Тендер - Строительные материалы в рамках текущего ремонта №280520945

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• проект ГК текущий ремонт клей цемент.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть45 Документация ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение ООО "ГАЛЛА СТРОЙ ПЛЮС" (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5, КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть45  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение ООО "ГАЛЛА СТРОЙ ПЛЮС" (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5, КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) проект_ГК_текущий_ремонт_клей_цемент

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №

г. Симферополь «___» __________ 2024 год

Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Крым и г. Севастополю (ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю), именуемое в дальнейшем Государственный Заказчик, выступая от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, в лице ________, действующего на основании _______, с одной стороны, и _______________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ________, действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, а по отдельности – Сторона, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить Государственному заказчику строительные материалы в рамках текущего ремонта для нужд ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю, указанные в Ведомости поставки (Приложение № 1 к Контракту), а Государственный заказчик обязуется принять поставленный товар и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Государственный заказчик обязуется:

2.1.1. Обеспечить приемку товара Грузополучателем, указанным в п. 1.1. Контракта, в соответствии с условиями раздела 7 Контракта.

2.1.2. Оплатить товар в соответствии с условиями раздела 3 Контракта.

2.1.3. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанных Поставщиком и Грузополучателем без замечаний актов приема-передачи товара, выполненных по разработанной Государственным заказчиком форме «Акт приема-передачи товара» (приложение № 2).

2.1.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.1.5. Взыскивать пени и штраф в соответствии с разделом 9 Контракта.

2.1.6. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков в случае расторжения Контракта по решению суда или в связи с односторонним отказом Государственного заказчика от исполнения Контракта.

2.2. Государственный заказчик вправе:

2.2.1. По согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены и нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2015, N 29, ст. 4353).

2.2.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

2.3. Поставщик обязуется:

2.3.1. В письменной форме, не менее чем за два рабочих дня известить Государственного заказчика о готовности к передаче Товара, в сроки и порядке предусмотренным настоящим Контрактом.

2.3.2. При исполнении настоящего Контракта поставка Товара, качество, потребительские свойства, которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками Товара, указанными в Контракте, допускается только с письменного разрешения Государственного заказчика, без изменения цены Контракта.

2.3.3. Передать Товар надлежащего качества и в предусмотренном настоящим Контрактом количестве. Гарантийный срок на весь товар должен составлять не менее 12 месяцев.

2.3.4. Передать Товар в комплекте с относящейся к нему документацией, указанной в п. 5.2 настоящего Контракта.

2.3.5. Обеспечить возможность доставки и получения юридически значимых сообщений, направляемых и получаемых в рамках настоящего Контракта, в том числе по юридическому (почтовому) адресу, адресу электронной почты, факсимильной связью и иными контактными данными, позволяющие осуществлять такой обмен.

2.3.6. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком товарной накладной поставщик предоставляет Государственному заказчику контактный телефон, по которому пользователи Товара могли бы связаться с квалифицированным персоналом поставщика для решения вопросов о выявленных неисправностях Товара. Такой контактный телефон должен функционировать по рабочим дням с 10.00 до 17.00 часов включительно (местное время). В составе поставляемых с Товаром информационных материалов должны быть указаны условия гарантийного обслуживания и номера контактных телефонов.

2.3.7. Гарантийный ремонт осуществляется поставщиком за свой счет в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты обращения Государственного заказчика.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Требовать оплату за поставленный по настоящему Контракту Товар.

2.4.2. Требовать уплату пеней, а также возмещения убытков согласно условий настоящего Контракта.

3. Цена Контракта и порядок оплаты

3.1. Цена Контракта составляет . В стоимость входит стоимость товара, стоимость тары и упаковочных материалов, расходы на перевозку, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, взимаемых с Поставщика в связи с исполнением обязательств по Контракту.

3.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11.1 Контракта.

3.3. Оплата Товара осуществляется Государственным заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком документа о приемке. Обязательства Государственного заказчика по оплате поставленного Товара считаются исполненными в день списания денежных средств с лицевого счета Государственного заказчика.

3.4. В случае если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается
на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта.

3.5. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.

3.6. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых банковских реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанные в Контракте банковские реквизиты Поставщика, несет Поставщик.

