Тендер - Стеклоомывающая жидкость 5л, зимняя -30С №289718992

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть92 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиСпецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Жидкость_стеклоомывающая_—_копия

КОНТРАКТ №

г.Альметьевск

«____» _______________ 2024г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Альметьевский политехнический техникум" (сокращенное наименование ГАПОУ "Альметьевский политехнический техникум"), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Багманова Ильдара Раисовича, действующего на основании Устава с одной стороны, с одной стороны, и______________________________________________, действующего на основании _______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой Стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», в соответствии с п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и по итогам запроса доставки в электронной форме на ЭТП bp.zakazrf.ru, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику товар, указанный в п.1.2. настоящего Контракта, в соответствии с условиями Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый Товар.

1.2. Предметом Контракта является поставка

(далее – Товар).

1.3. Количество, ассортимент, характеристики, место, цена, а также срок поставки Товара определяются в согласованном Сторонами Заказе-спецификации (Приложение № 1 к Контракту), который является неотъемлемой частью настоящего Контракта. Увеличение цен на поставляемый Товар не допускается.

2. Цена Контракта и порядок оплаты

2.1. Цена Контракта составляет: ____________ (___________________ ) рублей копеек, в том числе НДС _________________ (_____________) рублей (в случае, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, слова «в том числе НДС» заменяются словами «НДС не облагается»).

2.2. Цена Товара определена с учетом расходов на доставку, разгрузку Товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Оплата поставленного по настоящему Контракту Товара осуществляется в рублях.

2.4. Расчет за поставленный Товар производится Заказчиком в порядке и сроки, определённые настоящим Контрактом, при выполнении Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в течение 7 (семь ) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

2.5. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта и может быть изменена только в случаях, предусмотренных разделом 15 Контракта.

2.6. Оплата поставленного по настоящему Контракту Товара осуществляется безналичным расчетом.

2.7. Финансирование закупки осуществляется из

2.8. Оплата расходов по Контракту производится с лицевых счетов Заказчика.

2.9. Днем осуществления Заказчиком оплаты за Товар является день списания денежных средств со счетов Заказчика.

2.10. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. Срок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика в сроки, указанные в Заказе-спецификации (Приложение № 1 к Контракту).

3.1.1. Общий срок поставки Товара составляет:

Дата начала поставки- с момента заключения контракта

Дата окончания поставки – в течение 10 (десяти ) календарных дней с момента заключения контракта .

Поставка Товара осуществляется Поставщиком по заявке Заказчика, которая направляется Заказчиком в адрес Поставщика.

3.1.2. Заказчик направляет заявку одним из следующих способов: по почте, факсу, электронной почте, нарочным либо любым иным способом. Факт получения заявки Поставщиком подтверждается номером входящего документа Поставщика либо отчетом, полученным по факсу или электронной почте

3.2. Досрочная поставка товара допускается только по согласованию с Заказчиком. В случае согласования досрочной поставки товара Заказчик обязуется принять товар и подписать документ о приемке в порядке, установленном Контрактом.

3.3. Контракт прекращает свое действие с наступления даты, указанной в п. 10.1, но не ранее исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме. При наступлении указанной даты Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта.

3.4. Поставщик обязан подписать Акт сверки обязательств. В случае уклонения Поставщика от подписания данного акта Заказчик проставляет в нем соответствующую отметку.

4. Место, количество, ассортимент и порядок сдачи-приемки Товара

4.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу поставки согласно Заказу-спецификации (Приложение № 1 к Контракту).

4.2. Поставщик обязан поставить Заказчику Товар с приложением соответствующих документов, относящихся к Товару, в объеме, указанном в Заказе-спецификации (Приложение № 1 к Контракту). Поставка включает в себя доставку и разгрузку Товара.

4.3. Приемка Товара по количеству, качеству, комплектности, ассортименту производится Заказчиком с подписанием документа о приемке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заказчик осуществляет приемку товара с участием представителя Поставщика. Приемка Товара осуществляется в течение 3 рабочих дней с даты доставки Товара. Заказчик вправе завершить приемку досрочно.

4.4. Приемка Товара по количеству, качеству, комплектности, ассортименту производится Заказчиком с составлением и подписанием товарной накладной, универсального передаточного акта (документа) в соответствии с законодательством РФ, которая оформляется в 2 (двух) экз. и подписывается Поставщиком и Заказчиком. Подписание универсального передаточного акта (документа) /накладной свидетельствует о соответствии количественных и качественных характеристик товара условиям настоящего Договора.

