Тендер - ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ №295992514

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

ТЗ_смывающие_нов - Посмотреть таблицу с данными

2. Место поставки: Москва, Сверчков переулок, 4/1, стр.1

3. Сроки и периодичность поставки: единовременно в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания договора.

4. Доставка и разгрузка товара силами и средствами Поставщика.

5. Заказчик оплачивает Поставщику Стоимость поставленного Товара в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Акта приема-передачи товара.

6. Срок годности - не менее 12 месяцев с даты поставки.

7. Обязательное требование: наличие Сертификата/Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011/ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2, предоставляются вместе с Товаром.

Обязательное требование к поставщику: Поставщик на момент подписания договора не должен быть включен в реестр недобросовестных Поставщиков в соответствии со статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и (или) в реестр недобросовестных подрядных организаций в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 615 либо ликвидирован.

Контактное лицо по закупке: Сухинин А.Н.., ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть*3442

Проект_договора

Гражданско-правовой договор

№ ____________________

Поставка смывающих и обезвреживающих средств для работников управления по

инженерным изысканиям на 1 полугодие 2025 года.

г. Москва

«__»_________________________г.

Общество с ограниченной ответственностью «Институт по изысканиям и

проектированию транспортных и инженерных сооружений «Мосинжпроект»,

именуемый(ое) в дальнейшем «Заказчик», в лице _________, действующего на

основании _________, с одной стороны, и ____________________________,

именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _________, действующего на

основании _________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в

отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской

Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами юридических лиц» и иного законодательства Российской

Федерации и города Москвы, на основании результатов Котировочной сессии №

______________________, заключили настоящий Гражданско-правовой договор

(далее - Договор) о нижеследующем:

Статья 1 Предмет Договора

1.1 Поставщик обязуется поставить смывающие и обезвреживающие средства для

работников управления по инженерным изысканиям на 1 полугодие 2025 года. (далеетовар(ы)) в порядке и объеме, установленном в Техническом задании (Приложении

№ 1 к Договору, являющимся его неотъемлемой частью) (далее – Техническое

задание) и Спецификации (Приложение № 3 к Договору), Заказчик обязуется принять

товар(ы) и оплатить его(их) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим

Договором.

1.2 Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в

употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не

была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские

свойства) , с годом выпуска не ранее 2024 года.

1.3 Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

1.4 Моментом поставки товара является доставка Поставщиком товара Заказчику по

адресу, указанному в Техническом задании, оказание сопутствующих услуг (при

наличии сопутствующих услуг), и подписание Сторонами товарных накладных

(ТОРГ-12), Акта приемки-передачи товара (партии товаров) в двух экземплярах и

предоставлении счетов-фактур Поставщиком.

1.5 Сопутствующие услуги оказываются Поставщиком в соответствии с требованиями

Технического задания (при наличии сопутствующих услуг).

Статья 2 Цена Договора и порядок расчетов

2.1 Цена Договора составляет ___________________, в том числе НДС ___%___(___)

1

НДС не облагается (далее - Цена Договора).

2.2 Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому

лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального

предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора,

если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах

такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты

бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3 Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.4 Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы

Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего

Договора.

2.5 Цена Договора является твердой, определена на весь срок исполнения Договора и

не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев,

предусмотренных положением о закупке товаров, работ, услуг.

_______

2.6 Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

2.6.1 Авансовый платеж не предусмотрен.

2.6.2 Заказчик оплачивает товары по факту поставки товара, в безналичном порядке

путем перечисления стоимости фактически поставленных товаров с расчетного счета

Заказчика на расчетный счет Поставщика, реквизиты которого указаны в статье

«Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Договора, на основании надлежаще

оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта приемкипередачи товара (партии товаров) (Приложение № 2 к настоящему Договору ) (далее Акт приемки-передачи товара), с приложением документов, подтверждающих объем

поставленных товаров, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком

Акта приемки-передачи товара (партии товаров).

2.6.3 Оплата по Договору осуществляется на основании Счета и Акта приемкипередачи товара, в котором указывается: сумма, подлежащая оплате в соответствии с

условиями заключенного Договора; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий

взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени);

итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Договору.

2.6.4 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе производить оплату по

Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

2.6.5 Обязательства Заказчика по оплате стоимости поставленных товаров считаются

исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика,

указанного в статье 13 Договора.

Статья 3 Сроки и условия поставки

2

3.1 Поставка Товара осуществляется на условиях и в сроки, установленные настоящим

Договором и Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего

Договора (Приложение № 1 к настоящему Договору): в течение 7 (семи) рабочих дней

с даты заключения Договора.

3.2 Поставщик вправе досрочно осуществить поставку товаров по согласованию с

Заказчиком.

3.3 Поставка товара осуществляется Заказчику по адресу, указанному в Техническом

задании.

Статья 4 Порядок приемки товаров

4.1 Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время, место и дату поставки,

возможность поставки товара партиями на основании предварительной заявки в

соответствии с Техническим заданием.

4.2 Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать качеству,

техническим и функциональным характеристикам, указанным в Техническом задании.

При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается

поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики

(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с

качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками

Товара, указанными в Техническом задании. В указанном случае соответствующие

изменения должны быть оформлены в виде дополнительного соглашения и внесены

Заказчиком в реестр Договоров ЕАИСТ. Изменение настоящего Договора

оформляется в порядке, установленном в статье 11 настоящего Договора.

4.3 Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с

привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочноразгрузочных работ; включая работы с применением грузоподъемных средств;

осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой

счет.

4.4 Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а

упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.

4.5 Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование

фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, дату выпуска и гарантийный

срок службы.

