Тендер - закупка стирального порошка №295702529

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть29 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. Нижний Тагил, Свердловская область, ул. Красногвардейская, 57/а
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 07.04.2025 по 15.04.2025Место предоставления документации:в соответствии с документациейПорядок предоставления документации:в соответствии с документациейОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется извещение_порошок - Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

НА ЗАКУПКУ:

СТИРАЛЬНОГО ПОРОШКА ДЛЯ НУЖД ГАСУСО СО «Тагильский Пансионат».

Заказчик: Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Тагильский пансионат для престарелых и инвалидов»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 57а.

г. Нижний Тагил

2025

Настоящий запрос котировок проводится в соответствии положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-­ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», Федерального закона от 10.01.2002 г. №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи», Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Тагильский пансионат для престарелых и инвалидов» и иных действующих нормативных правовых актов Российской Федерации.

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение запроса котировок регулируется настоящим извещением.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к гражданско-правовому договору

№ ______________________

от «___» _________ 20__ г.

Техническое задание

Предмет закупки: Закупка стирального порошка для нужд ГАСУСО СО «Тагильский Пансионат»» (ОКПД2: 20.41.32.121)

1.

- Посмотреть таблицу с данными

* в котировочной заявке указывается конкретное значение характеристики, параметра, марка, производитель предлагаемого товара (при наличии), слова «более», «менее» не допускаются. Диапазон значений - указать минимальное значение размера (веса) и максимальное значение размера (веса), т.е. участник закупки прописывает в заявке: «…минимальное значение размера ___см, максимальное значение размера __ см», минимальное значение веса ___кг., максимальное значение веса __ кг.).

2. Требования, которым должен отвечать согласно действующему законодательству участник закупки на поставку товара, указанных в заявке: Поставляемый Товар должен пройти обязательную сертификацию в порядке, установленном:

- техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной

защиты» утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 878 (в ред. от

13.11.2012) (далее - TP TC 019/2011);

- техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности продукции легкой

промышленности", утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 876

(ред. от 20.11.2012, с изм. от 09.08.2016) (далее - ТР ТС 017/2011).

Поставка Товара должна осуществляться в соответствии с настоящим Техническим

заданием. Качество и безопасность товара должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к данному виду товара.

Поставщик гарантирует наличие оформленных в соответствии с законодательством документов на товар, подтверждающих его качество и безопасность

3. Место и срок поставки товара : товар должен быть поставлен по адресу▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Нижнего Тагила, Свердловской области, ул.Красногвардейская, 57/а

4. Условия поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): Товар должен быть поставлен : первая партия (300 кг) товара должна быть поставлена по 5 мая 2025 года, остальной товар поставляется партиями в течение 3 суток со дня подачи заявки.

5. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара и предупреждать его деформацию во время транспортирования и хранения. Не допускается наличие механических повреждений на упаковке, разрывов, попадания влаги и явных ее следов, прочих повреждений. При обнаружении повреждений упаковки во время приемки Товара указанный Товар подлежит немедленной замене без вскрытия упаковки.

Поставляемый Товар должен отгружаться в упаковке (или таре) обеспечивающей

сохранность при транспортировке, разгрузке, погрузке.

Поставляемый Товар должен быть новым, чистым, ранее в эксплуатации не состоявшим.

Товар или упаковка (тара) должна содержать товарный знак предприятия-изготовителя либо его наименование, обозначение ТР ТС 019/2011, единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза. Весь поставляемый товар должен иметь сертификаты/декларации соответствия. Поставщик

обязан при каждой поставке по Заказам на каждую единицу Товара передавать Заказчику принадлежности Товара, а также относящиеся к нему документы (технический паспорт, копии действующих сертификатов/деклараций соответствия, инструкцию по эксплуатации , иные документы завода-изготовителя), предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Дата изготовления поставляемого Товара должна быть не ранее января 2025 года.

6. Источники финансирования: лицевые счета▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть10,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

7. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: Оплата по настоящему договору осуществляется Заказчиком за каждую партию «Товара», путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании счета, товарной накладной счет фактуры(при наличии), подписанной обеими Сторонами, в течение 7 рабочих дней со дня получения счета, товарной накладной счет фактуры(при наличии) Заказчиком. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату поставки товара Поставщиком, обусловленную несвоевременным поступлением бюджетных и внебюджетных денежных средств на свои счета для расчетов с Исполнителем.

