Тендер - Вещества поверхностно-активные; Глинопорошок бентонитовый; Кислоты; Продукция химическая для процессов строительства скважин №279939476

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• СОГЛАШЕНИЕ.docx
• Котировочная_спецификация_КБ_008746_От_12_сентября.xlsx
• Приложение_5.xlsx
• Приложение.docx

Памятка_о_работе_Конфликтной_комиссии

Памятка о работе Конфликтной комиссии

Обратиться в Конфликтную комиссию может любой участник закупки, в том числе потенциальный, заполнив соответствующую форму, размещенную на сайте ООО «Газпром бурение» в разделе «Тендеры» по ссылке https://www.burgaz.ru/tenders и отправив ее в отсканированном виде на e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

К компетенции Конфликтной комиссии ООО «Газпром бурение» относится рассмотрение жалоб, связанных с закупочными процедурами, проводимыми ООО «Газпром бурение», его филиалами и дочерними и зависимыми обществами.

Конфликтная комиссия в своей работе руководствуется следующими принципами:

• не допускается дискриминация участников и контрагентов, обращающихся в Конфликтную комиссию с обоснованными и объективными жалобами, факт обращения в Конфликтную комиссию не может служить поводом для отказа от участия в последующих закупочных процедурах, признании победителем и/или заключении договоров;
• механизм работы Конфликтной комиссии не может использоваться для оказания давления на принятие решений, дискредитации конкурентов или сотрудников ООО «Газпром бурение», его филиалов и дочерних и зависимых обществ;
• анонимные жалобы, неподписанные жалобы к рассмотрению Конфликтной комиссии не принимаются;
• работа Конфликтной комиссии призвана способствовать созданию четкого, понятного и прозрачного процесса закупок, обеспечивающего потенциальным контрагентам равные права и возможности при участии в закупочных процедурах ООО «Газпром бурение», его филиалов и дочерних и зависимых обществ.

Если вы считаете, что закупочная процедура проводится с нарушениями правил, непрозрачно, предвзято, обращайтесь в Конфликтную комиссию для независимого анализа вашей ситуации и вынесения объективного решения.

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

СОГЛАШЕНИЕ

об особых условиях

г. Краснодар ____________2020 года

Общество с Ограниченной Ответственностью «Газпром бурение», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора филиала «Краснодар бурение» Царёк Андрея Павловича, действующего на основании доверенности № 266 от 15.10.2019 года, с одной стороны, и

___________________, именуемое в дальнейшем __________________, в лице ______________________________________, действующего на основании _____________________________, с другой стороны,

вместе именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Заверения и гарантии Сторон

1.1. Каждая из сторон заверяет на момент подписания настоящего Договора и гарантирует в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по настоящему Договору, что:

• каждая из сторон является надлежащим образом учреждённым и зарегистрированным юридическим лицом и/или надлежащим образом зарегистрированным предпринимателем, правомочным в соответствии с законодательством РФ на заключение Договора;

• каждая из сторон способна надлежащим образом исполнять свои обязательства по настоящему Договору. В отношении каждой из Сторон не имеется возбужденного дела о банкротстве, включая процедуры наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства, отсутствуют сведения о факте подачи кредиторами Сторон или намерениях кредиторов Сторон или самих Сторон подать заявление о признании Стороны банкротом;

• каждой из сторон были совершены все действия, соблюдены все условия и получены все разрешения и согласия, необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора;

• каждая из сторон соблюдает требования законодательства в части ведения налогового и бухгалтерского учёта, полноты, точности и достоверности отражения операций в учёте, исполнения налоговых обязательств по начислению и уплате налогов и сборов;

• основной целью совершения сделки (совершения операций) по настоящему Договору не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога;

• каждая из сторон предоставила в территориальный налоговый орган по месту своей регистрации Согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, в соответствии с пп. 1 п. 1 с. 102 НК РФ по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 15.11.2016 № ММВ-7-17/615@, в отношении сведений о наличии (урегулировании/неурегулировании) несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для принятия к вычету сумм НДС сроком действия не позже начала календарного квартала, в котором заключен настоящий Договор, бессрочно;

• каждая из сторон заверяет на момент подписания настоящего Договора и гарантирует в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по настоящему Договору, что настоящий Договор, а также любые документы в соответствии с ним, подписываются и будут подписываться уполномоченным на это лицом.

1.2. (Контрагент) заверяет на момент подписания настоящего Договора и гарантирует в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по настоящему Договору, что:

• (Контрагент) не осуществляет и не будет осуществлять уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения;

• (Контрагент) ведет книгу продаж в отношении осуществляемой деятельности по правилам, установленным НК РФ и обязуется предоставлять по запросу Общества информацию о включении (Контрагентом) в налоговую отчетность по НДС операций по исполнению настоящего Договора, в том числе выписку из книги продаж, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Общества;

• подписывая Договор, (Контрагент) дает свое согласие Обществу на раскрытие, распространение, публикацию, в том числе, на специальном информационном ресурсе, размещенном в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также передачу третьим лицам конфиденциальной информации, включающей наименование, ИНН, код ОКВЭД (Контрагента), информации, переданной налоговыми органами, о наличии (урегулировании/неурегулировании) признаков несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС по операциям с участием (Контрагента), составляющей коммерческую и налоговую тайну, сроком действия с начала календарного квартала, в котором заключен Договор, бессрочно.

• привлекаемые (Контрагентом) для исполнения обязательств по Договору третьи лица (Соисполнители) полностью исполняют свои обязательства собственными силами и средствами. Передача Соисполнителями всех или части обязательств иным третьим лицам в рамках исполнения Договора не допускается;

• привлекаемые (Контрагентом) для исполнения Договора третьи лица (Соисполнители) являются добросовестными исполнителями услуги/работы, для чего обладают достаточными имущественными и трудовыми ресурсами и подтверждающие документы получены (Контрагентом);

• привлекаемые (Контрагентом) для исполнения Договора третьи лица (Соисполнители) являются производителями Товара;

• привлекаемые (Контрагентом) для исполнения настоящего Договора третьи лица (Соисполнители) не являются лицами, подконтрольными (Контрагенту);

• (Контрагент) обязуется при заключении договоров с третьими лицами (Соисполнителями) в целях исполнения настоящего Договора, обеспечить представление соответствующими третьими лицами (Соисполнителями) Согласия на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 102 НК РФ по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 15.11.2016 № ММВ-7-17/615@, в отношении сведений о наличии (урегулировании/неурегулировании) несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для принятия к вычету сумм НДС сроком действия не позднее начала календарного квартала, в котором заключен настоящий Договор, бессрочно,

• (Контрагент) обязуется при заключении договоров с третьими лицами (Соисполнителями) в целях исполнения настоящего Договора, включить следующее обязательное условие:

- (Соисполнитель), подписывая договор, представляет (Контрагенту) Согласие на раскрытие, распространение, публикацию, в том числе, на специальном информационном ресурсе, размещенном в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также передачу третьим лицам конфиденциальной информации, включающей наименование, ИНН, код ОКВЭД (Соисполнителя), информации, переданной налоговыми органами, о наличии (урегулировании/неурегулировании) признаков несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС по операциям с участием (Соисполнителя), составляющей коммерческую и налоговую тайну, сроком действия с начала календарного квартала, в котором заключен Договор, бессрочно.

• обязательства по сделкам (операциям) по настоящему Договору исполняются и будут исполняться лицом, являющимся стороной настоящего Договора и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону, при этом (Контрагент) гарантирует, что все его действия по привлечению третьих лиц (Соисполнителей) будут соответствовать гарантиям и содержать заверения, указанные в настоящем разделе Договора, оформлены документально. (Контрагент) несет полную ответственность за действительность соответствующих отношений, полноту, и достоверность всех документов и сведений в них;

• все операции, совершенные в рамках настоящего Договора, будут полностью отражены в первичных документах (Контрагента) и третьих лиц (Соисполнителей), привлеченных им в целях исполнения настоящего Договора, в обязательной бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности;

• (Контрагент) предоставит (в том числе обеспечит предоставление третьими лицами (Соисполнителями), привлеченными (Контрагентом) к исполнению обязательств по настоящему Договору) Обществу достоверные, полностью соответствующие законодательству РФ первичные документы, которые оформляются в рамках исполнения настоящего Договора;

• (Контрагент) предоставит (в том числе обеспечит предоставление третьими лицами (Соисполнителями), привлеченными (Контрагентом) к исполнению обязательств по настоящему Договору) по первому требованию Общества, органов государственного контроля или суда, необходимые доказательства, в том числе, надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к осуществлению операций по исполнению Договора и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в настоящем разделе Договора, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Общества, государственного органа или суда, если иной срок не указан в запросе;

• по операциям с участием (Контрагента), а также третьих лиц (Соисполнителей), привлеченных (Контрагентом) к исполнению обязательств по настоящему Договору, не имеется и не будет иметься признаков несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС (далее – «Несформированный источник для вычета по НДС»).

• В случае, если (Контрагент) несвоевременно предоставит и/или не предоставит информацию и/или документы, указанные в запросе Общества, (Контрагент) уплачивает неустойку в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки представления информации и/или документов.

1.3. Нарушение (Контрагентом) заверений или неисполнение гарантий, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Общества от Договора путем письменного уведомления, при этом (Контрагент) не вправе требовать от Общества возмещения каких-либо убытков, вызванных отказом Общества от Договора. Отказ от Договора по этому основанию не лишает Общество права на возмещение убытков или взыскания неустойки.

2. Возмещение имущественных потерь/убытков

2.1. (Контрагент) возместит Обществу полностью все имущественные потери и/или убытки Общества, которые возникнут в случаях невозможности уменьшения Обществом налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога по операциям с (Контрагентом), определенные актом государственного органа, в частности, решением налогового органа или постановлением о возбуждении уголовного дела. Акт государственного органа является достаточным доказательством потерь Общества в независимости от факта его обжалования.

По требованию Общества (Контрагент) обязуется участвовать в обжалованиях Акта(-ов) государственного органа, вынесенного(-ых) в отношении Общества, в части, касающейся хозяйственных операций с участием (Контрагента).

Общество, по запросу (Контрагента), окажет содействие Контрагенту в реализации его права на участие в процессе обжалования на стороне Общества Акта государственного органа, вынесенного в отношении Общества, в части, касающейся хозяйственных операций с участием (Контрагента).