4.6 Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

4.7 Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и

погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

4.8 Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за счет

Поставщика в течение 1 (одного) дня .

4.9 Не позднее срока окончания поставки, Поставщик представляет Заказчику

комплект отчетных документов в соответствии с Техническим заданием,

сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара (и

3

сопутствующих услуг), и иные документы, подтверждающие качество товара,

оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и

направляет Акт приемки-передачи товара (партии товара).

4.10 После получения от Поставщика комплекта документов, Заказчик в течение 30

(тридцати) рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку

поставленных товаров (и сопутствующих услуг) по настоящему Договору на предмет

соответствия их количеству, качеству и иным требованиям, изложенным в настоящем

Договоре и Техническом задании, и направляет Поставщику подписанный Заказчиком

1 (один) экземпляр Акта приемки-передачи товара, либо запрос о предоставлении

разъяснений относительно поставленных товаров (и сопутствующих услуг), либо

мотивированный отказ от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг),

или акт с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. В случае отказа

Заказчика от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг) в связи с

необходимостью устранения недостатков Поставщик обязуется в срок, установленный

в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.

4.11 В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в

отношении поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или мотивированного

отказа от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или акта с

перечнем выявленных дефектов, недостатков и сроком их устранения Поставщик в

течение 10 (десяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые

разъяснения в отношении поставляемых товаров (и сопутствующих услуг) или в срок,

установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков

устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/дефекты и передать

Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями

комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, а также повторно

подписанный Поставщиком Акт приемки-передачи товара в 2 (двух) экземплярах для

принятия Заказчиком поставленных товаров.

4.12 Для проверки поставленных Поставщиком товаров, предусмотренных Договором,

в части их соответствия условиям Договора Заказчик обязан провести экспертизу.

Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком

своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные

организации.

4.13 В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении

недостатков/дефектов, Заказчиком будет принято решение об устранении

Поставщиком недостатков/дефектов в надлежащем порядке и в установленные сроки,

а также в случае отсутствия у Заказчика запросов представления разъяснений в

отношении поставленных товаров, Заказчик принимает поставленные товары (и

сопутствующие услуги) и подписывает 2 (два) экземпляра Акта приемки-передачи

товара, один из которых направляет Поставщику в порядке, предусмотренном

настоящей статьей Договора.

4.14 Подписанный Заказчиком и Поставщиком Акт приемки-передачи товара и

предъявленный Поставщиком Заказчику счет на оплату стоимости поставленных

товаров является основанием для оплаты Поставщику поставленных товаров (и

сопутствующих услуг), с учетом положений пункта 2.6.4 Договора.

Статья 5 Права и обязанности Сторон

4

5.1 Заказчик вправе:

5.1.1 Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии

с условиями Договора.

5.1.2 Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных

документов, указанных в статье 4 Договора, подтверждающих исполнение

обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.1.3 Письменно запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения

обязательств Поставщика по настоящему Договору. На данный запрос Поставщик

предоставляет ответ в письменной форме в течение 5(пяти) рабочих дней.

5.1.4 Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

5.1.5 Выбрать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных

Договором: своими силами, либо к ее проведению могут привлекаться эксперты,

экспертные организации на основании Договоров.

5.1.6 Ссылаться на недостатки поставляемых товаров (также выявленные после

окончания срока исполнения Договора), в том числе в части количества, ассортимента,

комплектности и стоимости этих товаров, по результатам проведенных

уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета

города Москвы.

5.1.7 При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия

количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров

условиям Договора вызвать полномочных представителей Поставщика для

представления разъяснений в отношении поставленных товаров.

5.2 Заказчик обязан:

5.2.1 Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе

поставки товаров, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких

недостатков .

5.2.2 Своевременно принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с

условиями Договора.

5.2.3 При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки

товаров рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки

товаров.

5.3 Поставщик вправе:

5.3.1 Требовать подписания в соответствии со статьей 4 настоящего Договора

Заказчиком Акта приемки-передачи товара по настоящему Договору, при условии

предоставления Поставщиком документов, указанных в статье 4 Договора и

соответствия Товара требованиям относительно качества, количества, ассортимента,

комплектности и других характеристик Товара по настоящему Договору.

5.3.2 Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со

статьей 2 Договора.

5

5.3.3 Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц

- субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками.

Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества

товаров по настоящему Договору.

5.3.4 Поставщик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения

субпоставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с

Поставщиком, осуществлять замену субпоставщика, с которым ранее был заключен

договор на другого субпоставщика.

5.3.5 Письменно запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений

по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Договора.

5.4 Поставщик обязан:

5.4.1 Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с

условиями Договора.

5.4.2 Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и/или

документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской

Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством

Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством

Российской Федерации передаются вместе с товаром.

5.4.3 Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе,

информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.4.4 Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического

местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня

соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок

уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет

считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.

5.4.5 Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим

законодательством и Договором.

5.4.6 Соответствовать единым требованиям к участникам закупки, предусмотренным

частью 1 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд».

5.4.7 Соблюдать запрет установленный в постановлении Правительства Российской

Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального

режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными

видами юридических лиц».

Статья 6 Гарантии

6.1 Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями,

указанными в Договоре и Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему

Договору).

6

6.2 Гарантийный срок товаров указывается в Техническом задании (Приложение № 1

к настоящему Договору ).