8. Дополнительные сведения (при наличии): Поставка и разгрузка товара осуществляется силами Поставщика и за счет Поставщика. Дата и время поставки должны быть заранее согласованны с Заказчиком. Время работы Заказчика: с понедельника по четверг – с 08.00 часов до 15.00 часов, в пятницу – с 08.00 часов до 14.00 часов. Доставка осуществляется после предварительного уведомления Заказчика (согласования с Заказчиком) по телефону 8(3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьо предстоящей доставке Товара. осуществляется заказчиком и включает в себя следующие этапы:

• проверка комплектности и номенклатуры поставленного товара на основании Спецификации Контракта;
• контроль на наличие / отсутствие внешних повреждений;
• контроль количества мест Товара;
• соответствие упаковки требованиям заказчика;
• контроль качества Товара, соответствие предмету Контракта;

При наличии замечаний по качеству и (или) количеству партии товара Заказчик делает отметку в товарной накладной. Поставщик обязан устранить замечания по качеству и (или) количеству в течение 3 рабочих дней со дня получения от Заказчика уведомления с требованием устранения замечаний. При этом все расходы, связанные с устранением выявленных замечаний, возлагаются на Поставщика.

9. Порядок формирования участниками размещения заказа цены договора: цена формируется из цены единицы поставляемого товара с учетом его количества, всех необходимых расходов на перевозку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей,

10. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара: Гарантийный срок на Товар равен гарантийному сроку, указанному в техническом паспорте и/или гарантийном талоне на данный Товар, но не менее 12 месяцев. Гарантийный срок на Товар исчисляется от даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, состав, размер, дату выпуска, информацию по уходу за изделием. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке данного вида товара.

РАЗДЕЛ III. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № __________________________________

на поставку хозяйственных товаров (стиральный порошок)

г. Нижний Тагил «___» ________ 2025 г.

ГАСУСО СО «Тагильский пансионат», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора автономного учреждения Олькина Артема Вячеславовича, действующего на основании Устава с одной стороны, и ______________________________, именуемое(ый) (ая) в дальнейшем Поставщик, в лице __________________________, действующего (ей) на основании ____________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и по результатам проведения запроса котировок в электронной форме на основании Протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок № __ от ________г. (извещение № ____ ) заключили настоящий договор на следующих условиях.

1. ПРЕДМЕТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

1.1. По настоящему гражданско-правовому договору (далее - договор) Поставщик обязуется поставить Заказчику хозяйственные товары (стиральный порошок), (далее - «Товар»), а Заказчик обязуется принять и оплатить «Товар», наименование, ассортимент, цена, количество и качество которого определяются Спецификацией на поставку «Товара» (Приложение №1 к настоящему договору), которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в договоре, а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

1.3. Товар поставляется в упаковке (таре), пригодной для данного вида Товара, обеспечивающей его сохранность при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка (тара) Товара возврату не подлежит. Маркировка упаковки (тары) и (или) Товара должна содержать: его наименование, наименование производителя, юридический адрес, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида Товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки Товара (партии Товара).

1.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена за каждую единицу поставляемого по настоящему договору «Товара» указывается в рублях.

2.2. Оплата по настоящему договору осуществляется Заказчиком за фактически поставленный товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании счета, товарной накладной, счета-фактуры (при наличии), подписанной обеими Сторонами, не позднее 7 рабочих дней со дня получения счета, товарной накладной, счета-фактуры (при наличии) Заказчиком. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату поставки товара Поставщиком, обусловленную несвоевременным поступлением бюджетных и внебюджетных денежных средств на свои счета для расчетов с Поставщиком.

2.3. Цена договора составляет _______ руб. ___ коп. (________ руб. __ коп.), в т.ч. НДС ___% - ____ руб. __ коп. (____руб. __ коп.). (в случае если НДС не предусмотрен, основание освобождения уплаты налога).

В цену договора включены все издержки, а также затраты на погрузку-разгрузку, перевозку, доставку до Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

2.4. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.5, п.2.6., п.2.7., п.2.8., п.2.9. настоящего договора.

2.5. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренных договором количества, качества поставляемого товара и иных условий исполнения договора.