Для целей применения настоящего пункта, Стороны заранее оценили размер имущественных потерь/убытков как равный совокупности уплаченных или подлежащих уплате Обществом сумм налогов, в возмещении которых Обществу было отказано, сумм, уплаченных или подлежащих уплате Обществом вследствие непризнания для целей налогообложения расходов по операциям, вытекающим из настоящего Договора, доначисления налогов, начисления пеней, наложения штрафов.

2.2. (Контрагент) возместит Обществу полностью все имущественные потери Общества, которые возникнут в случае неустранения признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием (Контрагента) источника для принятия Обществом к вычету сумм НДС по операциям из настоящего Договора, если вследствие такого неустранения Общество отказалось от уменьшения суммы подлежащего уплате налога по операциям, совершенным в рамках настоящего Договора, при этом, для целей применения данного положения Стороны исходят из следующего:

• в понимании Сторон, существенное значение для возможности применения вычета по НДС имеет наличие сформированного в бюджете источника применения такого вычета, в связи с чем, (Контрагент) признает отсутствие в бюджете сформированного источника для применения вычета по НДС существенным и достаточным основанием для неприменения Обществом вычета по операциям из настоящего Договора и не будет требовать от Общества доказывания иных обстоятельств в обоснование отказа Общества в применении вычета;

• добровольный отказ Общества в применении вычета по НДС выражается в подаче Обществом в налоговый орган уточненной налоговой декларации с полным или частичным исключением операций, совершенных в рамках настоящего Договора, с (Контрагентом);

• устранение признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием (Контрагента) источника для принятия к вычету сумм НДС осуществляется путем формирования в бюджете источника для применения Обществом вычета по НДС в сумме, уплаченной (Контрагентом) по настоящему Договору, т.е. путем надлежащего декларирования и уплаты соответствующей суммы НДС в бюджет;

2.2.1. При получении Уведомления (согласно форме, являющейся Приложением №1 к настоящему Приложению к Договору) от Общества, сформированного на основании Информационного письма территориального налогового органа о наличии сведений о несформированном по цепочке хозяйственных операций с участием (Контрагента) источнике для принятия к вычету сумм НДС, (Контрагент) обязуется обеспечить устранение таких признаков в сроки, установленные в Информационном письме территориального налогового органа и указанные в Уведомлении.

2.2.2. В случае не устранения/частичного неустранения (Контрагентом) признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций источника для принятия к вычету сумм НДС Обществом на момент истечения срока по п. 2.2.1, что подтверждается полученным Обществом Информационным письмом от территориального налогового органа, Общество вправе удержать из суммы, подлежащей оплате Обществом (Контрагенту), сумму в размере, равном сумме НДС по операциям из Договора за отчетный квартал, по итогам которого выявлен несформированный источник для применения вычета по НДС до урегулирования налогового разрыва без применения к Обществу какой-либо ответственности за нарушение сроков оплаты по Договору. Понятие налогового разрыва установлено Приложением № 4 к настоящему Договору. При этом Общество обязано направить в адрес (Контрагента) уведомление (согласно форме, являющейся Приложением №2 к настоящему Приложению к Договору) об удержании указанных сумм для устранения несформированного источника в сроки, установленные в Информационном письме территориального налогового органа и указанные в Уведомлении.

2.2.3. В случае необеспечения (Контрагентом) устранения в сроки, указанные в уведомлении (согласно форме, являющейся Приложением №2 к настоящему Приложению к Договору), признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций источника для принятия к вычету сумм НДС, что подтверждается полученным Обществом Информационным письмом от территориального налогового органа, Общество вправе отказаться от применения вычета по НДС по операциям из настоящего Договора за соответствующий квартал путем подачи уточненной декларации по НДС и уплаты в бюджет суммы НДС. После получения Обществом от территориального налогового органа Информационного письма об урегулировании Обществом ситуации, связанной с несформированным источником для принятия к вычету сумм НДС, Общество направляет (Контрагенту) уведомление (согласно форме, являющейся Приложением №3 к настоящему Приложению к Договору) о погашении имущественных потерь путем зачета удержанных по п.2.2.2. сумм.

2.3. Стороны заранее оценили размер имущественных потерь, которые (Контрагент) обязуется возместить Обществу в случае добровольного неприменения Обществом налоговой выгоды по операциям с (Контрагентом) в виде вычета по налогу на добавленную стоимость, в размере суммы налога на добавленную стоимость по операциям с Контрагентом за налоговый период, в котором был выявлен несформированный источник.

2.4. Для подтверждения факта наступления обстоятельств, с которыми Стороны связывают обязанность (Контрагента) возместить имущественные потери Общества, согласно п. 2.2. Особых условий, достаточным доказательством будет являться Информационное письмо территориального налогового органа об урегулировании ситуации, связанной с выявлением несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия Обществом к вычету сумм НДС по операциям, совершенным в рамках настоящего Договора в связи с подачей Обществом уточненной налоговой декларации, исключением из вычетов соответствующей суммы НДС по взаимоотношениям с (Контрагентом). При этом для (Контрагента) ситуация считается урегулированной после проведения зачета в соответствии с п.2.2.3

2.5. (Контрагент) обязуется возместить Обществу имущественные потери и/или убытки Общества в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения (Контрагентом) соответствующего требования Общества, подтвержденного соответствующими документами, указанными в п. 2.1. и 2.2. Особых условий. В случае направления указанного требования по почте заказным письмом оно считается полученным (Контрагентом) по истечении 6 (шести) дней с даты направления заказного письма.

2.6. Общество вправе удовлетворить требования к (Контрагенту) о возмещении имущественных потерь и/или убытков из денежных средств, причитающихся выплате (Контрагенту) по любым основаниям, в порядке зачета встречных денежных требований, направив соответствующее заявление о зачете (Контрагенту).

3. Поворот возмещения убытков и имущественных потерь

3.1. Уплаченная (Контрагентом) сумма в счет возмещения имущественных потерь/убытков подлежит возврату Обществом в случае отмены или признания соответствующего решения налогового органа недействительным полностью или в соответствующей части в установленном законом порядке без применения к Обществу какой-либо ответственности за нарушение сроков оплаты по Договору

3.2. Общество возвращает денежные средства (Контрагенту) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Обществом приложенных копий документов, подтверждающих обстоятельства, указанные в п.3.1. Особых условий.

Стороны признают, что положения Особых условий направлены на обеспечение имущественных интересов Сторон вне зависимости от действительности, исполнимости Договора. В связи с этим Стороны рассматривают положения Особых условий в качестве самостоятельного, автономного соглашения, не зависящего от основного обязательства по Договору. В случае признания Договора недействительным или если срок действия Договора истек положения Особых условий сохраняют юридическую силу. Ни одна из Сторон не имеет права оспаривать данные положения по причинам, связанным, зависящим или вытекающим из Договора.

5. Стороны обязуются незамедлительно известить другую сторону о том, что указанные в настоящем договоре заверения об обстоятельствах перестают быть достоверными из-за изменений в правовом, имущественном или финансовом положении Стороны.

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к соглашению об особых условиях

Форма Уведомления Приложение по п. 2.2.1

Уведомление

О наличии несформированного источника

для принятия к вычету сумм НДС

(далее Общество) уведомляет, что согласно письму от (Приложение), в отношении предоставленной Обществом налоговой декларации по НДС за квартал года выявлены признаки наличия несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия Обществом к вычету сумм НДС в размере руб. коп. с по договору от .

В соответствии с п. 2.2.1 «Особых условий» к договору , сообщаем о необходимости обеспечить устранение указанных признаков в срок до .

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к соглашению об особых условиях

Форма Уведомления Приложение по п.2.2.2

Уведомление

О не устранении / частичном устранении признаков несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС

(далее Общество) уведомляет, что согласно письму от (Приложение), в отношении предоставленной Обществом налоговой декларации по НДС за квартал года сохраняются признаки наличия несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия Обществом к вычету сумм НДС в размере руб. коп. с по договору от .

В связи с этим, требуем в срок до устранить признаки наличия несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия Обществом к вычету сумм НДС в размере руб. коп. по договору от .

В целях обеспечения обязательств по устранению признаков наличия несформированного источника вычетов по НДС и во исполнение п. 2.2.2 «Особых условий» к договору , Обществом произведено/будет произведено удержание из суммы, подлежащей оплате Обществом по договору от , суммы в размере, равном сумме НДС по операциям из Договора за отчетный квартал, по итогам которого выявлен несформированный источник для применения вычета по НДС в размере руб. коп. Указанные денежные средства будут находиться в распоряжении Общества до момента урегулирования налогового разрыва без применения к Обществу какой-либо ответственности за нарушение сроков оплаты по Договору.

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к соглашению об особых условиях

Форма Уведомления Приложение по п.2.2.3

Уведомление

О возмещении имущественных потерь

(далее Общество) сообщает, что согласно письму от (Приложение 1), в отношении предоставленной Обществом налоговой декларации по НДС за квартал года были выявлены признаки наличия несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия Обществом к вычету сумм НДС в размере руб. коп. с по договору от .

Обществом были направлены в Ваш адрес Уведомления от и от с требованием устранить признаки наличия несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия Обществом к вычету сумм НДС.

В связи с тем, что не обеспечено устранение признаков наличия несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия Обществом к вычету сумм НДС, Обществом урегулирован налоговый разрыв путем отказа от вычетов в размере руб. коп. по счетам-фактурам от , предоставления в уточненной налоговой декларации по НДС за квартал года и уплаты соответствующей суммы налога в бюджет.

В соответствии с п. 2.2.3 «Особых условий» к договору , с учетом письма (Приложение 2), требования Общества о возмещении имущественных потерь в результате отказа от налоговых вычетов, удовлетворены путем зачета удержанных сумм оплаты по договору от с в размере руб. коп.

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4 к соглашению об особых условиях

Понятия для целей применения настоящего Договора

1) Налоговый разрыв - отсутствие в бюджете сформированного источника для применения правомерной налоговой выгоды в виде вычета НДС налогоплательщиком.

Налоговым разрывом признается отсутствие источника для вычета НДС не только в отношении прямой сделки налогоплательщика с продавцом (подрядчиком, исполнителем), но и в ситуации, когда продавец (подрядчик, исполнитель) или его контрагенты не обеспечили наличие источника для применения вычета по сделкам в связанной цепочке (цепочке движения товаров, работ, услуг).

Под налогоплательщиком – продавцом (исполнителем, подрядчиком) понимается не только прямой контрагент налогоплательщика – покупателя (заказчика), но и контрагенты по всей цепочке движения товаров (работ, услуг). Под продавцом (исполнителем, подрядчиком) так же понимается агент/комиссионер, а под неотражением операций в налоговой декларации по НДС в таком случае – в том числе, неотражение операций в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур.

