Неисполнение Поставщиком условий, указанных в абз. 2 п. 15.5 Договора, является основанием для расторжения Договора в одностороннем внесудебном порядке по инициативе Покупателя.

    13.3. Покупатель имеет право в любой момент расторгнуть Договор путем направления уведомления о расторжении Договора, при этом Покупатель обязан уведомить Поставщика о расторжении Договора не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

  • Электронный документооборот
  • Настоящим Договором Стороны соглашаются применять защищенный электронный документооборот (ЭДО) при исполнении своих обязательств по Договору в части обмена документами по Договору, а именно Договором, дополнительными соглашениями, приложениями, спецификациям, заявками, заказами, соглашениями о расторжении Договора, соглашениями о расторжении/изменении спецификаций, иными соглашениями, заключаемыми в соответствии с Договором, товарными накладными, актами оказанных услуг (выполненных работ), отказами от подписания актов оказанных услуг (выполненных работ), счетами-фактурами, корректировочными счетами-фактурами, универсальными передаточными документами, корректировочными универсальными передаточными документами, счетами, актами сверки, иными документами бухгалтерского и налогового учета. В части обмена иными документами в рамках исполнения Договора Стороны сохраняют порядок, установленный разделом 15 Договора, ЭДО не применяется.
  • Для целей настоящего раздела Договора используются следующие понятия и определения:
  • Электронная подпись (ЭП) − усиленная квалифицированная электронная подпись, соответствующая требованиям Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» и действующему законодательству РФ в сфере электронной подписи.
  • Электронный документооборот (ЭДО) – процесс обмена между Сторонами через Оператора или напрямую в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора, документами, составленными в электронном виде и подписанными ЭП соответствующей Стороны.
  • Электронный документ – документ, направляемый/получаемый посредством электронного документооборота;
  • Оператор – российская организация, соответствующая требованиям законодательства РФ и обеспечивающая обмен информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного документооборота между Сторонами в системе ЭДО.
  • Удостоверяющий центр (УЦ) – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющий функции по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные функции, предусмотренные Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи».
  • Стороны обязуются направлять и получать электронные документы, оформляемые при исполнении Договора, соглашаются признавать полученные (направленные) электронные документы равнозначными аналогичным документам на бумажных носителях с собственноручной подписью уполномоченных лиц стороны и заверенных печатью Стороны (если применимо).
  • В целях настоящего раздела Договора Стороны обязуются и признают в качестве надлежаще подписанных только документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, соответствующей требованиям Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» и действующему законодательству РФ в сфере электронной подписи. Организация ЭДО между Сторонами не отменяет использование иных способов изготовления и обмена документами между Сторонами в рамках обязательств, не регулируемых данным разделом Договора.
  • Стороны не позднее 15 календарных дней после подписания настоящего Договора обязуются за свой счет получить сертификаты ЭП. В течение всего срока действия настоящего Договора Стороны обязаны использовать действующие сертификаты ЭП.
  • До начала осуществления обмена электронными документами Стороны должны оформить и представить Оператору заявление об осуществлении ЭДО, а также получить у Оператора идентификатор участника обмена, реквизиты доступа и другие необходимые данные.
  • Приобретение, установка и функционирование программного обеспечения, каналов связи, средств криптографической защиты информации (СКЗИ) с функциями ЭП осуществляется Сторонами самостоятельно за свой собственный счет с учетом их технических возможностей.
  • Условия использования средств ЭП, порядок проверки ЭП, правила обращения с ключами и сертификатами ЭП, порядок обмена электронными документами устанавливаются договорами, заключаемыми соответствующей Стороной с УЦ и Оператором, нормативными локальными документами (регламентами) УЦ и Оператора, действующими нормативными правовыми актами РФ.
  • Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде, подписанными ЭП, в том числе и при техническом сбое внутренних систем Стороны. В этом случае на период такой невозможности обмена Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью уполномоченного лица и заверенные печатью Стороны (если применимо).
  • Сторона, для которой возникла невозможность осуществления электронного документооборота, должна незамедлительно уведомить другую Сторону о переходе на бумажный документооборот путем направления письменного уведомления в произвольной форме посредством электронной почты. При этом Стороны не должны дублировать направление в электронном виде тех документов, которые были направлены на бумажном носителе.

