Тендер - Хозяйственные товары №288858672

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть72  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Закупка с неопределенным объемом (Цена за единицу) Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Да Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение ИП Краснослободцева Наталья Геннадьевна (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть310) Проект_ГКxx

КОНТРАКТ №

Хозяйственные товары

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Ногинск «___» ________ 2025 г.

Государственный заказчик ФГКУ «Ногинский СЦ МЧС России» в лице Начальника ФГКУ «Ногинский СЦ МЧС России» Гаврилюка Евгения Викторовича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, и ___________________________________, действующий на основании ___________________ именуемый в дальнейшем Поставщик, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании Итогового протокола закупочной сессии № _________________ от «__» _______ 2025 г. заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

ПРЕД­МЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязан поставить Заказчику хозяйственные товары, в дальнейшем именуемый «Товар», согласно Спецификации Товара, являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение № 1), а Заказчик обязуется принять его в соответствии с требованиями действующего законодательства.

1.2. По­став­щик обя­зу­ет­ся по­ста­вить За­казчику Товар, соответствующий требованиям действующего законодательства, в ас­сор­ти­мен­те, ко­личес­т­ве в соответствии со Спецификацией Товара (Приложение № 1), яв­ляю­щей­ся не­отъ­ем­ле­мой час­тью настоящего Контракта.

1.3. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Контракта, является новым (товаром, который не был в употреблении, не подвергался ремонту, в том числе восстановлению, замене составных частей, восстановлению потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

2.1. Поставщик осуществляет поставку Товара после подписания Контракта до 16.01.2025 г.

2.2. Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Московская область, г. Ногинск, д. Починки ул. Горького, ФГКУ «Ногинский СЦ МЧС России» КПП №2 автотранспортом поставщика. Заявка на пропуск автомобиля и сотрудников отправляется в электронном виде на почту ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть до 12.00 за один рабочий день, предшествующий дню поставки товара, в заявке указывается номер контракта, фамилия имя отчество водителя, грузчиков, экспедиторов, паспортные данные (серия номер, дата выдачи, кем выдан), марка и модель автомобиля, государственный регистрационный знак автомобиля. Поставка товара осуществляется только в будние дни.

2.3. Осуществление поставки Товара сопровождается уполномоченным представителем Поставщика (экспедитором) до места нахождения Заказчика, автотранспортном Поставщика, погрузка и выгрузка товара силами Поставщика.

2.4. В случае существенного нарушения условий настоящего Контракта Поставщиком, что впоследствии может привести к срыву обеспечения, Заказчик имеет право отказаться от дальнейшего исполнения и далее, расторгнуть настоящий Контракт, в соответствии с действующим законодательством.

2.5. Заказчик обязуется, согласно условиям пункта 2.2. обеспечить присутствие в месте разгрузки должностного лица, уполномоченного принимать Товар, подписывать товарно-транспортные накладные и делать заявки на поставку Товара.

2.6. При поставке Товара допускается отклонение по времени доставки, но не более чем на 4 часа, то есть до окончания текущего рабочего дня.

ПО­РЯ­ДОК ПРИ­ЕМ­КИ ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕС­Т­ВУ

3.1. Право собственности на Товар переходит к Заказчику в момент получения Товара при условии надлежащего оформления сопроводительных документов: товарных накладных, акта приемки товара и других необходимых документов.

3.2. Датой поставки товара является дата подписания Заказчиком товарной накладной или УПД, акта приемки товара в день фактической поставки последней партии Товара на склад Заказчика.

Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется в момент поставки и удостоверяется подписью (с её расшифровкой и указанием должности) представителя Заказчика в товарной накладной с наложением печати (штампа) Заказчика при его наличии, либо только подписью (с её расшифровкой и указанием должности).

После поставки Товара и подписания Заказчиком документов о приемке (товарная накладная или УПД, акта приемки Товара), Заказчик вместе с Поставщиком составляет и подписывает акт приемки товаров, работ, услуг (форма▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, утвержденная Приказом Минфина России от 30 октября 2023 г. N 174н). Подписание акта приемки товаров, работ, услуг (форма▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) фиксирует, что обязательства Поставщика перед Заказчиком выполнены в полном объеме.

3.3. В день поставки Товара Поставщик предоставляет Заказчику комплект отчетной документации в следующем порядке:

- Посмотреть таблицу с данными

3.4. Документы, указанные в п. 3.3 Контракта, передаются Заказчику строго в порядке, указанном в п. 3.1. Контракта. При передаче документов в порядке, отличным от указанного, документы считаются не предоставленными Заказчику.

3.5. В день доставки и разгрузки Товара по адресу, указанному в п. 2.2 Контракта, Заказчик проводит проверку соответствия представленных Поставщиком документов, предусмотренных п. 3.1, а также количества поставляемого Товара, требованиям Контракта.