6.3 При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в поставленных

товарах, материалах, оборудовании, Поставщик обязан устранить их за свой счет в

сроки, согласованные и установленные Поставщиком и Заказчиком в Акте о

недостатках с перечнем выявленных недостатков/дефектов, необходимых доработок и

сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период

устранения выявленных недостатков.При отказе Поставщика от составления или

подписания Акта о недостатках, обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик

проводит квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов (специалистов) в

порядке, предусмотренном положением о закупке товаров, работ, услуг, по итогам

которой составляется соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению

недостатков. Возмещение расходов за проведенную экспертизу осуществляется в

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.4 В случае обнаружения Заказчиком недостатков товара и предъявления требования

о его замене Поставщик обязан заменить такой товар.

6.5 Если иное не предусмотрено Договором, гарантийный срок на комплектующее

изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь

одновременно с гарантийным сроком на основное изделие.

На товар (комплектующее изделие), переданный Поставщиком взамен товара

(комплектующего изделия), в котором в период гарантийного срока были обнаружены

недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на

замененный, если иное не предусмотрено Договором.

6.6 Поставщик гарантирует, что товар соответствует требованиям качества,

безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным

нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, установленным

законодательством Российской Федерации и Договором.

6.7 Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц,

вследствие необеспечения Поставщиком безопасности товара подлежит возмещению в

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.8 Убытки, причиненные Заказчику в связи с отзывом товара, подлежат возмещению

Поставщиком в полном объеме, если иное не установлено действующим

законодательством Российской Федерации.

6.9 Поставщик гарантирует своевременное предоставление необходимой и

достоверной информации о товаре.

6.10 В случае не предоставления Поставщиком Заказчику полной и достоверной

информации о товаре, Поставщик несет ответственность в соответствии с

Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки товара, возникшие после

его передачи Заказчику вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.

6.11 Поставщик отвечает за недостатки товара, на который не установлен гарантийный

срок, если Заказчик докажет, что они возникли до передачи товара Заказчику или по

причинам, возникшим до этого момента.

7

Статья 7 Ответственность сторон

7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,

установленных настоящим Договором, Заказчик и Поставщик несут ответственность в

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017

№1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае

ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств

заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в

постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и

признании утратившим силу постановления правительства Российской Федерации от

25 ноября 2013 г. № 1063» и иным законодательством Российской Федерации.

7.2 Размер штрафа устанавливается настоящим Договором в порядке,

установленном настоящей статьей, в том числе рассчитывается как процент Цены

Договора .

7.3 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором,

размер штрафа составляет:

а) 10 процентов от Цены Договора , в случае, если цена Договора не превышает 3 млн.

рублей;

б) 5 процентов Цены Договора , в случае, если цена Договора составляет от 3 млн.

рублей.

7.4 За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных

Договором, размер штрафа составляет:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей.

7.5 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного

выражения, размер штрафа составляет:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей.

7.6 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей

на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от

цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,

предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

7.7 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства

Заказчиком, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня

8

истечения установленного Договором срока исполнения обязательства в размере

одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального

банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.8 Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее

исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может

превышать Цену Договора.

7.9 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком

обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену Договора.

7.10 Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа,

пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства

произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.11 В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов

поставки товара не в полном объеме и/или завышения их стоимости Поставщик

осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

7.12 Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не

освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.13 В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего

исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы,

являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы

ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Статья 8 Порядок расторжения Договора

8.1 Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- одностороннее расторжение в следующих случаях:

8.1.1 Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от

исполнения Договора по инициативе Заказчика:

8.1.1.1 Осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не

могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

8.1.1.2 Осуществление поставки некомплектных товаров, если поставщик,

получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о

доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами.

8.1.1.3 Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов поставки

товаров , предусмотренных Договором .

8.1.1.4 Поставщик отказывается передать Заказчику проданный товар.

8.1.1.5 В случае, если Поставщик, обязанный застраховать товар в соответствии с

9

условиями Договора, не выполнил этой обязанности.

8.1.1.6 Если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не

соответствует требованиям установленным Техническим заданием, информации

указанной в преамбуле настоящего Договора , требованиям к участникам

Котировочной сессии, что позволило ему стать победителем по результатам

проведения Котировочной сессии.

8.1.1.7 В случае, если по результатам экспертизы поставленных товаров с

привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключении эксперта, экспертной

организации будут подтверждены нарушения условий Договора.

8.1.1.8 Нарушение Поставщиком запрета установленного постановлением

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по

предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

8.1.2 Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от

исполнения Договора по инициативе Поставщика:

8.1.2.1 Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты

поставленного товара, допущенные по вине Заказчика.

8.1.2.2 Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от

приемки товаров. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от

подписания Акта приемки-передачи товара в срок, предусмотренный Договором, без

письменного объяснения причин такого отказа.

8.1.2.3 Необоснованный отказ Заказчика от оплаты поставленных товаров.

8.1.2.4 Ассортимент товаров или порядок его определения в Договоре не установлен,

но из существа обязательств вытекает, что товары должны быть переданы Заказчику в

ассортименте.

8.1.2.5 Непредставление Заказчиком отгрузочной разнарядки в установленный

срок (если Договором предусмотрена поставка товара нескольким получателям).

8.1.2.6 Невыборка Заказчиком товаров в установленный Договором срок (в случае

если Договором предусмотрено получение товаров Заказчиком в месте нахождения

Поставщика).

8.2 Расторжение Договора по соглашению сторон определяется в порядке,

установленном действующим гражданским законодательством Российской

Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по

соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не

превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.3 Расторжение Договора в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением

требований положения о закупке товаров, работ, услуг.

8.4 Решение об одностороннем расторжении настоящего Договора может быть

направлено второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному

10

в статье 13 Договора.

