Тендер - Закупка ацетона №286261949

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

• Форма_ДП_Гусар-Покупатель_-2024[2].docx
• КАРТА_КОНТРАГЕНТА[1].DOCX
• Перечень_документов_для_контрагента.docx

КАРТА КОНТРАГЕНТА

(Российская Федерация)

- Посмотреть таблицу с данными

КАРТА КОНТРАГЕНТА

(СНГ/ВЭД)

- Посмотреть таблицу с данными

Перечень документов,

предоставляемых контрагентами для заключения договоров с ООО «Гусар».

Договор поставки № ____

- Посмотреть таблицу с данными

____________________ «___________» (________ «____________»), в лице _________________________________________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны и

Общество с ограниченной ответственностью «Гусевский арматурный завод «Гусар» (ООО «Гусар»), в лице Генерального директора Шкандина Игоря Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя Товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по цене и срокам поставки согласно условиям настоящего Договора и Приложений, а Покупатель принять и своевременно оплатить Товар.

1.2. Номенклатуру, стоимость, сроки, способ и условия поставки Товара Стороны устанавливают в Спецификациях, являющихся неотъемлемым приложением к настоящему Договору.

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Качество Товара, поставляемого Поставщиком по настоящему Договору, должно соответствовать требованиям действующих на территории Российской Федерации ГОСТов, ТУ, нормативно-технической и иной документации принятой для данного вида Товара, а также параметрам, указанным в согласованных Сторонами Спецификациях, и удостоверяться установленными действующим законодательством РФ документами, в том числе сертификатом качества завода изготовителя, сертификатом соответствия, предоставляемыми на каждое наименование каждой партии Товара.

2.2. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.3. Подписывая Спецификацию (Приложение) и дополнения к нему Поставщик подтверждает, что информации, содержащейся в технических требованиях, достаточно для изготовления и поставки Товара и что он учел всю информацию, имеющую значение для определения сроков поставки, стоимости и качества Товара.

2.4. В случае выявления Поставщиком в ходе исполнения настоящего Договора противоречий, ошибок, пропусков или расхождений, содержащихся в технических требованиях, такие противоречия, ошибки, пропуски или расхождения не должны использоваться Поставщиком в ущерб качеству Товара, и не могут служить в дальнейшем оправданием низкого качества Товара и/или нарушения сроков поставки.

2.5. В случае, если в соответствующей Спецификации (Приложении) согласовано условие о конкретном производителе поставляемого Товара, качество Товара должно быть подтверждено сертификатом качества (соответствия) такого производителя. Поставка Товара иного производителя в таком случае не допускается. Изменение условия о производителе Товара должно быть согласовано Сторонами и совершено в письменной форме в установленном Договором порядке.

2.6. Поставщик обязуется поставить новый Товар, не бывший в употреблении (ранее не находившиеся в использовании у Поставщика или у третьих лиц), не подвергавшиеся ремонту (модернизации или восстановлению), не находящиеся в залоге, под арестом или под иным обременением. Поставщик гарантирует Покупателю, что поставленный им Товар не нарушает интеллектуальных прав третьих лиц (прав на товарные знаки, изобретения и т.д.). В случае, если Покупателю в связи с Товаром, приобретенным от Поставщика, третьими лицами будут предъявлены какие-либо претензии и/или иски, основанные на нарушении их интеллектуальных прав, Поставщик обязан урегулировать такие претензии и/или иски за свой счет и возместить все расходы и иные убытки, понесенные Покупателем.

2.7. Товары, на которые установлены сроки годности, Поставщик обязан передать Покупателю с таким расчетом, чтобы они могли быть использованы по назначению до истечения срока годности. Остаточный срок годности Товара на момент его поставки Покупателю должен составлять не менее 75% от срока годности. Срок годности Товара устанавливается заводом-изготовителем и указывается в паспорте (сертификате) качества, технических условиях на изготовление Товара, технических проектах, либо в Спецификациях и в Приложениях к настоящему Договору. Если иной срок годности не установлен в вышеуказанных документах, его продолжительность составляет 24 месяца с даты изготовления Товара.

2.8. Покупатель, которому поставлены Товары ненадлежащего качества, вправе предъявить Поставщику требования:

- о замене некачественного Товара на Товар соответствующего качества;

- о соразмерном уменьшении покупной цены;

- о безвозмездном устранении недостатков Товара в приемлемый для Покупателя срок;

- о возмещении своих расходов на устранение недостатков Товара,

за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о недостатках поставленных Товаров, без промедления заменит поставленные Товары Товарами надлежащего качества.

В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы.

2.9. Покупатель, если ему поставлен Товар с нарушением условий Договора поставки, требований закона, иных правовых актов либо обычно предъявляемых требований к комплектности, вправе предъявить Поставщику требования:

- о соразмерном уменьшении покупной цены;

- о доукомплектовании Товара в приемлемый для Покупателя срок,

за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о некомплектности поставленных Товаров, без промедления доукомплектует Товары либо заменит их комплектными Товарами.

Если Поставщик в разумный срок не выполнил требования Покупателя о доукомплектовании товара, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

2.10. Если Поставщик не поставил предусмотренное Договором количество Товара либо не выполнил требования Покупателя о замене некачественных Товаров или о доукомплектовании Товаров в установленный срок, Покупатель вправе приобрести непоставленные/ некачественно поставленные Товары у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение.

Исчисление расходов Покупателя на приобретение Товаров у других лиц в случаях их недопоставки Поставщиком или невыполнения требований Покупателя об устранении недостатков Товаров либо о доукомплектовании товаров производится по правилам, предусмотренным п. 1 ст. 524 ГК РФ.

2.11. На Товар может быть установлен Гарантийный срок, который гарантирует сохранение эксплуатационных качеств Товара в течение всего Гарантийного срока при соблюдении пользователем инструкции по эксплуатации. Гарантийный срок, условия гарантии на поставляемый по настоящему Договору Товар, устанавливаются заводом-изготовителем и указываются в паспорте (сертификате) качества, технических условиях на изготовление Товара, технических проектах, либо в Спецификациях и в Приложениях к настоящему Договору. Если иной гарантийный срок не установлен в вышеуказанных документах, его продолжительность составляет 24 месяца с даты поставки Товара.

Гарантия качества Товара распространяется и на все составляющие его части (комплектующие изделия).

3. ТАРА И УПАКОВКА

3.1. Поставщик обязан передать Покупателю Товар в таре и (или) упаковке, за исключением Товара, который по своему характеру не требует затаривания и (или) упаковки.

Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами.

3.2. Если в установленном законом порядке предусмотрены обязательные требования к таре и (или) упаковке, то Поставщик обязан передать покупателю Товар в таре и (или) упаковке, соответствующих этим обязательным требованиям.

3.3. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за повреждение или порчу Товара вследствие ненадлежащей упаковки и маркировки.

