Тендер - Закупка лакокрасочной продукции №291068325

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть25 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Нижегородская облМесто поставки (адрес):г. Нижний Новгород, ул. Поющева, д. 10 А
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 13.02.2025 по 19.02.2025Место предоставления документации:г. Нижний НовгородПорядок предоставления документации:в соответствии с документациейОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокМесто подачи заявок:Дата начала срока подачи заявок:13.02.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):19.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:в соответствии с документацией
Подведение итоговМесто подведения итогов:г. Нижний НовгородДата подведения итогов:24.02.2025Порядок подведения итогов:в соответствии с документацией 1333ЭСК-25_Обоснование_НМЦ - Посмотреть таблицу с данными1333ЭСК-25_П1_Спецификация_Форма_КП._к_Извещению_о_АР - Посмотреть таблицу с данными1333ЭСК-25_П3_Техническое_заданиеxx

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку лакокрасочной продукции в адрес АО «ЭСК»

Заказчик: АО «Энергосетевая компания»

Место поставки товара: г. Нижний Новгород, ул. Поющева, д.10А

Источник финансирования: собственные средства организации.

Срок поставки товара: в соответствии с спецификацией (Приложение №1 к извещению)

Требования к товарам: Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, технических нормативных документов, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, предусмотренных законодательством Российской Федерации, технической документации производителя Товара, требованиям (характеристикам), указанным в пункте 6 Технического задания.

Поставляемый Товар должен быть новым, ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц, не подвергавшимся ранее ремонту (модернизации или восстановлению, в том числе в отношении товара не должна была осуществлена замена составных частей, и не должно быть произведено восстановление потребительских свойств), сертифицированным на территории Российской Федерации, не должен иметь дефектов, не должен быть выставочным образцом. На товаре не должно быть загрязнений, следов повреждений, деформации, а также иных несоответствий официальному техническому описанию товара. Дата изготовления Товара должна быть не более 6 (шести) месяцев до дня поставки Товара. Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим требованиям в РФ, в том числе нормативно-технической документации и требованиям безопасности. Поставщик несет ответственность за поставку некачественной продукции в соответствии со ст. 475 ГК РФ. Товар должен поставляться полностью комплектным.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к условиям, порядку поставки и отгрузке товара: В случае, если Спецификация предусматривает способ поставки доставка до Покупателя, то поставка осуществляются автомобильным транспортом Поставщика, в соответствии с требованиями предприятия-изготовителя. Приёмка-передача Товара осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00 час, обед с 12.00 до 13.00 час по московскому времени.

В случае, если Спецификация (Приложение №1 к извещению) предусматривает разгрузку Товара Поставщиком, то разгрузка Товара осуществляется на складе Покупателя силами и за счет средств Поставщика.

Товар должен иметь необходимые маркировки и инструкции на русском языке, а также наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

Весь поставляемый Товар должен иметь соответствующую упаковку, маркировку, в соответствии с технической документацией. Товар должен быть соответствующим образом упакован и затарен так, чтобы исключить порчу или уничтожение Товара при его погрузке, перевалке, транспортировке и разгрузке, длительном хранении. Тара и упаковка возврату не подлежат, их стоимость включена в цену Договора.

Поставщик обязан обеспечить оборудование транспортных средств, предотвращающие повреждение, порчу или утрату Товаров при транспортировке. Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается непоставленным и приемке не подлежит. Транспортное средство, поставляющее Товар, должно иметь конструктивную возможность осуществления верхней разгрузки Товара для удобства выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Ответственные лица Заказчика имеют право контролировать процесс погрузки-разгрузки и транспортировки своего Товара, не создавая при этом помех движению транспортных средств, с целью контроля за сохранностью Товара, исключения хищения или повреждения Товара при транспортировке.

1333ЭСК-25_П2_Проект_договораxx

ВставитьЭП

Приложение №2 к ИЗВЕЩЕНИЮ

О ПРОВЕДЕНИИ АНАЛИЗА РЫНКА №1333ЭСК-25

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ №

г. Нижний Новгород «»202 г.