    После прекращения обстоятельств, повлекших невозможность использования Стороной системы ЭДО, Сторона немедленно, но не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты такого прекращения, письменно информирует другую Сторону о прекращении действия обстоятельств, повлекших невозможность использования Стороной системы ЭДО, с указанием даты возобновления использования ЭДО. Такое уведомление может быть направлено другой Стороне посредством электронной почты.

    • Ключ ЭП выдается Сторонами только тем лицам, которые надлежащим образом уполномочены на совершение действий в рамках осуществления ЭДО. При этом Сторона в случае прекращения полномочий соответствующего лица, обязана незамедлительно письменно сообщить другой Стороне и Оператору о соответствующем факте, допускается направление такого письменного сообщения посредством электронной почты. До момента получения такого уведомления Сторона вправе считать полномочия соответствующего лица, имеющего ЭП другой Стороны, действующими.
    • Стороны обязуются незамедлительно любыми доступными средствами связи сообщать друг другу об ограничениях ЭП в течение 2 (двух) рабочих дней с момента установления таких ограничений, в противном случае, до момента получения такого уведомления Сторона вправе считать ЭП другой Стороны не обремененной какими-либо ограничениями, а документы, подписанные такой ЭП − имеющими полную юридическую силу.
    • Стороны обязаны по необходимости заблаговременно обновлять сертификаты электронных ключей, а при неисполнении этого обязательства немедленно сообщить другой Стороне о возникшей ситуации, при этом дальнейшие действия Сторон предпринимаются в соответствии с п. 14.9 Договора.
    • Стороны обязаны обеспечивать конфиденциальность Ключей ЭП, в том числе не допускать использование принадлежащих им Ключей ЭП без их согласия. Стороны допускают работников и/или иных уполномоченных к совершению ЭДО лиц, принявших на себя обязательства по обеспечению неразглашения сведений о паролях, секретном ключе ЭП и иных сведений, обеспечивающих конфиденциальность Ключа ЭП, любым третьим лицам.

    Сторона несет ответственность за нарушение конфиденциальности Ключа ЭП ее работниками и/или иными уполномоченными лицами. Все документы, направленные после нарушения конфиденциальности ключей ЭП, считаются недействительными, подлежат повторному подписанию и направлению в установленном настоящим Соглашением порядке после устранения последствий нарушения конфиденциальности.

    • Стороны обязаны безотлагательно прекратить ЭДО и не использовать Ключ ЭП при наличии оснований полагать, что конфиденциальность соответствующего Ключа ЭП нарушена. Сторона обязана незамедлительно сообщить получающей Стороне о ставшей ей известном факте нарушения конфиденциальности Ключа ЭП любым доступным способом. При этом дальнейшие действия Сторон предпринимаются в соответствии с п. 14.9 Договора.
    • Стороны подтверждают, что они уведомлены и выражают согласие на то, что одна Сторона для организации ЭДО с другой Стороной может передавать третьим лицам (УЦ/оператор), необходимую контактную информацию, включая, но не ограничиваясь: номера телефонов, почтовые адреса, адреса электронной почты, Ф.И.О. контактного лица и иные контактные данные, предоставленные Сторонами.

    При реализации настоящего раздела Договора Стороны обеспечивают конфиденциальность и безопасность персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" и Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

    • При осуществлении обмена электронными документами Стороны используют форматы документов, которые утверждены приказами ФНС России. Если форматы документов не утверждены, то Стороны используют согласованные между собой форматы. При составлении документов Стороны руководствуются форматами документов, действующими на дату оформления соответствующего документа.
    • Документ, составленный в электронном виде и соответствующий по составу показателей законодательству РФ о бухгалтерском учете, может являться основанием для формирования Сторонами данных бухгалтерского и налогового учетов и подтверждения доходов и расходов, использоваться в качестве письменных доказательств в судебных разбирательствах, могут предоставляться по мотивированным запросам государственных органов.
    • Любая из Сторон вправе отказаться от использования ЭДО. В случае отказа Стороны от обмена документами в электронном виде, подписанными ЭП, такая Сторона обязана известить другую Сторону за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты окончания использования ЭДО путем направления другой Стороне письменного уведомления.
    • В случае нарушения любой из Сторон условий о конфиденциальности, виновная Сторона, при наличии соответствующего требования, обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные ее действиями.

