Тендер - Закупка дез. средств №283082765

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

• Договор_проект.docx

Договор №2-6

г.Владикавказ “__” _____ 2024 г.

ГБУЗ «ДИГОРСКАЯ ЦРБ» МЗ РСО-АЛАНИЯ, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице главного врача Лекоева Артура Ботаевича, действующий на основании приказа, с одной стороны, и _____________________________________, в лице ______________________, действуешего на основании приказа, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» или по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить товар а Покупатель-принять оплатить Товар.

Номенклатура, ассортимент, цена и количество поставляемым Покупателю Товара указываются в Приложение №1, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая сумма договора составляет _____ (______________) рублей __ копеек, включая НДС ______________ руб.

2.2. Количество и цена Товара указывается в счете, счет-фактуре и товарной накладной.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Поставка товара осуществляется с момента подписания Сторонами настоящего договора до 08.11.2024г.

3.2. Доставка Товара до Покупателя производится Поставщиком за свой счет.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

• • Передать Покупателю Товар надлежащего качества и в обусловленном настоящим Договором ассортименте. Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать ГОСТу, принятым для данного вида Товаров, образцам Товара. Весь

Товар должен быть снабжен соответствующими сертификатами и/или другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество и/или безопасность Товара.

• • Принять Товар в случае его возврата Покупателем по основаниям, предусмотренным настоящим Договором.
• Покупатель обязан:
• Принять Товар за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены Товара или отказаться от исполнения данного Договора и возвратить Товар.
• Осуществить проверку при приемке Товара по количеству, качеству и ассортименту, составить и подписать соответствующие документы (акт приемки, накладную и т. д.).
• Оплатить купленный Товар в срок, установленный Договором.
• Покупатель может отказаться от Товара или его части и возвратить его лишь в случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.
• Если Поставщик передал в нарушение данного договора Покупателю меньшее количество Товара, чем определено настоящим Договором, Покупатель вправе, либо потребовать передать недостающее количество Товара, либо возвратить переданный ему Товар и отказаться от его оплаты, а если Товар оплачен, потребовать возврата уплаченных денежных сумм.
• При передаче Поставщиком предусмотренного данным Договором Товара в ассортименте, не соответствующем Договору, Покупатель вправе возвратить его и отказаться от его оплаты, а если он оплачен, потребовать возврата уплаченных денежных сумм.
• В случае, когда Товар передается без тары либо в ненадлежащей таре, Покупатель вправе потребовать от Поставщика заменить Товар, заменить ненадлежащую тару или возвратить Товар, переданный без тары либо в ненадлежащей таре.
• Если Покупателю будет передан Товар ненадлежащего качества, то есть товар, не соответствующий требованиям настоящего Договора о качестве Товара, он вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:
• соразмерного уменьшения покупной цены;
• безвозмездного устранения недостатков Товара в разумный срок;
• возмещения своих расходов по устранению недостатков Товара.
• возвратить Товар Поставщику.
• Устранение недостатков, поставка недостающего или замена негодного Товара осуществляется Поставщиком на основании письменной претензии Покупателя. В претензии должно быть указано количество Товара, по которому заявлена претензия, содержание и основание претензии, а также конкретное требование Покупателя. Претензия должна бьггь подтверждена актами и иными необходимыми документами. Претензия передается лично, заказным письмом или курьерской доставкой с вручением уполномоченному представителю Поставщика под расписку и с приложением всех документов, доказывающих обоснованность претензии.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, вытекающие из Договора, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением/исполнением убытки помимо суммы выплаченных штрафных санкций.

5.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, Заказчик вправе требовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств от суммы неисполненного обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере одной двухсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы.

5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, другая сторона вправе требовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы.

5.4. Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены заинтересованной стороной в 10-дневный срок с момента их возникновения.

5.5. Все споры и/или разногласия между Сторонами по настоящему Договору разрешаются в досудебном порядке с обязательным направлением претензий и ответов на претензии. Претензии должны быть рассмотрены в течение 5 рабочих дней со дня ее получения.

5.6. В случае, если между Сторонами не достигнуто соглашение, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде в соответствии с действующим АПК РФ.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Договор действует с момента заключения и до полного исполнения его Сторонами.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Договор может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению суда.

7.2. При существенном нарушении условий Договора, Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке.

7.3. Факсимильная копия настоящего договора, а также иные документы, обеспечивающие исполнение настоящего договора, полученные по электронной почте, имеют силу подлинных документом до получения «Стороной» оригинала указанных документов.

7.4. Договор составлен на 4-х листах каждый (включая Приложения) в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору № 2-6

“__” _____ 2024 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №288113976 Поставка хозяйственных нужд (моющие и чистящие средства)	Электронный аукцион #288113976	361 449 Обеспечение контракта: 5%	12 дней 27.12.2024 09.01.2025
Тендер №288114195 Поставка хозяйственных нужд (моющие и чистящие средства)	Электронный аукцион #288114195	361 449 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 1 807	12 дней 27.12.2024 09.01.2025

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №283082665 ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ САНАТОРИЙ "ВАСИЛЬЕВСКИЙ" объявляет тендер: Набор моющих и чистящих средств (с результатом)	Запрос предложений #283082665	91 356	срок истек 31.10.2024 02.11.2024
Тендер №283082517 АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТЕХНИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ РОСАТОМА" объявляет тендер: Поставка профессиональных моющих средств для нужд гостиницы «Орбиталь» г. Обнинск АНО ДПО «Техническая академия Росатома»	Анализ цен #283082517	См. док.	срок истек 31.10.2024 02.11.2024
Тендер №283082439 Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Владимирской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Юрьев-Польского района" объявляет тендер: Поставка материальных запасов (223-ФЗ)	Запрос цен #283082439	4 441	срок истек 30.10.2024 02.11.2024
Тендер №283082193 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 8" объявляет тендер: Поставка дезинфицирующих средств (с результатом)	Электронный аукцион #283082193	4 865 478 Обеспечение контракта: 5%	срок истек 31.10.2024 15.11.2024
Тендер №283081945 Поставка дезинфицирующего средства	Малая закупка #283081945	47 548	срок истек 31.10.2024 05.11.2024

Тендеры из региона Дигора

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №282978743 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ДИГОРСКОГО РАЙОНА" объявляет тендер: Поставка средств реабилитации в пользу граждан в целях их социальн...	Малая закупка #282978743	40 000	срок истек 30.10.2024 05.11.2024
Тендер №282978711 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ДИГОРСКОГО РАЙОНА" объявляет тендер: Поставка технических средств реабилитации для обеспечения инвалидо...	Малая закупка #282978711	90 000	срок истек 30.10.2024 05.11.2024
Тендер №282971026 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДИГОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ объявляет тендер: Закупка дез. средства (с результатом)	Малая закупка #282971026	36 980	срок истек 30.10.2024 01.11.2024
Тендер №282909382 Поставка технических средств реабилитации для обеспечения инвалидов и маломобильных групп населения( подъемник бытовой для подъема и перемещения человека внутри помещений) в целях их социального обеспечения. (План график)	Не определен #282909382	См. док.	3 дня 01.01.2024 31.12.2024
Тендер №282794211 Поставка технических средств реабилитации для обеспечения инвалидов и маломобильных групп населения (вертикализатор) (План график)	Не определен #282794211	См. док.	3 дня 01.01.2024 31.12.2024