Акционерное общество «Энергосетевая Компания» (сокращенное АО «ЭСК»), именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице генерального директора Недоросткова Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

{указывается полное наименование и организационно-правовая форма лица, с которым принято решение о заключении договора} (сокращенное {указывается сокращенное наименование и организационно-правовая форма лица, с которым принято решение о заключении договора}), именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице {указывается полностью должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего настоящий договор от имени лица, с которым принято решение о заключении договора}, действующего на основании {указывается наименование документа, реквизиты такого документа (при наличии), в соответствии с которым лицо, подписывающее настоящий договор от имени лица, с которым принято решение о заключении договора, имеет право подписывать настоящий договор}, с другой стороны,

при совместном упоминании Стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить товар, указанный в Спецификации (Приложение №1 к Договору) (далее по тексту - Товар), на основании Заявок на поставку товаров, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с положениями настоящего Договора.

1.2. Количество, развернутый ассортимент, марка, срок (периоды) поставки, цена единицы, общая стоимость поставки, срок отсрочки оплаты поставленного Товара, установлены в Спецификации согласования условий поставки (Приложение №1 к Договору) (далее по тексту - Спецификация), и указываются Покупателем в Заказах поставщику, составляемых по форме Приложения №3 к Договору (далее по тексту - Заказ). Количество поставляемого товара, указанное в Спецификации, является максимальным количество товаров по Договору, и не обязывает Покупателя подавать Заказы на все количество Товаров, указанное в Спецификации.

Покупатель в одностороннем порядке определяет в Заказ количество поставляемого товара, с учетом максимального количества Товаров по Договору, установленного в Спецификации, и оплачивает исключительно товары, указанные в Заказ, принятые Покупателем. Обязанность по поставке Товаров возникает у Поставщика с момента получения Заказа.

Поставщик не вправе требовать от Покупателя приемки и оплаты всего количества Товаров, указанного в Спецификации, за исключением Товаров, указанных в Заказах.

1.3. Порядок, способ поставки, комплектность, требования к техническим, эксплуатационным, качественным и иным характеристикам, к таре (упаковке) Товара, установлены в Техническом задании (Приложение №2 к Договору).

1.4. Поставляемый Товар должен быть новым (Товар, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановления потребительских свойств), находиться в исправном состоянии, отвечающем требованиям, предъявляемым к данному виду товаров. Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать действующим требованиям государственных стандартов, конкретным показателям, техническим требованиям, изложенным в настоящем Договоре, Спецификации, Техническом задании, а товар, подлежащий в соответствии с законодательством РФ обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия. Товар, не соответствующий вышеуказанным требованиям, считается не поставленным.

1.5. Поставщик обязан передать Покупателю Товар свободным от любых прав третьих лиц, не заложенным, не состоящим под запретом или арестом.

1.6. Стороны вправе изменить количество всех предусмотренных договором товаров, при изменении потребности Заказчика в товарах на поставку, которых заключен договор, в пределах 50 процентов цены договора, а также при выявлении потребности в дополнительном объеме товаров, не предусмотренных договором, но связанных с товарами, предусмотренными договором.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена Товара установлена в Спецификации, является твердой, и изменению в одностороннем порядке не подлежит. Заказы поставщику должны содержать цену за единицу Товаров, указанную в Спецификации.

При поставке дополнительного объема товаров, в соответствии с пунктом 1.6 Договора, Стороны вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально объему таких товаров, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в товарах Стороны обязаны изменить цену договора указанным образом.

2.2. Цена Товара включает в себя стоимость Товара, погрузки, доставки и разгрузки Товара (при наличии условия в Спецификации), стоимость тары и упаковки, обеспечение комплектности поставки уплату налогов, сборов, пошлин, иных платежей, которые являются обязательными в силу закона, выполнение гарантийных обязательств, страхование, доставку и погрузо-разгрузочные работы (при наличии условия в Спецификации), а также иные расходы Поставщика, необходимые для исполнения Договора.

2.3. Покупатель вправе в одностороннем порядке произвести удержание (зачет) неустоек (штрафов, пеней) и (или) убытков из любых сумм, причитающихся Поставщику по условиям Договора, или (по усмотрению Покупателя) потребовать выплаты сумм неустоек, штрафов и (или) убытков в течение 7 (семи) рабочих дней с даты их предъявления к оплате.

3. ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата Товара осуществляется в течение срока отсрочки оплаты поставленного Товара, указанного в Спецификации, исчисляемого с даты исполнения обязательств по поставке Товаров, в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Договора, передачи Покупателю счета-фактуры, счета на оплату поставленного Товара.

По соглашению Сторон возможны иные формы расчетов, предусмотренные действующим гражданским законодательством РФ.