    15. Прочие условия

    15.1. За исключением случаев, когда это оговаривается отдельно в Договоре, все уведомления или сообщения (далее - Уведомления) в связи с Договором между Сторонами производятся в письменной форме в соответствии с реквизитами, указанными в разделе 16 Договора или в приложениях/дополнениях к нему. Оригиналы Договора, приложений, заказов, спецификаций, дополнительных соглашений и иных соглашений к Договору, Поставщик отправляет по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Челябинская область, г. Копейск, Еткульский тракт, 11/2, если Стороны не используют электронный документооборот согласно раздела 14 Договора.

    15.2. При заключении и исполнении Договора, юридически значимые документы (извещения, письма, уведомления и т.д.) могут направляться Сторонами с использованием следующих способов связи: факсимильной, электронной почты, телеграф (телеграмма "с уведомлением о вручении телеграфом"), почтовая связь (почтовое отправление (заказное или с объявленной ценностью) "с уведомлением о вручении", а в международном почтовом обмене "с уведомлением о получении"), курьерская связь, по реквизитам, указанным в разделе 16 Договора.

    15.2.1. В случае если стороны не используют электронный документооборот согласно раздела 14 Договора, то Договор, Приложения, спецификации, заказы, дополнительные соглашения и иные соглашения к Договору также могут направляться сторонами способами, указанными в п. 15.2 Договора.

    15.2.2. При этом, каждая из сторон несет ответственность за достоверность указанного ею адреса, а также других реквизитов.

    15.3. Стороны обязуются осуществить обмен оригиналами документов, переданных друг другу с использованием факсимильных аппаратов или электронных адресов, в течение 15 рабочих дней с даты направления копии документов по факсу или электронной почте. Риск искажения информации несет Сторона, направившая информацию.

    Стороны признают, что, в случае неполучения оригиналов документов в указанные сроки, факсимильная, или электронная, или иная копия документа (за исключением счетов-фактур), переданная по факсимильной связи или по электронной почте, имеет полную юридическую силу до получения оригинала другой стороной.

    15.4. Каждая из сторон обязуется хранить строгую конфиденциальность всего объема информации, полученной от другой стороны или от третьих лиц в рамках Договора, приложений, спецификаций и дополнительных соглашений к нему, и принимать все возможные меры для защиты этой конфиденциальной информации от раскрытия. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение этой информации в течение 5 (пяти) лет после прекращения срока действия Договора может осуществляться только с согласия обеих Сторон. Сторона, виновная в разглашении конфиденциальной информации, обязуется возместить другой Стороне в полном объеме все убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), причиненные разглашением конфиденциальной информации.

    15.4.1. В рамках исполнения Договора Стороны могут передавать персональные данные. В соответствии с законом № 152-ФЗ «О персональных данных» Стороны обязуются соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», обеспечивать законность обработки персональных данных (ПДн), соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, которая осуществляется в целях исполнения настоящего договора и включает в себя такие действия с персональными данными как сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

    Стороны при обработке персональных данных обязаны принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

    В случае передачи Поставщиком Покупателю персональных данных своих работников и иных субъектов персональных данных, которые будут выполнять работы/оказывать услуги по данному договору (далее субъекты персональных данных), Поставщик обязуется уведомить их и получить от субъектов персональных данных согласие, оформленное в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», на передачу Покупателю и обработку им персональных данных субъектов персональных данных в целях исполнения настоящего договора. Поставщик обязуется предоставить субъектам персональных данных информацию о Покупателе, предусмотренную Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

    Поставщик гарантирует и подтверждает, что им получено согласие от субъектов персональных данных на передачу их персональных данных и условия такого согласия предоставляет Покупателю право обрабатывать персональные данные указанных субъектов персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая, если необходимо, передачу персональных данных третьим лицам, с которыми у Заказчика заключены соответствующие договоры.

