Тендер - 907-U620-24/44 Полиацеталь в первичных формах №283384146

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

• ЦА.pdf
• Извещение1.docx

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ/ ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ СПОСОБОМ «БРИФ»

СТ.3.2 Ч.1 П.К).

Почтовый адрес: г.Владимир, ул.Северная, 1А.

Контактное лицо: Бухтояров Игорь Владимирович (ООО "Точмаш-авто") (ООО "Точмаш-авто").

Контактный телефон/факс:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3052 /▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3052.

Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

- Посмотреть таблицу с данными

23 232,00 USD с учетом НДС 20%, валюта – Доллар США (USD).

- Посмотреть таблицу с данными

Дата начала предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: 06.11.2024.

Дата окончания предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: 15.11.2024.

Поставщик вправе направить Заказчику, уточняющий запрос о даче разъяснений положений потребности Заказчика в ЦР «Бриф» посредством функционала ЦР «Бриф».

По окончании срока направления запросов, Заказчик размещает в ЦР «Бриф» ответы на поступившие в указанный срок запросы с указанием предмета запроса, но без указания поставщиков, от которых поступили данные запросы.

1) Цена договора, (значимость критерия Цi - 100)

• Методика оценки

Рейтинг заявки участника закупки представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям (подкритериям) с учетом значимости (веса) данных критериев (подкритериев).

Если какой-либо критерий имеет подкритерии, то выставляются оценки по каждому подкритерию, общая оценка по указанному критерию складывается из суммы оценок по подкритериям данного критерия с учетом значимости (веса) подкритериев.

Рейтинг заявки i-го участника закупки определяется по формуле

R i = БЦ i * Vц + БКв i * VКв + БОи i * VОи + БФТ i * Vфт ;

где V – значимость (вес) соответствующего критерия,

БЦ, БФТ, БКв / БРАР, БОи – оценка (балл) соответствующего критерия.

Совокупная значимость всех установленных в документации о закупке критериев равна 100 процентам. Максимальная оценка в баллах по каждому из критериев Ц i , Кв i / РАР i , Ои i , ФТ i – 100 баллов.

• • Оценка по критерию «Цена договора»

- Посмотреть таблицу с данными

где: БЦ i – оценка по критерию «цена договора, цена единицы продукции» i-го участника закупки, баллы,

Ц i – предложение участника закупки о цене договора, цене единицы продукции, указанной в заявке i-го участника закупки, приведенное к единому базису сравнения ценовых предложений, руб.,

Ц min – минимальное предложение участника закупки о цене договора, цене единицы продукции, указанной в заявке из представленных допущенными участниками закупки предложений, приведенное к единому базису сравнения ценовых предложений, руб.

• • Порядок определения Итогового рейтинга заявки

Итоговый рейтинг заявки (Final application rating (FAR)), за исключением спецторгов, определяется по формуле:

FAR i = R i – BR i

где:

FAR i – Итоговый рейтинг заявки в баллах i-го участника закупки

R i – Рейтинг заявки участника закупки в баллах, полученный по результатам оценки по критериям (подкритериям) с учетом значимости (веса) данных критериев (подкритериев), i-го участника закупки

BR i – значение деловой репутации в баллах i-го участника закупки, рассчитанное по формуле:

- Посмотреть таблицу с данными

Re max

5

где:

Re i – значение Индекса деловой репутации поставщиков i-го участника закупки на Официальном сайте рейтинга деловой репутации на дату открытия доступа к заявкам (вскрытия конвертов)

Re max – максимальное значение Индекса деловой репутации поставщиков, опубликованное на Официальном сайте рейтинга на дату открытия доступа к заявкам (вскрытия конвертов), из значений Индекса деловой репутации поставщиков всех допущенных участников

21. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: в соответствии с информацией, указанной в ЦР «Бриф».

22. Контрагент: определяется по результатам проведения закупки способом ЦР «Бриф».

23. Наименование, электронный адрес арбитражного комитета, в котором могут быть обжалованы действия (бездействие) заказчика, организатора закупки, закупочной комиссии:

Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» - ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

24. Горячая линия для направления сообщений о нарушениях:

- электронный почтовый ящик ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

- телефон с автоответчиком для приема устных сообщений:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(круглосуточно, звонок бесплатный).

25. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью:

Приложение 1: проект договора;

Приложение 2: техническое задание.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

г. Владимир ___.___. 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Точмаш-авто», далее именуемое «Покупатель», в лице директора Данилова Кирилла Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и , ___________________далее именуемое «Поставщик», в лице______________ , действующего на основании_____________ , с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

3.1. Передаваемый по договору товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, если иное не согласовано Сторонами дополнительным соглашением.

3.2. Поставщик обязан внедрить и сертифицировать систему менеджмента качества на соответствие требованиям ISO 9001:2015 в органе по сертификации, имеющего знак аккредитации признанного члена IAF MLA и в область деятельности которого включена сертификация систем менеджмента по ISO/IEC▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(либо обеспечить внедрение и сертификацию системы менеджмента качества на предприятии-изготовителе Продукции, если Поставщик не является изготовителем товара) в течение 10 рабочих дней с даты заключения настоящего договора.

Наличие эффективной системы менеджмента качества в соответствии с ISO 9001:2015 или IATF▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьявляется необходимым условием для установления партнерских отношений с Покупателем.

Поставщик должен уведомить Покупателя об истечении срока действия сертификата системы менеджмента качества не позднее, чем за три месяца до истечения срока действия сертификата, в том случае, если повторная сертификация не запланирована Поставщиком. Поставщик должен обеспечить наличие у Покупателя копии сертификата СМК либо плана подготовки к сертификации в срок не более 1 месяца с момента подписания договора. Поставщик должен предоставить Покупателю копию нового сертификата СМК после очередной ресертификации.

Поставщик комплектующего с программным обеспечение (ПО) обязан обеспечить внедрение и поддержание процесса обеспечения качества изготовления программного продукта.

Покупатель вправе изменить объемы поставок или расторгнуть настоящий договор при невыполнении Поставщиком требования по внедрению и сертификации системы менеджмента качества.

Поставщик применяет общие процедуры менеджмента качества в автомобилестроении: APQP, PPAP, MSA, SPC.

3.3. Поставщик обязуется закупать продукцию, материалы или услуги у одобренных поставщиков.

В случае возникновения проблем по качеству, Поставщик запрашивает у своего поставщика план корректирующих действий, направленный на устранение первопричин проблемы.

При многократном повторении идентичных проблем с качеством поставок, Поставщик проводит аудиты СМК у своих поставщиков с целью поиска решений по улучшению деятельности.

