Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________________, действующего на основании _________________________________________, с одной стороны и Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Орловской области (далее – Главное управление МЧС России по Орловской области), от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _ в дальнейшем вместе именуемые Стороны, в соответствии с п.4, ч.1, ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется передать, а Заказчик принять и оплатить расходные материалы для автомобильной техники (в соответствии с техническим заданием приложение №1 к договору) далее именуемую «Товар». 1.2. Полное наименование Товара, единица измерения Товара и ее стоимость, количество Товара, комплектность и иные характеристики указаны в Техническом задании (Приложение № 1) и Спецификации (Приложение №2), которые являются неотъемлемой частью Договора. 1.3. Код вида расходов (КВР) – 244. 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Цена настоящего Договора составляет _______ (____________________________________________) рублей ___ коп, в том числе НДС 20 % (без НДС). Цена Договора является твердой и определена на весь срок исполнения Договора за исключение случаев предусмотренных действующим законодательством РФ. 2.2. Оплата по Договору осуществляется за счет средств – Федерального бюджета. 2.3. Общая стоимость настоящего Договора включает в себя стоимость Товара, расходы по доставке Товара (Орловская область, г. Орел, ул. Раздольная, д. 105), стоимость разгрузочно-погрузочных работ, а также расходы на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей. 2.4. Оплата стоимости за фактически поставленный Товар производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счёт Исполнителя: 100% в течение 10 (десяти) рабочих дней, с даты подписания Заказчиком документа о приемке поставленного Товара, но не позднее, чем за 1 рабочий день до окончания финансового года. Поставка считается выполненной после подписания Сторонами акта приема-передачи Товара и товарной накладной. 2.5. Заказчик считается исполнившим обязательство, указанное в пункте 2.4. настоящего Договора, с момента списания денежных средств с его счета. 2.6. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком). 3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ ТОВАРА 3.1. Место поставки Товара: Орловская область, г. Орел, ул. Раздольная, д. 105. Поставка Товара, разгрузочно-погрузочные работы осуществляется за счет сил и средств Поставщика. 3.2. Срок поставки Товара: со дня, подписания Договора до 19.12.2024. 3.3. Заказчик осуществляет приемку Товара на соответствие качеству, количеству, ассортименту, комплектности, техническим требованиям и иным требованиям. 3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике. 3.5. Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения. 3.6. Исполнением обязательств Поставщиком по поставке Товара считается доставка Товара в соответствии с условиями и требованиями настоящего Договора. 3.7. Заказчик в течение 1 (одного) дня со дня поставки Товара осуществляет приемку Товара по накладным, проверяет количество и внешний вид, при обнаружении несоответствия делает об этом отметки в накладных. 3.8. Товар считается сданным Поставщиком и принятым Заказчиком по качеству и количеству – согласно Техническому заданию и Спецификации, а так же по накладной. 3.9. Сроки и условия гарантии поставленного товара определяются его производителем но не менее – 12 месяцев. Поставщик обязан в течение гарантийного срока заменить Товар, если не докажет, что дефекты возникли в результате нарушения Заказчиком правил эксплуатации Товара или его хранения. Замена Товара производится в 2-дневный срок после получения сообщения Заказчика о выявленных дефектах. Гарантийные обязательства предусматривают безвозмездную замену некачественной продукции на новую в течение 2 дней после письменного заявления Заказчика. 3.10. В случае обнаружения несоответствия качества Товара, характеристикам, указанным в Приложении к настоящему Договору и иных документах на Товар, в течение 2-дневный срок, Заказчик обязан известить об этом Поставщика. 3.11. При отказе от выполнения своих гарантийных обязательств, Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия такого решения письменно уведомить об этом Заказчика. 3.12. Поставщик обязан за 1 (один) день предупредить Заказчика о дате и времени поставки Товара. 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 4.1. Заказчик вправе: 4.1.1.Не оплачивать Товар, не принятый по мотиву его несоответствия требованиям Договора. 4.1.2.Взыскивать с Поставщика убытки и применять штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 4.1.3. Требовать устранения недостатков Товара, если они будут обнаружены в ходе приемки или эксплуатации. 4.1.4. При приемке Товара, осуществить проверку Товара, его соответствия приведенным в Приложениях к настоящему Договору характеристикам без каких либо дополнительных расходов со стороны Заказчика. 4.1.5. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения и других подобных недостатков) Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика: - возврата уплаченной за Товар денежной суммы; - замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим Договору. 4.2. Обязанности Заказчика: 4.2.1. Произвести оплату Товара в срок и на условиях, предусмотренным настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. 4.2.2. Принять Товар и проверить его по количеству и качеству согласно Приложению №1. 4.2.3. При обнаружении недопоставки Товара по количеству или комплектации Заказчик вправе потребовать от Поставщика недостающее количество. 4.3. Права Поставщика:
4.3.1. Поставщик вправе требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Договора. 4.3.2. Обязанности Поставщика: 4.3.3. Поставщик обязуется предоставить Заказчику контактный телефон и адрес, по которому Заказчик может связаться с Поставщиком для информирования о выявленных недостатках. 4.3.4. Поставщик обязан поставить Товар в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и со Спецификацией (Приложение №2), в срок указанный в пункте 3.2. настоящего Договора. 4.3.5. Поставщик обязан предоставить Заказчику при поставке Товара счет-фактуру (при наличии) на Товар по форме установленной законодательством РФ, два экземпляра товарно-транспортной накладной на Товар по установленной законодательством РФ форме. Все Товары должны быть обеспечены документацией, предоставляемой фирмой–производителем, в том числе гарантийные обязательства. 4.3.6. Поставщик гарантирует Заказчику, что к Заказчику не будут применены меры ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любых их частей в Российской Федерации. 