3.2. Если поставка выполнена с нарушением условий настоящего Договора, то срок оплаты отодвигается соразмерно времени, в течение которого устраняются все выявленные нарушения, а Покупатель освобождается от ответственности, предусмотренной п. 7.3. настоящего Договора.

3.3. Оплата осуществляется на расчетный счет Поставщика, указанный в счете на оплату Товара. Обязанность Покупателя в части оплаты по Договору считается исполненной со дня списания денежных средств со счета Покупателя.

3.4. Если на момент наступления срока исполнения обязательства Покупателя по оплате поставленного Товара Поставщик имеет перед Покупателем задолженность по иным обязательствам, Стороны вправе произвести зачет встречных однородных требований в порядке ст. 410 ГК РФ.

4. ПРИЕМКА ТОВАРА

4.1. Количество, качество, характеристики, комплектность, маркировка и упаковка передаваемого Товара должны соответствовать настоящему законодательству РФ, Договору и Заказам.

4.2. Приемка Товара по количеству, качеству и комплектности производиться Покупателем в одностороннем порядке в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты поставки на основании данных, указанных в Договоре, Заказах, документах, предусмотренных пунктом 8.1 настоящего Договора.

Если свойства, назначение передаваемого Товара не позволяют осуществить его приемку по количеству, качеству и комплектности в момент передачи Товара, то такая приемка осуществляется в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента ввода Товара в эксплуатацию, монтажа, испытания и осуществления иных действий в зависимости от назначения Товара.

4.3. Проверка качества и комплектности Товара, поступившего в таре, производится при вскрытии тары.

Машины, оборудование, приборы и другая продукция, поступившая в таре и имеющая гарантийные сроки службы или хранения, проверяются по качеству и комплектности при вскрытии тары, но не позднее установленных гарантийных сроков.

4.4. В случае обнаружения скрытых недостатков Товара, то есть таких недостатков, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида Товара проверке и выявлены лишь в процессе обработки, подготовки к монтажу, в процессе монтажа, испытания, использования и хранения продукции, Сторонами составляется двусторонний Акт о скрытых недостатках Товара.

4.5. Акт о скрытых недостатках Товара должен быть составлен в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента обнаружении недостатков.

4.6. В случае, если представитель Поставщика не прибывает в установленные п. 4.5. Договора сроки для составления двустороннего Акта о скрытых недостатках Товара, Покупателем составляется односторонний Акт, который направляется Поставщику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты составления.

4.7. Одновременно с приемкой Товара по качеству Покупателем производится проверка комплектности Товара, а также соответствия тары, упаковки, маркировки требованиям стандартов, технических условий, других обязательных для данного вида Товара чертежей, образцов (эталонов).

4.8. При обнаружении Покупателем при приемке Товара несоответствия качества, комплектности, маркировки передаваемого по Договору Товара, тары или упаковки требованиям стандартов, технических условий, чертежам, образцам (эталонам), Договору либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих качество Товара, Покупатель приостанавливает дальнейшую приемку Товара и составляет акт, в котором указывает количество принятого Товара и количество Товара с недостатками, а также характер выявленных недостатков.

В этом случае Поставщик обязан заменить некачественный Товар на Товар надлежащего качества не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня предъявления Покупателем соответствующего требования. До момента замены и/или допоставки и/или доукомплектования Товара обязательства Поставщика по поставке Товара считаются неисполненными, и Поставщик несет ответственность за просрочку поставки, в соответствии с пунктом 7.2 настоящего Договора. При отсутствии аналогичного Товара у Поставщика, вопрос о замене Товара или возврате денежных средств Покупателя решается Покупателем единолично.

4.9. Весь Товар должен быть снабжен документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество и безопасность Товара. В случае если Товар подлежит сертификации, на такой Товар должен быть представлен соответствующий сертификат.

4.10. Поставщик обязан гарантировать качество и надежность Товара в эксплуатации, согласно существующим нормам требований к отдельному виду Товара.

4.11. При недопоставке, недоукомплектации Товара Покупатель делает об этом отметку в приемопередаточных документах с указанием количества поставленного, доукомплектованного Товара и составляет двусторонний Акт о недопоставке, недоукомплектации Товара с указанием количества поставленного, доукомплектованного Товара. Порядок и сроки допоставки, доукомплектации Поставщиком Товара решается Сторонами по договоренности.