4.5. Для проверки поставленного Поставщиком Товара в части его соответствия условиям Контракта проводится экспертиза. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Заказчик вправе осуществлять приемку Товара в соответствии с регламентом, размещенным на Портале закупок Республики Татарстан (http://portal-zakupok.tatar/documents/guidelines?id=743&filter=2), официальном сайте Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам в части, не противоречащей Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.6. Товар доставляется в заводской упаковке, без механических, химических и прочих повреждений.

4.7. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия Товара требованиям, установленным Контрактом. Проверка соответствия товара требованиям, установленным Контрактом, может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.

4.8. В случае обнаружения недостатков в количестве, качестве, комплектности, ассортименте товара Заказчик направляет Поставщику уведомление в порядке, предусмотренном в п. 4.9 Контракта.

4.9. В случае, если Поставщик не согласен с доводами Заказчика, изложенными в мотивированном отказе от подписания документа о приемке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и представить Заказчику оригинал такого заключения.

4.10. Обо всех нарушениях условий Контракта Заказчик уведомляет Поставщика не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Контракту составляется Заказчиком в письменной форме, содержит все замечания и перечень необходимых доработок, сроков их выполнения, и направляется Исполнителю по почте, факсу, электронной почте, нарочным либо иным другим доступным способом.

4.11. Поставщик в установленный в уведомлении срок, согласно п. 4.9 Контракта срок, обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара, если такие действия осуществлялись Заказчиком и (или) направить решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

4.12. Датой передачи товара считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки (накладной) или акта устранения недостатков.

4.13. Право собственности на товар переходит с момента его оплаты и передачи Заказчику.

4.14. Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения товара переходит с момента передачи товара Заказчику.

4.15. В случае обнаружения Заказчиком некачественного товара его замена должна быть произведена Поставщиком в течение 1 (одного) часа.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. в разумные сроки предоставить Поставщику информацию, необходимую для исполнения Контракта, а также заявку с указанием наименования и количества Товара;

5.1.2. создать Поставщику необходимые для исполнения настоящего Контракта условия;

5.1.3. обеспечить приемку поставленного Товара в соответствии с условиями Контракта или направить в адрес Поставщика мотивированный отказ от приемки;

5.1.4. оплатить поставленный Товар в порядке и сроки, определённые настоящим Контрактом;

5.1.5. требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика;

5.1.6. выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом;

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1. досрочно принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Контракта;

5.2.2. осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации;

5.2.3. требовать надлежащего исполнения обязательств Поставщиком по настоящему Контракту;

5.2.4. в любое время потребовать от Поставщика отчет о ходе исполнения Контракта;

5.2.5. привлекать для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, экспертов, экспертные организации;

5.2.6. требовать устранения Поставщиком недостатков в поставленном Товаре;

5.2.7. отказаться (полностью или частично) от оплаты Товара, не соответствующего требованиям настоящего Контракта.

5.3. Поставщик обязан:

5.3.1. безвозмездно устранять допущенные по его вине нарушения условий Контракта;

5.3.2. не предоставлять третьим лицам и не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту;

5.3.3. незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Контракту;

5.3.4. своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

5.3.5. произвести поставку Товара на условиях настоящего Контракта;

5.3.6. при передаче Товара предоставить Заказчику документацию и (или) инструкции, необходимые для работы с Товаром (при наличии):

эксплуатационную документацию на русском языке;

документы по гарантийному обслуживанию (с указанием срока гарантии);

паспорт изделия;

руководство пользователя/руководство по эксплуатации;

техническую документацию на товар;

копию сертификата соответствия (декларации о соответствии) на Товар, копию санитарно-эпидемиологического заключения на Товар, и иные документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям законодательства Российской Федерации, в случае если для данного вида Товара предусмотрено их наличие;

5.3.7. подписать документ о приемке;

5.3.8. обеспечить соответствие Товара действующим стандартам Российской Федерации, регламентирующим его выпуск, транспортировку и эксплуатацию, на условиях, предусмотренных в Заказе-спецификации (Приложение № 1 к Контракту);

5.3.9. выполнить обязательства, предусмотренные разделом 6 Контракта;

5.3.10. передать Заказчику надлежаще оформленные документы;

5.3.11. обеспечить следующие требования к Товару:

5.3.11.1. Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства;

5.3.11.2. Товар должен соответствовать стандартам и техническим условиям, установленным нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации;

5.3.12. выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом;

5.3.13. обеспечить заявленный заводом-изготовителем гарантийный срок на Товар;

5.3.14. обеспечить ремонт и техническое (сервисное) обслуживание Товара в течение гарантийного срока со дня подписания документа о приемке.