3.4. Поставщик обеспечивает процесс проведения аудита своей СМК или ее элементов (отдельный процесс, проект, продукт и т.п.) представителями Покупателя. В обеспечение аудита входит: предоставление представителям Покупателя доступа в подразделения, взаимодействующий персонал, предоставление нормативно-технической документации для анализа, демонстрация статистических данных о качестве.

Цели, программа, сроки и состав группы аудита согласовываются между Поставщиком и Покупателем не позднее 5 рабочих дней до начала проведения аудита. В состав группы аудита может быть включен представитель предприятия потребителя Покупателя.

Причинами для проведения аудита у Поставщика могут являться:

- одобрение Поставщика;

• проблемы в проектах по подготовке производства;
• недостаточный уровень развития СМК Поставщика;
• повторение идентичных рекламаций;
• возвраты от дилеров, рекламации в гарантийный период продукции Покупателя по вине продукта Поставщика;
• низкая оперативность в процессе решения проблем по качеству продукции;
• проблемы с комплектностью и сроками поставок;
• низкая бальная оценка поставщика (менее 60 баллов).

Предварительные итоги аудита сообщаются Поставщику в конце последнего дня аудита. Отчет с перечнем несоответствий и направлениями для улучшения процессов и СМК Покупатель направляет Поставщику в течение 10 рабочих дней с момента завершения аудита. На основании полученного отчета с результатами аудита Поставщик в течение 20 дней обязан предоставить Покупателю план корректирующих действий, направленный на устранение первопричин проблем и план внедрения улучшений и внедрить все действия в согласованные сроки.

В случае не аргументированного отказа от выполнения планов действий по результатам аудитов, Покупатель оставляет за собой право на снижение объема заказа, отказ от исполнения договора и расторжение его в одностороннем порядке.

3.5. При несоблюдении каких-либо соглашений по качеству, срыве сроков и количества поставок, Поставщик должен незамедлительно проинформировать Покупателя и в исключительных случаях получить разрешение на отклонение, при этом товар, отгруженный на основании разрешения, должен быть идентифицирован соответствующим образом.

3.6. Если Поставщик осуществляет проектирование, то техническое задание на проектирование (технические характеристики, цели по качеству и надежности, ограничения по материалам, тип упаковки и проч.), перечень и методики испытаний прототипов должны быть согласованы с Покупателем. Результаты испытаний должны предоставляться Покупателю по запросу.

При организации проектов по подготовке производства Поставщик руководствуется актуальной версией руководства APQP (AIAG) или методикой, указанной Покупателем.

При идентификации ключевых характеристик продукта и процесса Поставщик руководствуется методикой, принятой у Покупателя.

Одобрение процесса производства Поставщика выполняется в соответствии с актуальной версией руководства РРАР (AIAG) или по методике, указанной Покупателем.

3.7. Поставщик информирует Покупателя о планируемых изменениях конструкции (включая изменения комплектующих изделий и материалов), значимых изменениях технологического процесса (оснастка, оборудование, упаковка, методики испытаний и проч.), рабочих инструкций, методик контроля, методов и средств контроля, поставщиков комплектующих, сырья, материалов, для согласования адекватных действий, защищающих качество поставок. Информирование Покупателя о планируемых изменениях должно производиться не позднее 15 дней до даты внедрения. Внедрение изменений Поставщиком без одобрения их со стороны Покупателя не допускается. Поставка продукции, конструкционно отличающейся от ранее одобренной или произведенной в процессе, отличающемся от ранее одобренного, будет иметь статус несоответствующей продукции.

3.8. Поставщик обязуется осуществлять идентификацию продукции и упаковки в соответствии с соглашениями, принятыми совместно с Покупателем, при этом обозначение упакованной продукции должно быть читаемым и сохранятся при транспортировке и хранении.

После получения уведомления о нарушениях процесса и отклонениях по качеству Поставщик анализирует причины, разрабатывает мероприятия по устранению и предотвращению возникновения подобных ситуаций и предоставляет их в течение 5 рабочих дней в службу качества и сертификации Покупателя. По истечению срока реализации мероприятий Поставщик проверяет их результативность.

При возникновении несоответствия, выявленного Покупателем, Поставщик путем обратной прослеживаемости гарантирует дополнительное отслеживание и ограничение несоответствующих деталей/продукции/партии и т.д.

3.9. Поставщик поставляет Покупателю товар партиями, однородными по условиям производства, объемом, определенным в Договоре, предоставляя соответствующую документацию, подтверждающую качество поставленной продукции (сертификат/ паспорт качества), а также технические условия на продукцию.

Покупателем осуществляется, как выборочный входной контроль, так и контроль по предоставленным Поставщиком паспортам качества, сертификатам и накладным, оценивается внешнее состояние упаковки, устанавливается соблюдение количества и идентичности заказанной продукции. При поставках продукции стабильного качества Покупатель может осуществлять приемку только по паспортам качества, сертификатам и накладным, доверяя Поставщику, о чем Покупатель уведомляет Поставщика.

3.10. Целевой уровень дефектности для поставляемой Поставщиком продукции – «ноль дефектов».

При выявлении дефектной продукции Поставщика на входном контроле или в процессе производства у Покупателя, бракуется вся партия поставленной продукции.

При забраковании продукции Покупателя по причине дефектов продукции Поставщика в состоянии поставки потребителю Покупателя или в гарантийный срок эксплуатации транспортного средства применяются правила рекламационной работы, принятые у потребителя Покупателя.

Покупатель сообщает Поставщику объем забракованной продукции и причину забракования (факс, E-mail). После получения информации о забраковании продукции, Поставщик обязан незамедлительно предпринять и зафиксировать сдерживающие меры, направленные на исключение попадания несоответствующей продукции Поставщика к Покупателю и разработать корректирующие действия, исключающие возможность применения несоответствующей продукции Покупателем. Формат отчетности ответных действий Поставщика - отчет 8D, предложенный Покупателем. Ответы Поставщика о статусе срочных сдерживающих и корректирующих действий должны быть предоставлены в течение:

• Первый ответ направляется Покупателю не позже, чем через 24 часа после получения претензии. Содержание первого ответа: 8D-отчет до позиции "определение причин" (D1-D3).
• Второй ответ направляется Покупателю не позже, чем через 5 рабочих дней после получения претензии. Содержание второго ответа: 8D-отчет до позиции "внедрение действий" (D4-D5).
• Полный 8D-отчет необходимо отправить Покупателю не позже, чем через 20 рабочих дней после получения претензии Покупателя.

В отчете 8D необходимо приводить существенную, заключительную и исчерпывающую информацию по решению проблемы.

В случае непреднамеренной отгрузки несоответствующей продукции Поставщик обязуется уведомить Покупателя (несоответствия признанные после отгрузки), для быстрого решения проблем.