Отсутствие источника для вычета НДС может быть установлено для налогоплательщика не только в отношении его прямой сделки с продавцом (подрядчиком, исполнителем), но и в ситуации, когда продавец (подрядчик, исполнитель) или его контрагенты не имеют источника для применения вычета по сделкам в связанной цепочке (цепочке движения товаров, работ, услуг).

Наличие налогового разрыва устанавливается ФНС РФ или территориальным налоговым органом налогоплательщика при условии отражения разрыва в данных системы АСК НДС-2.

2) Урегулирование налогового разрыва:

• формирование налогоплательщиком-продавцом источника применения налогоплательщиком-покупателем вычета НДС (декларирование и уплата НДС в бюджет продавцом);
• неприменение налогоплательщиком-покупателем вычета НДС (снятие вычета).

3) Некоторые критерии и обстоятельства, при которых налоговым органом устанавливается наличие налогового разрыва (перечень не является исчерпывающим).

Налогоплательщик – покупатель (заказчик) отразил в налоговой декларации по НДС (Разделе 8 (книге покупок), Разделе 3 (расчете суммы налога)) вычет по НДС, а налогоплательщик – продавец (исполнитель, подрядчик) не отразил сумму НДС по соответствующей сделке в представленной налоговой декларации по НДС (Разделе 9 (книге продаж), Разделе 3 (расчете суммы налога)).

Налогоплательщик – покупатель (заказчик) отразил в налоговой декларации по НДС (Разделе 8 (книге покупок), Разделе 3 (расчете суммы налога)) вычет по НДС, а налогоплательщик – продавец (исполнитель, подрядчик) на дату составления соответствующего счета-фактуры не зарегистрирован в качестве действующего юридического лица в ЕГРЮЛ или осуществляющего деятельность индивидуального предпринимателя в ЕГРИП.

Налогоплательщик – покупатель (заказчик) отразил в налоговой декларации по НДС (Разделе 8 (книге покупок), Разделе 3 (расчете суммы налога)) вычет по НДС, а налогоплательщик – продавец (исполнитель, подрядчик) не представил налоговую декларацию по НДС.

Налогоплательщик – покупатель (заказчик) отразил в налоговой декларации по НДС (Разделе 8 (книге покупок), Разделе 3 (расчете суммы налога)) вычет по НДС, а налогоплательщик – продавец (исполнитель, подрядчик) представил нулевую налоговую декларацию по НДС.

Наличие у налогоплательщика – продавца (исполнителя, подрядчика) задолженности по сумме НДС, подлежащей уплате по представленной налоговой декларации, по истечении второго срока уплаты в соответствии с нормами ст. 174 НК РФ (25 число второго месяца после окончания отчетного квартала).

Налогоплательщик покупатель (заказчик) отразил в Разделе 8 (книге покупок) налоговой декларации по НДС вычет по НДС по сделкам покупки определенных товаров (работ, услуг), продавец при отсутствии факта самостоятельного производства или приобретения таких товаров (работ, услуг), отражает в налоговой декларации по НДС (Разделе 8 (книге покупок), Разделе 3 (расчете суммы налога) вычет по НДС по сделкам покупки иных товаров (работ, услуг).

Налогоплательщик – покупатель (заказчик) отразил в налоговой декларации по НДС (Разделе 8 (книге покупок), Разделе 3 (расчете суммы налога)) вычет по НДС по счетам-фактурам, датированным до 01.01.2015, но неподтверждаемым налогоплательщиком-продавцом (исполнителем, подрядчиком).

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

________________________ _______________________

Приложение КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК

Общий порядок

Заказчик осуществляет оценку и сопоставление заявок согласно системе балльной оценки заявок, определенной в настоящем пункте документации. Оценка и сопоставление заявок осуществляется с использованием следующих критериев оценки заявок:

- Посмотреть таблицу с данными

Для оценки заявок по каждому критерию оценки используется 100 – бальная шкала оценки.

Значимость критерия оценки заявки – вес критерия оценки заявки в процентах. Совокупная значимость всех критериев оценки заявки составляет 100 процентов.

Коэффициент значимости критерия оценки заявки (К) – значимость соответствующего критерия оценки заявки в процентах, деленная на 100.

Рейтинг заявки по критерию оценки (R) – оценка в баллах, получаемая участником по результатам оценки по критерию оценки с учетом коэффициента значимости критерия оценки, т.е. рейтинг заявки по критерию представляет собой оценку в баллах, полученную по результатам оценки заявки по критерию, умноженную на коэффициент значимости критерия. Дробное значение рейтинга заявки по критерию оценки округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

В случае, если для оценки заявок по критерию предусмотрены подкритерии, раскрывающие содержание критерия, рейтинг заявки по критерию определяется путем сложения рейтингов заявки по подкритериям, умноженным на коэффициент значимости критерия оценки заявки.

Итоговый рейтинг заявки (R z ) – рейтинг заявки по всем установленным критериям оценки заявки в совокупности. Итоговый рейтинг рассчитывается путем сложения рейтингов заявки, полученных по каждому критерию оценки заявки.

По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, каждой заявке присваивается порядковый номер. заявке на участие в закупке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора (заявка которого получила больший среди остального итогового рейтинга), присваивается первый номер. Номера присваиваются заявкам участников, по мере уменьшения степени выгодности предложений участников, определенной итоговым рейтингом заявки.

В случае, если по итогам оценки и сопоставления заявок у нескольких заявок участников получились одинаковые итоговые рейтинги заявок, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила (подана) ранее других.

Оценка заявок по критерию «Цена договора»

Описание предмета оценки: оцениваются сведения, предоставленные участником в составе заявки, а именно цена договора.

Порядок оценки заявок: рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:

,

где:

R 1 – рейтинг заявки, присуждаемый i-й заявке, по критерию «Цена договора»;

A min – минимальная цена договора, предложенная в заявках допущенных участников;

A i – предложение i-го участника о цене договора;

К 1 – коэффициент значимости критерия оценки заявки (K 1 ).

ПРОЕКТ_ДОГОВОРА_100%_90_дней_-_поставка_БС_ОУ_120_дней_(v1)

Приложение к приказу

№ ___________ от ___ года

РАМОЧНЫЙ ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _____

(по спецификациям)

- Посмотреть таблицу с данными

Общество с Ограниченной Ответственностью «Газпром бурение», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________, действующего на основании _______________, с другой стороны, далее также совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет договора

В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставлять Покупателю Товар, а Покупатель принимать и оплачивать Товар. Ассортимент, количество, цена, стоимость, реквизиты отгрузки, сроки, способ и место поставки (Базис поставки), грузополучатель и иные требования к Товару будут определяться Сторонами в Спецификациях.

Примерная форма Спецификации приведена в Приложении № 1 к настоящему Договору. Спецификация может содержать и иные условия, в том числе противоречащие условиям Договора, при этом условия Спецификации имеют преимущественную силу в отношении поставки Товара по такой Спецификации.

Любые условия договора в Спецификации, являются существенными для Сторон и их несоблюдение Поставщиком является основанием для отказа от исполнения договора Покупателем.

• Настоящий Договор заключен с условием его исполнения к срокам поставки, определенным в Спецификациях. При нарушении сроков поставки более чем на 10 (Десять) календарных дней Покупатель утрачивает интерес к поставке, в отношении которой были нарушены сроки. Поставщик обязан исполнить поставку после истечения сроков, определенных в Спецификациях, только с предварительного письменного одобрения Покупателем новых сроков поставки и отгрузочных реквизитов без увеличения цены Товара (транспортных расходов).

В спецификации и приложениях к ней, Стороны могут согласовать сроки изготовления Товара и его комплектующих. В таком случае Покупатель имеет право контролировать сроки изготовления, а Поставщик обязан предоставлять отчеты об изготовлении по форме, установленной в приложении к Спецификации.

Сумма договора и порядок расчетов

Транспортные расходы, стоимость невозвратной тары, упаковки и маркировки, расходы по страхованию Товара, таможенные пошлины, налоги, сборы и иные обязательные платежи входят в цену Товара, если иное не установлено в Спецификации.

Оплата 100% (ста процентов) стоимости Товара, производится через 90 (девяносто) календарных дней со дня получения Покупателем от Поставщика Товара в полном объеме, согласованном в соответствующей Спецификации, оригинала счета-фактуры, товарной накладной и иных документов, указанных в п. 3.4. настоящего Договора. Все копии документов, предоставляемых Поставщиком, должны быть заверены надлежащим образом с указанием даты, подписи, расшифровки подписи, должности.

Авансовый платеж, если его предоставление предусмотрено в Спецификации, выплачивается через 30 (тридцать) рабочих дней с момента подписания Сторонами Спецификации и предоставления Покупателю счета. Погашение аванса осуществляется по мере поставок Товара на стоимость поставленных Товаров до полного погашения аванса.

Если в Спецификации предусмотрено предоставление Поставщиком банковской гарантии, авансовый платеж выплачивается через 30 (тридцать) рабочих дней после получения от Поставщика предварительно согласованной с Покупателем Гаранта и проформы банковской гарантии на сумму равную размеру аванса. Банковская гарантия остается в силе до возврата аванса или поставке в счет него Товара.

Нарушение Поставщиком условия о предоставлении банковской гарантии является достаточным основанием для расторжения Покупателем о Договора или (по выбору Покупателя) соответствующей Спецификации в одностороннем порядке. Договор считается расторгнутым в дату получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления. При этом Покупатель вправе требовать от Поставщика возмещения убытков, причиненных расторжением настоящего Договора или Спецификации к нему.

В случае если на момент расторжения настоящего Договора или Спецификации по любому основанию сумма авансового платежа окажется больше цены принятого Покупателем Товара на момент расторжения Договора/Спецификации, Поставщик обязан возвратить излишне перечисленные денежные средства не позднее 5 (пяти) дней с даты расторжения Договора/Спецификации. В случае нарушения сроков возврата денежных средств Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,5% от суммы, подлежащей возврату, за каждый день просрочки.

• Платежи по настоящему Договору перечисляются Покупателем на Отдельный счет Поставщика, открытый Банком ГПБ (АО) в целях оказания услуги Банковского сопровождения) (далее – Отдельный счет)».