5.4. Поставщик вправе:

5.4.1. требовать приемки Товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом.

5.4.2. требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты поставленного в соответствии с настоящим Контрактом Товара.

5.5. Поставщик гарантирует:

5.5.1. соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку Товара, являющегося объектом закупки.

5.5.2. обеспечение отсутствия недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, подлежащим уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Гарантия, качество и комплектность Товара

6.1. Гарантийный срок эксплуатации Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев при условии соблюдения правил эксплуатации Товара, изложенных в документах по его эксплуатации и исчисляется с даты подписания Сторонами документов о приемке товара.

Гарантия качества Товара должна распространяться на все составляющие и комплектующие его части. Предоставление гарантии осуществляется вместе с поставкой Товара.

Гарантийный срок на Товар должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к такому виду товара, и должен подтверждаться документами от производителя (Поставщика).

Гарантийный срок распространяется на монтаж Товара (в случае, если условиями Контракта предусмотрен монтаж Товара).

6.2. Гарантия по выбору Заказчика включает в себя ремонт, замену дефектных частей, либо полную замену Товара, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Гарантия утрачивает силу, если Товар был изменен третьими лицами или путем установки на нем деталей чужеродного происхождения, а возникший дефект имеет причинно-следственную связь с таким изменением. Кроме того, гарантия утрачивает силу, если Заказчик не соблюдает предписания по обращению с Товаром, изложенные в документах по эксплуатации, использует Товар не по обычному назначению

6.4. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в поставленном Товаре, Поставщик устраняет их за счет своих средств в срок, указанный в заявке Заказчика, а при невозможности устранить недостатки осуществляет замену на качественный Товар в этот же срок. При этом расходы по замене Товара несет Поставщик.

6.5. Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать предназначению Товара и Заказу-спецификации (Приложение № 1 к Контракту).

6.6. В случае если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрена сертификация поставляемого Товара, подтверждением качества со стороны Поставщика являются соответствующие сертификаты.

6.7. В случае необходимости проведения гарантийного ремонта, Товар вывозится от Заказчика силами Поставщика в срок не более двух рабочих дней со дня получения от Заказчика заявки в любой форме.

6.8. В случае, если ремонт Товара превышает 4 дня, Поставщик предоставляет Заказчику аналогичный товар либо с близкими характеристиками на весь срок гарантийного ремонта.

6. Срок годности и качество Товара

6.1. На Товар устанавливается остаточный срок годности Товара, который составляет: без ограничений на дату поставки при условии соблюдения правил хранения, транспортировки Товара, изложенных в сопроводительных документах (маркировке).

6.2. Качество поставляемого Товара и его маркировка должны удовлетворять соответствующим требованиям нормативных документов, регулирующих его производство, переработку, транспортировку и хранение.

6.3. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в поставленном Товаре, при условии соблюдения Заказчиком условий хранения Товара, Поставщик устраняет их за счет своих средств в срок, указанный в уведомлении Заказчика, а при невозможности устранить недостатки осуществляет замену на качественный Товар в этот же срок. При этом расходы по замене Товара несет Поставщик.

6.4. Качество и потребительские свойства поставляемого Товара должны соответствовать предназначению Товара и Заказу-спецификации (Приложение № 1 к Контракту).

6.5. В случае если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрена сертификация поставляемого Товара, подтверждением качества со стороны Поставщика являются соответствующие сертификаты.

7. Ответственность Сторон

7.1. Любая из сторон настоящего контракта, не исполнившая обязательства по контракту или исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Поставщик несет ответственность за качество товара. Заказчик вправе отказаться от оплаты товара ненадлежащего качества, а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм.

7.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего контракта Поставщик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 1% от стоимости не поставленных товаров за каждый день просрочки. Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия товара, поставка которого просрочена на 1 (один) день.

7.4. В случае, просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Поставщик вправе требовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты ключевой ставки Центрального банка РФ. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обстоятельства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустойки.

7.6. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком, Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства

7.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств, если не принимается решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны.