3.7. Финансирование исполнения Контракта осуществляется за счет средств федерального бюджета, в пределах утвержденных и доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2024 год согласно РП 0305 ЦС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть049 ВР 244.

4. Тара, упаковка и транспортировка

4.1. Поставляемый товар упаковывается и маркируется в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями. Упаковка гарантируют целостность и сохранность товара при поставке и хранении.

4.2. Стоимость залога за упаковочные материалы не взыскивается и упаковочные материалы возврату не подлежат. Стоимость упаковочных материалов включается в стоимость товара.

4.3. Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке не подлежит.

4.4. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования установлены действующим законодательством Российской Федерации.

5. Сроки и порядок поставки товара

5.1. Поставщик своими силами и за свой счет осуществляет поставку товара в соответствии с ведомостью поставки (приложение № 1 к государственному контракту). Поставщик имеет право исполнить обязательство или его часть досрочно по письменному согласованию с Государственным заказчиком.

Поставщик за один день до момента поставки письменно, с использованием факсимильных средств связи, извещает Государственного заказчика (Грузополучателя) о прибытии автотранспортного средства к месту нахождения Грузополучателя (месту разгрузки), указанному в ведомости поставки (Приложение № 1 к настоящему государственному контракту).

5.2. Вместе с Товаром Поставщик передает документацию, относящуюся к Товару, в том числе:

Счет (оригинал);

Счет-фактуру (оригинал);

Товарную накладную, оформленную в 3-х экземплярах;

Акт приемки-передачи Товара в 3-х экземплярах, составленный по прилагаемой форме (приложение № 2 к настоящему Контракту);

Паспорта на товар;

Инструкции по эксплуатации на русском языке;

Гарантийные талоны.

Копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, (действующий сертификат соответствия/декларация о соответствии установленного образца в отношении поставляемого товара).

5.3. Обязательство Поставщика по поставке товара считается исполненным с момента подписания без замечаний уполномоченными представителями Поставщика и Грузополучателя акта приема-передачи товара (приложение № 2).

5.4. Обязательство Поставщика по поставке товара считается исполненным с момента подписания без замечаний уполномоченными представителями Государственного заказчика и Грузополучателя акта приема-передачи товара (приложение № 2).

5.5. Помимо печатной формы документ о приемке поставленного товара по согласованию сторон формируется и подписывается усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика в электронной форме в Единой информационной системе в сфере закупок. Документ о приемке поставленного товара считается подписанным с момента его подписания заказчиком усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика в Единой информационной системе.

5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит
на Государственного заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке товара в соответствии с пунктом 5.4 Контракта.

5.7. Право собственности на товар переходит к Государственному заказчику
с момента выполнения обязательств по оплате товара в соответствии с пунктом 3.3 Контракта.

6. Оценка соответствия товара

6.1. Уполномоченные представители Государственного заказчика (Грузополучателя) своими силами проводят экспертизу поставляемого товара на соответствие его условиям Контракта.

6.2. Результаты проведения экспертизы оформляются актом приема-передачи товара с визами (подписями) работников, привлеченных к проведению экспертизы (приложение № 2) Экспертиза проводится в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня доставки товара Грузополучателю.

6.3. Подписание заключения экспертизы уполномоченными представителями Государственного заказчика без замечаний является основанием для начала приемки товара в соответствии с условиями раздела 7 Контракта.

6.4. В случае выявления по результатам проведения экспертизы несоответствия товара условиям Контракта Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 11.6 Контракта.

7. Качество товара и порядок приемки

7.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим документам о соответствии и качестве в зависимости от формы обязательного подтверждения.

7.2. Качество товара, подлежащего поставке, проверяется Поставщиком на соответствие его установленным требованиям и подтверждается документами о качестве в соответствии с п. 5.2. настоящего Контракта.

7.3. Все поставляемое оборудование должно быть обеспечено необходимыми комплектующими для монтажа и подключения оборудования, а также инструкцией и/или техническим паспортом, эксплуатационной документацией или другими установленными документами на товар на русском языке на бумажном носителе на каждую единицу оборудования.