3.5.1. Товар, передаваемый Поставщиком Заказчику, должен быть надлежащего качества, соответствовать наименованию и количеству, качественным характеристикам, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту).

3.5.2. В случае наличия замечаний со стороны Заказчика к представленным Поставщиком документам, предусмотренных пунктом 3.1 Контракта, и количеству Товара, Заказчик уведомляет о них представителя Поставщика, доставившего Товар. При невозможности устранения таких замечаний представителем Поставщика, доставившим Товар, Заказчик отказывает в подписании товарной накладной и возвращает все представленные документы. Товар Заказчику не передаётся.

3.5.3. В случае отсутствия замечаний со стороны Заказчика к представленным Поставщиком документам и количеству Товара, Заказчик подписывает два экземпляра товарной накладной или УПД и передаёт один из них Поставщику.

3.6. В случае выявленных недостатков Заказчик передает Поставщику мотивированный отказ с перечнем выявленных недостатков, Поставщик обязуется в срок, установленный в мотивированном отказе, устранить указанные выявленные недостатки за свой счет и уведомить Заказчика в порядке, установленном пунктом 10.4 Контракта.

Требования об устранении выявленных недостатков являются обязательными для Поставщика.

Под недостатками понимается несоответствие поставленного Товара требованиям, указанным в Контракте.

3.7. Если в срок, установленный в мотивированном отказе, выявленные недостатки не будут устранены Поставщиком, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

3.8. Датой ис­пол­не­ния По­став­щи­ком обя­за­тель­ст­в по по­став­ке Товара счита­ет­ся да­та на товарной накладной в день фактической поставки последней партии Товара на склад Заказчика.

3.9. Заказчик обязан подготовить место разгрузки Товара, обеспечить доступ к месту разгрузки транспорта, водителя и экспедитора Поставщика.

3.10. Каждая поставляемая партия Товара должна сопровождаться соответствующими документами, подтверждающими его происхождение и качество, быть обеспечена документом о качестве товара, а также транспортными документами.

3.11. Поставщик обязан в течение 3 суток с момента отказа от Товара ненадлежащего качества заменить его. Расходы, связанные с заменой Товара, оплачиваются за счет Поставщика.

3.12. Поставляемый Товар должен быть упакован в тару, соответствующую требованиям ГОСТа на данный вид товара, и обеспечивающую его сохранность в пути следования, при погрузочно-разгрузочных работах. Выгрузку доставленного Товара и погрузку возвратной тары Поставщик производит своими силами и за свой счет.

3.13. Заказчик в ходе исполнения Контракта вправе устанавливать дополнительные требования к качеству транспортной, потребительской тары и укладке Товара.

3.14. Гарантийный срок: соответствии с действующим законодательством РФ.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

4.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в разделе 3 Контракта, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

4.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту.

4.1.4. Ссылаться на недостатки поставляемого Товара, в том числе в части количества, ассортимента, комплектности этого Товара.

4.1.5 Требовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта;

4.1.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным разделом 8 Контракта.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку Товара в соответствии с условиями Контракта.

4.2.2. направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 10 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.

4.2.3. Не допускать расторжения Контракта по соглашению сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, и Поставщиком такая неустойка (штраф, пеня) не оплачена.

4.2.4. В случае если окончание срока действия Контракта повлекло прекращение обязательств Сторон по Контракту, но при этом имеются основания требовать от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 10 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.

4.2.5. При неоплате в установленный срок Поставщиком неустойки (штрафа, пени) указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.

4.2.6. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров условиям Контракта вызвать полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении поставленных товаров.

4.2.7. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2.8. Выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. Требовать подписания в соответствии с разделом 3 настоящего Контракта Заказчиком Акта приемки-передачи Товара по настоящему Контракту.

4.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с разделом 5 Контракта.

4.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц – субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками. Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества Товара по настоящему Контракту.

4.3.4. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки Товара в рамках настоящего Контракта.

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями Контракта.

4.4.2. Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения Товара и/или документы, подтверждающие, что Товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с Товаром.

4.4.3. Представить по запросу Заказчика информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

4.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении своих реквизитов в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении своих реквизитов, реквизитами Поставщика будут считаться реквизиты, указанный в настоящем Контракте.

4.4.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.

4.4.6. В течение 2 рабочих дней информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

4.4.7. Своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке товара, при выявлении неустранимых недостатков осуществить замену товара на товар надлежащего качества.

4.4.8. Предоставить Заказчику документы установленные п.3.3. Контракта.