4.12. Поставщик устанавливает гарантийный срок на Товар и гарантирует сохранение эксплуатационных качеств Товара в течении всего гарантийного срока. Продолжительность данного срока соответствует гарантийному сроку на Товар, установленному производителем Товара, если больший срок не указан в документе, подтверждающим гарантийные обязательства на Товар, Техническом задании. Гарантийные обязательства подразумевают замену за счет Поставщика Товара с обнаруженными и заявленными в течение гарантийного срока дефектами материалов и производства, не проистекающими из нарушения правил эксплуатации оборудования.

5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

5.1. Моментом исполнения обязательства Поставщика по поставке Товара Покупателю считается момент получения его Покупателем, передачи Покупателю документов, предусмотренных пунктом 8.1 Договора, и подписания Покупателем первичного учетного документа о поставке такого Товара. Датой поставки считается дата приема Товара Покупателем, указанная в первичном учетном документе о поставке такого Товара.

5.2. При отгрузке Товара Поставщик обязан в течении суток с даты отгрузки проинформировать Покупателя о виде транспорта, осуществляющем доставку, дате отгрузки, наименовании и количестве отгруженного Товара, дате прибытия Товара, данные, позволяющие идентифицировать транспортное средство, осуществляющее доставку Товара. Погрузочные работы осуществляются за счет Поставщика.

5.3. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующим стандартам, техническим условиям применительно для данного вида Товара, с учетом положений Технического задания. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за повреждение или порчу Товара, вследствие ненадлежащей упаковки и (или) тары.

5.4. Право собственности на передаваемый Товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента получения и подписания Покупателем первичного учетного документа о поставке такого Товара.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю с момента поставки Товара Покупателю на условиях, указанных в настоящем Договоре.

5.6. В случае просрочки исполнения обязанности по поставке Товара более чем на 10 (десять) календарных дней, обязательства по поставке Товара считаются не исполненными.

5.7. Поставка товаров осуществляется исключительно в соответствии периодами поставки партий, указанными в Спецификации, на основании Заказа. Объединение товаров из разных партий, либо увеличение (уменьшение) количества товаров, входящих в каждую партию, либо досрочная поставка Товаров, допускается исключительно после получения от Покупателя Заказа, содержащего измененные условия поставки.

В случае досрочной поставки Товара без согласования с Покупателем и приемки Товара Покупателем, оплата за поставленный Товар осуществляется в течении срока отсрочки оплаты поставленного Товара, указанного в Заказе, исчисляемого с даты наступления срока поставки (периода поставки), указанной в Заказе, и исполнения обязательства по поставке Товара, в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Договора, передачи Покупателю счета-фактуры, счета на оплату поставленного Товара. В указанном случае Поставщик не вправе требовать досрочной оплаты поставленного Товара, в соответствии с пунктом 3.1 Договора.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Покупатель вправе:

6.1.1. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае:

6.1.1.1 поставки Товара ненадлежащего качества, а также некомплектного Товара и потребовать возврата уплаченной суммы;

6.1.1.2 недопоставки и (или) просрочки поставки Товара;

• • • повышение цены на Товар Поставщиком без согласия с Покупателем;
    • нарушения Поставщиком пункта 6.4.4, 6.4.5 Договора;
    • иных случаях, установленных Договором, законодательством РФ.

В указанных случаях убытки, понесенные в результате отказа от исполнения настоящего Договора, Поставщику не возмещаются.

6.1.2. Требовать от Поставщика в случае, если Поставщиком поставлен Товар ненадлежащего качества:

6.1.2.1 возврата уплаченной суммы;

6.1.2.2 соразмерного уменьшения цены;

6.1.2.3 безвозмездного устранения недостатков Товара в срок, определенный соглашением Сторон;

6.1.2.4 возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара;

6.1.2.5 потребовать замены Товара ненадлежащего качества на Товар, соответствующий условиям Договора.

6.1.3. Требовать от Поставщика в случае передачи Поставщиком некомплектного Товара:

6.1.3.1 соразмерного уменьшения цены;

6.1.3.2 доукомплектования Товара в срок, согласованный Сторонами;

6.1.3.3 потребовать замены некомплектного Товара на комплектный;

6.1.4. Требовать от Поставщика в случае передачи Товара без тары и/или упаковки, либо в ненадлежащей таре и/или упаковке:

6.1.4.1 затарить и /или упаковать Товар;

6.1.4.2 заменить ненадлежащую тару и/или упаковку;

Если характер поставленного Товара не позволяет применить вышеуказанные требования, Покупатель вправе применить к нему требования, вытекающие из передачи Товара ненадлежащего качества.