Поставщик в порядке и сроки, установленные Условиями Банковского сопровождения (Приложение № 3 к Договору) обязан открыть Отдельные счета в Банке ГПБ (АО) для целей расчетов по настоящему Договору и осуществлять все расчеты по настоящему Договору только с Отдельных счетов. Неисполнение или несвоевременное исполнение Поставщиком обязательства по открытию Отдельного счета освобождает Покупателя от обязательства по оплате по настоящему Договору, а также от ответственности за нарушение сроков оплаты до даты получения уведомления от Поставщика об открытии Отдельного счета Поставщик обязуется соблюдать Условия Банковского сопровождения, установленные в Приложении № 3 к Договору».

Поставщик открывает Отдельный счет в рамках каждого сопровождаемого договора с условиями банковского сопровождения (указывается в спецификации).

Поставщик предоставляет Заказчику реквизиты Отдельного счета в рамках каждого сопровождаемого договора не позднее 3-х рабочих дней с момента его открытия.

Если поставка производится не в рамках сопровождаемого договора с условиями банковского сопровождения, а также если Поставщик является Производителем/Официальным дилером/дистрибьютором производителя, что подтверждено документально, то оплата может производиться на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем договоре, если иное не согласовано в Спецификации.

Под сопровождаемым договором, стороны понимают Договор между ООО «Газпром бурение» и его Заказчиком, который содержит условия банковского сопровождения, имеет идентификатор сопровождаемого договора (ИСД).

Условия настоящего пункта стороны являются существенными для сторон.

• В случае предъявления к Поставщику требований, связанных с поставкой некачественного или некомплектного Товара, Покупатель имеет право приостановить оплату Товара по настоящему Договору до урегулирования Поставщиком предъявленных требований.
• В случае недопоставки отдельных частей или комплектующих Товара, либо не предоставления в полном объеме относящейся к Товару документации, оплата производится Покупателем после исполнения Поставщиком обязательства по поставке в полном объеме, включая предоставление документации.
• Поставщик не вправе приостанавливать поставку Товара до полной оплаты всех ранее переданных Товаров по настоящему Договору.
• Оплата Товара производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
• Оплата Товара Покупателем производится после предоставления Поставщиком оригинала счета-фактуры и документов, указанных в п. 3.4. настоящего Договора и/или Спецификации.
• Несвоевременная оплата Товара, поставленного в одном периоде, не является основанием для переноса сроков последующих периодов поставки.
• В случае поставки Товара ненадлежащего качества или недопоставки Товара соразмерная часть ранее уплаченного аванса, должна быть возвращена Покупателю в течение 5 (пяти) дней с момента получения Поставщиком требования Покупателя о том.
• На каждую Спецификацию Поставщиком оформляется отдельный счет-фактура. Не допускается включение в счет-фактуру перечня Товара из разных Спецификаций.

Если стоимость отдельных расходов Поставщика не включена в цену, то они компенсируются Покупателем на основании отдельного счета-фактуры и копий документов, подтверждающих фактические расходы. Все копии документов, предоставляемых Поставщиком, должны быть заверены надлежащим образом с указанием даты, подписи, расшифровки подписи, должности.

• Счет-фактура направляется Поставщиком в адрес Покупателя, (филиала, указанного в Спецификации), не позднее 5 (пяти) дней со дня отгрузки Товара. Дополнительно в счете-фактуре указываются номер настоящего Договора, номер Спецификации, наименование и номер транспортного документа. В строке «ИНН/КПП покупателя» указываются КПП филиала Покупателя, в адрес которого отгружается Товар. В строке «Грузоотправитель и его адрес» указываются достоверные данные грузоотправителя согласно железнодорожной квитанции о приемке вагона, контейнера, либо акту приема-передачи товарно-материальных ценностей при доставке автотранспортом. Вместе со счетом-фактурой Покупателю предоставляется оригинал транспортного документа.
• Два экземпляра подписанной товарной накладной по форме № ТОРГ-12 (далее – ТОРГ-12), Поставщик направляет вместе с Товаром Грузополучателю, а в случае выборки Товара со склада Поставщика или указанного им третьего лица, передается уполномоченному представителю Покупателя.
• Не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Товара Грузополучатель возвращает Поставщику один экземпляр подписанной ТОРГ-12, а в случае установления расхождений при приемке Товара – акт по форме № ТОРГ-2.
• По требованию Покупателя Поставщик обязан предоставлять подписанные со своей стороны акты сверок взаиморасчетов по исполнению Договора, либо осуществлять сверку на основании предоставленных Поставщиком актов сверки. Требование Поставщика о сверке должно быть исполнено не позднее, чем в течение пяти рабочих дней.
• Просрочка поставки Товара, предоставления относящихся к нему документов, товаросопроводительной и учетной документации, отчетов, счетов-фактур, просрочка исполнения гарантийных обязательств дает Покупателю право в одностороннем порядке перенести сроки исполнения денежных обязательств Покупателя по Договору на количество дней просрочки Поставщика.
• Поставщик обязан соблюдать Особые условия (Приложение №4 к настоящему договору).

Требования по качеству, упаковке и маркировке Товара. Гарантия.

Поставляемый Товар должен быть новым, т.е. изготовлен не позднее 6 (шести) месяцев, предшествующих дате поставки (моменту перехода права собственности к Покупателю).

Технические характеристики, комплектность, поставляемого по настоящему Договору Товара, его функциональные характеристики (потребительские свойства) должны соответствовать национальным стандартам, техническим регламентам, сводам правил, применимым к данной категории Товара, а также требованиям, указанным в Спецификации или в Технических условиях (техническом задании, исходных технических требованиях), которые Стороны могут согласовать письменно. Несоблюдение технических характеристик Товара и его комплектности, дает право Покупателю, как отказаться от приемки Товара, технические характеристики которого не соответствуют условиям Договора, так и заявить односторонний отказ от исполнения настоящего Договора или Спецификации.

Уточнение технических характеристик и установление дополнительных требований к качеству Товара, может производиться путем подписания Сторонами соответствующего акта - по результатам испытания образцов или опытных партий.

Если иное не установлено в Спецификации, с каждой партией Товара Поставщик обязан предоставить в зависимости от номенклатуры поставляемого Товара:

товарную накладную по форме № ТОРГ-12 или акт о приеме-передаче объектов основных средств формы № ОС-1;

транспортные документы по унифицированной форме для соответствующего вида перевозки (от завода-изготовителя Товара до Покупателя, включая перевалку);

3) упаковочный лист на каждое грузовое место;

4) экологический паспорт (где требуется);

5) копию сертификата соответствия, в случаях, когда Товар подлежит обязательной сертификации, либо сторонами оговорена добровольная сертификация;

6) паспорт Товара (транспортного средства, самоходной машины) на русском языке;

7) инструкцию по эксплуатации на русском языке;

8) инструкцию по технике безопасности на русском языке;

9) копию положительного заключения экспертизы промышленной безопасности, если техническим регламентом не установлена иная форма оценки соответствия технического устройства (обязательная сертификация или декларирование соответствия), применяемого на опасном производственном объекте;

10) документы, необходимые для перевозки опасных и взрывоопасных грузов;

11) таможенную декларации (для импорта).

Факт передачи указанных документов подтверждается Актом приема-передачи документов и записью в № ТОРГ-12 (графа «Приложение»: «на____ листах по Акту приема-передачи»). Поставка является комплектной, только при условии предоставления всех установленных договором документов в надлежащей форме.

Поставщик обязан указывать в товарной накладной код товара из справочника нормативно-справочной информации Покупателя, если такой код указан в спецификации.

Если Поставщиком предоставляется копия документа, то она должна быть заверена с указанием даты, подписи, расшифровки подписи, должности и полномочий на заверение.

Скан-копия каждого документа предоставляется отдельным файлом формата PDF.

Оригиналы документов предоставляются по почтовому адресу Покупателя, указанному в разделе 10 настоящего договора.

• Упаковка и консервация Товара должны обеспечивать полную сохранность Товара от всякого рода повреждений при перевозке с учетом перегрузок в пути. Тара должна гарантировать сохранность Товара на весь период транспортировки и хранения.

Товар должен быть упакован в контейнеры, ящики, коробки, связки и т.п., таким образом, чтобы габариты и масса одного грузового места соответствовали правилам и нормативной документации по перевозке грузов, принятых в авиационном, автомобильном и железнодорожном транспорте.

При необходимости в товаросопроводительной документации изготовитель должен указывать способ упаковки, количество и массу Товара в одной единице упаковки в соответствии с действующими Стандартами и другими нормативными документами.

• Упаковка Товара должна содержать маркировку, включающую следующие сведения:

- наименование и ИНН Покупателя/Грузополучателя;

- адрес Грузополучателя;

- номер и дату настоящего Договора;

- номер и дату Спецификации;

- температуру хранения (если требуется);

- вес нетто, вес брутто;

- наименование, ИНН и адрес Поставщика;

- наименование, ИНН и адрес завода-изготовителя.

• В каждое грузовое место должен быть вложен упаковочный ярлык, составленный по форме № ТОРГ-9 и копия спецификации на товар, по которой производится отгрузка.
• Если в отношении Товара определен срок годности или срок хранения, на дату поставки не истекший срок годности или срок хранения должны составлять не менее ¾.
• Если иное не установлено спецификацией, Поставщик гарантирует, что поставленный Товар ранее не находился в эксплуатации, не подвергался ремонту и переконсервации. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц, не заложен, под запретом или арестом не состоит. Если иное не предусмотрено Спецификацией, в случае поставки Товар иностранного производства Поставщик гарантирует, что передаваемый по настоящему Договору Товар выпущен в свободное обращение на территории Российской Федерации и Поставщик обеспечил соблюдение всех необходимых таможенных процедур и уплату всех таможенных платежей при таможенной очистке Товара. Поставщик гарантирует, что поставленный им Товар не будет нарушать интеллектуальных прав третьих лиц (прав на товарные знаки, изобретения и пр.). В случае, если Покупателю третьими лицами будут предъявлены какие-либо требования, основанные на нарушении их интеллектуальным прав, Поставщик обязан урегулировать такие требования за свой счет и возместить понесенные Покупателем убытки.
• Гарантийный срок на поставленный Товар указывается в техническом паспорте, талоне Покупателя, ином документе, устанавливающем обязанности завода – изготовителя и/или Поставщика по гарантийному обслуживанию Товар, но в любом случае составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты передачи Товара Покупателю, если иное не установлено Спецификацией.

Если начало гарантийного срока определяется с момента продажи Товара первому покупателю, а Покупатель не является первым, Поставщик обязан уведомить Покупателя о дате первой продажи и предоставить подтверждающие документы.

Гарантийный срок может быть также установлен в виде гарантийной наработки.