Статья 9 Обстоятельства непреодолимой силы

9.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось

следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных

явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних

факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и

т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном

законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств

по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора,

на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно

повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны

были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2 Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось

невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана

в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств

уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и

возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3 Если, по мнению Сторон, поставка товаров может быть продолжена в порядке,

действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств

непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается

соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой

силы и их последствия.

Статья 10 Порядок урегулирования споров

10.1 В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также

споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для

урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.

10.2 Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных

соглашений, подписанных усиленными электронными подписями Сторон.

10.3 До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны

примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.3.1 Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной

претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не

превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление

претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.3.2 В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты

организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование,

почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой

направлена претензия.

10.3.3 Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии

11

указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.3.4 В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены

надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо

выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению

заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению,

объективному урегулированию спора.

10.4 В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения

взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде города

Москвы.

Статья 11 Срок исполнения, порядок изменения Договора

11.1 Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами. Срок исполнения

Договора Сторонами до полного исполнения обязательств по Договору.

11.2 Приемка товаров по истечении предусмотренного Договором срока исполнения

обязательств поставщика по осуществлению поставки товаров допускается в случае

поставки товаров в рамках проведения претензионной работы, инициированной

заказчиком.

11.3Договор должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре Договоров ЕАИСТ.

11.4 Изменение и дополнение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон.

Все изменения и дополнения оформляются в электронном виде путем подписания

Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к

Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их

подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к Договору, допустимые

действующим законодательством в сфере закупок подлежат регистрации в Реестре

Договоров ЕАИСТ.

Статья 12 Прочие условия

12.1 Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора,

направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому

адресу Стороны, указанному в статье 13 Договора, или нарочно, или в электронной

форме с использованием автоматизированных электронных систем, а также с

использованием факсимильной связи, электронной почты. В случае направления

уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными

Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае

отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты

уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2 Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются

действующим законодательством Российской Федерации.

12.3 Выполнение в полном объеме обязательств Заказчиком и

Поставщиком, предусмотренных Договором, является основанием для регистрации

сведений об исполнении Договора в Реестре Договоров ЕАИСТ, в порядке,

предусмотренном действующими нормативными правовыми актами Российской

Федерации и города Москвы.

12

12.4 Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

Приложение № 1 к Договору - Техническое задание;

Приложение № 2 к Договору - Форма акта приемки-передачи товара;

Приложение № 3 к Договору - Спецификация.

Статья 13 Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:

Общество с ограниченной

ответственностью «Институт по

изысканиям и проектированию

транспортных и инженерных сооружений

«Мосинжпроект»

Адреса:

- юридический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г Москва,

СВЕРЧКОВ ПЕРЕУЛОК, , д ДОМ 4/1,

СТРОЕНИЕ 1;;

- фактический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ПЕР. СВЕРЧКОВ,

Дом (Корпус/строение) Д. 4/1, СТР. 1;

Телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Факс: +7

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Адрес электронной почты:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2;

КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5173;

л/с: undefined;

р/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

к/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Наименование банка: ПАО Сбербанк;

электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

;

Интернет сайт: www.mipi.ru;

__________________

(ФИО лица, уполномоченного на

подписание Договора)

М.П.

ПОСТАВЩИК:

____________________________

Адреса:

- юридический:

_________________________________;

- фактический:

_________________________________;

Телефон:

_______________________, Факс:

____________________;

Адрес электронной почты:

_____________________________________

__;

ИНН: ___________________;

КПП: ___________________;

ОГРН: ____________________;

л/с: ____________________________;

р/с: ______________________________;

к/с: ________;

БИК: ___________________;

Наименование банка:

_____________________________;

Получатель:_____________;

Интернет сайт:

___________________________________;

_____________________

(ФИО лица, уполномоченного на

подписание Договора)

М.П.

13

Приложение № 2 к Договору

№ ____________________

от ______________________________

Форма акта приемки-передачи товара

АКТ приемки-передачи товара/АКТ об исполнении обязательств

Дата подписания Акта Заказчиком Дата составления и подписания Акта Поставщиком

«__»__________20___г., Москва

«__»__________20___г., Москва

Общество с ограниченной ответственностью «Институт по изысканиям и

проектированию транспортных и инженерных сооружений «Мосинжпроект», (указать

наименование заказчика) именуемый (-ое) в дальнейшем «Заказчик», в

лице _______________ (должность, ФИО), действующего на основании

_______________ , с одной стороны, и ____________________________, именуемый

(-ое) в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________ (должность, ФИО),

действующего на основании _____________________ , с другой стороны, совместно

именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», составили настоящий акт

о нижеследующем:

1 .

В

с о о т в е т с т в и и

с

Д о г о в о р о м

№ ____________________ от ______________________________ (далее - Договор )

Поставщик выполнил обязательства по поставке товаров (и оказанию сопутствующих

услуг), а именно: Поставка смывающих и обезвреживающих средств для работников

управления по инженерным изысканиям на 1 полугодие 2025 года.

2. Договором предусмотрена поставка:

Цена за

Сумма

ед. (руб.),

Наименование

(в руб.), в С т р а н а

в т.ч.

т о в а р н о й Ед.изм. Количество

т.ч. НДС происхождения Качество

НДС

позиции

(при

товара

(при

наличии)

наличии)

3. Фактически поставлено по Договору:

14

Цена за

Сумма

ед.

(в руб.),

Наименование

(руб.),

Страна

в т.ч.

товарной

Ед.изм. Количество в т.ч.

происхождения Качество

НДС

позиции

НДС

товара

(при

(при

наличии)

наличии)

4. Сведения о сопутствующих услугах (если предусмотрены

Договором ):_____________________________.

