Тендер - Стоматологические материалы №282464527

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Документация.doc
• Извещение.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть27 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):398043, г. Липецк, ул. Циолковского, д. 22, 2 этаж, склад Заказчика
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 23.10.2024 по 31.10.2024Место предоставления документации:Электронная площадка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - АО «Сбербанк-АСТ» https://www.sberbank-ast.ru.Порядок предоставления документации:Заявки подаются в форме электронных документов непосредственно оператору ЭП. Порядок подачи заявок на ЭП определяется Регламентом работы данной ЭОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Приложение_№3_ТЗxx

Описание объекта закупки

Объект закупки – Стоматологические материалы

- Посмотреть таблицу с данными

Срок годности товара на дату поставки должен составлять не менее 12 месяцев.

Приложение_№5_Обоснование_НМЦДxx

Обоснование начальной (максимальной) цены договора,

цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

- Посмотреть таблицу с данными

Расчет НМЦД

- Посмотреть таблицу с данными ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Извещение об аукционе в электронной форме № 126-ЭА-2024/223

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_4_Проект_договора ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 4

к документации об аукционе в электронной форме

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № 126/2024/223

на поставку стоматологических материалов

г. Липецк «___» __________ 2024г.

Государственное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника – Стоматологический центр», в лице главного врача Лесникова Романа Владимировича, действующего на основании Устава с одной стороны и _________________________ , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, осуществить поставку стоматологических материалов (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение №1 к Договору), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение №1 к Договору).

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена договора составляет _________________________________, в том числе НДС (__ %) в сумме _________ (_______) рублей (далее – цена договора).

(*В случае, если Поставщик по данному договору имеет обязательство в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации к уплате НДС, то добавляются слова «в том числе НДС» с указанием суммы НДС;

**В случае, если Поставщик по данному договору имеет право в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации на освобождение от уплаты НДС, то добавляются слова «НДС не облагается (пункт 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации);

***В случае, если Поставщик по данному договору является физическое лицо, за исключением индивидуального предпринимателя или иного, занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу (цена договора), уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.)

2.2. Валютой для установления цены договора и расчетов с Поставщиком является рубль Российской федерации.

2.3. Источник финансирования договора: средства, полученные от приносящей доход деятельности (ОПМУ).

2.4. Порядок формирования цены договора: цена договора включает в себя стоимость товара, расходы на тару (упаковку), маркировку, поставку, разгрузку, складирование товара в месте доставки, а также расходы на страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, взимаемых с поставщика в связи с исполнением договора.

2.5. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе исполнения договора, за исключением следующих случаев:

2.5.1. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий договора.

2.6. Форма оплаты: Оплата по Договору осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

2.7. Оплата по договору производится Заказчиком по факту поставки Товара, в течение 7 (семь) рабочих дней после подписания документа о приемке товара.

2.8. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

2.9. Обязательство Заказчика по оплате за поставку Товара считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

3. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара,

3.1. Поставка должна быть осуществлена двумя равными партиями: с момента заключения договора по 29.11.2024г., с 03.02.2025 по 14.02.2025г., по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Липецк, ул. Циолковского, д. 22, 2 этаж, склад Заказчика. Поставщик своими силами за свой счет выполняет все работы, связанные с доставкой Товара

3.2. Товар должен поставляться в стандартной таре, упаковке (с необходимыми маркировками), обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении.

4. Качество товара

4.1. Остаточный срок годности товара на дату поставки должен составлять не менее 12 месяцев.

4.2. Товар должен быть зарегистрирован в РФ, соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, действующей нормативной документации.

4.3. Товар должен поставляться в стандартной таре, упаковке (с необходимыми маркировками), обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении.