Если на Товар установлен гарантийный срок, Покупатель вправе предъявить к Поставщику претензии по качеству в пределах всего установленного соответствующим документом гарантийного срока эксплуатации.

• При выявлении недостатков Товара в гарантийный период, Покупатель по электронной почте вызывает представителя Поставщика для совместного осмотра Товара, определения и фиксирования недостатков. Поставщик вправе направить своего представителя для проверки выявленных фактов несоответствия, о чем Поставщик немедленно информирует Покупателя с указанием Ф.И.О., полномочий и времени прибытия представителя. Представитель должен прибыть не позднее, чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления вызова, а в случае, если Товар находится в одной области с местом нахождения Поставщика (его филиала или представительства) – не позднее, чем на следующий рабочий день. Стороны совместно (при не прибытии представителя Поставщика в установленный срок – Покупатель в одностороннем порядке) составляют акт по форме № ТОРГ-2 или произвольной формы с указанием недостатков, обстоятельств их обнаружения, вероятных причин возникновения. В случае, если позиция Сторон не сойдется, в акте указывается позиция каждой из них.
• Расходы на проезд и проживание представителя Поставщика несет Поставщик, независимо от того, подтвердится ли несоответствие/недостатки Товара.
• Если гарантийный срок в отношении Товара не установлены, требования, связанные со скрытыми и внутренними дефектами Товара могут быть предъявлены в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня, когда такой скрытый дефект мог быть обнаружен.

Порядок поставки Товара

В случае, если Базис поставки предусматривает доставку Товара Поставщиком, Поставщик в день отгрузки партии Товара обязан уведомить Покупателя (и Грузополучателя, если им является третье лицо) о наименовании и количестве отгруженного Товара, реквизитах настоящего Договора и заявки, дате отгрузки, ожидаемых дате и времени прибытия в место назначения, типе и реквизитах транспортных средств, а также направить копию транспортной накладной по электронной почте. Поставщик несет все риски за организацию перевозки до места назначения.

При поставке Товара на объект строительства Покупателя Поставщик (Грузоотправитель) обязан соблюдать Правила дорожного движения, а также локальные акты Покупателя и Недропользователя, регулирующие передвижение, работу и дисциплину на объекте строительства.

В случае, если Базис доставки предполагает выборку Товара со склада Поставщика, Поставщик обязан обеспечить доступ транспортных средств Покупателя к месту погрузки и безопасную погрузку в сроки, исключающие сверхнормативный простой транспорта.

Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю при выборке со склада Поставщика – в момент погрузки на транспортное средство, при доставке Товара Поставщиком - с даты передачи Товара Покупателю (Грузополучателю), а при поставке комплекта отдельными партиями – с момента получения Покупателем последней части комплекта. Подтверждением факта получения Товара является подписание представителями Сторон товарных накладных (по унифицированной форме № ТОРГ-12) или актов о приеме-передаче объектов основных средств (по унифицированной форме ОС-1).

Приемка Товара

При обнаружении несоответствия полученного Товара условиям Договора, запись об этом делается в товарной накладной формы № ТОРГ-12 или акте о приеме-передаче объектов основных средств формы № ОС-1 или ином передаточном документе. При перевозке Товара железной дорогой, авиатранспортом, водным транспортом, составляются акты соответствующей формы. Допустимо составление акта по унифицированной форме № ТОРГ-2 или произвольной формы с перечислением несоответствий, подписываемого Грузополучателем (Покупателем) и перевозчиком (Поставщиком), при этом при отказе какой-либо из Сторон от подписания акта в нём делается отметка об этом. Об обнаруженных недостатках Поставщик уведомляется по электронной почте в разумный срок, кроме того, Покупатель направляет Поставщику по электронной почте все составленные в связи с выявленными недостатками акты. Поставщик вправе направить своего представителя для проверки выявленных фактов несоответствия, о чем Поставщик немедленно информирует Покупателя с указанием Ф.И.О., полномочий и времени прибытия представителя. Покупатель не обязан до прибытия представителя Поставщика приостанавливать дальнейшую приемку или перемещение Товара.

Покупатель вправе не принимать Товар, поставленный в нарушенной упаковке, с нарушением товарного вида, а также без соответствующего комплекта сопроводительных документов, подтверждающих качество Товара.

5.3.В случае отказа от поставленного Товара Покупатель может уведомить об этом Поставщика по электронной почте. При этом Покупатель обязуется принять Товар на хранение сроком не более чем 30 (тридцать) календарных дней с момента уведомления об этом Поставщика. Расходы на хранение подлежат оплате Поставщиком (Покупатель вправе не возвращать Товара с хранения до оплаты Поставщиком расходов на хранение, уплаты неустойки и возмещения убытков, на которые Покупатель вправе претендовать в соответствии с условиями Договора). По истечение указанного срока хранения Покупатель вправе реализовать Товар по своему усмотрению (на что Поставщик уполномочивает Покупателя подписанием настоящего Договора), при этом из вырученных денежных средств Покупатель покрывает расходы на реализацию и хранение, суммы неустойки и возмещения убытков, на которые Покупатель вправе претендовать в соответствии с условиями Договора, а разница перечисляется Поставщику. Кроме того, Покупатель вправе в любое время возвратить Товар Поставщику с отнесением на него соответствующих расходов.

• При выявлении недостатков Товара в течение гарантийного срока, Покупатель по электронной почте вызывает представителя Поставщика для совместного осмотра Товара, определения и фиксирования недостатков. Поставщик вправе направить своего представителя для проверки выявленных фактов несоответствия, о чем Поставщик немедленно информирует Покупателя с указанием Ф.И.О., полномочий и времени прибытия представителя. Представитель должен прибыть не позднее, чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления вызова, а в случае, если Товар находится в одной области с местом нахождения Поставщика (его филиала или представительства) – не позднее, чем на следующий рабочий день. Стороны совместно, а при не прибытии представителя Поставщика в установленный срок – Покупатель в одностороннем порядке составляют акт форме № ТОРГ-2 или произвольной формы с указанием недостатков, обстоятельств их обнаружения, вероятных причин возникновения. В случае, если Стороны не сходятся во мнении, в акте указывается позиция каждой из Сторон.
• Расходы на проезд и проживание представителя Поставщика несет Поставщик, независимо от того, подтвердится ли несоответствие/недостатки Товара.
• Не предоставление относящихся к Товару документов, а равно недостатки относящихся к Товару документов приравниваются к его недостаткам, и влекут те же последствия для Сторон.
• При выявлении в партии 5 (пяти) или более процентов товара с недостатками, Покупатель вправе отказаться от всей партии Товара.
• В случае несогласия Поставщика с претензиями Покупателя к качеству и комплектности поставленного Товара, Поставщик обязан за свой счет провести независимую проверку (или экспертизу) качества Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения документов, указанных в п. 5.1. В случае отказа Поставщика от проведения независимой проверки (экспертизы), претензии Покупателя считаются признанными Поставщиком. Поставщик освобождается от ответственности, если докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Покупателю вследствие нарушения последним правил его хранения, транспортировки или эксплуатации.

Ответственность сторон.

Поставщик по требованию Покупателя уплачивает ему неустойку из расчета 0,005 стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день нарушения сроков поставки в течение первых десяти дней просрочки, и 0,01 стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день нарушения сроков поставки начиная с одиннадцатого дня просрочки, но не более, чем в размере 30% от стоимости Товара. Убытки Покупателя взыскивается сверх договорной неустойки. Отказ от исполнения Договора полностью или в части, а равно расторжение или окончание срока действия Договора не прекращают обязанности уплатить неустойку и возместить убытки. Просрочка предоставления документов Поставщиком (п. 2.12, 3.4. Договора и др.) приравнивается к просрочке поставки Товара и влечет ту же ответственность Поставщика.

За поставку Товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 5% (Пять процентов) стоимости некачественного Товара, принимаемого для расчета с учетом НДС. Убытки Покупателя взыскиваются сверх договорной неустойки.

За каждый непредоставленный документ, предусмотренный Договором или Спецификацией Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пятьдесят тысяч) рублей.

За нарушение условий маркировки Товара Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 3% (Три процента) от стоимости (принимаемой к расчету с учетом НДС) неправильно маркированного Товара.

В случае, если в связи с действиями (бездействиями) Поставщика или его контрагентов Покупателю будет отказано налоговым органом в вычете НДС, уплаченных (или подлежащих уплате) Покупателем Поставщику в составе стоимости Товара, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере суммы НДС, в вычете которого отказано.

В случае, если недостатки Товара (в том числе выявленные в течение гарантийного срока) не устранены Поставщиком в течение 10 (десяти) календарных дней со дня заявления соответствующего требования Покупателем (если иной срок не согласован Сторонами), либо просрочка поставки Товара составляет 10 (десять) и более дней, Покупатель вправе отказаться от дальнейшего исполнения Договора в части поставки такого Товара (либо всей партии Товара по соответствующей Спецификации, либо от исполнения Договора в целом). При этом Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 10% от стоимости Товара (принимаемой к расчету с учетом НДС), от поставки которого Покупатель отказался, иную установленную Договором неустойку, и возмещает причиненные убытки в полном размере сверх неустойки.

Поставщик возвращает Покупателю сумму предоплаты за Товар, от поставки которого Покупатель отказался, и уплачивает проценты на сумму предоплаты за каждый день, начиная со дня произведения предоплаты, по день её возврата Покупателю (либо по день, когда Стороны достигли соглашения о зачислении этой предоплаты в счет оплаты другой партии Товара) из расчета удвоенной ключевой ставки Центрального Банка России.

За нарушение Покупателем срока оплаты Товара Поставщик вправе начислить пени в размере 0,01% от неоплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки платежа, но не более 5 % от просроченной суммы.

В случае нарушения сроков поставки Товара, предназначенного для строительства скважин в районах с временным ограничением или прекращением движения автомобильных транспортных средств или водного транспорта (в т.ч. районы Крайнего Севера), Поставщик обязуется своими силами и за свой счёт доставить Товар на объект строительства (в том числе воздушным транспортом), а при неисполнении этого обязательства в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня предъявления такого требования Покупателем - возместить убытки Покупателя, рассчитываемые как стоимость доставки Товара с использованием воздушного транспорта.

Стороны вправе не применять друг к другу штрафные санкции.

За нарушение Поставщиком сроков, установленных подпунктами 2.1. и 2.2. пункта 2 Условий Банковского сопровождения (Приложение №3 к Договору), Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 5000 (пять тысяч) рублей, за каждый день просрочки.