6.1.5. Подавать Поставщику Заказы, соответствующие Спецификации, на электронную почту Поставщика, указанную в пункте 11 Договора.

6.1.6. Требовать выплаты неустойки за несвоевременную поставку или недопоставку.

6.2. Покупатель обязан:

6.2.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара, произвести проверку по количеству, качеству, заявленному ассортименту, составить и подписать соответствующие документы. Если Поставщик знал или обязан был знать о том, что переданный Покупателю Товар не соответствует условиям настоящего Договора, он не вправе ссылаться на положения, предусмотренные настоящим пунктом.

6.2.2. Оплатить Товар по цене, предусмотренной настоящим Договором.

6.3. Поставщик вправе:

6.3.1. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неоднократного нарушения сроков оплаты за поставленный товар Покупателем;

6.3.2. Требовать от Покупателя оплаты поставленного Товара, в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.4. Поставщик обязан:

6.4.1. Передать Покупателю Товар в количестве, ассортименте, и сроки, указанные в Заказе;

6.4.2. Обеспечить отгрузку и доставку Товара в установленном настоящим Договором, Заказе порядке;

6.4.3. При передаче Товара Покупателю передать документы, относящиеся к Товару;

6.4.4. Отправить уведомление о получении Заказа в электронной форме не позднее 1 (одного) рабочего дня, со дня получения такого Заказа, на электронную почту Покупателя, указанную в пункте 11 Договора;

6.4.5. в случае, если предметом договора является поставка оборудования, не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня заключения настоящего Договора, отправить на электронную почту Покупателя, указанную в пункте 11 Договора, уведомление о заказе оборудования, указанного в Спецификации, вместе с документом, подтверждающим такой заказ (платежное поручение с отметкой банка об оплате производителю стоимости товара, или письмо производителя о начале изготовления товара), или с первичным учетным документом, подтверждающим факт поставки Поставщику товара, указанного в Спецификации, и письмом Поставщика, гарантирующим наличие у Поставщика такого товара.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с условиями Договора и действующим законодательством РФ. Поставщик не имеет права на получение с Покупателя процентов по ст. 317.1 ГК РФ на сумму долга за период пользования денежными средствами.

7.2. В случае недопоставки или просрочки поставки Товара согласно ст. 521 ГК РФ Покупатель вправе требовать от Поставщика выплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости не поставленной (недопоставленной) в срок партии Товара в день, но не более 10% от стоимости не поставленной (недопоставленной) в срок партии Товара.

7.3. При нарушении срока оплаты Покупатель уплачивает неустойку в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки оплаты, но не более 10% от неоплаченной стоимости Товара.

7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, устанавливается штраф в размере 5 (пяти) процентов от цены Товара, указанной в Спецификации.

7.5. Уплата неустоек (штрафов, пеней), не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств, предусмотренных Договором.

7.6. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе касающиеся его вступления в силу, заключения, изменения, исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат рассмотрению в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в городе Нижнем Новгороде в соответствии с применимыми правилами и положениями МКАС. Арбитражное решение является для сторон окончательным. Исключается подача в государственный суд заявления о принятии решения об отсутствии у третейского суда компетенции в связи с вынесением третейским судом отдельного постановления о наличии компетенции как по вопросу предварительного характера. Исключается возможность рассмотрения государственным судом вопроса об отводе арбитров или прекращении их полномочий по иным основаниям.

8. ДОКУМЕНТЫ

8.1. Поставщик обязан одновременно с Товаром передать (направить) Покупателю следующие документы: копию сертификата/декларации соответствия на Товар, заверенную держателем (собственником) сертификата/декларации, либо органом, выдавшим сертификат/декларацию, либо заверенную нотариально, сертификат/декларацию качества, паспорт на Товар, в случае если поставленный Товар требует паспортизации, скрепленный печатью производителя, документ, подтверждающий гарантийные обязательства на Товар, инструкцию по монтажу и эксплуатации Товара, счет-фактуру, первичный учетный документ, копии документов, подтверждающих полномочия лица на подписание счета-фактуры. При подписании первичных учетных документов, счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи. Поставщик оформляет отдельные первичные учетные документы и счет-фактуру по каждой Заказе.