Поставщик обязуется обеспечить крепление Товара в транспортном средстве способом, исключающим порчу Товара при транспортировке и осуществлении перегрузок в пути.

3.4. Товар должен отгружаться в упаковке, обеспечивающей сохранность перевозимого Товара во время транспортировки (с учетом возможной многократной перевалки в пути) и хранения в течение гарантийного срока на Товар. Товар должен быть упакован таким образом, чтобы он не мог перемещаться внутри контейнера при изменении его положения. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку манипуляционными знаками: "Осторожно", "Верх", "Не кантовать" и т.д. В случае если единица Товара состоит из нескольких мест, маркировка каждого места должна содержать следующие обозначения: Поставщик, Покупатель, Заказчик, Грузоотправитель, Грузополучатель/Получатель, контактный телефон Поставщика, № и дата Договора, № и дата Спецификации (Приложения), № заказа, № места, количество мест, Вес брутто, Вес нетто, наименование Товара согласно Спецификации (Приложения), комплектовочной ведомости и накладной ТОРГ-12, особые отметки.

Номер места указывается в виде дроби, числитель которой обозначает исходный номер конкретного грузового места, а знаменатель – общее количество грузовых мест, составляющих комплектную единицу упакованного(ых) Товара(ов).

В случае если это указано в соответствующем Спецификации (Приложении) на поставку конкретного Товара Поставщик обязуется помимо указанных выше требований выполнить дополнительные требования к упаковке и маркировке.

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА. ПРИЕМКА ТОВАРА.

4.1. Номенклатура, сроки, способ и иные условия поставки Товара конкретизируются Покупателем путем направления заказа Поставщику. После согласования заказа между Сторонами оформляется и подписывается Спецификация, являющаяся неотъемлемой часть к настоящему Договору.

4.2. Поставщик обязан письменно известить Покупателя о готовности Товара к отгрузке не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты отгрузки. В письменном извещении указываются: количество, номенклатура подготовленного к отгрузке Товара, намеченный срок отгрузки. В случае получения Покупателем письменного уведомления Поставщика о готовности Товара к отгрузке в срок, составляющий менее 10 (десяти) рабочих дней до согласованной даты поставки, то отгрузка Товара Поставщиком может быть осуществлена только при получении от Покупателя в течение двух рабочих дней письменного подтверждения принятия Товара от Поставщика. В случае не предоставления Покупателем Поставщику соответствующего подтверждения принятия Товара в установленный срок, поставка товара считается подтвержденной Покупателем по умолчанию.

4.3. Приемка-сдача Товара осуществляется в пункте поставки.

4.4. Товар считается поставленным Поставщиком и принятым Покупателем в отношении:

количества - в соответствии с количеством, указанным в транспортных накладных квитанциях и иных, сопровождающих Товар, документах, в десятидневный срок с момента поставки Товара на склад Покупателя;

качества - в соответствии с сертификатом качества (паспортом), а также параметрами, указанными в согласованных Сторонами Спецификациях, в десятидневный срок с момента поставки Товара на склад Покупателя.

Претензии по скрытым недостаткам поставленного Товара предъявляются Покупателем не позднее 10 (десяти) дней с момента их обнаружения. Покупатель обязан в случае обнаружения скрытых недостатков вызвать Представителя Поставщика для участия в составлении Акта о скрытых недостатках.

4.5. Приемка Товара по количеству и качеству проводится в порядке и в сроки, предусмотренные Инструкциями Госарбитража СССР «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по количеству» (П-6), и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по качеству» (П-7) в части, не противоречащей ГК РФ, если иное не предусмотрено условиями настоящего Договора

В случае выявления недостачи и несоответствий поступившего Товара по качеству (комплектности), а также при приемке Товара по количеству и качеству (комплектности), составляются акты, предусмотренные Инструкциями П-6 и П-7, оформляются по Унифицированным формам № ТОРГ-1, № ТОРГ-2 и № ТОРГ-3 утвержденным Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 № 132 и являются доказательством надлежащей приемки Товара по количеству и качеству (комплектности).

4.6. Покупатель обязан о выявленных несоответствиях или недостатках Товаров незамедлительно письменно уведомить Поставщика. При этом, если Поставщик в письменной форме подтвердит факт недостачи и/или несоответствий Товара, поставленного в адрес Покупателя, то акты, предусмотренные п. 4.5. настоящего Договора могут не составляться. При этом Поставщик обязан устранить выявленные недостатки/несоответствия Товара в срок, установленный по соглашению Сторон.

4.7. В случае получения поставленных товаров от транспортной организации Покупатель обязан проверить соответствие Товаров сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять эти товары от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта.

4.8. Поставщик обязуется в сроки, предусмотренные настоящим Договором и Приложениями к нему, но в любом случае не позднее даты прибытия Товара в пункт назначения, передать Покупателю все необходимые документы, относящиеся к Товару, отсутствие которых не позволяет осуществлять приемку и/или монтаж и/или эксплуатацию и/или дальнейшую передачу Товара третьим лицам и/или иные действия в отношении Товара, и перечень которых установлен в разделе 6 Договора, а также в соответствующих Приложениях к Договору.

4.9. В случае выявления отсутствия указанных документов, Покупатель вправе не осуществлять приемку Товара и, поместив Товар на ответственное хранение, потребовать предоставить такие документы в течение 5 дней с даты получения Поставщиком соответствующего уведомления Покупателя.

4.10. В случае, если документы не будут предоставлены в указанный срок, Покупатель имеет право в соответствии со ст.464 ГК РФ отказаться от Товара.

4.11. Не предоставление указанных документов приравнивается к поставке некомплектного Товара и обязательства Поставщика по поставке Товара считаются неисполненными.

4.12. В случае помещения Товара на ответственное хранение в связи с отсутствием указанных документов, право собственности на Товар не переходит к Покупателю в момент, предусмотренный Договором или соответствующей Спецификацией (Приложением). В этом случае право собственности на Товар перейдет к Покупателю с даты предоставления всех документов, предусмотренных Договором и/или соответствующим Приложением либо с даты приемки Товара, если Покупатель воспользуется правом осуществить приемку Товара до получения указанных документов, и поместить Товар на ответственное хранение.

4.13. Возмещение Поставщиком расходов Покупателя, понесенных в связи с принятием Товара на ответственное хранение, не освобождает Поставщика от уплаты неустойки за просрочку поставки Товара.

4.14. Копии документов, перечень которых установлен в раздел 6 Договора, должны быть направлены Покупателю до момента отгрузки посредством электронной почты/факсимильной связи по реквизитам, указанным в разделе 15 настоящего Договора.

4.15. Обязательство Поставщика по поставке Товара (дата поставки) считается выполненным, а переход права собственности в отношении него переходит к Покупателю:

4.15.1. При выборке Товара со склада Поставщика (самовывоз) в момент передачи Товара уполномоченному представителю Покупателю (Грузополучателю), определяемый подписанием сторонами транспортной накладной, товарно-транспортной накладной.