7.4. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

7.5. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков поставленного товара Поставщик, по требованию Государственного заказчика, обязан в течение 10 (десяти) дней после получения письменного извещения от Государственного заказчика о недостатках, безвозмездно устранить все обнаруженные недостатки, при этом гарантийный срок продлевается на количество времени, затраченного на это устранение.

7.6. Все расходы, связанные с устранением недостатков, заменой товара ненадлежащего качества, в период гарантийного срока оплачиваются за счет Поставщика.

7.7. Грузополучатель осуществляет приемку поставляемого (поставленного) товара на соответствие его количества и качества, требованиям, установленным в настоящем Контракте в соответствии с инструкциями, утвержденными постановлением Государственного арбитража при
СМ СССР № П-6 от 15.06.1965, № П-7 от 25.04.1966 с изменениями и дополнениями.

7.8. Поставщик обязан направить полномочного представителя для приёма-передачи товара, а в случае невыполнения данного обязательства Государственный заказчик (Грузополучатель) имеет право отказаться от принятия товара, либо осуществить приёмку товара в одностороннем порядке, без привлечения представителей сторонних организаций.

Неприбытие представителя Поставщика для приёма-передачи товара принимается Сторонами, как согласие Поставщика на одностороннюю приемку товара Грузополучателем, согласно положений настоящего контракта.

Товар не соответствующий требованиям, предусмотренным Контрактом, приемке не подлежит и считается не поставленным. При этом Грузополучатель составляет мотивированный отказ от приемки товара и подписания товарных и товаротранспортных накладных по факту приемки товара, который направляет Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления несоответствия товара требованиям законодательства и условиям Контракта.

По факту приемки товара уполномоченные представители Поставщика и Грузополучателя подписывают акт приема-передачи товара, составленный по предусмотренной приложением № 1 форме, в 3 (трех) экземплярах: по одному для Государственного заказчика, Грузополучателя и Поставщика. Экземпляр акта приема-передачи товара для Государственного заказчика направляется Грузополучателем.

7.9. Моментом исполнения обязательств Поставщиком по поставке товара считается дата подписания Грузополучателем без замечаний акта приема-передачи товара по форме, предусмотренной приложением № 2 к Контракту.

7.10. Товар, не соответствующий требованиям Контракта, приемке не подлежит и считается не поставленным. При этом Грузополучатель составляет мотивированный отказ от приемки товара и подписания акта приема-передачи товара, который направляет Поставщику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выявления несоответствия товара требованиям действующего законодательства и условиям Контракта.

8. Гарантийный срок

8.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность товара в соответствии с действующими стандартами (при наличии), утвержденными на данный вид товара, и наличием деклараций (сертификатов), обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством и условиям настоящего Государственного контракта.

Гарантия автоматически теряет силу при вскрытии, ремонте посторонними лицами, нанесении механических ударов, повреждении поверхности и маркировки товара. Гарантийный срок эксплуатации продлевается на время, в течение которого товар находился в ремонте.

8.2. В течение гарантийного срока на товар Поставщик осуществляет безвозмездную замену товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий требованиям Контракта.

8.3. Все расходы, связанные с устранением недостатков, заменой товара ненадлежащего качества, в период гарантийного срока оплачиваются за счет Поставщика при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.4.Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования установлены действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Весь поставляемый товар должен быть обеспечен необходимыми комплектующими для монтажа и подключения, а также инструкцией и/или техническим паспортом, эксплуатационной документацией или другими установленными документами на товар на русском языке на бумажном носителе.

8.6. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

8.7. В случае обнаружения недостатков товара Государственный заказчик (Грузополучатель) вправе в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поставки товара предъявить Поставщику требование о замене товара ненадлежащего качества. Срок замены товара ненадлежащего качества составляет три (три) рабочих дня с момента получения Поставщиком письменного извещения Государственного заказчика (Грузополучателя) с требованием о замене товара ненадлежащего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара.

8.8. Замена товара ненадлежащего качества осуществляется силами Поставщика. Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества оплачиваются за счет Поставщика.