За нарушение Поставщиком обязанностей, установленных подпунктом 2.3. пункта 2 Условий Банковского сопровождения, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку (штраф) в размере 10 (десяти) процентов от суммы каждой операции, совершенной без использования Отдельного счета».

За просрочку сроков изготовления Товара или его комплектующих, установленных Графиком изготовления оборудования (если это предусмотрено спецификацией), Поставщик уплачивает штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(десять тысяч) рублей, за каждый день просрочки.

Прочие условия.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «___»___________20___.

Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены только путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к нему.

Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления соответствующего уведомления Поставщику в случаях:

- поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не были устранены Поставщиком в предусмотренный Договором срок;

- непредставления Поставщиком документов, предусмотренных Договором;

- нарушения Поставщиком сроков поставки Товара более чем на 10 (десять) календарных дней.

- по иным основаниям, установленным договором.

• Уступка денежных прав требования третьим лицам без согласия другой Стороны не допускается. Сторона, нарушившее это условие уплачивает другой Стороне по её требованию неустойку в размере 100% от размера уступленных прав, принимаемых к расчету с учетом НДС.
• Стороны будут стремиться решить все спорные вопросы путем переговоров. Сторона, имеющая претензию к другой Стороне, связанную с неисполнением или ненадлежащим исполнением другой Стороной своих обязанностей, предусмотренных Договором, до обращения в арбитражный суд должна направить другой Стороне письменное требование (претензию) об устранении выявленных нарушений.
• Претензия рассматривается (полностью или частично удовлетворяется или отклоняется) в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения. В ответе на претензию указывается признание или непризнание требования, содержащиеся в претензии.
• Неурегулированные разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения Покупателя или его филиала (для деятельности которого производилась поставка) – по выбору истца.
• Условия настоящего Договора о цене Товара являются коммерческой тайной и разглашению не подлежат.
• Об изменении местонахождения, наименования, банковских реквизитов и т.д., Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону.
• В случаях, когда Договором предусмотрено направление юридически значимых сообщений по электронной почте, такие сообщения осуществляются путем отправки электронного изображения оригинала документа, подписанного уполномоченным представителем Стороны на электронный адрес, указанный в Договоре. Последующее вручение оригинала является обязательным.
• Поставщик обязуется ознакомиться с Политикой Покупателя в области качества, размещенной на электронном ресурсе https://burgaz.ru/quality-policy/#gallery-1.
• Порядок обмена электронными документами между сторонами может быть установлен соглашением между сторонами.

Антикоррупционная оговорка

Каждая из Сторон настоящим обязуется и гарантирует другой Стороне, что при исполнении настоящего договора, любых иных соглашений между Сторонами не будет предлагать, обещать, предоставлять прямо или через посредников никаких денежных средств, имущества, услуг, имущественных прав, прочих выгод и привилегий работникам компаний, представителям органов власти, связанным с ними лицам, иным лицам в целях реализации настоящего договора для получения необходимых разрешений и согласований, прав и прочих преимуществ, а также будет воздерживаться от любых действий, которые могут быть квалифицированы как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным или служебным положением, либо иным образом нарушают требования законодательных и иных нормативных актов, в том числе антикоррупционных и аналогичных законов, а равно заверяет другую Сторону о том, что не совершала вышеназванных действий в связи с заключением настоящего договора.

Стороны обязуются довести до сведения своих сотрудников, вовлеченных в реализацию настоящего договора, положения настоящего пункта. Каждая из Сторон обязуется в письменной форме уведомлять другую Сторону обо всех ставших ей известными случаях нарушения требований настоящего пункта.

Поставщик обязуется в течение (5) пяти рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу Покупателя предоставить Покупателю информацию о цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) по форме согласно Приложению №2 к настоящему Договору.

В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах, Поставщик обязуется в течение (5) пяти рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Покупателю.

Информация предоставляется Покупателю на бумажном носителе, заверенная подписью Единоличного исполнительного органа или уполномоченным доверенностью лицом. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе.

Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора

Приложение №1 - Спецификация (форма);

Приложение № 2 – Информация о цепочке собственников (форма).

Приложение № 3 – Условия Банковского сопровождения.

Приложение № 4 – Особые условия.

Адреса и реквизиты Сторон

Покупатель: Поставщик:

- Посмотреть таблицу с данными

______________________________ ___________________________

М.П. М.П.

- Посмотреть таблицу с данными5._О_применении_банковского_сопровождения_(v1) - Посмотреть таблицу с данными

О применении банковского сопровождения

Уважаемые партнеры!

Филиал «Краснодар бурение» ООO «Газпром бурение» проводит тендерные процедуры на заключение договоров поставки под проекты, реализуемые ООО «Газпром бурение» как содержащие обязательные Условия банковского сопровождения, так и без таковых.

В связи с чем, если Вы не являетесь производителем, дилером, дистрибьютором и т.п, просим учесть следующие обстоятельства, что оплата за поставки под проекты содержащие Условия банковского сопровождения будет осуществляться только на отдельные банковские счета, открытые в (АО) ГПБ, информация по открытию счета по ссылке: https://www.gazprombank.ru/corporate/banking_support/detail.php?ID=42133

Если Вы производитель, дилер, дистрибьютор, необходимо при подаче заявки представить подтверждающие документы вашего статуса.

Филиал «Краснодар бурение» ООO «Газпром бурение» выражает признательность за сотрудничество и надеется на укрепление деловых связей между нашими компаниями.

- Посмотреть таблицу с данными

Исп.: М.Н. Очкась

тел.: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб. 51237

ДОКУМЕНТАЦИЯ_О_ПРОВЕДЕНИИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ

ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

в электронной форме на право заключения договора

Вещества поверхностно-активные; Глинопорошок бентонитовый; Кислоты; Продукция химическая для процессов строительства скважин

2023

РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Настоящая Информационная Карта содержит данные о проведении Запроса предложений.

В случае противоречия между положениями Информационной Карты и другими пунктами Документации Информационная Карта имеет приоритет.

- Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ II. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Правовая основа закупки

1.1 Настоящая закупочная документация, а также факт приема заказчиком предложения на участие в запросе предложения, подготовленного в соответствии с требованиями извещения и закупочной документации, ни при каких обстоятельствах не могут истолковываться как намерение или обязательство заказчика, выраженное или подразумеваемое, заключить договор. Заказчик не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложениями по предмету запроса предложений на любом этапе проведения запроса предложений.

1.2 Участник запроса предложений несет все расходы, связанные с получением извещения и закупочной документации, подготовкой и подачей предложения. Заказчик не отвечает и не несет обязательств по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов запроса предложений.

1.3 Настоящее извещение не является извещением о проведении торгов (конкурса, аукциона) в соответствии со статьями 447–449 или публичным конкурсом в соответствии со статьями 1057–1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации, т.е. по итогам запроса предложений у заказчика возникает право, но не обязательство по заключению договора с победителем.

Общие требования к Участникам

В Запросе предложений может принять участие любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, получившее Закупочную документацию (далее – Документация) в установленном порядке.

Общий порядок проведения Запроса предложений

Запрос предложений проводится в следующем порядке:

• Подготовка Участниками Предложений и разъяснение Заказчиком положений Документации (по мере необходимости).
• Подача Участниками Предложений в соответствии с регламентом ЭТП.
• Процедура открытия доступа к Предложениям Участников.
• Оценка и сопоставление Предложений (Заказчик получает необходимые разъяснения, уточнения, подтверждения, осуществляет оценку Участников и поступивших Предложений Участников, проводит процедуру снижения стоимости предложений с Участниками (при необходимости), а также осуществляет иные мероприятия для целей выявления контрагента, способного обеспечить исполнение обязательств по договору в соответствии с предметом Запроса предложений).
• Принятие решения о результатах Запроса предложений.
• Уведомление Участников об итогах Запроса предложений.

Права и обязанности Заказчика и Участников

Заказчик принимает к рассмотрению все представленные в срок Предложения, отвечающие условиям и требованиям настоящей Документации.

Лица, получившие информацию и документы (которые не публикуются в открытом доступе) в ходе проведения закупки, должны обращаться с ней как с конфиденциальной и не имеют права разглашать указанную информацию и распространять документы в адрес третьих лиц без получения на это предварительного согласия Заказчика.

Участник обязан изучит все инструкции, формы, условия и требования, содержащиеся в Документации. Все условия, содержащиеся в настоящей Документации, рассматриваются как принятые Участником, подающим Предложение. Предполагается, что участник на основании Документации получил всю необходимую информацию для подготовки и подачи своего Предложения.

Участнику до подачи Предложения необходимо иметь полную и достоверную информацию о налогах, сборах, таможенных пошлинах и другую коммерческую информацию в соответствии с действующим законодательством РФ. Ответственность за полноту и достоверность указанных сведений несет Участник. Любая небрежность, задержка или отказ Участника от получения на стадии подготовки Предложения надежной информации по упомянутым выше или другим вопросам не освобождают его как сторону по Договору от договорных обязательств в пределах срока выполнения обязательств по Договору и не могут служить основанием для изменения цены его Предложения.

Заказчик вправе вносить изменения и уточнения в настоящую Документацию на любом этапе проведения закупки, до момента окончания срока подачи заявок, при этом изменение существенных условий закупочной документации на любом этапе закупочной процедуры (за исключением сроков проведения закупки, её отдельных этапов), требует либо повторного объявления закупки, либо продления срока приема подачи заявок по на срок не менее половины первоначального срока размещения закупки.

Общие требования к предложению участника закупки

Все документы в составе предложения участника на участие в закупке должны быть представлены в электронном виде. Не допускается представление одного сканированного файла, содержащего несколько документов. Каждому файлу должно быть присвоено наименование документа.

Порядок оформления Предложения

Все документы, входящие в состав Предложения составляются на русском языке.

Все документы, представляемые Участниками в составе Предложений, должны быть заполнены по всем пунктам.

Сведения, которые содержатся в Предложениях Участников, не должны допускать двусмысленных толкований.

Если в документах, входящих в состав Предложений, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

Все суммы денежных средств в Предложении и приложениях к нему должны быть выражены в российских рублях, за исключением тех случаев, когда российский рубль не является валютой договора в соответствии с законодательством. К Предложению могут быть приложены документы, выданные Участнику третьими лицами, в которых суммы денежных средств могут быть выражены в других валютах.

Состав Предложения

Участник предоставляет Заявку на участие в запросе предложений (Форма № 1). Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в тексте Заявки на участие в запросе предложений, однако в любом случае этот срок не должен быть менее срока, указанного в Информационной карте. Предложение, имеющее более короткий срок действия, может быть отклонено Заказчиком, как не отвечающее условиям Запроса предложений.