2.6. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить, не более чем на 30 процентов, объем поставляемого товара по настоящему договору. При этом первоначальная цена договора увеличивается или уменьшается пропорционально измененному объему товара, но не более чем на 30 процентов.

2.7. Заказчик по согласованию с Поставщиком, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной Поставщиком по итогам закупки, и начальной (максимальной) ценой договора указанной в извещении о закупке. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, указанной Поставщиком в заявке на участие в закупке, на количество товара, указанное в извещении о закупке.

2.8. Сумма договора уменьшается на сумму, подлежащей уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.9. В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом РФ Министерства социальной политики Свердловской области, являющегося учредителем Заказчика – получателя бюджетных средств, с которым заключено соглашение о предоставлении субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, Стороны вправе изменить размер и (или) сроки оплаты и (или) количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

3.1. Поставщик предоставляет Заказчику оформленное надлежащим образом обеспечение исполнения договора.

3.2. Обеспечение исполнения договора оформляется в виде банковской гарантии, выданной банком, или путем перечисления денежных средств на счет Заказчика, указанный в п.3.5. настоящего договора.

3.3. Сумма обеспечения исполнения обязательств по настоящему договору составляет 3% от начальной (максимальной) цены договора – 6701,74 руб.

3.4. В случае если участником закупки предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора (либо предложена сумма цен единиц Товара, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанной единицы), участник закупки предоставляет обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении о закупке (ином документе в зависимости от способов определения участником закупки), в сумме 10052,61 руб.

3.5. Реквизиты счета для перечисления денежных средств, в качестве обеспечения исполнения договора:

- Министерство финансов Свердловской области (ГАСУСО СО «Тагильский пансионат»), л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть10

- ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьУральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Получатель▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Денежное обеспечение исполнения договора по запросу котировок № ______ на (указать вид товара или работ (услуг)).

Денежные средства вносятся не позднее даты подписания договора.

3.6. Обеспечение исполнения договора в виде внесения денежных средств возвращается Поставщику при условии надлежащего исполнения им всех обязательств по договору в течение 30 (тридцати) дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, оформленных актом об исполнении договора (Приложение №2).

3.7. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора, предоставляется по типовой форме независимой гарантии, установленной Правительством Российской Федерации, должна соответствовать установленным Правительством Российской Федерации дополнительным требованиям к независимой гарантии, а также содержать по установленной Правительством Российской Федерации форме требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления Правительством Российской Федерации типовой формы независимой гарантии, дополнительных требований к независимой гарантии, формы требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии.

3.8. Обеспечение исполнения договора обеспечивает все обязательства Поставщика и распространяется, в том числе, на уплату неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных договором, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по договору, а также убытков в связи с проведением экспертизы качества Товара, в том числе лабораторных испытаний, в результате которой будет установлено его ненадлежащее качество.

3.9. Обеспечение исполнения договора удерживается Заказчиком в размере, равном сумме невыполненных обязательств, неустойки и причиненных убытков, в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Поставщиком, включая просрочку исполнения обязательств, одностороннего отказа Поставщика от исполнения договора при отсутствии нарушения условий договора Заказчиком.

3.10. Если договор заключается с бюджетным учреждением, то предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

4.КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

4.1. Качество и безопасность поставляемого товара должно соответствовать ГОСТам и подтверждаться действующими сертификатами качества и безопасности, другими документами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.

Обязательное подтверждение соответствия моющих порошков для стирки (ст. 1, п. 2 ст. 6 Технического регламента, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 N 798; ст. 1, п. 2 ст. 6 Технического регламента, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 N 799; Перечень, утв. Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425; Единый перечень, утв. Решением Комиссии Таможенного Союза от 07.04.2011 N 620). Соответствие товара обязательным законодательным требованиям по качеству и безопасности могут подтверждать также (п. 2 ст. 456 ГК РФ; п. 10 Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299; п. 1 ст. 2.3 Закона от 14.05.1993 N▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; п. 142 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354).

4.2. Поставка «Товара» сопровождается документами, подтверждающими его качество и безопасность: сертификаты и (или) декларации и (или) удостоверения о соответствии качества (безопасности), оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, надлежаще оформленные и заверенные оригинальной печатью Поставщика.