5. Сведения о проведенной экспертизе

товара:_________________________________.

поставленного

6. Срок поставки по Договору _______________г.

Фактический срок поставки ___________________ г.

7. Вариант 1. Всего с даты начала поставки по Договору поставлено товара на сумму

_____ руб., _________НДС (__%), в том числе за отчетный период _______ руб.,

__________ НДС (__%) (указывается применимая в конкретном случае ставка НДС в

соответствии с действующим на момент заключения Договора законодательством

Российской Федерации)

Вариант 2. Всего с даты начала поставки по Договору поставлено товара на сумму

_____ руб., без учета НДС, в том числе за отчетный период _______ руб.,

без учета НДС (в случае если Поставщик не является плательщиком НДС

(освобожден от уплаты НДС), сумма НДС не указывается, а указывается основания

освобождения от уплаты НДС (дата и номер соответствующего документа, ссылка на

конкретную норму Налогового кодекса Российской Федерации).

Вариант 1*

Поставщику начислена неустойка:

- назначен штраф в соответствии с п.__ Договора в сумме __________________руб.

- пени в соответствии с п.__ Договора в сумме __________________руб.

Вариант 2

Неустойка Поставщику не начисляется.

Вариант 1. Сумма, подлежащая уплате Поставщику, за товар, принятый по

настоящему акту (с учетом удержания штрафа и (или) пени), в том числе НДС (__%)

(указывается применимая в конкретном случае ставка НДС в соответствии с

действующим на момент заключения Договора законодательством Российской

Федерации) - __________ руб.

Вариант 2. Сумма, подлежащая уплате Поставщику, за товар, принятый по

настоящему акту (с учетом удержания штрафа и (или) пени), без учета НДС. (в случае

если Поставщик не является плательщиком НДС (освобожден от уплаты НДС), сумма

НДС не указывается, а указывается основания освобождения от уплаты НДС (дата и

номер соответствующего документа, ссылка на конкретную норму Налогового кодекса

Российской Федерации)- __________ руб.

8. Дополнительные сведения:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

15

________________________________________________________________

**Председатель приемочной комиссии ______________________________ / ФИО/

Члены приемочной комиссии

_______________________________

/ ФИО/

________________________________ / ФИО/

________________________________ / ФИО/

________________________________ / ФИО/

*В случае начисления штрафа заказчиком прикладывается его расчет, составленный в соответствии с

требованиями Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего

исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом утвержденными постановлением

Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

**Заполняется в случае формирования приемочной комиссии.

Заказчик:

Поставщик:

____________ / __________

_______________ / ____________

М.П.

М.П.

16

Приложение № 3 к Договору

____________________

от ______________________________

Спецификация

№

п/п

Наименование товара

Характеристики (каждой

строкой)

Производитель

Модель

Количество

Единица

измерения

1

Крем защитный M

SOLO AQUA

гидрофобный для

кожи, 100 мл

Схема вложения: 60 Штука

M SOLO

Применение: защита

Стандарт: ТР ТС 019,2011/ГОСТ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2

Объем упаковки: 100

Кубический сантиметр;

миллилитр

Тип средства: крем

Вид средства: гидрофобное

100 мл

300.0

Штука

2

Паста очищающая для

кожи 200 мл M SOLO

CLEANUP от

загрязнений (мазут,

смазки, строительные

смеси)

Вид средства: очищающее

M SOLO

Назначение: Для рук

Тип крышки: колпачок

Тип средства: Паста

Упаковка: туба

Уровень ph: 6,5

Эффект от использования:

очищение

Наличие абразивных частиц: Да

Соответствует требованиям

госта: ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2

Объем: 200 миллилитр

CLEANUP

400.0

Штука

17

3

Крем регенерирующий

М SOLO Active 100 мл

4

Мыло жидкое

антибактериальное

зеленое IQUP Clean

Care Luxe помпадозатор ПЭТ 0,5 л

5

Крем для защиты кожи

М Solo Profi

гидрофильный 100 мл

Вид средства: регенерирующее

Объем: 100.0 Кубический

сантиметр; миллилитр

Применение: уход

Схема вложения: 60 Штука

Тип средства: крем

Торговая марка: М SOLO

ОБЩЕСТВО С

ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ПРИМАТЕРРА"

Вид: жидкое мыло

IQUP

Назначение: Для мытья кожи рук

после контакта с вероятными

источниками инфекции; после

работы с землей, при наличии

порезов и ссадин.

Наличие дозатора: Да

Объем: 0.5 Литр; кубический

дециметр

Состав: Aqua, Sodium Laureth

Sulfate, Cocamidopropyl Betaine,

Cocamide DEA, Coco-Glucoside,

Glyceryl Oleat, Sodium Chloride,

Glycol Distearat, Fragrance, salt

EDTA, Citric Acid,

Methylchloroisothiazolinone,

Methylisothiazolinone,dye.

Форма выпуска мыла: Флакон с

дозатором

Цвет: зеленый

Вид средства: гидрофильное

Применение: защита

Стандарты: ТР ТС

ООО "Кристалл Косметик"

18

М SOLO

300.0

Штука

Clean Care Luxe

100.0

Штука

Крем для защиты

кожи М Solo Profi

гидрофильный

400.0

Штука

019,2011/ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2

Схема вложения: 60 Штука

Тип средства: крем

6

Мыло туалетное Ммк

Лимон 100 г

100 мл

Наличие антибактериального

ММК

компонента: Нет

Вес: 100 грамм (г)

Вид ароматической отдушки:

Цитрусовая

Вид упаковки: флоупак

Количество единиц продаж в

транспортной упаковке: 80

Марка/группа мыла: ординарное

Особенности: гипоаллергенное

Разрешено для детских

учреждений: Нет

Содержание жирных кислот: 74

Процент

Тип: туалетное мыло

Заказчик:

Поставщик:

____________ / __________

_______________ / ____________

М.П.