9. Ответственность Сторон
9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

9.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пеней составляет одну трехсотую действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Поставщиком, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Головным исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление правительства российской федерации от 15.05.2017 № 570 и признании утратившим силу постановления правительства российской федерации от 25.11.2013 № 1063» (далее – ПП РФ № 1042) штраф устанавливается▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

9.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

9.8. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет,
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.10. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

9.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.

9.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

10. Форс-мажорные обстоятельства

10.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

10.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) дней после их наступления известить о них другую Сторону в письменной форме. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

10.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) дней после их прекращения известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторонане направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

10.4. Сторона, у которой произошли форс-мажорные обстоятельства, должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

10.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

10.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

11. Изменение и расторжение Контракта

11.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) При снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта.

б) Если по предложению Государственного заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и(или) сроков исполнения Контракта и(или) количества товара, предусмотренных Контрактом. Сокращение количества товара при уменьшении цены Контракта в данном случае осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации. Принятие Государственным заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара.

11.2. При исполнении Контракта по согласованию Государственного заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством (потребительскими свойствами), указанным в Контракте.

11.3. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.

11.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.5. Государственный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Поставщик не соответствует установленным аукционной документацией требованиям к участникам размещения заказа или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем.

11.6. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае:

выявления по результатам экспертизы несоответствия качественных характеристик товара условиям Контракта, препятствующего приемке товара;

неоднократного нарушения срока поставки товара;

поставки (передачи) Поставщиком товара не соответствующего требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта;

неоднократного нарушения срока замены товара ненадлежащего качества;

неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком иных обязательств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

11.7. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

11.8. В случае расторжения Контракта по любым основаниям Государственный заказчик обязан оплатить Поставщику стоимость товара надлежащего качества и соответствующего требованиям Государственного заказчика, фактически поставленного на момент расторжения Контракта.

11.9. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

12. Порядок разрешения споров

12.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами в добровольном порядке. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Крым в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

12.2.Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

Все возможные претензии по Контракту должны быть направлены в адрес недобросовестной Стороны в течение 20 (двадцати) дней со дня просрочки исполнения ее обязательств по Контракту или с момента обнаружения фактов ненадлежащего исполнения ею обязательств по Контракту. Претензии по качеству товара могут быть заявлены в течение всего срока годности товара. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 20 (двадцати) дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

12.3.Грузополучатель вправе заявлять Поставщику претензии от имени Государственного заказчика по вопросам, связанным с неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий Контракта, в том числе по количеству и качеству товара.

13. Прочие условия

13.1. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме.

13.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика, по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.4. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемыми частями:

- Посмотреть таблицу с данными

14. Срок действия Контракта

14.1. Контракт считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе и подписания уполномоченными представителями Государственного заказчика, действует до «31» декабря 2024 года включительно, а в части осуществления оплаты и гарантийных обязательств – до их полного исполнения. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

15. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Государственному контракту

№ ________________ от « ____» ___________ 2024

Ведомость поставки

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Государственному контракту

№ ________________ от « ____» ___________ 2024

(форма)

АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

по государственному контракту от «___» __________ 2024 № ______

г. Симферополь «___» __________ 2024

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика, в лице (должность, Ф.И.О. представителя), действующий
на основании ______________________, с одной стороны и представитель Государственного заказчика в лице (должность, Ф.И.О. представителя), действующий на основании ______________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

В соответствии с условиями Государственного контракта от «___» __________ 2024 № __________, Поставщик поставил, а Государственный заказчик принял и оприходовал товар, указанный в нижеприведенной таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

Товар принят в соответствии с инструкциями, утвержденными постановлением Государственного арбитража при
СМ СССР № П-6 от 15.06.1965, № П-7 от 25.04.1966 с изменениями и дополнениями.

По количеству и качеству Государственный заказчик к полученному товару претензий не имеет.

Сопроводительные документы:

товарная накладная, счет, счет-фактура, документы, удостоверяющие качество товара (удостоверение, сертификат и т.д.) от ______ № _______;

документ о соответствии товара обязательным требованиям Государственного заказчика;

Настоящий Акт составлен и подписан Комиссией Государственного заказчика в двух подлинных экземплярах: 1-й экземпляр – Государственному заказчику, 2-й экземпляр – Поставщику.

- Посмотреть таблицу с данными