Коммерческое предложение (Форма №2).

Расценки, указываемые в Форме № 2, являются окончательными, формируются с учетом всех возможных затрат (транспортных расходов, возможных платежей, предусмотренных действующим законодательством и т.д.) в рублях Российской Федерации.

• Техническое предложение (Форма № 3).
• Иные документы и информацию, подтверждающие соответствие требованиям Участника, а также документы подтверждающие правоспособность Участника, предоставляемые в соответствии с Информационной карты запроса предложений.

Реестр недобросовестных контрагентов

8.1. Не допускается уклонение участника от заключения договора (далее также - уклонение) под которым понимается прямой письменный отказ от подписания договора контрагентом и/или неподписание проекта договора в предусмотренный для этого в документации о закупке срок контрагентом/ предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора, противоречащих ранее установленным в документации о закупке и (или) в заявке такого контрагента и достигнутым в ходе преддоговорных переговоров условиям.

8.2. В случае уклонения участника закупки, признанного победителем от заключения сделки сведений о таком участнике подлежат включению в реестр недобросовестных контрагентов группы Газпром бурение.

Каналы связи, по которым можно сообщить о фактах нарушений, злоупотреблений при проведении закупки

9.1. Участники закупки и иные лица могут направлять сведения о возможных фактах коррупции со стороны сотрудников Заказчика, случаях конфликта интересов, а именно ситуациях, когда личные интересы одного или нескольких сотрудников, членов их семей или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность сотрудника, вступают в противоречие с интересами Заказчика по адресу ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

9.2. Также, участники закупки (в том числе потенциальные) могут направлять свои замечания, предложения, жалобы и вопросы (за исключением разъяснений документации), заполнив форму, размещенную на сайте ООО «Газпром бурение» в разделе «Тендеры» по ссылке: https://www.burgaz.ru/tenders/ и отправив ее в отсканированном виде на e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть для рассмотрения Конфликтной комиссией ООО «Газпром бурение». К компетенции Конфликтной комиссии ООО «Газпром бурение» относится рассмотрение жалоб, связанных с закупочными процедурами, проводимыми ООО «Газпром бурение», его филиалами и дочерними и зависимыми обществами

РАЗДЕЛ III. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ

1. Приложение 1 к закупочной документации «Техническое задание / ИТТ» приложено в виде отдельного файла, который является неотъемлемой частью настоящей документации

2. Приложение 2 к закупочной документации «Проект договора/основные условия договора» приложено в виде отдельного файла, который является неотъемлемой частью настоящей документации.

2. Приложение 2.1 к закупочной документации «Форма технико-коммерческого предложения» приложено в виде отдельного файла, который является неотъемлемой частью настоящей документации.

3. Приложение 3 к закупочной документации «Памятка о работе Конфликтной комиссии по закупочной деятельности»

4. Приложение 4 к закупочной документации «Антикоррупционная памятка»

5. Приложение 5 к закупочной документации «Критерии оценки заявок участников на соответствие требованиям технического задания, документации» приложено в виде отдельного файла, который является неотъемлемой частью настоящей документации

6. Приложение 6 к закупочной документации «Критерии и порядок оценки заявок»

РАЗДЕЛ IV. ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ

Все формы должны заполняются на фирменном бланке Участника закупки

Форма 1 Заявка на участие в запросе предложений

Заявка на участие в запросе предложений

________________________________________________________________________

(полное наименование организации – Участника)

Зарегистрированное_______________________________________________________

(орган, зарегистрировавший организацию – Участника)

ОГРН_________________________, ИНН ____________________________________

Фактический адрес: _______________________________________________________

Изучив Закупочную документацию на участие в запросе предложения № _______________ от «___» __________ по предмету: __________________________________, и принимая установленные в нем требования и условия, мы, нижеподписавшиеся, сообщаем о согласии участвовать в данном Запросе предложений.

Если наше предложение будет принято, мы берем на себя обязательство осуществить поставку товаров в соответствии с требованиями Закупочной документации, и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в Договор.

Настоящим документом подтверждаем, что против ___________________________(наименование организации Участника) не возбужденно дело о несостоятельности (банкротстве), не проводится процедура ликвидации, на имущество не наложен арест и хозяйственная деятельность не приостановлена. Мы не имеем задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды на дату подачи предложения.

В случае, если наше Предложение будет признано лучшим, мы берем на себя обязательство подписать Договор с Заказчиком на поставку товаров по предмету: ___________________________ в соответствии с установленными требованиями и принятыми Заказчиком условиями нашего Предложения в течение 10 календарных дней со дня предоставления договора нам на подпись.

Подтверждаем также готовность начать исполнение обязательств с нашей стороны по гарантийному письму со стороны Заказчика.

Мы признаем, что Вы не обязаны принимать наше Предложение или вообще какое-либо предложение, полученное Вами.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с уполномоченным органом нами уполномочен ___________________ (Ф.И.О., телефон, e-mail работника организации – Участника)

Настоящее Предложение действует в течение 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания срока приема Предложений.

Руководитель организации /_______________(ФИО)

м.п. Дата / /

Форма 2 Коммерческое предложение

Коммерческое предложение

Ознакомившись с Закупочной документацией на участие в Запросе предложений №_____________ по предмету _________________________________, и принимая установленные в нем требования, мы, нижеподписавшиеся, заявляем стоимость нашего Предложения в размере ________________________________ (указать цену цифрами и прописью) без учета НДС.

Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части Закупочной документации, влияющими на стоимость Предложения. Стоимость, указанная в нашем Предложении, включает в себя стоимость (указывается все, что включено в стоимость предложения) и все налоги и пошлины, которые необходимо выплатить при исполнении Договора.

Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение сопутствующих работ/услуг, входящих в стоимость товаров по предмету Запроса предложений, данные работы/услуги будут в любом случае оказаны в полном соответствии с технической частью Закупочной документации, в пределах предлагаемой нами стоимости Договора.

Таблица цен

1. Условия оплаты: ________________________________________________________

Поставка: _________________________________________________________________

Сроки выполнения обязательств: с ________________по _________________

Поставка: _________________________________________________________________

Условия поставки

Настоящим Предложением подтверждаем право Заказчика принять к рассмотрению любой объем товаров из заявленного нами в Предложении, и нашу готовность осуществить поставку по выбранным Заказчиком позициям по указанным в Предложении ценам.

Руководитель организации / _______________(ФИО)

м.п. Дата / /

Форма 3. Техническое предложение

Техническое предложение

Мы, нижеподписавшиеся, сообщаем о своем согласии со всеми условиями Закупочной документации о проведении запроса предложений на _________________________________№_____________

Положения Закупочной документации нами изучены и являются понятными по всем разделам.

Мы обязуемся, в случае принятия нашего Предложения, выполнять договорные обязательства по поставке товаров в объеме и в строгом соответствии с условиями и параметрами, определенными Технической частью Закупочной документации, с учетом допустимых и обоснованных отклонений и уточнений, которые оговорены в Закупочной документации.

ВАРИАНТ 1: ДЛЯ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ

В рамках подготовки технического предложения необходимо предоставить:

Приложение 1. Разрешение Гостехнадзора на применение оборудования, сертификат соответствия оборудования

Гарантийный период ______________________________

Срок службы оборудования ________________________

ВАРИАНТ 2: ДЛЯ ПОСТАВКИ БЛОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В рамках подготовки технического предложения необходимо предоставить:

Приложения [1] :

Приложение 1. Заполненная по ВСЕМ параметрам опросного листа таблица (ОТВЕТЫ ТИПА «ДА/НЕТ» НЕПРИЕМЛЕМЫ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ПОЛНЫЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ.);

Приложение 2. Сводная спецификация оборудования, комплектующих и приборов КИПиА с указанием их характеристик и производителей за подписью руководителя организации;

Приложение 3. Габаритные и присоединительные размеры изделия;

Приложение 4. Принципиальные схемы с указанием характеристик входящих и выходящих и выходящих потоков, расположение на схеме всех приборов КИПиА, запорно-регулирующей и предохранительной арматуры и другого оборудования, участвующего в технологическом процессе;

Приложение 5. Полное подробное описание приложенной технологической схемы с указанием параметров режима и принципа регулирования технологических параметров, а так же алгоритмы и средства противоаварийной защиты;

Приложение 6. Разрешение Гостехнадзора на применение оборудования, сертификат соответствия оборудования

Гарантийный период ______________________________

Срок службы оборудования ________________________

В произвольной форме Участнику требуется представить информацию об отступлениях от технического задания.

Руководитель организации / _______________(ФИО)

м.п. Дата / /

Форма 4. Общие сведения об Участнике

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель организации / _______________(ФИО)

м.п. Дата / /

Форма 7. Материально-технические ресурсы, резервы, возможности

В произвольной форме представить справку о материально-технических возможностях Участника. В произвольной форме отразить уровень текущей загруженности производства для обеспечения исполнения обязательств по предмету Запроса предложений в заявленные сроки.

Перечень собственных машин и оборудования

- Посмотреть таблицу с данными

Перечень арендуемых/закупаемых машин и оборудования

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель организации / _______________(ФИО)

м.п. Дата / /

Форма 9. Деловая репутация

Деловая репутация (участие в судебных разбирательствах за последние три года)

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель организации /_______________(ФИО)

м.п. Дата / /

Форма 11. Заявление о безусловном подписании договора

Заявление о безусловном подписании договора

на фирменном бланке организации

Полное наименование участника закупки в лице указать уполномоченного представителя (ФИО, должность), участника закупки настоящим письмом подтверждает ознакомление с условиями договора и приложениями к нему и гарантирует безусловное подписание договора и исполнение обязательств по договору 0137/ЗП/УМТО/2024/КБ / Вещества поверхностно-активные; Глинопорошок бентонитовый; Кислоты; Продукция химическая для процессов строительства скважин в редакции Заказчика, размещённому в составе Закупочной документации.