М.П.

19

Мыло туалетное

Ммк Лимон 100 г

1500.0

Штука

Краткое_описание_КС_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Краткая сводка

:

:

Заказчик: ООО «Институт по изысканиям и проектированию транспортных и инженерных сооружений «Мосинжпроект»

Объект договора: Поставка смывающих и обезвреживающих средств

Период поставки: 1 полугодие 2025 года

Местоположение: г. Москва

Дата заключения: не указана

Условия заключения:

- Стороны: Заказчик и Поставщик

- Полномочия представителей сторон: не указаны

- Нормативная база: Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон № 223-ФЗ, законодательство РФ и г. Москвы

- Основание для заключения договора: результаты Котировочной сессии № не указано

и первый абзац статьи:

Гражданско-правовой договор № _ на поставку смывающих и обезвреживающих средств для работников управления по инженерным изысканиям на 1 полугодие 2025 года в Москве заключили ООО «Мосинжпроект» и __. Договор действует в соответствии с законодательством РФ и Москвы, а также на основании Федерального закона № 223-ФЗ. Результаты Котировочной сессии послужили основанием для подписания соглашения между сторонами.

Информация для заполнения:

- Наименование заказчика: ООО "Институт по изысканиям и проектированию транспортных и инженерных сооружений «Мосинжпроект»

- Прочие детали (номер договора, даты, полномочия представителей, результаты сессии) не предоставлены в предоставленном фрагменте статьи.

Статья 1 Предмет договора

1. Поставщик обязуется поставить смывающие и обезвреживающие средства для сотрудников управления по инженерным изысканиям на первое полугодие 2025 года в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) и Спецификацией (Приложение № 3). Заказчик обязуется принять и оплатить товар согласно условиям договора.

2. Товар должен быть новым, с годом выпуска не ранее 2024 года.

3. Поставка товара производится силами и за счет Поставщика.

4. Поставка считается совершенной после доставки товара Заказчику по адресу из Технического задания, оказания сопутствующих услуг (если они предусмотрены) и подписания товарных накладных, акта приемки-передачи и предоставления счетов-фактур.

5. Сопутствующие услуги предоставляются Поставщиком в соответствии с требованиями Технического задания, если таковые предусмотрены.

Статья 2 Цена договора и порядок расчетов

Сводка статьи

Цена Договора и порядок расчетов

Цена Договора: _ (без НДС)

НДС включен в стоимость: нет

Цена единицы товара/работ/услуг не указана

Максимальное значение цены товара/работ/услуг не применимо

Способ оплаты: безналичный расчет

Валюта оплаты: рубли Российской Федерации

Увеличение/уменьшение цены контракта: не применимо

Авансовый платеж: не предусмотрен

Размер авансового платежа от цены контракта: не применимо

Срок оплаты авансового платежа: не применимо

Срок оплаты 1 этапа и последующих этапов: товары оплачиваются в течение 7 рабочих дней с даты подписания Акта приемки-передачи товара

Срок оплаты товара/работ/услуг: 7 рабочих дней с даты подписания Акта

Право на экспертизу: не указано в предоставленном тексте статьи.

Цена Договора фиксирована и не подлежит изменению в ходе исполнения, кроме случаев, предусмотренных положением о закупке. Оплата производится после фактической поставки товаров и подписания Акта приемки-передачи. НДС не начисляется, оплата осуществляется в рублях без авансового платежа.

Статья 3 Сроки и условия поставки

Период оказания услуг с 7 рабочих дней с даты заключения договора по пожизненно (точное время осуществления услуги не определено в статье)

Возможность досрочного оказания услуги: да

Статья 4 Порядок приемки товаров

Пункты плана в статье заполнены следующим образом:

- Допускается поставка товара с улучшенными характеристиками: да

- Срок рассмотрения документов и осуществление приемки: в течение 30 рабочих дней

- Срок ответа на запрос разъяснений/устранения недостатков: в течение 10 рабочих дней

Статья 5 Права и обязанности сторон

Статья 5 Договора регламентирует права и обязанности Заказчика и Поставщика. Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств (5.1.1), надлежащим образом оформленных документов (5.1.2), запроса информации о ходе исполнения обязательств с ответом в течение 5 рабочих дней (5.1.3), контроля за порядком и сроками поставки (5.1.4), выбора способа проведения экспертизы (5.1.5), ссылаться на недостатки товаров (5.1.6, 5.1.7). Заказчик обязан сообщать о недостатках в течение 2 рабочих дней (5.2.1), своевременно принимать и оплачивать товар (5.2.2), рассмотреть вопрос о продолжении поставки товаров при уведомлении о приостановлении (5.2.3).

Поставщик вправе требовать подписания Акта приемки-передачи товара (5.3.1), своевременной оплаты (5.3.2), привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров (5.3.3), заменять субпоставщиков (5.3.4), запросить разъяснения у Заказчика (5.3.5). Поставщик обязан своевременно и надлежащим образом поставлять товары (5.4.1), предоставлять декларацию о стране происхождения товара (5.4.2), информацию о ходе исполнения обязательств (5.4.3), уведомление об изменении местонахождения (5.4.4), соблюдать законодательство и требования Договора (5.4.5), соответствовать единым требованиям к участникам закупки (5.4.6), соблюдать установленный запрет (5.4.7).