3.11. В случае обнаружения при приемке товара по качеству в состоянии поставки, а также в течение гарантийного срока (срока годности, срока хранения) недостатков в поставленном товаре, Покупатель вправе потребовать от Поставщика его замены на аналогичный исправный товар либо возврата уплаченных за него денежных средств.

Поставщик обязан принять от Покупателя товар, имеющий недостатки, и, в зависимости от требования Покупателя, заменить его на аналогичный товар надлежащего качества либо возвратить уплаченную за товар денежную сумму в течение 15 рабочих дней с момента предъявления Покупателем требования о замене товара или возврате денежных средств.

В случае, если на момент выявления несоответствий (недостатков) товар не оплачен, Покупатель вправе отказаться от оплаты такого товара.

3.12. Приемка товара по количеству и комплектности осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1965 г. №П-6.

• по взаимному согласию сторон;
• в одностороннем порядке в случаях, установленных действующим законодательством.

11. Обеспечение возврата аванса и обеспечение исполнения обязательств по договору

11.1. Не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола, на основании которого заключается настоящий Договор, но и не позднее, чем за пять рабочих дней до даты выплаты аванса Исполнитель обязуется предоставить Заказчику обеспечение возврата аванса в размере суммы выплачиваемого аванса на срок исполнения обязательств на сумму выплаченного аванса плюс 60 дней в одной из следующих форм на свой выбор:

а) безотзывная банковская гарантия, выданная банком;

б) в форме денежных средств путем их перечисления Заказчику;

в) поручительство или независимая гарантия (за исключением банковской гарантии).

Требования к поручителям и гарантам в соответствии с приложением №11 ЕОСЗ - размещенного на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://rosatom.ru/vendors.

11.2. Заказчик имеет право не перечислять сумму аванса по договору до момента получения обеспечения возврата аванса.

11.3 В случае не исполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем любого из обязательств, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик вправе обратиться к Исполнителю с требованием о возврате перечисленного аванса. Исполнитель обязан вернуть полученный аванс в полном объеме в течение 3 рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления. В случае неудовлетворения Исполнителем этого требования в полном объеме Заказчик вправе обратиться к лицу, предоставившему обеспечение возврата аванса, с письменным требованием по уплате денежных средств в размере всей суммы перечисленного Исполнителем аванса.

В случае, если обеспечение возврата аванса предоставлено Исполнителем в форме денежных средств путем их перечисления Заказчику, то Заказчик вправе удержать эти средства без возмещения каких-либо убытков Исполнителю.

Требование Заказчика о возврате аванса не влечёт прекращение обязательств сторон по настоящему Договору, за исключением случаев направления соответствующего уведомления об отказе от исполнения Договора.

11.4. Не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола, на основании, которого заключается настоящий Договор, но не позднее 20 календарных дней с момента заключения настоящего Договора Исполнитель обязуется предоставить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по договору в размере 5% от суммы Договора на срок исполнения обязательств по договору (кроме гарантийных обязательств) плюс 60 дней в одной из следующих форм на свой выбор:

а) безотзывная банковская гарантия, выданная банком;

б) в форме денежных средств путем их перечисления Заказчику;

в) поручительство или независимая гарантия (за исключением банковской гарантии).

Требования к поручителям и гарантам в соответствии с приложением №11 ЕОСЗ - размещенного на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://rosatom.ru/vendors.

В случае заключения договора с учетом всех переторжек по цене, которая на 25% и более ниже НМЦ, обеспечение исполнения договора, указанное в п. 11.4. Договора, предоставляется в увеличенном в 1,5 раза размере и рассчитывается от начальной (максимальной) цены договора.

11.5. Денежные средства, перечисляемые в качестве обеспечения исполнения Договора, возврата аванса считаются предоставленными Исполнителем Заказчику с момента поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика.

Возврат обеспечения исполнения договора, возврата аванса производится в случае надлежащего исполнения договора Исполнителем со дня получения Заказчиком письменного требования Исполнителем путем возврата денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 14 Договора, не ранее 60 календарных дней с даты исполнения Исполнителем своих обязательств по договору в полном объеме. Датой возврата обеспечения в форме денежных средств считается дата списания банком Заказчика денежных средств с расчетного счета Заказчика в пользу Исполнителя.

11.6. В случае изменения в период действия обеспечения исполнения Договора, обеспечения возврата аванса банковских реквизитов Исполнителя, указанных в Договоре, Исполнитель обязан направить Заказчику и заключить дополнительное соглашение к настоящему договору с указанием свои новых реквизитов.

11.7. Если обеспечение исполнения обязательств по договору, кроме гарантийных обязательств (обеспечение договора), обеспечение возврата аванса не будет предоставлено Исполнителем в сроки, указанные в п. 11.1., 11.4. договора, Заказчик имеет право на односторонний отказ от исполнения договора.

11.8. После оказания услуг по договору и исполнения Исполнителем всех своих обязательств по договору, Заказчик после окончания действия обеспечения на основании запроса Исполнителя возвращает Исполнителю в течение 20 календарных дней с момента запроса оригиналы полученных банковских/независимых гарантий, возвращает денежные средства путем их перечисления на счет Исполнителя (за исключением случаев удержания денежных средств за ненадлежащее исполнение Исполнителем своих обязательств).

11.9. В случае нарушения Исполнителем любого из обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик вправе обратиться к лицу, предоставившему обеспечение исполнения обязательств по договору, с письменным требованием по уплате денежных средств в размере предоставленного обеспечения, а в случае, если обеспечение исполнения обязательств по договору предоставлено Снабжающей организацией в форме денежных средств путем их перечисления Заказчику, то Заказчик вправе удержать эти средства без возмещения каких-либо убытков Исполнителем.

11.10. Обеспечение исполнения обязательств по договору, кроме гарантийных обязательств (обеспечение договора), обеспечение возврата аванса в форме денежных средств путем их перечисления Заказчику осуществляется по реквизитам, указанным в разделе 14 настоящего договора.

11.11. Банковская гарантия может быть предоставлена в виде:

А) Гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью Банка-гаранта. При этом гарантия должна сопровождаться инструкцией Банка-гаранта по системе SWIFT в банк Бенефициара об авизовании Бенефициару сообщения о факте выдачи данной банковской гарантии с указанием основных ее реквизитов (банк-гарант, номер, дата выдачи, сумма, срок действия, бенефициар, принципал, договор, по которому предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательства и т.д.) и подтверждением полномочий лица, подписавшего данную гарантию.

Б) Гарантии, переданной по системе SWIFT в банк Бенефициара, с инструкцией авизовать данную гарантию Бенефициару. При данном виде предоставления банковской гарантии полномочия лица, подписавшего данную гарантию, считаются подтвержденными.

В) Гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью банка-гаранта.