Уполномоченный представитель /_______________(ФИО)

м.п. Дата / /

Форма 12. Согласие на проведение расчетов с использованием банковского сопровождения

Согласие

на проведение расчетов с использованием банковского сопровождения Банка ГПБ (АО)

на фирменном бланке организации

Полное наименование участника закупки, ИНН (далее - Компания) в лице указать уполномоченного представителя (ФИО, должность), участника закупки настоящим дает свое согласие, что в случае признания Компании победителем и заключения договора по итогам закупки 0137/ЗП/УМТО/2024/КБ на Вещества поверхностно-активные; Глинопорошок бентонитовый; Кислоты; Продукция химическая для процессов строительства скважин (далее – Договор) с ООО «Газпром бурение», проведение всех без исключения расчетов по Договору между ООО «Газпром бурение» и Компанией будут осуществляться исключительно с использованием банковского сопровождения Банка ГПБ (АО) (далее – Банк) и информирует об ознакомлении с офертой Банка на заключение дополнительного соглашения к договору банковского счета между Банком и клиентом – юридическим лицом – некредитной организацией, индивидуальным предпринимателем, оформляемого в целях предоставления услуги банковского сопровождения договоров поставки, заключаемых ПАО «Газпром» и компаниями Группы «Газпром».

Платежи по такому Договору будут перечисляться ООО «Газпром бурение» на Отдельный счет Компании, открытый Банком в целях оказания услуги Банковского сопровождения, также Компания обязуется осуществлять все свои расчеты в рамках исполнения Договора только с Отдельного счета.

Условия банковского сопровождения являются обязательным приложением к заключаемому Договору (Приложение 1 к настоящему Согласию).

Давая настоящее согласие, Компания уведомлена, что для целей начала проведения расчетов с использование банковского сопровождения Компания будет обязана:

1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты признания Компании победителем закупки (лицом обязанным заключить Договор с ООО «Газпром бурение»), предоставить в ООО «Газпром бурение» реквизиты банковского счета, открытого в Банке для целей исполнения данного Договора.

2. В течение 7 (семи) рабочих дней с даты включения в реестр контрагентов, заключить с Банком соглашение к договору банковского счета, устанавливающее специальный режим проведения расходных операций по форме, размещенной на официальном сайте Банка.

3. Представлять Заказчику Реестры контрагентов.

Подробная информация по открытию счета, оферта Банка на заключение дополнительного соглашения к договору банковского счета между Банком и клиентом – юридическим лицом – некредитной организацией, индивидуальным предпринимателем, оформляемого в целях предоставления услуги банковского сопровождения договоров поставки, заключаемых ПАО «Газпром» и компаниями Группы «Газпром» расположена по ссылке: https://www.gazprombank.ru/corporate/banking_support/detail.php?ID=42133

Должность_____________________________________ /_______________(ФИО)

м.п. Дата / /

Приложение № 1

к Согласию на проведение расчетов с использованием банковского сопровождения Банка ГПБ (АО)

Условия Банковского сопровождения

1. Исполнение Договора №_______ от __________ (далее – Договор) осуществляется с применением банковского сопровождения.

В Договоре используются термины, имеющие следующие значения:

1.1. Банковское сопровождение – для целей Договора – обеспечение Банком с использованием Отдельных счетов контроля за целевым расходованием денежных средств и мониторинга расчетов в рамках исполнения Договора и договоров, заключаемых Участниками исполнения/реализации Договора, в соответствии с Параметрами банковского сопровождения и режимом работы Отдельного счета, с доведением результатов проведенных мероприятий до Заказчика и организатора закупок.

1.2. Банк – Газпромбанк (Акционерное общество), юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местом нахождения по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1, ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7110, официальный сайт в сети Интернет: www.gazprombank.ru.

1.3. Лимит существенности – предельная общая сумма договоров, заключаемых с каждым из субподрядчиков, соисполнителей, поставщиков (за исключением производителей материально-технических ресурсов) в рамках исполнения Договора, соблюдение которой является основанием для их отнесения к Участникам исполнения, не включенным в Реестр контрагентов.

1.4. Отдельный счет (ОБС) – расчетный счет, открытый в Банке Подрядчику и Участникам исполнения/реализации Договора для проведения операций при исполнении настоящего Договора и иных договоров, заключенных Подрядчиком для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, предполагающий специальный режим проведения расходных операций после заключения дополнительного соглашения к договору банковского счета, устанавливающего специальный режим проведения расходных операций.

1.5. Обосновывающие документы – договоры, дополнительные соглашения к ним, счета (либо заменяющие их документы), акты приемки имущества/выполненных работ/оказанных услуг, акты приемки в эксплуатацию, накладные и/или другие документы (в том числе, расчеты-обоснования, пояснения, справки, отчеты, а также выписки из них), составленные по формам, установленным Договором или договорами, заключенными для целей исполнения Договора, если указанные договоры предусматривают соответствующие формы, и подтверждающие факт надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором и/или договорами, заключенными для целей исполнения Договора.

1.6. Параметры банковского сопровождения – Реестр контрагентов, Разрешенные уровни кооперации, Предмет контроля, Порядок использования ОБС, перечень Обосновывающих документов, перечень Участников исполнения/ реализации, не включенных в Реестр контрагентов, Лимит существенности, размещенные на Электронной площадке.

1.7. Порядок использования ОБС – перечень разрешенных/запрещенных операций по Отдельному счету, а также порядок и условия его использования.

1.8. Предмет контроля за целевым расходованием денежных средств – соответствие вида, объема, содержания, стоимости выполняемых работ, оказываемых услуг, приобретаемых товаров, иных затрат условиям Договора, а также условиям соответствующих договоров, заключаемых для целей исполнения Договора;

соответствие предоставленных Клиентом Обосновывающих документов и Распоряжений на перевод условиям Договора, а также условиям соответствующих договоров, заключаемых для целей исполнения Договора;

соответствие назначения платежа в Распоряжениях на перевод, предоставляемых Клиентом, условиям Договора, а также условиям договоров, заключаемых для целей исполнения Договора.

1.9. Разрешенные уровни кооперации – предельное количество лиц в цепочке субподрядчиков, соисполнителей, поставщиков, привлекаемых для целей исполнения Договора. Уровни кооперации указаны в оферте Банка.

1.10. Реестр контрагентов – перечень контрагентов, в адрес которых допускается перечисление денежных средств с Отдельного счета и которые должны открыть Отдельные счета в Банке (приложение № 1, приложение №2 к настоящим условиям).

1.11. Участники исполнения/реализации Договора – субподрядчики, исполнители, поставщики, а также иные лица, привлекаемые к исполнению Договора, включенные в Реестр контрагентов.

1.12. Участники исполнения/реализации Договора, не включенные в Реестр контрагентов – лица, привлекаемые к исполнению Договора, перечень которых содержится в Параметрах банковского сопровождения, не открывающие Отдельные счета в Банке и не включаемые в Реестр контрагентов.

1.13. Электронная площадка – программно-аппаратный комплекс, доступ в который предоставляется через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» по адресу: http://etpgpb.ru/.

2. Поставщик/Подрядчик/Исполнитель обязан:

2.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты определения победителем, предоставить в ООО «Газпром бурение» реквизиты банковского счета, открытого в Банке ГПБ (АО) для целей исполнения данного Договора.

2.2. В течение 7 (семи) рабочих дней с даты включения в реестр контрагентов, заключить с Банком соглашение к договору банковского счета, устанавливающее специальный режим проведения расходных операций по форме, размещенной на официальном сайте Банка.

2.3. С даты заключения Договора обеспечить осуществление всех расчетов, связанных с исполнением обязательств по Договору исключительно с использованием Отдельного счета, а также перечислять денежные средства в адрес Участников исполнения/реализации Договора только на их Отдельные счета, открытые в Банке.

2.4. Представлять Заказчику Реестры контрагентов.

2.5. Обеспечить указание реквизитов настоящего Договора (дата, номер, предмет) в договорах, заключаемых в рамках исполнения настоящего Договора с Участниками исполнения/реализации Договора, в том числе не включенными в Реестр контрагентов

2.6. Не привлекать для исполнения своих обязательств по настоящему Договору лиц, не указанных в Реестре контрагентов, кроме случаев, когда такие лица являются Участниками исполнения/реализации Договора, не включенными в Реестр контрагентов.

2.7. Обеспечить наличие в договорах, заключаемых с Участниками исполнения/реализации Договора, условий об обязанности Участников исполнения/реализации Договора:

осуществления всех расчетов, связанных с исполнением обязательств по договорам, заключение которых направлено на исполнение Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, исключительно по Отдельным счетам;

перечисления денежных средств в адрес Участников исполнения/реализации Договора только на их Отдельные счета, открытые в Банке;

в течение 5 (рабочих) дней с даты заключения договоров, направленных на исполнение Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, предоставить в Банк документы, необходимые для открытия Отдельного счета, согласно условиям, размещенным на официальном сайте Банка;

в течение 7 (семи) рабочих дней с даты представления в Банк документов, необходимых для открытия Отдельного счета, заключить с Банком договор банковского счета, а также дополнительное соглашение, устанавливающее специальный режим проведения расходных операций по форме, размещенной на официальном сайте Банка;

предоставлять по запросу Банка сведения о привлекаемых ими Участниках исполнения/реализации Договора (полное наименование, место нахождения (почтовый адрес), телефоны руководителя и главного бухгалтера, идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет);

учитывать Параметры банковского сопровождения при реализации договоров, заключенных для исполнения Подрядчиком (Исполнителем) обязательств по Договору;

включать указанные в настоящем подпункте обязанности в договоры, заключаемые Участниками исполнения/реализации Договора со своими контрагентами (Участниками исполнения/реализации Договора);

2.8. Соблюдать количество Разрешенных уровней кооперации.

3. Заказчик осуществляет расчеты по настоящему Договору с использованием Отдельных счетов Подрядчика/Поставщика/Исполнителя, открытых о в Банке.

4. Неоткрытие (несвоевременное открытие) Поставщиком/Подрядчиком/Исполнителем Отдельного счета в Банке освобождает Заказчика от ответственности за несвоевременную оплату по Договору.

5. Условия настоящего соглашения являются существенными для сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к условиям банковского сопровождения

РЕЕСТР КОНТРАГЕНТОВ*

В рамках исполнения/реализации Сопровождаемого договора на выполнение работ (оказание услуг)
привлекаются следующие лица:

- Посмотреть таблицу с данными

*настоящая форма носит информационный характер, актуальная форма реестра контрагентов является обязательным приложением к заключаемому договору

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к условиям банковского сопровождения

РЕЕСТР КОНТРАГЕНТОВ*

В рамках исполнения/реализации Сопровождаемого договора на поставку товара
привлекаются следующие лица:

- Посмотреть таблицу с данными

*настоящая форма носит информационный характер, актуальная форма реестра контрагентов является обязательным приложением к заключаемому договору

- Посмотреть таблицу с данными

Приложения 1-5 должны быть представлены за подписью руководителя организации;

Приложение 1 также должно быть представлено в формате excel. ↑

Антикоррупционная_памятка

Антикоррупционная памятка