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Сумма Контракта составляет: __ ______ (_____________) рублей __ копеек. НДС ______. Цена указана с учетом затрат на транспортные расходы на доставку Товара, погрузочно-разгрузочных работ до места хранения, НДС, другие установленные налоги, и иные расходы, связанные с поставкой Товара. Цена Контракта, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, будет уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.2. Поставщик поставляет Товар по ценам и в объемах, в соответствии с условиями Контракта.

5.3. Цены, указанные в Протоколе согласования цены на поставку Товара (Приложение № 2), являются фиксированными на весь период действия настоящего Контракта, изменению не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

5.4. Оплата производится после поставки Товара, после предоставления накладных, счетов, счетов-фактур в течение 7 рабочих дней с даты подписания документов о приеме Товара.

5.5. Тара оплате не подлежит.

5.6. Оплата поставленного Товара производится Заказчиком за счет бюджетных денежных средств, выделяемых Правительством Российской Федерации на закупку товаров для обеспечения потребности МЧС России через региональное Федеральное казначейство.

5.7. Перевозка Товара транспортом осуществляется силами и за счёт средств Поставщика Товара.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Заказчик и Поставщик несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа, начисляемого в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063» (далее – Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042).

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа начисляется в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.6. Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Поставщиком), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом.

6.6.1. Порядок определения в Контракте:

размера штрафа, начисляемого за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом;

размера штрафа, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом;

размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения указанного обязательства (далее соответственно – штраф, пеня).

6.6.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном пунктами 6.6.3 – 6.6.4, в том числе рассчитываемой как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее – цена Контракта (этапа).

6.6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6.6.4 – 6.6.5):

10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

6.6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке: 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

6.6.5. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

6.6.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.6.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.8. Выплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

Перечисление средств, производится на следующие реквизиты:

УФК по Московской области (ФГКУ «Ногинский СЦ МЧС России» л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть50)

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Казн.счет (р/с)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ЕКС (к/с)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

6.9. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны вправе подписать Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта; размер неустойки (и (или) убытков), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (и (или) убытков); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Контракту.

6.10. Поставщик несет ответственность за качество поставленного Товара в течение всего гарантийного срока, установленного производителем Товара. В случае выявления Заказчиком в течение всего гарантийного срока, отклонений Товара по качеству, Поставщик обязан в течение 3 дней с момента его оповещения произвести ее замену. При этом Поставщик возмещает причиненный Заказчику ущерб, связанный с приемом, выгрузкой, хранением, возвратом Товар.

6.12. Заказчик вправе отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества, а если такой Товар оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм.

6.13. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана в течение 3 (Трех) календарных дней известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, Сторону Контракта права ссылается на них в будущем.

7.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

7.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (Одного) месяца, то Стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ЗАКАЗЧИКА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА ПО ПОСТАВКЕ ТОВАРА

8.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае существенного нарушения Контракта Поставщиком и потребовать возмещения убытков.

8.2. Нарушение условий Контракта по поставке Товара Поставщиком предполагается существенным в случаях:

- поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- неоднократного нарушения сроков поставки Товара;

- иных случаях, установленных гражданским законодательством.

8.3. Порядок принятия решения об одностороннем отказе Заказчика от исполнения Контракта, уведомления Поставщика и вступления в силу решения устанавливается ч. 8-25 ст. 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что:

а) поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ) и (или) поставляемому товару;

б) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) поставщик (подрядчик, исполнитель) представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

8.5. Информация о Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включаются в установленном порядке в реестр недобросовестных поставщиков.

ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара, качества поставляемого Товара, и иных условий Контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество Товара, не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого Товара, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества Товара, стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара;

в) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на Товар;

г) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

9.2. При исполнении Контракта по согласованию Сторон допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

9.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.4. Все дополнения и изменения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме, содержат ссылки на дату и номер настоящего Контракта и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.

9.5. При изменении какой-либо из Сторон наименования, адреса, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 дней известить об этом другую Сторону официальным документом, подписанным руководителем и главным бухгалтером подписи, которых заверяются печатью организации.

ПРОЧИЕ УС­ЛО­ВИЯ

10.1. Сто­ро­ны обя­зу­ют­ся со­блю­дать ус­ло­вия, обес­печиваю­щие не­раз­гла­ше­ние ка­саю­щей­ся их кон­фи­ден­ци­аль­ной ком­мерчес­кой ин­фор­ма­ции, свя­зан­ной с вы­пол­не­ни­ем обя­за­тельств по на­стоя­ще­му Контракту, и не­по­сред­ст­вен­но не­сут друг пе­ред дру­гом от­вет­ст­вен­ность за не­над­ле­жа­щее вы­пол­не­ние при­ня­тых по на­стоя­ще­му Контракту обя­за­тельств, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

10.2. Все спорные вопросы, возникающие во время действия настоящего Контракта, разрешаются путем ведения переговоров между Заказчиком и Поставщиком.