11.12. При предоставлении обеспечения договорных обязательств на бланке банка-гаранта к обеспечению в обязательном порядке прилагаются следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию:

- заверенные уполномоченным лицом банка-гаранта или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов банка-гаранта;

- заверенная уполномоченным лицом банка-гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если банковская гарантия подписана единоличным исполнительным органом банка-гаранта);

- подлинник или копия доверенности, заверенная лицом ее выдавшим или нотариально, на лицо, действующее от имени банка-гаранта, либо заверенный отделом кадров или лицом его подписавшим приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного банка-гаранта. В случае если в доверенности на право подписи банковской гарантии имеются ограничения, а именно: подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений и т.п. лица, выдающего обеспечение, необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

- подлинник (или заверенная уполномоченным лицом банка копия) выписки из ЕГРЮЛ банка-гаранта (срок действия выписки составляет 30 дней с даты ее выдачи регистрирующим органом).

При отсутствии указанных в настоящем пункте документов обеспечение банка-гаранта не принимается.

11.13. Требования к банкам, выдающим банковские гарантии, в том числе основания для отказа в приеме банковской гарантии, установлены в Едином отраслевом стандарте закупок (Положении о закупке) Государственной корпорации «Росатом» (далее – ЕОСЗ), размещенном на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://rosatom.ru/vendors. Контрагент обязан предоставить банковскую гарантию, выданную банком, отвечающим требованиям, установленным в ЕОСЗ, действующем на момент выдачи такой банковской гарантии. Требования к юридическим лицам, предоставляющим финансовое обеспечение обязательств участника закупок и договорных обязательств Госкорпорации «Росатом» и ее организаций в виде поручительства, указаны в приложении 11 «Требования к поручителям и гарантам, банкам-партнерам, опорным банкам» ЕОСЗ, размещенного на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://rosatom.ru/vendors. Исполнитель обязан предоставить поручительство, выданное юридическим лицом, отвечающим требованиям, установленным в ЕОСЗ, действующем на дату заключения договора поручительства.

11.14. Не принимаются банковские гарантии, выдаваемые некоммерческими организациями и страховыми организациями.

11.15. Банк-гарант и текст банковской гарантии согласовывается с Заказчиком

11.16. Организация-гарант и текст независимой гарантии согласовывается с Заказчиком

11.17. Поручитель и текст договора поручительства согласовывается с Заказчиком.

11.18. В случае если до истечения срока действия Договора по каким-либо причинам обеспечение прекратило свое действие или гарант / поручитель перестал соответствовать требованиям, установленным пунктом 11.13. Исполнитель обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента наступления указанных событий, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение на тех же условиях и в том же размере. В случае неисполнения указанных обязательств, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.

12. Положения о внесении сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков».

Поставщик уведомлен, что в случае нарушения им условий настоящего договора в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков", ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией "Росатом" Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков" могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком (претензии (требования) к качеству продукции по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством продукции;

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству продукции по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством продукции;

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком продукции по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков", могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

13.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. Поставщик гарантирует ООО «Точмаш-авто», что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), «Поставщика», направленные в адрес Покупателя (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить ООО «Точмаш-авто» соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных сведений ООО «Точмаш-авто», а также на раскрытие ООО «Точмаш-авто» Сведений, полностью или частично, Госкорпорации «Росатом» и/или компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает ООО «Точмаш-авто» от любой ответственности в связи с раскрытием, в том числе возмещает ООО «Точмаш-авто» убытки, понесенные в связи с предъявлением ООО «Точмаш-авто» претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Поставщик и ООО «Точмаш-авто» подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ о предоставлении, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа ООО «Точмаш-авто» от исполнения Договора и предъявления ООО «Точмаш-авто» Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора.

Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления ООО «Точмаш-авто», если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

13.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьей стороне без согласия другой стороны, выраженного в письменной форме.

13.4. Настоящий договор и все документы к договору могут быть оформлены с использованием средств факсимильной или электронной связи. Такие документы имеют силу до обмена оригиналами. Обмен оригиналами обязателен.

13.5. Налоговая оговорка.

13.5.1. Заверения и гарантии Сторон

Каждая из сторон заверяет на момент подписания настоящего Договора и гарантирует в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по настоящему Договору, что:

- каждая из сторон является надлежащим образом учреждённым и зарегистрированным юридическим лицом и/или надлежащим образом зарегистрированным предпринимателем, правомочным в соответствии с законодательством РФ на заключение Договора;

- в отношении каждой из Сторон не имеется возбужденного дела о банкротстве, отсутствуют сведения о факте подачи кредиторами Сторон или намерениях кредиторов Сторон или самих Сторон подать заявление о признании Стороны банкротом;

- каждой из сторон были совершены все действия, соблюдены все условия и получены все разрешения и согласия, необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора;

- каждая из сторон соблюдает требования законодательства в части ведения налогового и бухгалтерского учёта, полноты, точности и достоверности отражения операций в учёте, исполнения налоговых обязательств по начислению и уплате налогов и сборов, а также требования трудового законодательства и законодательства о социальном обеспечении, в том числе в части полноты отражения в учете начислений и выплат работникам, полноты уплачиваемых страховых взносов;

- основной целью совершения сделки (совершения операций) по Договору не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога, а также неправомерное уменьшение налоговой обязанности по НДС.

13.5.2. Поставщик заверяет на момент подписания настоящего Договора и гарантирует в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по настоящему Договору, что:

Поставщик не осуществляет и не будет осуществлять уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога, страховых взносов в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения и отчислений, в том числе за счет необоснованного применения специальных налоговых режимов.

Обязательства по сделкам (операциям) по настоящему Договору исполняются и будут исполняться лицом, являющимся стороной настоящего Договора и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону, при этом Поставщик гарантирует, что все его действия по привлечению третьих лиц (Субпоставщиков) будут соответствовать гарантиям и содержать заверения, указанные в Соглашении, оформлены документально. Поставщик несет полную ответственность за действительность соответствующих отношений, полноту, и достоверность всех документов и сведений в них.

Поставщик, а также привлекаемые им для исполнения Договора третьи лица (Субпоставщики) являются добросовестными поставщиками, для чего обладают достаточным профессиональным опытом, имущественными и трудовыми ресурсами, а также соответствуют на момент заключения Договора и в течение всех налоговых периодов, в которых будут совершаться операции по Договору, следующим критериям:

- по операциям с участием Поставщика, а также третьих лиц (субпоставщиков), привлеченных Поставщиком к исполнению обязательств по настоящему Договору, не имеется и не будет иметься признаков несформированного источника по цепочке поставщиков для принятия к вычету сумм НДС (далее – «Несформированный источник для вычета по НДС»);

- работники, участвующие в осуществлении поставки по Договору, находятся в трудовых или гражданско-правовых отношениях с Поставщиком или Субпоставщиком.