4.15.2. При поставке Товара через перевозчика (транспортную организацию) в момент передачи Товара первому перевозчику в пункте отправления, определяемый подписанием Сторонами транспортной накладной, товарно-транспортной накладной, экспедиторской расписке, ж/д накладной (ином документе, подтверждающем принятие Товара к перевозке).

4.15.3. При поставке Товара в адрес Покупателя силами и средствами Поставщика в момент передачи товара уполномоченному представителю Покупателя, определяемый датой подписания Товарной накладной (УПД).

4.16. Досрочная поставка Товара может производиться только с предварительного письменного согласия Покупателя.

Поставщик должен до даты отгрузки в письменном виде запросить согласие Покупателя на досрочную поставку Товара. В случае неполучения письменного согласия Покупателя, досрочная поставка Товара считается осуществленной в нарушение Договора. В этом случае Покупатель имеет право по своему выбору:

- отказаться от приемки Товара и действовать в соответствии со ст. 514 ГК РФ (Потребовать от Поставщика вывезти Товар или распорядиться им в разумный срок. Если Поставщик не выполнит требование Покупателя, Покупатель вправе реализовать Товар либо возвратить его Поставщику в порядке, установленном п. 5.20 настоящего Договора);

- отказаться от приемки Товара до момента наступления срока поставки и поместить Товар на хранение;

- принять Товар вне зависимости от сроков поставки, предусмотренных Договором.

4.17. В случае если Покупателем принято решение отказаться от приемки Товара, досрочно поставленного Поставщиком без письменного согласия Покупателя до момента наступления срока поставки, такой Товар помещается Покупателем на хранение с даты поставки Товара до даты наступления срока поставки Товара. Максимальный срок хранения - до даты наступления срока поставки (периода поставки). При этом Покупатель отвечает за сохранность такого Товара как хранитель, а Поставщик обязуется возместить Покупателю неустойку, предусмотренную п.8.6 настоящего Договора.

4.18. После наступления срока поставки Покупатель осуществляет приемку Товара в соответствии с условиями Договора.

4.19. В случае выявления несоответствия Товара условиям Договора и Приложений к нему о качестве и/или количестве и/или комплектности и/или сборке Товара и/или ассортименте, а также выявления несоответствия Товара товаросопроводительным документам, Покупатель вправе закончить разгрузку поступившего Товара на отдельную площадку, обеспечив сохранение выявленных недостатков в неизменном виде, а также принять меры по обеспечению сохранности поступившего Товара, в том числе от любых воздействий, ухудшающих его качество, и в течение 5 рабочих дней с момента выявления недостатков обеспечить вызов представителя Поставщика и с его участием обеспечить составление Акта о выявленных недостатках Товара (далее – акт совместной приемки).

Уведомление о вызове представителя Поставщика должно быть направлено (передано) ему по телеграфу (факсу), электронной почте, и должно содержать информацию о выявленных несоответствиях и действиях, предпринятых Покупателем (например, о помещении Товара на ответственное хранение).

Поставщик обязан в течение суток после получения вызова Покупателя сообщить по телеграфу (факсу) или электронной почте о направлении им Представителя для участия в составлении Акта о выявленных недостатках Товара. В случае представитель не приедет в согласованный Сторонами срок, то Покупатель вправе составить односторонний Акт о выявленных недостатках Товара.

Срок устранения несоответствий Товара устанавливается по соглашению Сторон.

Если Покупатель незамедлительно письменно уведомил Поставщика о выявленных несоответствиях или недостатках товаров и Поставщик в письменной форме подтвердит факт недостачи и/или несоответствий Товара, поставленного в адрес Покупателя, то уведомление о вызове представителя Поставщику не направляется, акты совместной приемки не составляются. При этом Поставщик обязан устранить выявленные недостатки/несоответствия Товара в срок, установленный по соглашению Сторон.

В случае мотивированного отказа Покупателя от приемки Товара и/или от исполнения Договора (полностью или в части), по которому произведена оплата Покупателем, Поставщик обязуется в течение 5 (пять) банковских дней с момента предъявления Покупателем претензии Поставщику, возвратить Покупателю в полном объеме денежные средства, уплаченные за Товар. В случае нарушения срока возвращения платежа Поставщик выплачивает Покупателю пени в размере 0,1 % от суммы платежа за каждый день просрочки.

4.20. В случае обнаружения дефектов (несоответствий) в поставленном Товаре, возврат и замена Товара с дефектами, возникшими по вине Поставщика, производятся за его счет в порядке и сроки, согласованные с Покупателем, с возмещением последнему всех понесенных убытков в полном объеме.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Цена и стоимость Товара определяются Спецификациями (Приложениями) к настоящему Договору. Общая стоимость Товара (цена Договора) исчисляется в рублях и определяется как стоимость всего поставленного Покупателю Товара за весь период действия Договора.

Если иное не установлено в Спецификации, цена Товара при организации доставки включает в себя все расходы по его отгрузке и доставке до Покупателя / Грузополучателя.

5.2. Оплата за поставленный Товар осуществляется в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара и получения Покупателем документов, указанных в п. 4.8 Договора, при условии предоставления оригинала счета-фактуры и товарной накладной не позднее, чем за 10 (десять) дней до наступления последнего дня срока оплаты. При этом, в случае просрочки предоставления указанных документов, Покупатель вправе увеличить срок оплаты поставленного Товара соразмерно времени просрочки предоставления всех документов без применения к Покупателю штрафных санкций за несвоевременную оплату.

5.3. Датой исполнения обязательств Покупателя по оплате Товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

5.4. В случае установления в соответствующей Спецификации (Приложении) цены в иностранной валюте, оплата осуществляется в рублях по курсу соответствующей валюты, установленному ЦБ РФ на день осуществления платежа.

5.5. Если на момент наступления срока исполнения обязательства Покупателя по оплате поставленного Товара, Поставщик имеет перед Покупателем задолженность по иным обязательствам, Стороны вправе произвести зачет встречных однородных требований в порядке статьи 410 ГК РФ.

5.6. Оплата стоимости хранения/ответственного хранения в соответствии с п.4.12. настоящего Договора, производится Поставщиком на основании Акта оказанных услуг по хранению Товара и счета-фактуры, выставленного Покупателем, в течение 10 рабочих дней с момента получения Поставщиком счета-фактуры.

5.7. Стороны обязуются производить регулярные сверки взаиморасчетов в срок до 15 числа месяца, следующего за кварталом, либо по запросу одной из сторон. В случае не подписания одной из сторон акта сверки расчетов в течение 10 дней после указанного срока, либо в течение 10 дней после получения запроса, акт сверки считается принятым в редакции стороны, являющейся инициатором сверки расчетов.