4.4. На упаковке или этикетке товара, в технической (эксплуатационной) документации, прилагаемой к товару, листках - вкладышах к каждой единице товара или иным способом, принятым для отдельных видов товаров, должна размещаться следующая информация о товаре, ввозимом на территорию Российской Федерации:

наименование товара;

наименование страны, фирмы - изготовителя (наименование фирмы может быть обозначено буквами латинского алфавита);

назначение (область использования), основные свойства и характеристики;

правила и условия эффективного и безопасного использования;

иные сведения о товарах в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями государственных стандартов к отдельным видам непродовольственных товаров и правилами их продажи.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. Согласовать с Заказчиком дату и время поставки товара.

5.1.2. Доставить товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ осуществить собственными средствами или за свой счет.

5.1.3. При поставке товара передать Заказчику товарную накладную, счет, счет-фактуру (в зависимости от применяемой системы налогообложения), акт приема-передачи товара, а также копию регистрационного удостоверения.

5.1.4. Предоставить документы, предусмотренные пп.5.1.3 настоящего Договора, в течение 2 дней с даты получения уведомления Заказчика о недопоставке товара, поставке некомплектного товара, отсутствии необходимых документов на товар.

5.1.5. Заменить товар, не соответствующий условиям настоящего договора, на товар, соответствующий условиям настоящего Договора, а также забрать непринятый товар в течение 2 дней с даты получения соответствующего уведомления Заказчика.

5.1.6. В случае изменения места нахождения, почтового адреса, платежных реквизитов в трехдневный срок уведомить об этом Заказчика.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.2.2. Возвратить Поставщику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора (если такая форма обеспечения исполнения договора применена Поставщиком), не позднее, чем 15 (пятнадцать) дней с даты исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), обязательств, предусмотренных Договором.

5.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

6. Порядок и сроки приемки товара, оформления результатов такой приемки

6.1. Приемка товара осуществляется Заказчиком путем подписания акта приема-передачи (товарная накладная, универсальный передаточный документ, прочие документы приемки). Акт приема-передачи предоставляется Поставщиком единовременно с поставкой товара.

6.2. Акт приема-передачи подписывается Заказчиком в срок, не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения экспертизы.

6.3. Экспертиза товара может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации, за исключением случаев, когда привлечение экспертов, экспертных организаций является обязательным.

6.4. Экспертиза своими силами проводится Заказчиком в течение 10 рабочих дней по факту поставки товара и предоставления Поставщиком акта приема-передачи.

6.5. Экспертиза привлеченными Заказчиком экспертами, экспертными организациями проводится в течение 20 рабочих дней по факту поставки товара и предоставления Поставщиком акта приема-передачи.

6.6. В случае несоответствия поставленного товара требованиям настоящего договора по качеству (за исключением требований договора, не препятствующих приемке поставленного товара) Заказчик в срок, не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения экспертизы, по своему выбору вправе направить Поставщику отказ от подписания акта приема-передачи или потребовать замены товара на товар соответствующий.

В случае несоответствия поставленного товара требованиям настоящего договора по количеству (за исключением требований договора, не препятствующих приемке поставленного товара) Заказчик в срок, не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения экспертизы, по своему выбору вправе направить Поставщику отказ от подписания акта приема-передачи или потребовать поставки недостающего количества товара.

6.7. В случае несоответствия поставленного товара требованиям настоящего договора (за исключением требований договора, не препятствующих приемке поставленного товара), а также в случае непредоставления предусмотренных настоящим договором документов, Заказчик не обязан принимать и оплачивать товар.

6.8. В случае если заключением эксперта, экспертной организации подтверждено несоответствие поставленного товара установленным требованиям (за исключением установления нарушений требований договора, не препятствующих приемке поставленного товара), Поставщик возмещает Заказчику стоимость экспертизы.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в размере 5 (пяти) процентов от цены Договора.

7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем).

7.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором.

Размер штрафа устанавливается Договором в размере 5 (пяти) процентов от цены Договора.

7.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Обеспечение исполнения договора

8.1. Поставщик при заключении договора должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора в размере 5 % начальной (максимальной) цены договора.

Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной гарантом или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения договора определяется Поставщиком самостоятельно.

8.2. Обеспечение должно обеспечивать выполнение всех обязательств Поставщика по договору, в том числе по возмещению убытков, а также уплате неустоек.