Статья 6 Гарантии

Статья 6 подробно описывает гарантийные обязательства поставщика в отношении качества товара. Согласно пункту 6.1, поставщик обязан гарантировать качество товаров в соответствии с требованиями договора и технического задания. Гарантийный срок указывается в техническом задании (пункт 6.2).

При выявлении недостатков в товарах в период гарантийного срока (пункт 6.3), поставщик обязан их устранить за свой счет и может продлить гарантийный срок на время устранения недостатков. В случае отказа поставщика от составления акта о недостатках, заказчик может провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с ГК РФ.

Пункт 6.4 гласит, что при обнаружении недостатков заказчик вправе потребовать замены товара от поставщика. Гарантийный срок на комплектующие изделия приравнивается к сроку на основное изделие (пункт 6.5), и на замененный товар устанавливается такой же срок.

Поставщик гарантирует соответствие товара требованиям качества и безопасности (пункт 6.6), а также возмещает вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу заказчика в случае ненадежности товара (пункт 6.7). Убытки заказчика в связи с отзывом товара также подлежат возмещению (пункт 6.8). Поставщик обязан предоставлять полную и достоверную информацию о товаре (пункт 6.9), и в случае отсутствия такой информации несет ответственность за недостатки товара (пункт 6.10). Недостатки товаров без гарантийного срока должны быть устранены поставщиком при условии, что они возникли до передачи товара заказчику или по причинам, предшествующим передаче (пункт 6.11).

Статья 7 Ответственность сторон

В статье 7 рассматриваются условия, касающиеся ответственности сторон за несоблюдение условий договора. Ответственность определяется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 и российским законодательством.

7.1 За невыполнение или некачественное выполнение обязательств, установленных договором, ответственность несут как Заказчик, так и Поставщик.

7.2 Размер штрафа определяется в соответствии с настоящим договором и рассчитывается как процент от цены договора.

7.3 За каждый случай невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств Поставщиком, за исключением просрочек, штраф составляет:

- 10% от цены договора, если цена не превышает 3 млн руб.

- 5% от цены договора, если цена составляет более 3 млн руб.

7.4 За невыполнение обязательств Заказчиком размер штрафа:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб., если цена договора до 3 млн руб.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб., если цена более 3 млн руб.

7.5 За ненадлежащее выполнение обязательств, не имеющих стоимостного выражения, штрафы аналогичны пункту 7.3.

7.6 За каждый день просрочки исполнения обязательств Поставщиком начисляется пеня в размере одной трехсотой от ключевой ставки ЦБ РФ от цены договора.

7.7 Пеня за просрочку исполнения обязательств Заказчиком начисляется аналогично пункту 7.6, но от неоплаченной суммы.

7.8 Общая сумма штрафов за невыполнение обязательств Поставщиком не может превышать цену договора.

7.9 Аналогично пункту 7.8 для Заказчика.

7.10 Стороны освобождаются от уплаты неустойки при возникновении непреодолимых обстоятельств или вине другой стороны.

7.11 В случае выявления фактов неполной поставки или завышения стоимости товаров, Поставщик возвращает Заказчику излишне уплаченные средства.

7.12 Уплата неустойки не освобождает от исполнения обязательств по договору.

7.13 Для подтверждения фактов невыполнения обязательств Заказчик может предъявлять фото- и видеоматериалы.

Срок ответа на предложение о расторжении договора: информация отсутствует.

Статья 8 Порядок расторжения договора

Возможность расторжения контракта по основаниям:

- соглашение сторон;

- в судебном порядке;

- одностороннее расторжение.

Возможность расторжения со стороны заказчика: да.

Возможность расторжения со стороны поставщика: да.

1. Одностороннее расторжение по инициативе заказчика:

- Поставка товаров ненадлежащего качества, неисправимые в установленный срок.

- Поставка некомплектных товаров, неустранение недостатков в установленный срок.

- Нарушение сроков и объемов поставки товаров более двух раз.

- Отказ поставщика передать товар заказчику.

- Невыполнение обязанности по страхованию товара.

- Несоответствие поставщика требованиям технического задания и другим условиям договора.

- Подтверждение нарушений условий договора по результатам экспертизы.

- Нарушение поставщиком установленных запретов.

2. Одностороннее расторжение по инициативе поставщика:

- Нарушение заказчиком сроков оплаты более двух раз.

- Необоснованный отказ заказчика от приемки товаров.

- Необоснованный отказ заказчика от оплаты товаров.

- Отсутствие ассортимента товаров в договоре, при необходимости передачи в ассортименте.

- Непредставление заказчиком отгрузочной разнарядки в установленный срок.

- Невыборка товаров заказчиком в установленный срок.

Срок ответа на предложение о расторжении по соглашению сторон: 5 календарных дней.

Порядок расторжения по соглашению сторон определяется действующим гражданским законодательством РФ.

Одностороннее расторжение осуществляется в соответствии с положениями о закупке товаров, работ, услуг.

Уведомление о расторжении направляется второй стороне в оригинале по адресу, указанному в статье 13 Договора.

Статья 9 Обстоятельства непреодолимой силы

9.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по договору, если это произошло по причине обстоятельств непреодолимой силы (ОНС), таких как стихийные бедствия, военные действия, акты органов власти и другие чрезвычайные обстоятельства, возникшие после заключения договора и препятствующие его исполнению.

9.2 Сторона, затронутая ОНС, обязана в течение 5 календарных дней уведомить другую сторону о случившемся, виде и предполагаемой продолжительности действия ОНС.

9.3 В случае, если исполнение обязательств может быть продолжено после отмены моратория, введенного ОНС, срок исполнения обязательств продлевается на период действия ОНС и устранения его последствий.