4.3. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

4.4. На товаре не должно быть загрязнений, следов повреждений, деформации, а также иных несоответствий официальному техническому описанию товара.

4.5. Товар должен сохранять потребительские свойства в течение гарантийного срока (при его наличии). Товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

4.6. Товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с технической документацией производителя. Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке по использованию и уходу за товаром, а также информацию о составе материалов, размер и другую обязательную информацию о товаре. Дата изготовления поставляемого Товара должна быть не ранее января 2025 года.

4.7. Поставка Товара осуществляется в соответствии со Спецификацией на поставку «Товара» (Приложение №1 к настоящему договору).

5. УСЛОВИЯ, СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

5.1. Место поставки: ГАСУСО СО «Тагильский пансионат»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, д.57А.

Товар должен быть поставлен: первая партия (300 кг) товара должна быть поставлена по 05 мая 2025 года, остальной товар поставляется партиями в течение 3 суток со дня подачи заявки.

Поставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 08:00 до 15:00 час., в пятницу с 08:00 до 14:00 час. Доставка осуществляется после предварительного уведомления Заказчика (согласования с Заказчиком) по телефону 8(3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьо предстоящей доставке Товара.

5.2. Упаковка должна обеспечивать сохранность «Товара» и предупреждать его деформацию во время транспортирования и хранения. Не допускается наличие механических повреждений на упаковке, разрывов, попадания влаги и явных ее следов, прочих повреждений. При обнаружении повреждений упаковки во время приемки «Товара», указанный «Товар» подлежит замене без вскрытия упаковки.

5.3. Поставляемый «Товар» должен полностью соответствовать функциональным (потребительским свойствам) и техническим характеристикам. Поставщик должен передать Заказчику неповрежденный «Товар» в упаковке изготовителя. «Товар» должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого «Товара» и способу транспортировки. Обеспечить оперативность и своевременность доставки «Товара».

5.4. Поставщик своими силами и за свой счет организует и осуществляет доставку, разгрузку «Товара» по согласованию с Заказчиком.

Поставщик обязан уведомить Заказчика о поставке «Товара» за сутки до начала поставки. В день поставки одновременно с партией «Товара» Поставщик представляет Заказчику сопроводительные документы, действующие сертификаты соответствия, паспорта качества, гигиенические сертификаты.

5.5. Право собственности на «Товар» переходит к Заказчику с момента подписания товарной накладной, счета-фактуры (при наличии). Риск случайной гибели «Товара» переходит к Заказчику с момента, когда Поставщик считается исполнившим свою обязанность по поставке «Товара» Заказчику.

5.6. Досрочная поставка «Товара» возможна только с согласия Заказчика.

5.7. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить, не более чем на 30 процентов, сроки исполнения обязательств сторон по договору от первоначально предусмотренных сроков.

6. ПРИЕМКА ТОВАРА

6.1. Приемка «Товара» по количеству и качеству осуществляется Заказчиком по адресу, указанному в п. 5.1. настоящего договора.

6.2. Обязанность по поставке партии товара считается выполненной с момента передачи Товара Заказчику.

6.3. Приемка «Товара» Заказчиком по количеству и качеству осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6, и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7.

Приемка товара включает в себя следующие этапы:

проверка комплектности и номенклатуры поставленного товара на основании Спецификации настоящего договора;

контроль на наличие/отсутствие внешних повреждений;

контроль количества мест Товара;

соответствие упаковки требованиям заказчика;

контроль качества Товара, соответствие предмету настоящего договора.

6.4. Заказчик назначает лицо, ответственное за работу с Поставщиком и уполномоченное подавать заявки на поставку товара, подписывать товарную накладную на поставленный товар, счет-фактуру (при наличии). Полномочия ответственного лица должны быть подтверждены доверенностью, оформленной в установленном порядке.

6.5. Поставляемый Товар должен соответствовать количеству, указанному в представленной Поставщиком товарной накладной, и соответствовать Спецификации на поставку Товара (Приложение № 1 к настоящему договору).

6.6. При поставке Товара Поставщик обязан предоставить Заказчику в двух экземплярах товарные накладные, а также документы, указанные в п.4.2. настоящего договора.