8.3. В случае если Поставщик в качестве обеспечения исполнения договора выбрана независимая гарантия, данная независимая гарантия должна соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

8.3.1. Срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.

8.3.2. Поставщик обязан предоставить Заказчику оригинал независимой гарантии в течение пяти дней с момента заключения договора.

8.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения договора перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения договора на тех же условиях, которые указаны в настоящей статье договора.

8.5. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения договора (в форме вклада (депозита), должны быть перечислены на отдельный банковский счет, предназначенный для учета средств, поступающих во временное распоряжение Заказчика в виде обеспечения исполнения договора на участие в конкурсах, аукционах и запросах котировок по следующим реквизитам:

Получатель: Управление финансов Липецкой области (ГУЗ «Осп-Сц» л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть40) ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Управление финансов Липецкой области (ГУЗ «Осп-Сц» л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть40) КС №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ЕКС №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК БАНКА РОССИИ/УФК ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ г. Липецк, КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьДКЛ 5555, обеспечение исполнения договора.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

8.6. В случае внесения денежных средств поставщиком для обеспечения исполнения договора Заказчик возвращает поставщику денежные средства, при условии надлежащего исполнения всех своих обязательств по договору на основании соответствующего письменного требования поставщика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Поставщиком в этом письменном требовании.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.

9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1. настоящего договора, будут длиться более 2 (двух) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Стороны принимают меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были урегулированы путем переговоров.

10.2. В случае возникновения претензий относительно исполнения одной Стороной своих обязательств по договору другая Сторона может направить претензию в письменной форме. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10-ти рабочих дней со дня ее получения, если иные сроки не установлены настоящим договором.

10.3. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления факса, иного электронного сообщения на электронную почту, с последующим предоставлением оригинала документа.

10.4. При невозможности урегулирования споров путем переговоров споры разрешаются в Арбитражном суде Липецкой области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.5. В случае ликвидации или реорганизации одной из Сторон, она обязана за два месяца направить другой Стороне уведомление о расторжении или изменении настоящего договора.

11. Расторжение договора

11.1. Настоящий договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в следующих случаях:

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

- если в ходе исполнения договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

11.4. Расторжение договора по соглашению сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

В случае расторжения настоящего договора по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения договора до момента его расторжения, а также объём услуг, фактически оказанных Поставщиком Заказчику.

11.5. Поставщик не вправе принять решение об одностороннем расторжении настоящего договора, если Заказчиком не нарушаются условия настоящего договора.

12. Дополнительные условия

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме, подписаны обеими Сторонами и содержат ссылки на настоящий договор.

12.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. В случае изменения у одной из Сторон юридического и (или) почтового адреса, банковских или иных реквизитов, такая Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента вышеуказанных изменений письменно известить об этом другую Сторону.

12.4. Внесение изменений в условия договора (в том числе в банковские реквизиты Сторон) осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к договору, которые являются неотъемлемой частью договора.

12.5. Стороны обязуются соблюдать условия, обеспечивающие неразглашение касающейся их конфиденциальной коммерческой информации, связанной с исполнением договора.

13. Заключительные положения

13.1. Настоящий договор заключен по 31.03.2025 года, а в части расчетов и не исполненных обязательств – до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения.

13.2. Приложение № 1 - Спецификация.

13. Юридические адреса и реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об аукционе в электронной форме № 126-ЭА-2024/223, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Стоматологические материалы

г. Липецк

2024 год

Настоящая документация об аукционе в электронной форме (далее по тексту – документация об электронном аукционе, документация о закупке, закупочная документация) подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ), Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту – Закон № 223-ФЗ) и Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГУЗ «Осп-Сц» (далее по тексту – Положение о закупке).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к документации об аукционе в электронной форме

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА 1

Сведения о товаре, на поставку которого осуществляется закупка

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к документации об аукционе в электронной форме

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА 2

«Информация (анкета) об участнике закупки»

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель (представитель по доверенности) ______________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

«__» __________2024 г.