Статья 10 Порядок урегулирования споров

10.1 Стороны договора при возникновении споров предпринимают попытки их урегулирования через переговоры.

10.2 Достигнутые договоренности оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных усиленными электронными подписями сторон.

10.3 Перед обращением в суд стороны должны попытаться решить спор в претензионном порядке.

10.3.1 Претензия должна быть направлена письменно, на нее должен быть дан письменный ответ в течение 15 календарных дней. Отсутствие ответа считается признанием требований.

10.3.2 В претензии должны быть указаны данные сторон, а также истребуемая сумма и ее расчет, если претензия подразумевает денежную оценку.

10.3.4 К претензии прилагаются подтверждающие документы.

10.4 Если согласия достичь не удается, споры решаются в Арбитражном суде города Москвы.

Статья 11 Срок исполнения, порядок изменения договора

11.1 Указывается, что договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

11.2 Определено, что приемка товаров возможна после истечения срока исполнения обязательств поставщика, но допускается в контексте претензионной работы по инициативе заказчика.

11.3 Предписано, что договор должен быть зарегистрирован в Реестре Договоров ЕАИСТ заказчиком.

11.4 Разрешено изменение и дополнение условий договора по согласованию сторон. Все изменения оформляются в виде дополнительных соглашений, которые подписываются сторонами и становятся неотъемлемой частью договора с момента подписания. Уточняется, что такие изменения, соответствующие законодательству, подлежат регистрации в Реестре Договоров ЕАИСТ.

Срок ответа на претензию: не указан (прочерк)

Статья 12 Прочие условия

12.1 Для уведомлений сторон по настоящему договору предусмотрены следующие способы: письменная форма с отправкой заказным письмом по адресу, указанному в статье 13, личное вручение, электронная передача через автоматизированные системы, факсимильная связь и электронная почта. Уведомления через почту считаются полученными в день фактического получения, а через факс и электронную почту - в день отправки.

12.2 В случаях, не описанных в договоре, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.3 Заполнение полного объема обязательств Заказчиком, предусмотренных договором, является необходимым условием для регистрации информации об исполнении договора в Реестре Договоров ЕАИСТ согласно нормативным актам РФ и Москвы.

12.4 К договору прилагаются следующие документы:

- Приложение № 1: Техническое задание;

- Приложение № 2: Форма акта приемки-передачи товара;

- Приложение № 3: Спецификация.

Срок действия контракта: (не указано)

Статья 13 Адреса, реквизиты и подписи сторон

Неотъемлемой частью договора являются приложения:

1. Приложение №1 - информация не указана.

2. Приложение №2 к Договору - Форма акта приемки-передачи товара, включающая в себя форму Акта приемки-передачи товара и акта об исполнении обязательств, заполняется заказчиком и поставщиком и подтверждает выполнение обязательств по поставке товаров и сопутствующих услуг.

Информация о сторонах:

- Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Институт по изысканиям и проектированию транспортных и инженерных сооружений «Мосинжпроект». Адреса, реквизиты и подписи указаны полностью.

- Поставщик: Информация не представлена полностью, заполнены только заголовки и место для подписей.

Особенности приложения №2 к договору:

- В акте приемки-передачи товара указываются выполненные обязательства по договору, фактически поставленные товары, даты подписания и составления акта, а также подробная информация о товарах, включая количество, цену за единицу, НДС, страну происхождения товара и качество.

- В документе предусмотрены варианты расчета суммы за товар с учетом НДС или без него, а также возможность указания оснований освобождения от уплаты НДС.

- В акте могут быть указаны данные о начислении неустойки поставщику в виде штрафа и пени по договору.

- Важно отметить наличие места для подписей председателя приемочной комиссии и членов комиссии, а также печать организации.

Дополнительные сведения:

- В статье упоминаются конкретные товарные позиции, такие как крем регенерирующий М SOLO Active 100 мл, жидкое мыло антибактериальное зеленое IQUP Clean Care Luxe и другие, с указанием их характеристик и цен.

Информация для заполнения не указана или отсутствует:

- В приложении №1 данные отсутствуют, что не позволяет определить его содержание.

- Для поставщика отсутствуют юридический и фактический адреса, телефон, факс, адрес электронной почты, ИНН, КПП, ОГРН, расчетные счета и другие реквизиты.

- В акте приемки-передачи товара отсутствуют данные о фактическом сроке поставки и суммах, подлежащих уплате.

Вывод: Статья содержит образец приложения №2 к договору, который включает акт приемки-передачи товара и акт об исполнении обязательств, предназначенный для заполнения сторонами договора. В статье также приведены образцы товаров и их характеристики, но для полноценного использования документа необходимо заполнить все обязательные поля.

Статья 14 Особые условия электронного взаимодействия Сторон

Неотъемлемой частью договора являются приложения №3:

- Приложение 1: Крем защитный M SOLO AQUA, гидрофобный для кожи, объемом 100 мл в упаковке по 100 кубических сантиметров (100 мл) на одно использование. Производится под стандарты ТР ТС 019/2011, ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2 и ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2, со складами вложения 60 штук в коробке, представлен на рынке как средство для защиты кожи.

- Приложение 2: Очищающая паста для кожи M SOLO CLEANUP, предназначена для удаления загрязнений типа мазута и строительных смесей, имеет объем 200 мл выпущен в тубе с колпачком и имеет уровень pH 6,5. Содержит абразивные частицы и соответствует требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2, предоставляется в количестве 17 штук заказчика на один запрос.

В данных приложениях не указаны производители товаров, но это не влияет на характеристики перечисленных средств защиты и очистки кожи.