    Поставщик обязан уведомить Покупателя обо всех случаях отзыва субъектом своего согласия на обработку его ПДн Покупателем в трехдневный срок.

    15.5. Стороны обязуются, в порядке, предусмотренном п. 15.2 Договора письменно информировать друг друга обо всех изменениях своих реквизитов (наименование, место нахождения, почтовый адрес, телефонный адрес и пр.), банковских реквизитов, об изменении учредительных и регистрационных документов, об изменении исполнительных органов, а также о случаях начала процесса реорганизации или ликвидации - в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента вступления в силу названных изменений, но в любом случае не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты оплаты. Сторона, не исполнившая указанные обязательства, несет риск неблагоприятных финансовых последствий их неисполнения (в том числе возмещает расходы другой Стороны на изготовление и/или пересылку документации).

    В случае поступления в арбитражный суд заявления о признании Поставщика банкротом, последний обязуется в срок, не превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты поступления вышеуказанного заявления в Арбитражный суд уведомить об этом Покупателя.

    15.6. Поставщик обязуется до 10 апреля года, следующего за отчетным, предоставлять Покупателю копии следующих документов:

    - бухгалтерский баланс;

    - отчет о финансовых результатах;

    - справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов.

    В случае непредставления документов, указанных в настоящем пункте, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

    15.7. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства РФ и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

    В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

    В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых законодательством РФ, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования законодательства РФ и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

    15.8. Неотъемлемую часть Договора составляют следующие Приложения:

    Приложение № 1 – Спецификация (типовая форма).

    Приложение № 2 – Уведомление об отгрузке Товара (типовая форма).

    Приложение № 3 - Рекомендуемая форма Акта о первичной приемке.

    15.9. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны Договора, в случае если Стороны не используют электронный документооборот.

    15.10. В день подписания Договора вся предшествующая переписка, документы и переговоры между Сторонами по вопросам, являющимся предметом Договора, теряют силу.

    16. Реквизиты Сторон

    - Посмотреть таблицу с данными

    17. Подписи Сторон

    - Посмотреть таблицу с данными

    Похожие тендеры

    Название Тип тендера Цена Период показа
    Электронный аукцион
    #282840792
    571 763
    Обеспечение контракта:
    5%
    6 дней
    29.10.2024
    20.11.2024
    Электронный аукцион
    #282840843
    571 763
    Обеспечение контракта:
    5%
    6 дней
    29.10.2024
    20.11.2024
    Запрос котировок
    #283259965
    2 120 000
    1 день
    02.11.2024
    15.11.2024
    Малая закупка
    #283325289
    50 820
    23 часа
    04.11.2024
    15.11.2024
    Запрос цен
    #283467119
    4 дня
    06.11.2024
    18.11.2024

    Тендеры из отрасли Бытовая химия

    Название Тип тендера Цена Период показа
    Запрос котировок
    #282876992
    289 586
    срок истек
    -
    31.10.2024
    Запрос предложений
    #282876945
    срок истек
    29.10.2024
    04.11.2024
    Единственный поставщик
    #282876842
    27 300
    срок истек
    29.10.2024
    -
    Единственный поставщик
    #282876841
    27 300
    срок истек
    29.10.2024
    -
    Запрос котировок
    #282876098
    6 076
    срок истек
    29.10.2024
    05.11.2024

    Тендеры из региона г. Москва

    Название Тип тендера Цена Период показа
    Электронный аукцион
    #282877195
    600 000
    срок истек
    29.10.2024
    06.11.2024
    Запрос предложений
    #282877193
    срок истек
    29.10.2024
    03.11.2024
    Запрос предложений
    #282877187
    срок истек
    29.10.2024
    04.11.2024
    Конкурс
    #282877177
    1 477 146
    13 минут
    29.10.2024
    14.11.2024
    Конкурс
    #282877176
    734 999
    13 минут
    29.10.2024
    14.11.2024
    Показать больше информации о тендере