5.8. Стороны договорились об исключении действия п.5 ст.488 ГК РФ для Товара, переданного по Договору. Права Покупателя по распоряжению Товаром после его передачи Покупателю не ограничены. Товар не считается находящимся в залоге.

5.9. Стороны договорились, что в отношении сумм платежей по настоящему Договору, проценты на сумму долга по ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются.

5.10. Покупатель вправе отказаться от оплаты Товаров ненадлежащего качества и некомплектных Товаров, а если такие Товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования Товаров либо их замены.

6. ДОКУМЕНТЫ

6.1. Поставщик обязан одновременно с Товаром направить Покупателю следующие документы:

- копию сертификата соответствия на Товар, заверенную держателем (собственником) сертификата, либо органом, выдавшим сертификат, либо заверен нотариально;

- сертификат качества;

- паспорт на каждую единицу Товара, в случае если поставляемый Товар требует паспортизации, скрепленный печатью производителя;

- накладная на Товар (ТОРГ-12)

- товарно-транспортная накладная;

- счет-фактуры;

- документ, подтверждающий гарантийные обязательства на Товар;

- упаковочный лист;

- копию ТТН и ж/д накладной;

- Инструкции по эксплуатации и хранению Товара (если применимо);

- разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России (Ростехнадзор РФ) на применение Товара (если применимо).

6.2. Документы должны быть составлены на русском языке или иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.

6.3. В случае поставки Товара на базисе – склад Поставщика указанные выше документы передаются Покупателю/Грузополучателю одновременно с передачей Товара.

6.4. Первичные учетные документы, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны содержать следующие обязательные реквизиты:

1) наименование документа;

2) дата составления документа;

3) наименование экономического субъекта, составившего документ;

4) содержание факта хозяйственной жизни;

5) величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указание единиц измерения;

6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события;

7) подписи лиц, предусмотренных пунктом 6 настоящей части, с указанием их фамилий инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентифиации этих лиц.

6.5. В случае отсутствия в первичных учетных документах одного из вышеуказанных реквизитов, любая из Сторон вправе не принимать их к рассмотрению и исполнению.

6.6. В случае предоставления документов, указанных в параграфе 6 настоящего Договора, не соответствующих требованиям действующего законодательства, документы считаются не предоставленными. О предоставлении документов, не соответствующих требованиям действующего законодательства, Покупатель извещает Поставщика соответствующим уведомлением, направляемым по факсу и/или электронной почте.

6.7. При оформлении товарных накладных (ТОРГ-12) в графе «Основание» необходимо указывать номер Договора, номер Спецификации (Приложения), номер Заказа Поставщику. В случае отсутствия в товарной накладной ссылки на Договор, номера Спецификации (Приложения) и номера Заказа Поставщику, в соответствии с которыми выполняется поставка, Товар по настоящему Договору считается не поставленным до момента предоставления исправленной товарной накладной с указанием основания – № и даты Договора, номера Спецификации (Приложения) и номера Заказа Поставщику.

6.8. При получении оплаты в счет предстоящих поставок Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней со дня получения предварительной оплаты на расчетный счет выставить авансовый счет-фактуру Покупателю. Поставщик обязан передать авансовый счет-фактуру через электронные средства связи, оригинал направить заказным письмом или передать лично.

Во избежание споров с Налоговыми органами, при выставлении счетов-фактур в адрес Покупателя, Поставщик обязан заполнять все ее обязательные реквизиты (п.5 ст. 169 НК РФ).

6.9. Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).

При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.

6.10. При обнаружении некорректно оформленных счетов-фактур Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения копий и/или оригиналов счетов-фактур направляет уведомление на электронный адрес Поставщика о данном факте с описанием выявленных нарушений.

6.11. В случае несоответствия данных в счетах-фактурах и первичных документов (наименование номенклатурных позиций, количество, стоимость) уведомление о несоответствии будут направляться в течение 2 (двух) рабочих дней с даты поставки Товара, либо с даты получения счета-фактуры, в зависимости от того, какое из этих событий произошло позже.

Поставщик в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения уведомлений о несоответствии рассматривает их и направляет исправленные документы, либо направляет ответ с аргументацией, подтверждающей правильность первоначального заполнения счетов-фактур.

7. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ ТОВАРА

7.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Покупателя с момента, когда в соответствии с настоящим договором Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче товара Покупателю.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. За недопоставку или просрочку поставки товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости несвоевременно поставленного и (или) непоставленного в срок Товара за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

8.3. За несвоевременную оплату поставленного в соответствии с настоящим договором товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

8.4. В случае нарушения сроков для устранения недостатков и/или доукомплектования, установленных пунктом 4.19 настоящего Договора и Спецификацией (Приложением), Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от стоимости указанного Товара за каждый день просрочки.

8.5. В случае передачи Поставщиком Товара ненадлежащего качества и/или Товара некомплектного и/или несобранного Товара (в том числе Товара, не соответствующего техническим условиям Покупателя, установленным для данного Товара), подтвержденной Актом о выявленных недостатках Товара в соответствии с условиями Договора и (или) приложений к нему, либо иным образом, установленным Сторонами в настоящем договоре, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5 % от стоимости указанного Товара.

8.6. В случае помещения Товара на ответственное хранение по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки, а Поставщик обязан такое требование удовлетворить, из расчета 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от стоимости продукции, находящейся на ответственном хранении, за каждый день нахождения продукции на складе Покупателя.

8.7. В случае осуществления замены/возврата Товара Поставщик возмещает Покупателю все расходы, связанные с получением и возвратом заменяемого/возвращаемого Товара, включая, но не ограничиваясь, следующим: расходы, связанные с получением Товара от перевозчика, с организацией процесса приемки (проверки) Товара, проведения входного (в т.ч. лабораторного) контроля, с вызовом представителей Поставщика и/или привлечением незаинтересованных лиц, с погрузочно-разгрузочными работами, с хранением до момента возврата Поставщику, с отправкой в адрес Поставщика или указанных им лиц, с транспортировкой и т.д.

8.8. В случае нарушения Поставщиком сроков представления надлежаще оформленных документов, предусмотренных п.4.8, п. 6.1, п.6.8. настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки, а Поставщик обязан такое требование удовлетворить, из расчета 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от совокупной стоимости товара, документы на который не были представлены, за каждый день просрочки.

8.9. В случае направления в адрес Покупателя Поставщиком уведомления об одностороннем отказе от исполнения обязательств по поставке Товара или его части, Покупатель вправе принять такой отказ, направив соответствующее письменное согласие в течение 10 дней с момента получения уведомления Поставщика.

В случае направления Покупателем письменного уведомления о своем согласии с предложением Поставщика об отказе от поставки, Поставщик, по требованию Покупателя обязан уплатить Покупателю штраф в размере 10 % от стоимости Товара, указанного в уведомлении Поставщика об отказе от исполнения обязательства, либо (на усмотрение Покупателя), возместить убытки Покупателя, вызванные отказом от поставки Товара в течение 20 дней с даты получения Поставщиком письменного согласия Покупателя.