Все операции, совершенные в рамках настоящего Договора, будут полностью отражены в первичных документах Поставщика и третьих лиц (субпоставщиков), привлеченных им в целях исполнения настоящего Договора, в обязательной бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности.

13.5.3. Поставщик подтверждает, что обладает достаточными материальными и трудовыми ресурсами для исполнения обязательств по договору - помещением, оборудованием, транспортом и т.д.

Поставщик подтверждает, что не является «технической компанией», то есть компанией, использующей формальный документооборот, не ведущей реальной экономической деятельности и не исполняющей налоговые обязательства в связи со сделками, оформляемыми от ее имени, в ситуации, когда лицом, осуществляющим исполнение, является иной субъект.

Поставщик гарантирует, что:

- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

- уплачивает все обязательные налоги и сборы, ведет бухгалтерский и налоговый учет, полностью отражает операции по Договору в первичных документах, бухгалтерской и налоговой отчетности, которая будет своевременно представлена в налоговый орган;

- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

- по требованию Поставщика, налоговых органов или суда своевременно предоставит заверенные копии документов об операциях по Договору.

13.5.4. Поставщик обязуется не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Договора предоставить Покупателю копию Согласия на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными с отметкой налогового органа о принятии. В Согласии в обязательном порядке должен стоять признак представления сведений «признание сведений общедоступными», указан код сведений «о наличии (урегулировании/не урегулировании) несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для принятия к вычету сумм НДС». Действие Согласия должно распространяться на период, начиная с действия договора и заканчиваться по истечении трех лет с даты окончания договора. Поставщик также обязуется в период с начала действия договора и по истечении трех лет с даты окончания исполнения договора не отзывать свое Согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условие о предоставлении Поставщиком согласия на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, а также отсутствие отзыва такого согласия в период действия настоящего договора, признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

13.5.5. Возмещение имущественных потерь

При получении письма или иного документа ИФНС о наличии, на основании анализа данных АСК НДС-2, признака несформированного источника применения налоговой выгоды в виде вычета сумм НДС по хозяйственным операциям с Поставщиком, Поставщик в целях недопущения причинения имущественных потерь Покупателю обязан урегулировать выявленные несоответствия путем подачи уточненной налоговой декларации и уплаты соответствующей суммы НДС. В противном случае Поставщик обязан возместить полностью все имущественные потери Покупателю, причиненные вследствие неприменения Покупателем налоговой выгоды в виде вычета/возмещения суммы НДС по операции, совершенной в рамках настоящего договора.

При получении уведомления от Покупателя о наличии сведений о несформированном по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика источнике для принятия к вычету сумм НДС Поставщик принимает на себя обязательство устранить такие признаки в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента доставки указанного уведомления в соответствии со ст. 165.1 Гражданского кодекса РФ (если иной срок не указан в уведомлении).

Наличие признаков несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС определяется по цепочке поставщиков товаров, не ограничиваясь прямой сделкой с Поставщиком по Договору, но и в ситуации, когда Поставщик или его контрагенты не обеспечили наличие источника для применения вычета по НДС по сделкам в цепочке (цепочке движения товаров).

Устранение признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика источника для принятия к вычету сумм НДС осуществляется путем обеспечения Поставщиком формирования в бюджете источника для применения Покупателем вычета по НДС в сумме, уплаченной Поставщику по Договору в составе стоимости товара, то есть путем надлежащего декларирования и уплаты соответствующей суммы НДС в бюджет. Доказательством устранения несформированного источника является информационное письмо налогового органа о том, что ситуация с выявленными обстоятельствами, свидетельствующими о наличии несформированного источника по взаимоотношениям с Поставщиком, урегулирована.

В случае не устранения вышеуказанных признаков в указанный в срок Поставщик обязуется возместить имущественные потери Покупателя, в том числе потери, вызванные предъявлением требований органами государственной власти к Покупателю.

Имущественные потери Покупателя, подлежащие возмещению Поставщиком вследствие не устранения признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика источника для принятия покупателю к вычету сумм НДС, определяются в размере:

- сумм, уплаченных или подлежащих уплате Покупателем в бюджет вследствие добровольного отказа Покупателем от применения вычета НДС, а также расходов и сумме уплаченных пеней, по операциям с Поставщиком;

- сумм, указанных в требованиях органов власти, предъявленных к Покупателю, прямо или косвенно приобретшему товар по цепочке взаимоотношений с Покупателем.

Поставщик обязуется возместить Покупателю имущественные потери Покупателя в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента доставки соответствующего требования Покупателя в соответствии со ст. 165.1 Гражданского кодекса РФ (если иной срок не указан в требовании).

Покупатель вправе удовлетворить требования к Поставщику о возмещении имущественных потерь при проведении расчетов путем удержания из денежных средств, причитающихся выплате Поставщику по любым основаниям (в том числе, по иным договорам), суммы имущественных потерь, а также начисленных штрафных санкций.

В целях реализации своего права на возмещение имущественных потерь Покупатель имеет право осуществить отсрочку платежа в размере 20% от стоимости поставленного товара на срок 90 календарных дней с момента окончания календарного квартала, в течение которого произошла передача товара.

Стороны признают, что положения налоговой оговорки направлены на обеспечение имущественных интересов Сторон вне зависимости от действительности, исполнимости Договора. В связи с этим Стороны рассматривают положения налоговой оговорки в качестве самостоятельного, автономного соглашения, не зависящего от основного обязательства по Договору. В случае признания Договора недействительным или если срок действия Договора истек положения налоговой оговорки сохраняют юридическую силу.

Стороны обязуются незамедлительно известить другую сторону о том, что указанные в Соглашении заверения об обстоятельствах перестают быть достоверными вне зависимости от причин такового.

13.5.6. Кроме случаев, когда это предусмотрено действующим законодательством РФ, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора в случае непредоставления Поставщиком или отказа от предоставления копии Согласия на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными с отметкой налогового органа о принятии, а также при выявлении Покупателем в период действия договора факта отзыва Поставщиком Согласия на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными.

13.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

13.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение № 1 – Спецификация;

Приложение № 2 - Техническое задание;

Приложение № 3 - Соглашение об управлении несоответствиями.

14. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон

14.1. Покупатель:

Общество с ограниченной ответственностью «Точмаш-авто» (ООО «Точмаш-авто»)

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6142

Р/С▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьБИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже

к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв отделении по Воронежской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу

Юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Владимирская область, г.Владимир, ул.Северная, 1А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Владимирская область, г.Владимир, ул.Северная, 1А

14.2. Поставщик:

14. Подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

к договору от ___.___.20___ № _________

Спецификация № 1

- Посмотреть таблицу с данными

Допускается толеранс +-15%. - Посмотреть таблицу с данными
к договору от ___.___.20___ № _________
Техническое задание
к Договору № __________ от ___.___. 20__г.
СОГЛАШЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ
__________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________ , действующего на основании ___________ , с одной стороны и ______________ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________ , действующего на основании ________________ , с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Предметом настоящего Соглашения является включение в договор № ________ от _________ (далее-Договора) 2 , условий об управлении несоответствиями:

1.1. "Несоответствие" – любые отступления в оборудовании, продукции, работах, услугах от требований Договора и/или нормативно-технических документов, рабочей, технической документации, стандартов, регламентов, в том числе от требований к качеству работ, услуг, материалов, оборудования, комплектующих изделий, а также дефекты, недоделки, упущения, недостатки результата работ, услуг, продукции, оборудования, которые делают их качество ненадлежащим.

1.2. Управление несоответствиями, выявленными в процессах и продукции при осуществлении деятельности по проектированию, конструированию, производству (изготовлению), сооружению или строительству (включая монтаж, наладку, ввод в эксплуатацию), эксплуатации в пределах гарантийного срока, реконструкции, поставке, эксплуатации в пределах гарантийного срока, выводу из эксплуатации, ремонту, транспортированию (перевозка), обращению, хранению, с учетом существующих федеральных норм и правил (условия уточняются исходя из предмета договора), – осуществляется в соответствии с Единым отраслевым порядком по управлению несоответствиями, утвержденным приказом Госкорпорации «Росатом» от 18.05.2017 № 1/433-П (далее – Порядок по управлению несоответствиями) (в актуальной на момент выявления Несоответствия редакции, расположенной по адресу http://zakupki.rosatom.ru в разделе документы по качеству).

Подрядчик, взаимодействуя с Заказчиком, должен организовывать и осуществлять деятельность по управлению Несоответствиями, выявленными в процессе исполнения Договора и осуществляемых процессах, влияющих на качество услуг (работ).

1.3 Деятельность по управлению несоответствиями осуществляется с использованием Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом» (далее – ЕОС-Качество), расположенной по адресу eosk.rosatom.com.

Если в процессе исполнения Договора нормативными документами и/или Договором предусмотрено проведение 1) входного контроля продукции 3 (включая формирование акта входного контроля), 2) аудитов I стороны, II стороны (за исключением аудитов достоверности данных), III стороны (при проведении сертификации систем менеджмента), 3) контроля качества в процессе производства оборудования) (далее – контрольные операции), то деятельность по планированию проведения и регистрации результатов указанных контрольных операций осуществляется с использованием ЕОС-Качество в соответствии с Единым отраслевым порядком планирования и осуществления контроля в области качества, утвержденным приказом Госкорпорации «Росатом» от 28.11.2018 № 1/1367-П, размещенным по адресу http://zakupki.rosatom.ru в разделе «документы по качеству».

Доступ к ЕОС-Качество предоставляется в соответствии с пошаговой инструкцией по подключению Подрядчика к ЕОС-Качество, размещенной на сайте Госкорпорации «Росатом» в сети Интернет по адресу https://rosatom.ru/vendors/.

При отсутствии доступа к ЕОС-Качество Подрядчик обязан оформить и направить с электронной почты Подрядчика ___________ на электронную почту Заказчика ________ в соответствии с пошаговой инструкцией заявку (лист исполнения в формате MS Excel и в формате PDF с подписями в соответствии с пошаговой инструкцией по подключению и с указанием проекта, в рамках которого заключается Договор) для получения доступа к ЕОС-Качество в течение 10 рабочих дней с даты заключения Соглашения (исключая день подписания Соглашения), а также учесть замечания Заказчика по заявке (при наличии) в течение 5 рабочих дней с даты их направления Заказчиком на адрес электронной почты, с которого была получена заявка (лист исполнения), исключая день получения замечаний. Либо при наличии у Подрядчика доступа к ЕОС-Качество Подрядчик обязан в течение 10 рабочих дней с даты заключения настоящего Соглашения (исключая день подписания Договора/Соглашения) направить с электронной почты Подрядчика ___________ на электронную почту Заказчика ________ информацию о подключенных пользователях, которые будут осуществлять работу в ЕОС-Качество в рамках Договора, и сроках действия их учетных записей. Подрядчик обязан обеспечить продление доступа к ЕОС-Качество до даты окончания срока гарантийных обязательств по Договору 4 .

При отсутствии доступа к ЕОС-Качество Подрядчик обязан обеспечить подключение к ЕОС-Качество в соответствии с пошаговой инструкцией, в том числе направить оформленную надлежащим образом заявку (лист исполнения) на согласование в рамках сценария ЕОСДО № 18.1 в течение 10 рабочих дней с даты заключения настоящего Договора/Соглашения (исключая день заключения Договора/Соглашения) в порядке, предусмотренном Едиными отраслевыми методическими указаниями по предоставлению пользователям доступа к централизованным ИТ-ресурсам Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом», утвержденными приказом Госкорпорации «Росатом» от 30.12.2019 № 1/1517-П, а также информировать Заказчика о направлении оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) на согласование в рамках сценария ЕОСДО № 18.1, направив копию заявки (листа исполнения) на электронную почту Заказчика ________. Либо при наличии у Подрядчик доступа к ЕОС-Качество Подрядчик обязан в течение 10 рабочих дней с даты заключения настоящего Соглашения (исключая день подписания Договора/Соглашения) направить с электронной почты Подрядчика ___________ на электронную почту Заказчика ________ информацию о подключенных пользователях, которые будут осуществлять работу в ЕОС-Качество в рамках Договора, и сроках действия их учетных записей. Подрядчик обязан обеспечить продление доступа к ЕОС-Качество до даты окончания срока гарантийных обязательств по Договору 5 .

Заказчик обязан рассмотреть заявку (лист исполнения), направить Подрядчику замечания по заявке (при наличии) или направить при отсутствии замечаний оформленную надлежащим образом заявку (лист исполнения) на согласование в рамках сценария ЕОСДО № 18.1 в соответствии с Едиными отраслевыми методическими указаниями по предоставлению пользователям доступа к централизованным ИТ-ресурсам Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом», утвержденными приказом Госкорпорации «Росатом» от 30.12.2019 № 1/1517-П, в течение 5 рабочих дней с даты получения заявки от Подрядчика (исключая день получения заявки от Подрядчика), а также направить с электронной почты Заказчика ___________ на электронную почту Подрядчика ________ информацию о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля для работы в ЕОС-Качество) и способах их получения в течение 2 рабочих дней с даты их получения от организации, осуществляющей подключение Подрядчика к ЕОС-Качество в соответствии с пошаговой инструкцией (исключая день получения учетных данных) 6 .