Текст, цифровые значения, подписи в платежных и иных документах должны быть легко читаемы. Целостность документов, состоящих из нескольких листов, должна быть обеспечена путем его скрепления или иным, исключающим сомнения в его целостности способом (Национальный стандарт ГОСТ Р 2.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

6.7. При наличии замечаний по качеству и (или) количеству партии товара Заказчик делает отметку в товарной накладной. Поставщик обязан устранить замечания по качеству и (или) количеству в течение 3 (три) рабочих дня со дня получения от Заказчика уведомления с требованием устранения замечаний. При этом все расходы, связанные с устранением выявленных замечаний, возлагаются на Поставщика.

6.8. В случае поставки «Товара» без сопроводительных документов и при отсутствии документов, указанных в п. 4.2. настоящего договора «Товар» Заказчиком не принимается и возвращается Поставщику за его счет.

6.9. Приемка «Товара»

а) по количеству осуществляется Заказчиком в присутствии представителя Поставщика в течение 1 рабочего дня с момента фактической доставки на склад Заказчика,

б) по качеству - в течение 3-х рабочих дней с момента фактической доставки на склад Заказчика.

Фактическое количество товара фиксируется в товарной накладной, которая является обязательным документом при поставке «Товара».

6.10. По результатам приемки товара составляется товарная накладная, которая подписывается Сторонами.

6.11. Если Поставщик в установленный срок согласно п.6.7. договора не заменит поставленный Товар ненадлежащего качества надлежащим, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков в поставке Товара, взыскать неустойку в соответствии с положениями Раздела 8 настоящего договора или принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к договору.

6.12. Ненадлежащее качество поставленного Товара может быть подтверждено экспертизой, в том числе посредством лабораторных испытаний.

7.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Поставщик обязан:

7.1.1. Поставить «Товар» в соответствии с условиями настоящего договора и в соответствии с требованиями Государственных стандартов, технических условий производителя, санитарно-эпидемиологическим норм, применяемых в Российской Федерации.

7.1.2. Доставить «Товар» с соблюдением требований действующего законодательства, предъявляемых к транспортировке «Товаров», являющихся предметом настоящего договора, в том числе по соседству продуктов, транспортом, имеющим соответствующие санитарные документы.

7.1.3. Передать Заказчику на поставленную партию «Товара» документы, подтверждающие качество «Товара».

7.1.4. Передать Заказчику с поставкой «Товара» счет, товарную накладную, счет-фактуру (при наличии), оформленные надлежащим образом.

7.1.5. Принять от Заказчика «Товар», имеющий недостатки, в том числе скрытые, и заменить его на аналогичный «Товар» или возвратить Заказчику уплаченную за «Товар» денежную сумму.

7.1.6. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить Товар.

7.1.7. Обеспечить своевременную поставку товара согласно потребности Заказчика.

7.1.8. В соответствии с условиями договора своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.

7.2. Заказчик обязан:

7.2.1. Осуществить приемку Товара по количеству, качеству и наименованию, подписать соответствующие документы (счет, товарную накладную, счет-фактуру (при наличии)).

7.2.2. Оплатить поставку партии полученного Товара в соответствии с условиями настоящего договора.

7.2.3. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3. Поставщик вправе:

7.3.1. Требовать от Заказчика оплаты «Товара», а также предоставления копии документа, подтверждающего произведенную оплату «Товара» (копия платежного поручения и т.д.).

7.3.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.4. Заказчик вправе:

7.4.1. Требовать от Поставщика замены «Товара» ненадлежащего качества «Товаром», соответствующим по качеству требованиям Государственных стандартов, технических условий производителя, санитарно-эпидемиологическим нормам, возврата денежных средств или отказаться от принятия «Товара».

7.4.2. Подать претензию Поставщику по поставке «Товара» ненадлежащего качества в течение всего срока годности «Товара», определенного производителем.

7.4.3. Досрочно принять и оплатить Товар (партию Товара).

7.4.5. По согласованию с Поставщиком изменить количество поставляемого Товара, в соответствии с условиями договора.

7.4.6. Направить Товар на экспертизу, в том числе лабораторные испытания с целью проверки его качества. В случае если будет установлено ненадлежащее качество Товара, все расходы на проведение вышеуказанных мероприятий возлагаются на Поставщика.

7.4.7. Не принимать Товар ненадлежащего качества.

7.4.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, направлять Поставщику требование об уплате сумм неустойки, предусмотренных договором, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств.