4.3.6. Поставщик гарантирует, что на момент передачи Заказчику, Товар под залогом и арестом не состоит, обременений третьих лиц не имеет. 4.3.7. В случае предъявления к Заказчику третьими лицами исков в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, Поставщик будет привлечен в процесс в качестве ответчика, заменив Заказчика как ненадлежащую сторону. При этом все расходы и убытки, понесенные Заказчиком вследствие применения к нему мер ответственности за указанные нарушения, подлежат возмещению Поставщиком. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 5.2. Ответственность Заказчика: 5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. 5.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно). Размер штрафа установлен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063» (далее - Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042). 5.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора. 5.3. Ответственность Поставщика: 5.3.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 5.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. Порядок списания пени определяется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2018 г. № 783 «О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом» (с изменениями и дополнениями) (далее - Постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2018 г. № 783). 5.3.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком, обязательств предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке): - 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей. 5.3.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора. Размер штрафа установлен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042. 5.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в следующем порядке: 1000,00 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей. 5.3.6. Уплата и/или удержание штрафа, неустойки (пеней) не освобождает Поставщика от обязанностей по исполнению условий Договора. 5.3.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 6.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями. 6.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры, возникающие при исполнении Договора, в том числе касающиеся порядка и условий его исполнения, а также применения штрафных санкций, подлежат разрешению в Арбитражном суде Орловской области. 6.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней, со дня получения претензии. 7. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленных действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войны, гражданских волнений, эпидемий, блокады, эмбарго, землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий, а также издания актов государственных органов. 7.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 7.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. 8. СРОКИ И УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 8.1. Настоящий договор, вступает в силу с даты его подписания сторонами, и действует до 28 декабря 2024 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения обязательств, сторонами. 8.2. Договор может быть расторгнут: - по соглашению Сторон; - по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации; - в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством и в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 9.1. В случае изменения у какой-либо из сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 5 (пяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причём в письме необходимо указать, что оно является неотделимой частью настоящего Договора. 9.2. Все дополнительные соглашения, сообщения и уведомления, направленные Сторонами в связи и во исполнение Договора, должны быть оформлены письменно, подписаны уполномоченными лицами и будут считаться поданными надлежащим образом, если они переданы по почте заказным письмом или факсом, или курьером под роспись уполномоченного лица по указанным в Договоре юридическим или почтовым адресам Сторон. 9.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. 9.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора: - Приложение № 1 – Техническое задание на 2 л в 1 экз.; - Приложение № 2 - Спецификация на 1 л в 1 экз. 10. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: - Посмотреть таблицу с данными Приложение № 1 к Договору № от ________.2024 г. Техническое задание на закупку расходных материалов для автомобильной техники - Посмотреть таблицу с данными
Требования к качеству Товара.
Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по настоящему Договору новый, не бывший в употреблении, не имеет внешних повреждений, связанных с погрузо-разгрузочными работами и транспортировкой.
Поставляемый Товар должен соответствовать по качеству стандартам или техническим условиям завода – изготовителя, что подтверждается паспортами на него, а также соответствующей маркировкой. Допускается поставка товара, характеристики которого являются аналогичными характеристик (параметров), установленных предприятием-изготовителем или улучшенными по сравнению с установленными характеристиками (параметрами), установленными предприятием-изготовителем.
Если обнаружены скрытые недостатки Товара, Заказчик обязан предъявить рекламацию Поставщику в течение 2 (двух) дней, как только обнаружились эти недостатки.
Сроки и условия гарантии поставленного товара определяются его производителем, технической документацией, но не менее – 12 месяцев.
Поставщик обязан в течение гарантийного срока заменить Товар, если не докажет, что дефекты возникли в результате нарушения Заказчиком правил эксплуатации Товара или его хранения. Замена Товара производится в 2-дневный срок после получения сообщения Заказчика о выявленных дефектах.
Гарантийные обязательства предусматривают безвозмездную замену некачественной продукции на новую, в течение 5 (пяти) рабочих дней после заявления Заказчика.
2. Порядок и сроки приемки Товара
Приемка Товара осуществляется по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Раздольная, д. 105.
Срок поставки Товара: со дня, подписания Договора до 19.12.2024..
Если Товар не соответствует Техническому заданию, то Заказчик направляет в письменной форме мотивированный отказ от подписания Акта приемки Товара в течение трех рабочих дней со дня поставки Товара.
Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике. Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения. Исполнением обязательств Поставщиком по поставке Товара считается доставка Товара в соответствии с условиями и требованиями настоящего Договора.
Поставщик обязан за 1 (один) день предупредить Заказчика о дате и времени поставки Товара.
Поставка считается выполненной после подписания Сторонами акта приема-передачи Товара и товарной накладной.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.