10.3. В случае если спорные вопросы не были разрешены путем ведения переговоров между Заказчиком и Поставщиком, они рас­смат­ри­ва­ют­ся в ус­та­нов­лен­ном за­ко­но­да­тель­ст­вом по­ряд­ке в Арбитражном суде города Москвы.

10.4. Факсовые (или переданные по электронной почте) копии Контракта и прочие документы, связанные с его исполнением, действительны в случае документального подтверждения отправки оригиналов документов. Срок предоставления оригиналов документов Сторонами в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты их подписания.

10.5. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 25 декабря 2025 г., а в части финансовых обязательств – до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения обязательств для Сторон по его исполнению.

10.6. Настоящий Контракт составлен на русском языке, содержит 8 страниц и 3 приложения на 3-х страницах. Контракт заключен в форме электронного документа и подписан сторонами с применением электронных цифровых подписей уполномоченных лиц сторон Контракта.

Следующие Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

Приложение № 1 – Спецификация Товара;

Приложение № 2 – Протокол согласования цены;

Приложение № 3 – Акт приемки-передачи Товара.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

Заказчик Поставщик

______________ /Е.В. Гаврилюк/ _______________/___________ /

м.п. м.п.

Приложение №1

к Контракту № ____________

от «__» _______ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

поставляемого товара

- Посмотреть таблицу с данными

*Обоснование дополнительных характеристик: ГОСТ в соответствии с п. 2 ч. 1 ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ; Объем обусловлен нормами выдачи; Остаточный срок годности – в соответствии с ч. 4 ст 33 Ф.З от 05.04.2023- № 44 ФЗ и для обеспечения качества товара в период его использования; Флакон с помповым дозатором- обеспечение возможности дозирования количество мыла, в целях уменьшения его расхода.

ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

Заказчик Поставщик

______________ /Е.В. Гаврилюк/ _______________/___________/

м.п. м.п.

Приложение № 2

к Контракту № __________

от «__» __________ 2025 г.

ПРОТОКОЛ

согласования цены

- Посмотреть таблицу с данными

Сумма Контракта составляет: ___ (__________) рублей __ копеек. Цена указана с учетом затрат на транспортные расходы на доставку Товара, погрузочно-разгрузочных работ до места хранения, НДС, другие установленные налоги, и иные расходы, связанные с поставкой Товара.

ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

Заказчик Поставщик

______________ /Е.В. Гаврилюк/ _______________/____________/

м.п. м.п.

Приложение № 3

к Контракту № ______________

от «___» _____________ 2025 г.

ФОРМА

АКТ

ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

г. Ногинск «___»____________20___г

________________, именуемое «Заказчик», в лице _________________________________________, действующего на основании ___________________________________________с одной стороны, и ____________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________________, действующего на основании __________________________________________________________ с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Контрактом №___________ от «____» ______________20__г. (далее — Контракт) Поставщик выполнил обязательства по поставке Товара, а именно: _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

2. Фактическое качество и количество поставленного Товара соответствует (не соответствует) требованиям Контракта: _

3. Вышеуказанный Товар согласно Контракту должен быть поставлена «_____»_____________20__г., фактически поставлена «____»____________20__г.

4. Недостатки поставленного Товара выявлены/не выявлены _____________________________________________________________________________________

5. Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями Контракта ____________________________________________________________________________________.

6. В соответствии с п.______________ Контракта сумма штрафных санкций составляет_______________ (УКАЗЫВАЕТСЯ ПОРЯДОК РАСЧЕТА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ).

Общая стоимость штрафных санкций составит: __________.

7. ИТОГОВАЯ СУММА, ПОДЛЕЖАЩАЯ ОПЛАТЕ ПОСТАВЩИКУ С УЧЕТОМ УДЕРЖАНИЯ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ, СОСТАВЛЯЕТ _______________________________________________.

8. Результаты поставки Товара по Контракту: _____________________________________________.

Принял: Сдал:

- Посмотреть таблицу с данными«____»____________20___г «____»____________20___г

Наименование Товара должно соответствовать наименованию Товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту) ↑

Если оформление таких документов предусмотрено действующим законодательством. ↑

Предоставляется в случае, если Поставщик является плательщиком НДС. ↑

ОПИСАНИЕ_ОБЪЕКТА_ЗАКУПКИ Начальнику 179 Спасательного центра

Описание объекта закупки

- Посмотреть таблицу с данными

*Обоснование дополнительных характеристик:ГОСТ в соответствии с п. 2 ч. 1 ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ; Объем обусловлен нормами выдачи; Остаточный срок годности – в соответствии с ч. 4 ст 33 Ф.З от 05.04.2023- № 44 ФЗ и для обеспечения качества товара в период его использования; Флакон с помповым дозатором- обеспечение возможности дозирования количество мыла, в целях уменьшения его расхода.