Стороны по Договору обязуются вносить в ЕОС-Качество все несоответствия, выявленные с даты заключения Договора и/или Соглашения до окончания срока гарантийных обязательств по Договору.

Несоответствия, выявленные с даты заключения Договора/Соглашения до даты получения доступа Подрядчиком к ЕОС-Качество, вносятся в ЕОС-Качество в течение 10 рабочих дней после получения Подрядчиком доступа к ЕОС-Качество той стороной, которая выявила Несоответствие.

Подрядчик в течение 10 рабочих дней с даты заключения Договора и/или Соглашения обязан выпустить и направить на электронную почту Заказчика ______ организационно-распорядительный документ по использованию Подрядчиком ЕОС-Качество, предусматривающий назначение представителя высшего руководства организации ответственного за использование ЕОС-Качество; назначение работников организации на системные роли в ЕОС-Качество, а также функциональную роль лидера; предусматривающий получение и использование в ЕОС-Качество электронных подписей работниками организации, назначенными на роли в ЕОС-Качество «Ответственный за качество»; предусматривающий контроль сроков действия учетных записей работников в ЕОС-Качество.

Документы, связанные с организацией и осуществлением процесса управления несоответствиями, а также с планированием проведения и регистрацией результатов контрольных операций (включая акт входного контроля), формируются в ЕОС-Качество в виде электронных документов (информации в электронной форме).

Документы о несоответствиях и результатах контрольных операций (включая акт входного контроля), формируемые в ЕОС-Качество, подписываются электронной подписью, при этом Стороны руководствуются Условиями по использованию электронной подписи в информационной системе «Единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации «Росатом» (раздел 2 настоящего Соглашения).

В случае нарушения Подрядчиком требований по управлению несоответствиями, установленных Порядком по управлению несоответствиями, Подрядчик несет ответственность в соответствии с Условиями об ответственности за нарушение требований по управлению несоответствиями, установленных Порядком по управлению несоответствиями (раздел 3 настоящего Соглашения).

1.4 В случае выявления Несоответствия Заказчиком, Заказчик посредством ЕОС-Качество уведомляет Подрядчика о выявленном Несоответствии путем направления уведомления о Несоответствии.

Направление уведомлений о выявленном Несоответствии и необходимости прибытия Подрядчика на рассмотрение Несоответствия Заказчик осуществляет посредством функционала ЕОС-Качество, что признается сторонами Договора надлежащим уведомлением Подрядчика.

Подрядчик обязан в течение 2 рабочих дней после получения уведомления о Несоответствии рассмотреть его и принять в работу или отклонить с обоснованием (направить в ЕОС-Качество мотивированную позицию по данному уведомлению). В случае превышения Подрядчиком установленного срока рассмотрения уведомления о несоответствии более чем на 5 рабочих дней (непринятие его или непредоставление мотивированного отказа) уведомление о несоответствии считается фактически полученным Подрядчиком и принятым в работу. Срок рассмотрения Подрядчиком уведомления о Несоответствии при необходимости увеличивается Заказчиком 7 , но не более чем до 5 рабочих дней. При необходимости вызова представителя Подрядчика срок рассмотрения уведомления увеличивается до 10 рабочих дней.

Заказчик обязан в течение 1 рабочего дня после получения от Подрядчика акта об устранении несоответствия рассмотреть его и подписать или отклонить с обоснованием (направить в ЕОС-Качество мотивированную позицию по данному акту). В случае превышения Заказчиком установленного срока рассмотрения акта об устранении несоответствия более чем на 5 рабочих дней (неподписание или непредоставление мотивированного отказа) результат устранения несоответствия считается принятым Заказчиком.

В случае необоснованного неприбытия представителя Подрядчика по запросу Заказчика либо в случае его отказа от подписания электронного документа о выявленных несоответствиях, действительным считается документ о выявленных несоответствиях, подписанный в электронном виде Заказчиком в одностороннем порядке. Если Подрядчик в установленный срок не устранит несоответствия и/или не заменит некачественную продукцию, поставленную Подрядчиком, то Заказчик вправе самостоятельно заменить продукцию или/и устранить несоответствия собственными и/или привлеченными силами, а Подрядчик обязан возместить понесенные Заказчиком расходы в указанный им срок.

В случае направления уведомления о Несоответствии Заказчиком, Подрядчик по запросу Заказчика обязан обеспечить присутствие своего представителя, имеющего доверенность на право участия в рассмотрении Несоответствия и подписание документов, в срок не более 3 (трех) рабочих дней, если Заказчик не определил иной срок, с момента получения от Заказчика уведомления о Несоответствии, выявленном в продукции и процессах Подрядчика.

В случае если по решению Подрядчика необходимо привлечение к участию в рассмотрении Несоответствия субподрядчика (субпоставщика, соисполнителя), указанный срок может быть изменен по согласованию с Заказчиком.

Подрядчик обязан включать в договоры с субподрядчиками (субпоставщиками, соисполнителями), привлекаемыми для исполнения обязательств в рамках Договора, условия по управлению Несоответствиями, указанные в пунктах 1.2-1.4 настоящего раздела.

1.5 Подрядчик, взаимодействуя с Заказчиком, а также организациями, осуществляющими оценку соответствия в соответствии с НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, должен организовывать и осуществлять деятельность по внесению сведений по оценке соответствия, осуществляемой в соответствии с НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, в Единую отраслевую информационную систему по управлению качеством (далее – «ЕОС-Качество»), расположенную по адресу eosk.rosatom.com. Настоящее условие применяется исходя из предмета Договора, проекта в котором задействованы Стороны.

1.6 Подрядчик обязан включать в договоры с субподрядчиками (субпоставщиками, соисполнителями), организациями, осуществляющими оценку соответствия в соответствии с НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, привлекаемыми для исполнения обязательств в рамках настоящего Договора/Соглашения, условия по внесению сведений по оценке соответствия, осуществляемой в соответствии с НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, указанные в пункте 1.5 настоящего раздела.

2. Условия по использованию электронной подписи в информационной системе «Единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации «Росатом»

Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,01% (от цены Договора/продукции/услуги/работ) за каждый день просрочки.

Подрядчика вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,01% (от цены Договора/продукции/услуг/работ) за каждый день просрочки.

3.3. Надлежащим доказательством просрочки Заказчиком рассмотрения и направления на согласование оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) для подключения Подрядчика к ЕОС-Качество и уведомления Подрядчика о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля для работы в ЕОС-Качество) и способах их получения будет являться ненаправление Подрядчику уведомления от Заказчика о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля) для работы в ЕОС-Качество в срок более 2 рабочих дней с даты получения учётных данных (не считая дня получения учётных данных) 10 .