Уплата штрафа за отказ от поставки Товара или его части и возмещение убытков не освобождает Поставщика от уплаты пени за нарушение срока поставки Товара, предусмотренной пунктом 8.2 Договора, в случае если нарушение срока поставки Товара имело место. Начисление пени за нарушение срока поставки Товара производится до даты расторжения Договора, т.е. даты направления Покупателем письменного согласия с отказом Поставщика от исполнения обязательств по поставке Товара.

В случае несогласия Покупателя принять отказ Поставщика от поставки Товара, Поставщик не освобождается от исполнения своих обязательств по поставке Товара и несет ответственность за нарушение сроков поставки Товара в соответствии с пунктом 8.2. настоящего Договора.

В соответствии с положениями ст. 394 ГК РФ убытки, предусмотренные настоящим пунктом, взыскиваются сверх неустойки за отказ Поставщика от поставки.

8.10. В случае нарушения Поставщиком обязательств по Договору Покупатель вправе удержать начисленную за данное нарушение неустойку из суммы, подлежащей уплате за Товар.

8.11. Уплата штрафных и иных санкций не освобождает Поставщика от полного выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а также от обязанности возместить все убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные Покупателем вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, в том числе убытки, возникшие в случае представления Поставщиком документов, составленных с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, которые повлекли привлечение Покупателя к налоговой ответственности.

9.ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ

9.1. Отказ от исполнения Договора и его прекращение происходит в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации с учетом положений настоящего Договора.

9.2. Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора как полностью, так и частично в одностороннем внесудебном порядке путем направления Поставщику письменного уведомления о таком расторжении без возмещения Поставщику каких-либо расходов, убытков и упущенной выгоды в следующих случаях:

9.2.1. - при неоднократной (не менее двух раз) поставки ему Товара ненадлежащего качества. В этом случае Поставщик обязан возместить Покупателю все убытки, связанные с расторжением договора; или

9.2.2. - если поставка какой-либо партии Продукции просрочена более 10 (Десяти) календарных дней; или

9.2.3. - непредставления Поставщиком документов согласно п.4.8., 6.1. настоящего Договора; или

9.2.4. - нарушения сроков устранения Недостатков и/или замены дефектной Продукции, установленных настоящим Договором или соглашением Сторон;

9.2.5. - в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

9.3. Покупатель имеет право отказаться от Товара/части Товара (при отсутствии нарушений Поставщика, указанных в п.9.2) либо досрочно расторгнуть Договор при условии уведомления об этом не позднее 30 дней до предполагаемой даты поставки Товара. При этом Покупатель обязан возместить Поставщику документально-подтвержденные расходы, вызванные данным отказом.

9.4. Договор считается расторгнутым на следующий день после получения письменного уведомления соответствующей Стороной, если в уведомлении не указана более поздняя дата.

9.5. Если вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по договору, и (или) расторжение договора по вине Поставщика, привело к убыткам Покупателя, Поставщик обязан их возместить Покупателю в полном объеме.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. Сторонами устанавливается обязательный претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензий составляет 20 (двадцать) календарных дней с момента их получения соответствующей Стороной.

10.2. В случае невозможности разрешения возникших разногласий путем переговоров, все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Владимирской области.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.2. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

12.1. Договор, Спецификации, а также любые дополнения, приложения и соглашения к Договору, заключаются в письменной форме путем составления одного документа, подписанного Сторонами. Письменная форма Договора и указанных документов считается соблюденной в случае обмена Сторонами документами по электронной почте, указанной в разделе 12 Договора, при условии направления оригинала документа отправляющей Стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней другой Стороне.

12.2. С момента подписания Договор считается заключенным, а условия Договора – согласованными.

12.3. Письма, уведомления, сообщения, ответы на письма, имеют надлежащую письменную форму в случае, если они направлены по электронной почте, указанной в разделе 15 Договора.

12.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.5. Передача прав и/или обязанностей по настоящему Договору одной из Сторон третьим лицам допускается только с письменного согласия другой Стороны Договора. Данное соглашение Сторон действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору вне зависимости от окончания срока действия Договора. Сторона, осуществившая передачу своих прав без получения согласия на то другой Стороны, обязана выплатить неустойку другой Стороне в размере 10% от суммы переданных прав.

12.6. С даты подписания настоящего Договора вся предшествующая переписка, обмен информацией и/или переговоры, ранее имевшие место между Сторонами, утрачивают силу.

12.7. В случае изменения местонахождения, юридического адреса, наименования, платежных или иных реквизитов (в т.ч.: смена обслуживающего банка, его неплатежеспособность) Сторона в течение 7-ми дней сообщает об этом другой Стороне. При невыполнении этого условия Поставщиком перечисление Покупателем денежных средств производится по реквизитам, указанным в Договоре. При этом Поставщик самостоятельно несет ответственность за возврат денежных средств и возмещает расходы по их возврату. За Поставщиком сохраняется обязанность произвести поставку Товара в сроки, предусмотренные Договором.

12.8. При подписании Сторонами настоящего Договора Поставщик обязуется предоставить Покупателю копии учредительных документов и свидетельств госорганов о регистрации и присвоении кодов и реквизитов, имеющих значение для заполнения счетов-фактур / УПД и товаросопроводительных документов, оригинал выписки из ЕГРЮЛ, выданной налоговым органом не ранее, чем за 30-ть дней до даты подписания настоящего Договора, либо выписку из ЕГРЮЛ в электронной форме, подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа, датированную не ранее, чем за 10-ть дней до даты подписания настоящего Договора, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего настоящий Договор со стороны Поставщика, и лиц, подписывающих от имени Поставщика счета-фактуры / УПД, товарные накладные и иные документы по приему-передаче товарно-материальных ценностей.

12.9. Каждая из Сторон гарантирует, что ни она сама, ни иные лица, действующие в качестве ее представителей, включая любых сотрудников Сторон, не будет незаконно прямо или косвенно предлагать, давать, передавать, требовать, получать или иным образом способствовать получению / передаче денег, ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, а также имущественных прав за совершение действий (бездействий) в интересах дающего лица в связи с исполнением обязательств Сторон по настоящему Договору.

12.10. Стороны пришли к соглашению о том, что Особые условия, являющиеся Приложением № 1 к настоящему Договору, имеют существенное значение для Покупателя.

12.11. Стороны не введены в заблуждение относительно правовой природы Особых условий (Приложение № 1) и правовых последствий, которые возникают у Сторон или могут возникнуть в связи с Особыми условиями.

12.12. Порядок возмещения Сторонами имущественных потерь, в том числе связанных с отказом налогового органа в предоставлении вычета суммы НДС по выставленным Поставщиком счетам-фактурам / УПД, включая сумму налога, штрафа и пеней, установлен Приложением № 1 к Договору «Особые условия».