7.9. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе после направления требования об уплате сумм неустойки,
и получения отказа (или неполучения в установленный срок ответа) Поставщика
об удовлетворении данных требований, удержать сумму начисленных неустоек одним из следующих способов из:

- оплаты по Контракту путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки;

- взыскать неустойку в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением обязательств по Контракту, разрешаются с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка.

8.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Татарстан.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера.

9.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы.

9.3. При наступлении указанных в пункте 9.1.-9.2. обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна в десятидневный срок со дня наступления этих обстоятельств известить о них в письменном виде другую Сторону с приложением соответствующих доказательств и документов.

10. Срок действия и порядок расторжения Контракта

10.1. Срок действия Контракта соответствует сроку исполнения Контракта.

10.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от гарантийных обязательств (в случае их наличия), ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта, а также от оплаты Контракта в части исполненных обязательств Исполнителем до даты окончания действия Контракта.

10.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.3.1. При получении отказа от заключения соглашения о расторжении Контракта по соглашению Сторон Сторона, получившая отказ, вправе обратиться в суд в соответствии с действующим законодательством.

10.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.5. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае если в ходе исполнения Контракта установлено, что:

а) Поставщик и (или) поставляемый Товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») и (или) поставляемому Товару;

б) при определении поставщика Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара требованиям, указанным в подпункте «а» пункта 10.6 Контракта, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

10.7. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.8. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11. Обеспечение исполнения Контракта

11.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта не установлено.

12. Обеспечение гарантийных обязательств

12.1. Обеспечение гарантийных обязательств не установлено.

13. Конфиденциальность

13.1. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности сведений и информации, ставших известными Сторонам в ходе исполнения настоящего Контракта. В случае передачи указанных сведений третьим лицам, разглашении информации ограниченного доступа какой-либо Стороной, виновная Сторона несет имущественную ответственность как за ненадлежащее исполнение обязательств.

13.2. Заказчик заявляет и Поставщик осознает, что конфиденциальная информация Заказчика является информацией, доступ к которой ограничивается действующим законодательством Российской Федерации. В целях обеспечения ее неразглашения Заказчиком могут быть использованы различные способы защиты, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

13.3. Конфиденциальная информация Заказчика предоставляется Поставщику Заказчиком исключительно для целей выполнения Поставщиком обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.

13.4. Сторона вправе использовать конфиденциальную информацию другой Стороны исключительно для целей исполнения настоящего Контракта. Сторона не вправе раскрывать, разглашать и передавать, соответственно, обязуется не раскрывать, не разглашать и не передавать Конфиденциальную информацию другой Стороны каким бы то ни было третьим лицам без прямого предварительного письменного согласия такой Стороны, кроме случаев вынужденного раскрытия по требованию уполномоченных государственных органов на основании законного и мотивированного требования таких органов (предъявленного с соблюдением установленного законом порядка) в объеме и в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

13.5. Поставщик обязуется принять все необходимые меры для сохранения в тайне конфиденциальной информации Заказчика.

13.6. Обязательства Сторон по соблюдению конфиденциальности, вытекающие из настоящего Контракта, сохраняют свою силу в течение 5-ти лет после окончания выполнения обязательств по настоящему Контракту.

14. Прочие условия

14.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

14.2. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности Сторона в двухнедельный срок обязана письменно известить об этом другую Сторону.

14.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

14.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

14.5. Недействительность какого-либо из условий Контракта не влечет за собой недействительность других его условий или всего Контракта в целом.

14.6. Контракт составлен в форме электронного документа, подписан обеими Сторонами с помощью электронной подписи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации. Стороны вправе изготовить копию на бумажном носителе в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

14.7. Контракт вступает в силу с момента подписания до 31.12.2025г.

14.8. Во всем ином, что не урегулировано настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15. Случаи изменения условий Контракта

15.1. При исполнении Контракта, Стороны имеют право изменить условия Контракта по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

16. Приложения

16.1. Заказ-спецификация (Приложение № 1 к Контракту).

17. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

риложение № 1 к контракту

№ от «__»________20__г.

ЗАКАЗ-СПЕЦИФИКАЦИЯ

к Контракту № от «____» ______________20__г.

- Посмотреть таблицу с данными

Поставка товара осуществляется в течение 10 дней с даты подписания Контракта до заказчика.

- Посмотреть таблицу с данными