3.4. Надлежащим доказательством просрочки Подрядчиком направления заявки (листа исполнения) для подключения к ЕОС-Качество будет являться ненаправление Подрядчиком с электронной почты Подрядчика ___________ на электронную почту Заказчика ________ оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) в срок более 10 рабочих дней с даты заключения настоящего Договора/Соглашения (не считая дня заключения Договора/Соглашения) или в срок более 5 рабочих дней с даты получения замечаний Заказчика к заявке (листу исполнения) при наличии замечаний (не считая дня получения замечаний) 11 .

3.5. Надлежащим доказательством просрочки Подрядчиком направления заявки (листа исполнения) для подключения к ЕОС-Качество будет являться ненаправление Подрядчиком оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) на согласование в рамках сценария ЕОСДО № 18.1 в течение более 10 рабочих дней с даты заключения Договора/Соглашения (исключая день заключения Договора/Соглашения) и/или ненаправление на электронную почту Заказчика ________ соответствующей информации (копии заявки (листа исполнения) 12 .

3.6. Надлежащим доказательством просрочки предоставления Подрядчиком Заказчику на подписание в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий коррекции и временным сдерживающим действиям) будет являться отсутствие в листе визирования Плана коррекции и временных сдерживающих действий отметки представителя Подрядчика, ответственного за качество, об электронном подписании (ФИО, должность, наименование организации, подразделение, результат подписания, дата подписания) в установленный в ЕОС-Качество согласованный с Заказчиком срок либо отсутствие в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий коррекции и временным сдерживающим действиям) и его листа визирования.

3.7. Надлежащим доказательством просрочки подписания Заказчиком в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий коррекции и временным сдерживающим действиям) будет являться отсутствие в листе визирования Плана коррекции и временных сдерживающих действий отметки представителя Заказчика, ответственного за качество, об электронном подписании (ФИО, должность, наименование организации, подразделение, результат подписания, дата подписания) в установленный в ЕОС-Качество срок.

3.8. Надлежащим доказательством просрочки предоставления Подрядчика Заказчику на подписание в ЕОС-Качество акта об устранении несоответствия будет являться отсутствие в листе визирования акта об устранении несоответствия отметки представителя Подрядчика, ответственного за качество, об электронном подписании (ФИО, должность, наименование организации, подразделение, результат подписания, дата подписания) в установленный в ЕОС-Качество согласованный с Заказчиком срок либо отсутствие в ЕОС-Качество акта об устранении несоответствия и его листа визирования.

3.9. Нарушение Подрядчиком требований по управлению несоответствиями, перечисленных в настоящем соглашении, считается уклонением Подрядчика от выполнения обязательств по устранению несоответствия, установленных в настоящем Соглашении, и является основанием для претензии Подрядчику в связи с нарушением Подрядчиком Порядка по управлению несоответствиями.

4. Подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №282934507 Поставка концентрата минерального галита для нужд филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» (ИвТЭЦ-2 и ВлТЭЦ-2) КОНЦЕНТРАТ ГАЛИТ СОРТ ВЫСШИЙ ПОМОЛ №3 ТУ 2111-004-00352851-05, ТУ 2111–006–00352816–2008 Содержание хлористого натрия не менее 98 %	Запрос предложений #282934507	5 055 394	1 день 30.10.2024 14.11.2024
Тендер №283188401 Поставка Биоцид Оптион-БИО-3000 для нужд филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» Поставка Биоцид Оптион-БИО-3000 для нужд филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс»	Запрос предложений #283188401	1 140 300	4 часа 01.11.2024 13.11.2024
Тендер №283242925 Поставка реагента ИВА 2504 в 2025 г. для нужд ВлТЭЦ-2 филиала "Владимирский ПАО "Т Плюс" Поставка реагента ИВА	Запрос предложений #283242925	590 954	1 день 02.11.2024 14.11.2024
Тендер №283249953 Поставка порошка магнезитового каустического ПМК-83 в 2025 г. для нужд ИвТЭЦ-2 филиала "Владимирский ПАО "Т Плюс" Поставка порошка магнезитового каустического ПМК-83	Запрос предложений #283249953	2 049 875	1 день 02.11.2024 14.11.2024
Тендер №283595478 Поставка соли таблетированной для нужд ГБУЗВО "ОКОД"	Электронный аукцион #283595478	172 200 Обеспечение заявки: -1	13 дней 07.11.2024 27.11.2024

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №283384041 Поставка культуральной газовой смеси, адаптированной для инкубации эмбрионов	Малая закупка #283384041	100 000	срок истек 05.11.2024 06.11.2024
Тендер №283383992 ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, ФГАОУ ВО ЮФУ, ЮФУ объявляет тендер: 130цо Поставка платинохлористоводородной кислоты 6-водная ч для нужд химического факультета Южного федерального университета	Запрос цен #283383992	581 565	срок истек 05.11.2024 08.11.2024
Тендер №283383939 Поставка химических реактивов, оборудования и материалов (0110342400314)	Малая закупка #283383939	37 024	срок истек 05.11.2024 08.11.2024
Тендер №283383927 Реагенты и расходный материал для клинико-диагностической лаборатории на 4 квартал 2024 года	Электронный аукцион #283383927	2 500 Обеспечение заявки: 2 500	14 часов 05.11.2024 14.11.2024
Тендер №283383890 ФГУП "СПО "АНАЛИТПРИБОР" объявляет тендер: Химические материалы	Запрос предложений #283383890	204 000	срок истек 05.11.2024 07.11.2024

Тендеры из региона Владимир

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №283383879 Саморегулируемая межрегиональная общественная организация "Ассоциация антикризисных управляющих" объявляет тендер: Продажа имущества должника: 1/4 земельного участка. Адрес: Архангельская обл., Плесецкий р-н, рп. Обозерский, ул. Кедрова, 46. Площадь: 19...	Электронный аукцион #283383879	142 500	27 дней 05.11.2024 10.12.2024
Тендер №283383769 Поставка гидравлической станции для нужд филиала "Владимирский" ПАО "Т Плюс" Поставка гидравлической станции	Запрос предложений #283383769	6 945 065	срок истек 05.11.2024 11.11.2024
Тендер №283382379 Приобретение инвентаря для пулевой стрельбы	Электронный аукцион #283382379	4 858 800 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 24 294	срок истек 05.11.2024 13.11.2024
Тендер №283382149 ЗАПРОС КП: Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств марки КАМАЗ для нужд УФПС Владимирской области с использованием запасных частей, предоставляемых исполнителем	Запрос цен #283382149	См. док.	срок истек 05.11.2024 12.11.2024
Тендер №283382136 ЗАПРОС КП: Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств марки УАЗ для нужд УФПС Владимирской области с использованием запасных частей, предоставляемых исполнителем	Запрос цен #283382136	См. док.	срок истек 05.11.2024 12.11.2024