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

13.1. Настоящий Договор заключен на срок по_________________ включительно. В части исполнения обязательств, не исполненных или ненадлежащим образом исполненных к моменту окончания срока действия, Договор действует до их исполнения в полном объеме.

13.2. В случае если ни одна из Сторон настоящего Договора не направит другой Стороне письменное уведомление о прекращении действия настоящего Договора не менее чем за 1 (один) месяц до даты истечения срока, на который он заключен, то настоящий Договор считается продленным на каждый следующий календарный год.

14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

14.1. Стороны в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 3 (трех) лет по его окончании, обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, использовать конфиденциальную информацию исключительно для целей надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, не допускать использования конфиденциальной информации во вред Стороны, от которой такая информация получена.

14.2. К конфиденциальной информации относится любая информация, передаваемая Сторонами друг другу в рамках настоящего Договора в любой форме (письменно или устно) любым способом (в том числе, почтой, курьером, по электронным средствам коммуникации, на съемных носителях информации, через личный кабинет покупателя) в связи с заключением, исполнением, расторжением, признанием недействительным, применением последствий недействительности настоящего Договора. Информация о заключении настоящего Договора и вся информация, передаваемая Сторонами друг другу в процессе переговоров до его заключения, также является конфиденциальной.

14.3. Каждая Сторона обязуется не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам без получения предварительного письменного согласия другой Стороны, от которой такая информация была получена.

14.4. Каждая Сторона обязуется принимать все разумные меры к защите и охране конфиденциальной информации от разглашения и неразрешенного доступа к ней третьих лиц, в том числе хранить конфиденциальную информацию в предназначенных для этого местах, исключающих случайный доступ к ней третьих лиц, ограничить доступ к конфиденциальной информации работников, не имеющих необходимости в ознакомлении с ней.

14.5. Под разглашением конфиденциальной информации в рамках настоящего Договора понимается действие или бездействие одной из Сторон договора, в результате которого конфиденциальная информация становится известной третьим лицам без согласия на это владельца конфиденциальной информации.

14.6. Стороны обязаны незамедлительно сообщить друг другу о допущенных ими нарушениях в обращении с конфиденциальной информации другой Стороны либо о ставших им известными фактах разглашения или угрозы разглашения такой информации третьим лицам.

14.7. Не является разглашением конфиденциальной информации предоставление той части конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, в том числе налоговых органов, аудиторов, а также в силу требований законодательства о раскрытии информации публичными обществами, в частности в ежеквартальном отчете эмитента. Такое раскрытие проводится Сторонами без предварительного или последующего уведомления другой Стороны.

Приложение:

1. Особые условия

15. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору № _____ от «____»____20__ г.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

1. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ СТОРОН

1.1. Каждая из Сторон заверяет на момент подписания Договора гарантирует в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по Договору, что:

• каждая из Сторон является надлежащим образом учреждённым и зарегистрированным юридическим лицом и/или надлежащим образом зарегистрированным предпринимателем, правомочным в соответствии с законодательством РФ на заключение Договора, имеет права и полномочия на владение своим имуществом, активами и доходами для осуществления своей деятельности;

• в отношении каждой из Сторон не имеется возбужденного дела о банкротстве, отсутствуют сведения о факте подачи кредиторами Сторон или намерениях кредиторов Сторон или самих Сторон подать заявление о признании Стороны банкротом; каждой из Сторон не принято решение о своей добровольной ликвидации (банкротстве), соответствующим судом не принято решение о ликвидации (банкротстве) Сторон, в отношении каждой из Сторон не введена процедура внешнего наблюдения, либо внешнего управления, либо финансового оздоровления, либо иные аналогичные действия и меры;

• каждой из Сторон были совершены все действия, соблюдены все условия и получены или совершены и являются действительными все необходимые разрешения, согласия, одобрения, согласования, лицензии, освобождения, регистрации, нотариальные удостоверения необходимые для заключения Договора и исполнения обязательств по Договору;

• каждая из Сторон соблюдает требования законодательства в части ведения налогового и бухгалтерского учёта, полноты, точности и достоверности отражения операций в учёте, исполнения налоговых обязательств по начислению и уплате налогов и сборов, а также требования трудового законодательства и законодательства о социальном обеспечении, в том числе в части полноты отражения в учете начислений и выплат работникам, полноты уплачиваемых страховых взносов;

• основной целью совершения сделки (совершения операций) по Договору не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога.

1.2. Поставщик заверяет на момент подписания Договора и гарантирует в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по Договору, что:

1.2.1. Принятие и исполнение обязательств по Договору не влечет за собой нарушения какого-либо из положений учредительных документов и внутренних актов Поставщика; не противоречит и не представляет собой нарушения какого-либо иного обязательства Поставщика перед третьими лицами по договорам, стороной которых является Поставщика, или нарушения какого-либо судебного решения или административного акта; нарушения положений законодательства Российской Федерации;

1.2.2. Поставщик не осуществляет и не будет осуществлять уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога, страховых взносов в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения и отчислений, в том числе за счет необоснованного применения специальных налоговых режимов;

1.2.3. Обязательства по сделкам (операциям) по Договору исполняются и будут исполняться лицом, являющимся стороной Договора и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону, при этом Поставщик гарантирует, что все его действия по привлечению третьих лиц (Сопоставщиков) будут соответствовать гарантиям и содержать заверения, указанные в Особых условиях, оформлены документально. Поставщик несет полную ответственность за действительность соответствующих отношений, полноту, и достоверность всех документов и сведений в них;

1.2.4. Поставщик является платежеспособным и состоятельным. Термины «платежеспособный и состоятельный» для целей настоящего пункта означает:

• что чистые активы Поставщика составляют положительную величину, превышающую размер его уставного капитала;

• Поставщик способен надлежащим образом исполнять свои обязательства по мере того, как такие обязательства становятся обязательными к исполнению;

• Поставщик не имеет намерения принимать на себя обязательства, исполнение которых он не мог бы осуществить надлежащим образом;

1.2.5. Работники и иные физические лица, привлекаемые Поставщиком для исполнения договорных обязательств, имеют необходимые для этого знания, опыт и квалификацию, подтверждаемые соответствующими документами;

1.2.6. Поставщик имеет фактическую возможность осуществить поставку товара, для чего обладает всеми необходимыми и достаточными трудовыми и имущественными ресурсами, технологиями, деловыми связями, знаниями, навыками и умениями, а также опытом, необходимыми для исполнения обязательств по Договору;

1.2.7. Привлекаемые для исполнения обязательств по Договору третьи лица (Субпоставщики) полностью исполняют свои обязательства собственными силами и средствами. Привлекаемые Поставщиком третьи лица являются добросовестными непосредственными исполнителями обязанностей по договорам, для чего обладают достаточными имущественными и трудовыми ресурсами.