7.4.9. Запрашивать у Поставщика информацию о Товаре и о ходе, стадии исполнения обязательств Поставщика по договору.

7.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

7.6. Обязательства Сторон считаются выполненными со дня подписания Сторонами надлежащим образом оформленного Акта исполнения договора (Приложение №2 к настоящему договору), и проведения всех взаиморасчётов.

8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения
или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
от не уплаченной в срок суммы.

8.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.

Размер штрафа определяется договором в порядке, установленном настоящим положением, за каждый факт неисполнения заказчиком обязательства в размере:

1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

8.4. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения
или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.6. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном настоящим положением, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, и рассчитывается как процент цены договора или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора в размере:

10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

0,4 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

0,3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

8.7. В случае заключения договора с участником закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства по результатам осуществления закупки с особенностями участия, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352, в договоре устанавливается штраф в размере 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее
1 тыс. рублей. В этом случае штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором.

8. [2] 8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных настоящим положением), предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном положением, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена
не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8. [3] 9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

8.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

8.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

8.12. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан возместить убытки, причиненные заказчику в ходе исполнения договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8. [4] 13. Поставщик (подрядчик, исполнитель) несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителем в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8. [5] 14. За неисполнение условия о привлечении к исполнению договора соисполнителей (субподрядчиков) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства поставщик (подрядчик, исполнитель) несет ответственность в виде штрафа. Штраф устанавливается в размере 5 процентов объема привлечения, установленного договором.

8.15. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и неполучения ответа поставщика (подрядчика, исполнителя) (или получения ответа о несогласии с предъявленным требованием), вправе:

- удержать суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пени), предъявленных заказчиком, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю);

- удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) из денежных средств, перечисленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в качестве обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) и находящихся на счете заказчика;

- предъявить требование об уплате неустойки (штрафов, пени) по банковской (независимой) гарантии гаранту;

- взыскать неустойку (штраф, пени) в судебном порядке.

8.16. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную сторону от выполнения принятых на себя обязательств по договору.

8.17. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени),
если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или
по вине другой стороны.

8. [6] 18. Поставщик (подрядчик, исполнитель) возмещает убытки, понесенные заказчиком в связи с возвратом целевых бюджетных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по причине несоблюдения условий их предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем), вызванного неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по договору.

8.19. При заключении договора на поставку, установку медицинского оборудования с обязательством по обеспечению его работоспособности в период жизненного цикла заказчик вправе самостоятельно установить размер пени и штрафа в виде фиксированной суммы или в виде формулы.

При заключении договора на поставку, установку медицинского оборудования с обязательством по обеспечению его работоспособности в период жизненного цикла заказчик вправе установить дополнительные условия для начисления штрафов (в том числе при расторжении договора по вине поставщика, подрядчика, исполнителя). Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы или рассчитывается по формуле.

9.ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли Сторон договора, обстоятельства.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств и подтвердить данные обстоятельства документами уполномоченной организации (сертификат Торгово-промышленной палаты). Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

9.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на той Стороне договора, которая не выполнила свои обязательства по договору.

9.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть договор. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

10.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров, в том числе путем направлений претензий.

10.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий настоящего договора. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложения, стоимостная оценка ответственности (штрафа, пени), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.

10.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 15 (пятнадцать) календарных дней со дня их получения, если настоящим договором не предусмотрены иные сроки рассмотрения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма, телеграммы, а также электронного сообщения с последующим представлением оригинала документа.

10.4. При неурегулировании Сторонами в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Свердловской области согласно порядку, установленному действующим законодательством Российской Федерации.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по 30.11.2025г., а в части оплаты до полного исполнения принятых обязательств.

12.АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

12.1. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

12.2. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий контракта, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела договора.

Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела договора, обязана в течение 10 рабочих дней с даты его получения, рассмотреть его и в течение 5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения, сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.

12.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела договора.

12.4. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в судебном порядке.

12.5. Стороны информируют в письменной форме Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области о случаях коррупционных нарушений не позднее 5 рабочих дней с момента подтверждения факта соответствующего нарушения.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только при условии их оформления в письменном виде и подписания Сторонами.

13.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить письменное уведомление о своем намерении другой стороне не позднее чем за 10 дней до предполагаемого дня его расторжения.