8.2. Первичные учетные документы, составляемые во исполнение обязательств по настоящему Договору, должны соответствовать требованиям, указанным в статье 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", иных нормативно-правовых актах, и содержать обязательные реквизиты, в том числе информацию о номере и дате настоящего Договора, Заказе, о контактном лице.

8.3. Счета-фактуры, составляемые во исполнение настоящего Договора, должны соответствовать требованиям, указанным в статье 169 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ, иных нормативно-правовых актах, в том числе содержать расшифровку и подписи с указанием фамилий, и инициалов лиц, подписывающих счета-фактуры, а также реквизиты документов, уполномочивающих на подписание счетов-фактур, за исключением единоличного исполнительного органа. В случае, если Поставщик не является плательщиком НДС, в соответствии с НК РФ, то счет-фактура не составляется.

8.4. В случае отсутствия в первичных документах одного из обязательных реквизитов, либо несоответствия таких документов установленным требованиям, любая из Сторон вправе не принимать их к рассмотрению и исполнению.

В случае непредставления документов, указанных в пункте 8.1 настоящего Договора, либо предоставления документов, не соответствующих требованиям настоящего Договора, действующего законодательства, документы считаются не предоставленными.

8.5. В случае, если Товар поставляется на склад Покупателя, в соответствии с Заказом, Договором, документы, указанные в пункте 8.1 настоящего Договора, передаются Покупателю одновременно с передачей Товара.

В случае если поставка Товара осуществляется самовывозом со склада Поставщика, в соответствии с Спецификацией, Техническим заданием, документы, указанные в пункте 8.1 настоящего Договора, передаются Покупателю не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня передачи Товара. Оригиналы первичных учетных документов, счета-фактуры должны направляться Покупателю по почтовому адресу Покупателя.

В случае если Поставщик просрочил срок передачи документов, предусмотренный настоящим пунктом, обязательства Поставщика по поставке Товара считаются неисполненными, и Поставщик несет ответственность за просрочку поставки Товара, в соответствии с пунктом 7.2 настоящего Договора, а Покупатель вправе увеличить срок оплаты поставленного Товара соразмерно времени просрочки предоставления указанных документов. В случае если указанные документы не будут переданы Поставщиком в течение 3 (рабочих) дней со дня окончания срока исполнения обязанности по передаче документов, предусмотренного настоящим пунктом, Покупатель вправе отказаться от Товара.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

9.2. Стороны обязаны информировать друг друга об изменениях адресов и реквизитов, указанных в Договоре.

9.3. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по Договору, если они возникли вследствие событий чрезвычайного характера или воздействия непреодолимой силы.

9.4. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

9.5. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.6. В случае возникновения у сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменном виде. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

Данная оговорка применяется в случаях, когда такое приостановление исполнения Договора не противоречит законодательству РФ.

В случае установления достоверных фактов, свидетельствующих о наличии в действиях представителей Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников признаков преступления, предусмотренного статьей 204 УК РФ «Коммерческий подкуп», материалы внутренних расследований Стороны направляют в правоохранительные органы.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах - по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

10.2. Все изменения и дополнения к Договору вносятся путем заключения Сторонами дополнительного соглашения в письменной форме.

10.3. Приложения к договору: Приложение №1 Спецификация, Приложение №2 Техническое задание, Приложение № 3 Форма заказа Поставщику, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

{количество партий, условия исполнения договора включаются в форму из извещения о закупке, предложения лица, с которым заключается договор}

Приложение №2 к Договору поставки

от «» 20г. №

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

{документ составляется путем включения в него сведений из извещения о закупке, предложения лица, с которым заключается договор}

Приложение №3 к Договору поставки

от «» 20г. №

ФОРМА ЗАКАЗА ПОСТАВЩИКУ СОГЛАСОВАНА

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА ЗАКАЗА ПОСТАВЩИКУ

- Посмотреть таблицу с данными 1333ЭСК-25_Извещение_о_АЗ_в_ЕИС ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор АО «ЭСК»

__________________________ Д.А. Недоростков

«_____» _______________2025 год

ИЗВЕЩЕНИЕ (РЕШЕНИЕ) О ПРОВЕДЕНИИ АНАЛИЗА РЫНКА № 1333ЭСК-25

Закупка лакокрасочной продукции

- Посмотреть таблицу с данными

Ведущий специалист по закупкам Маркелова Н.А.

Согласовано:

Руководитель группы по закупкам Трущева Ю.Ю.