1.2.8. Все операции, совершенные в рамках Договора, будут полностью отражены в первичных документах Поставщика и третьих лиц, привлеченных им в целях исполнения Договора, в обязательной бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности;

1.2.9. Документы, подлежащие подписанию со стороны Поставщика в ходе исполнения Договора (счета-фактуры / УПД, товарные накладные и любые иные финансовые и/или первичные бухгалтерские документы), собственноручно подписываются уполномоченными лицами;

1.2.10. Отсутствуют какие-либо ограничения полномочий лиц, подписывающих Договор со стороны Поставщика в соответствии с законодательством и внутренними документами Поставщика;

1.2.11. Поставщик предоставит (в том числе обеспечит предоставление третьими лицами, привлеченными Поставщиком к исполнению обязательств по Договору) по первому требованию Покупателя, органов государственного контроля или суда, необходимые и достаточные доказательства, относящихся к осуществлению операций по исполнению Договора и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в настоящем разделе, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Покупателя, государственного органа или суда, если иной срок не указан в запросе.

Покупатель вправе запросить при возникновении необходимости у Поставщика следующие документы, включая, но не ограничиваясь:

• копии бухгалтерской отчетности (баланс, отчет о финансовом результате, отчет о движении денежных средств, отчет о изменениях капитала, пояснения к бухгалтерской отчетности) с подтверждением сдачи отчетности в налоговый орган;

• копии титульных листов налоговых деклараций с подтверждением сдачи отчетности в налоговый орган;

• копию аудиторского заключения;

• справку об отсутствии задолженности перед бюджетом по налогам и страховым взносам на дату не ранее 5 дней перед днем представления Покупателю;

• копии документов, вносящих изменения в устав и учредительные документы;

• копии документов, позволяющих убедиться, что сторона располагает необходимыми возможностями и ресурсами для выполнения принятых на себя обязательств по сделке:

• документ, подтверждающий местонахождение по фактическому и юридическому адресу (свидетельство на право собственности либо договора аренды офисных, производственных, складских и др. помещений);

• справку о среднесписочной численности персонала;

• документы, подтверждающие права на базы, склады (свидетельства о праве собственности, договора аренды, хранения и др.).

1.2.12. По операциям с участием Поставщика не имеется и не будет иметься признаков несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС. Поставщик, а также привлекаемые в целях исполнения договора третьи лица включили в состав расчета налоговой базы для целей исчисления и уплаты НДС и налога на прибыль хозяйственные операции, совершенные в рамках Договора;

1.2.13. Поставщик располагает необходимыми документами и информацией (в частности, указанными в пп. 1.2.1 – 1.2.11 настоящих Особых условий), свидетельствующими о том, что порядок исчисления и уплаты налогов такими третьими лицами соответствует требованиям действующего налогового законодательства.

1.3. Вся информация, представленная Поставщиком в связи с Договором, является верной, полной и точной, и он не скрыл обстоятельств, которые могли бы, в случае их выяснения, негативно повлиять на решение Покупателя о заключении Договора.

1.4. Стороны подтверждают и соглашаются с тем, что указанные в пп. 1.1 - 1.3 особые заверения об обстоятельствах, а также заверения об обстоятельствах, которые будут предоставляться в период действия Договора:

• являются заверениями об обстоятельствах по смыслу статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, которые имеют значение для заключения и исполнения Договора;

• составляют сведения, на которые полагается Покупатель.

Все предусмотренные настоящими Особыми условиями заверения об обстоятельствах Поставщика имеют существенное значение для Покупателя.

1.5. В случае нарушения Поставщиком заверений или неисполнения гарантий (любую одну, несколько или все вместе), в том числе установление Покупателем недостоверности представленных Поставщиком сведений и/или документов, предусмотренных настоящим разделом, Покупатель вправе отказаться в одностороннем внесудебном порядке от Договора путем письменного уведомления об этом Поставщика, при этом Поставщик не вправе требовать от Покупателя возмещения каких-либо убытков, вызванных отказом Покупателя от Договора. Отказ от Договора по этому основанию не лишает Покупателя права на возмещение имущественных потерь.

2. ВОЗМЕЩЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПОТЕРЬ

2.1. Поставщик обязуется возместить все возникшие у Покупателя имущественные потери (в смысле статьи 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации), которые возникнут в случаях невозможности уменьшения Покупателем налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога и (или) применения налогового вычета по НДС по операциям с Поставщиком и/или третьими лицами, привлеченными Поставщиком для исполнения Договора, определенные актом государственного органа, в том числе, решением налогового органа, или постановлением о возбуждении уголовного дела, основанном на акте налогового органа, по составам, предусмотренным статьями 199, 199.1, 199.2, 199.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, и обусловленном действиями/бездействиями Поставщика в связи с исполнением, изменением или прекращением обязательств по Договору. Акт государственного органа является достаточным доказательством потерь Покупателя вне зависимости от факта его обжалования и/или оспаривания в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде.

2.2. Для целей применения пункта 2.1. настоящих Особых условий, Стороны заранее оценили размер имущественных потерь как равный совокупности уплаченных или подлежащих уплате Покупателем сумм налогов, в возмещении/вычете которых Покупателю было отказано, сумм налогов, уплаченных или подлежащих уплате Покупателем вследствие непризнания для целей налогообложения расходов по операциям, вытекающим из Договора, пеней, штрафов. Имущественные потери включают, не ограничиваясь:

• суммы налогов, пеней и штрафов, подлежащие уплате в бюджетную систему РФ на основании вступивших в силу решений налоговых органов;

• суммы НДС, неполученные Покупателем на основании вступивших в силу решений налоговых органов об отказе в возмещении НДС из бюджета РФ/об уменьшении суммы вычетов, предъявленных Покупателем;

• суммы налогов, пеней и штрафов по требованиям, предъявленным налоговым органом Покупателю в судебном порядке, при условии наличия вступившего в законную силу судебного акта, на основании которого на Покупателя возлагается обязанность уплаты соответствующих сумм;

• расходы (в т.ч. гонорары адвокатов) при защите должностных и иных лиц Покупателя при возбуждении в отношении них уголовных дел по составам, предусмотренным статьями 199, 199.1, 199.2, 199.4 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с операциями по Договору.

2.3. Стороны согласовали, что возмещение имущественных потерь осуществляется при наличии в совокупности следующих обстоятельств:

а) в порядке применения статьи 101 Налогового кодекса Российской Федерации налоговым органом в отношении Покупателя вынесено решение о привлечении к ответственности/отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения с указанием сумм недоимки по налогам (налог на прибыль, НДС), отказе в возмещении сумм НДС, соответствующих сумм штрафов, пеней, вызванных недобросовестными действиями/бездействием Поставщика, а также привлеченных в целях исполнения договора третьих лиц;

б) решение о привлечении к ответственности/отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, указанное в пп. а) настоящего пункта Особых условий, вступило в силу;

в) суммы недоимки по налогам (налог на прибыль, НДС), соответствующие суммы штрафов, пеней будут списаны с банковского счета Покупателя в безакцептном порядке/перечислены Покупателем добровольно по требованию налогового органа об уплате налога, сбора, страховых взносов/зачтены налоговым органом самостоятельно в счет погашения задолженности по недоимке по налогам, пеням, штрафам при наличии переплаты по налогам, пеням, штрафам у Покупателя.

В случае возникновения у Покупателя имущественных потерь в виде НДС, в возмещении которого отказано, такие потери возмещаются на основании документов, указанных в подпунктах а) и б) настоящего пункта.

2.4 Поставщик возмещает Покупателю указанные в настоящем разделе Особых условий имущественные потери в течение 10 (десяти) дней с даты предъявления Покупателем соответствующего требования.

2.5. Стороны согласовали, что Покупатель в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения в порядке статьи 100 Налогового кодекса Российской Федерации акта налоговой проверки, в котором проверяющими отражены выявленные нарушения законодательства о налогах и сборах, вызванные действиями/бездействием Поставщика, а также привлеченных в целях исполнения договора третьих лиц по операциям с участием Поставщика, направляет в адрес Поставщика выписку из акта налогового органа по соответствующему эпизоду (далее - Выписка).

2.6. Стороны согласовали, что в случае несогласия с фактами, изложенными в Выписке, а также с выводами и предложениями проверяющих, Поставщик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Выписки направляет в адрес Покупателя письменные возражения по фактам (выводам проверяющих), содержащимся в ней, которые Покупатель представляет в налоговый орган от своего имени в порядке п. 6 ст. 100 Налогового кодекса РФ.

В случае непредставления Поставщиком в указанный срок письменных возражений по фактам (выводам проверяющих), содержащихся в Выписке, Поставщик считается согласившимся с правомерностью выводов проверяющих, изложенных в Выписке, и полностью снявшим с Покупателя обязанность по оспариванию выводов проверяющих.

2.7. Покупатель вправе удовлетворить требования к Поставщику о возмещении имущественных потерь из денежных средств, причитающихся выплате Поставщику по любым основаниям, направив уведомление о зачете Поставщику.

3. ПОВОРОТ ВОЗМЕЩЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПОТЕРЬ

3.1. Если после возмещения Поставщиком имущественных потерь в соответствии с разделом 2 настоящих Особых условий решение (иной ненормативный правовой акт) налогового органа будет отменен или признан незаконным и недействительным полностью или в соответствующей части в установленном законом порядке (в той части, в соответствии с которой Поставщиком было произведено возмещение), сумма возмещения имущественных потерь подлежит возврату Покупателем.

3.2. Покупатель обязуется возвратить денежные средства Поставщику в размере уплаченной суммы возмещения имущественных потерь в течение 10 дней со дня их возврата/зачета налоговым органом без начисления процентов на сумму денежных средств за период нахождения этих сумм в распоряжении Покупателя.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Стороны признают, что положения Особых условий направлены на обеспечение имущественных интересов Сторон вне зависимости от действительности, исполнимости Договора. В связи с этим Стороны рассматривают положения Особых условий в качестве самостоятельного, автономного соглашения, не зависящего от основного обязательства по Договору. В случае признания Договора недействительным или если срок действия Договора истек, положения Особых условий сохраняют юридическую силу. Ни одна из Сторон не имеет права оспаривать данные положения по причинам, связанным, зависящим или вытекающим из Договора.

4.2. Стороны обязуются незамедлительно, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда стало об этом известно, известить другую сторону о том, что указанные в Особых условиях заверения об обстоятельствах относительно любого факта, способного негативно повлиять на способность Поставщика исполнить свои обязательства перед Покупателем по Договору, перестают быть достоверными вне зависимости от причин такового.

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №289610748 Поставка реактивов химических для обработки рентгеновской пленки, ручной для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области "Гусь-Хрустальная центральная районная больница"	Электронный аукцион #289610748	90 000 Обеспечение контракта: 5%	4 дня 27.01.2025 05.02.2025
Тендер №289838311 Поставка Технических газов	Запрос котировок #289838311	485 800	6 дней 30.01.2025 07.02.2025
Тендер №289849094 Поставка Диоксида углерода	Электронный аукцион #289849094	12 156 667	13 дней 30.01.2025 14.02.2025
Тендер №289889472 Прочая закупка товара (Натрия гидроокись)	Запрос котировок #289889472	128 880	6 дней 31.01.2025 07.02.2025

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №286261823 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" объявляет тендер: Открытый аукцион в электронной форме №3568/ОАЭ-ЦДИ ЦП/24 на право заключения договора поставки кислорода, пропана	Электронный аукцион #286261823	1 273 948	срок истек 10.12.2024 26.12.2024
Тендер №286261822 Свердловская дирекция по ремонту пути – структурное подразделение Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО "РЖД" объявляет тендер: Поставка газа технического (кислород)	Запрос цен #286261822	242 619	срок истек 10.12.2024 12.12.2024
Тендер №286261795 Свердловская дирекция по ремонту пути – структурное подразделение Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО "РЖД" объявляет тендер: Поставка газа технического (кислород)	Запрос цен #286261795	416 500	срок истек 10.12.2024 12.12.2024
Тендер №286261783 Закупка и поставка плитки и сухой смеси	Малая закупка #286261783	226 339	срок истек 10.12.2024 11.12.2024
Тендер №286261715 Поставка клея (План график)	Не определен #286261715	6 400	срок истек - 31.12.2024

Тендеры из региона Гусь-Хрустальный

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №286258172 Общество с ограниченной ответственностью "Гусевский арматурный завод "Гусар" объявляет тендер: закупка Термопар одноразовых	Запрос предложений #286258172	159 600	срок истек 10.12.2024 16.12.2024
Тендер №286253149 Общество с ограниченной ответственностью "Гусевский арматурный завод "Гусар" объявляет тендер: Закупка термопар	Запрос предложений #286253149	20 400	срок истек 10.12.2024 16.12.2024
Тендер №286251428 Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на услуг по ответственному хранению продукции АО «Росатом Стекловолокно» в г. Владимир (наличие подъездных путей к РЖД). (с результатом)	Запрос предложений #286251428	25 458 278	срок истек 10.12.2024 20.12.2024
Тендер №286240935 Общество с ограниченной ответственностью "Гусевский арматурный завод "Гусар" объявляет тендер: Закупка тары из хвойных пород дерева	Запрос предложений #286240935	См. док.	срок истек 10.12.2024 11.12.2024
Тендер №286237302 Общество с ограниченной ответственностью "Гусевский арматурный завод "Гусар" объявляет тендер: Уплотнения	Запрос предложений #286237302	166 304	срок истек 10.12.2024 11.12.2024