13.3. Настоящий договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении договора, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения настоящего договора обязательствам, или вступления в законную силу решения суда.

13.4. При изменении у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских и других реквизитов она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другую Сторону. В письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего договора.

13.5. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13.6. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:

- Приложение № 1 – Спецификация на поставку «Товара»;

- Приложение № 2 - Акт исполнения договора (образец).

14. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

14.1. Заказчик: 14.2. Поставщик:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к гражданско-правовому договору

№___ от «___» _________ 20__ г.

Спецификация на поставку «Товара»*

ГАСУСО СО «Тагильский пансионат»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, д. 57А

1.

- Посмотреть таблицу с данными

*Заполняется на основании заявки (предложения) участника закупки - победителя

ИТОГО по спецификации: ________________ рублей в т.ч. НДС (__)%

2. Требования, которым должен отвечать согласно действующему законодательству участник закупки на поставку товара, указанных в заявке: Поставляемый Товар должен пройти обязательную сертификацию в порядке, установленном:

- техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной

защиты» утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 878 (в ред. от

13.11.2012) (далее - TP TC 019/2011);

- техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности продукции легкой

промышленности", утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 876

(ред. от 20.11.2012, с изм. от 09.08.2016) (далее - ТР ТС 017/2011).

Поставка Товара должна осуществляться в соответствии с настоящим Техническим

заданием. Качество и безопасность товара должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к данному виду товара.

Поставщик гарантирует наличие оформленных в соответствии с законодательством документов на товар, подтверждающих его качество и безопасность

3. Место и срок поставки товара : товар должен быть поставлен по адресу▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Нижнего Тагила, Свердловской области, ул.Красногвардейская, 57/а

4. Условия поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): Товар должен быть поставлен : первая партия (300 кг) товара должна быть поставлена по 5 мая 2025 года, остальной товар поставляется партиями в течение 3 суток со дня подачи заявки.

5. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара и предупреждать его деформацию во время транспортирования и хранения. Не допускается наличие механических повреждений на упаковке, разрывов, попадания влаги и явных ее следов, прочих повреждений. При обнаружении повреждений упаковки во время приемки Товара указанный Товар подлежит немедленной замене без вскрытия упаковки.

Поставляемый Товар должен отгружаться в упаковке (или таре) обеспечивающей

сохранность при транспортировке, разгрузке, погрузке.

Поставляемый Товар должен быть новым, чистым, ранее в эксплуатации не состоявшим.

Товар или упаковка (тара) должна содержать товарный знак предприятия-изготовителя либо его наименование, обозначение ТР ТС 019/2011, единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза. Весь поставляемый товар должен иметь сертификаты/декларации соответствия. Поставщик

обязан при каждой поставке по Заказам на каждую единицу Товара передавать Заказчику принадлежности Товара, а также относящиеся к нему документы (технический паспорт, копии действующих сертификатов/деклараций соответствия, инструкцию по эксплуатации , иные документы завода-изготовителя), предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Дата изготовления поставляемого Товара должна быть не ранее января 2025 года.

6. Источники финансирования: лицевые счета▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть10,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

7. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: Оплата по настоящему договору осуществляется Заказчиком за каждую партию «Товара», путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании счета, товарной накладной счет фактуры(при наличии), подписанной обеими Сторонами, в течение 7 рабочих дней со дня получения счета, товарной накладной счет фактуры(при наличии) Заказчиком. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату поставки товара Поставщиком, обусловленную несвоевременным поступлением бюджетных и внебюджетных денежных средств на свои счета для расчетов с Исполнителем.

8. Дополнительные сведения (при наличии): Поставка и разгрузка товара осуществляется силами Поставщика и за счет Поставщика. Дата и время поставки должны быть заранее согласованны с Заказчиком. Время работы Заказчика: с понедельника по четверг – с 08.00 часов до 15.00 часов, в пятницу – с 08.00 часов до 14.00 часов. Доставка осуществляется после предварительного уведомления Заказчика (согласования с Заказчиком) по телефону 8(3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьо предстоящей доставке Товара. осуществляется заказчиком и включает в себя следующие этапы:

• проверка комплектности и номенклатуры поставленного товара на основании Спецификации Контракта;
• контроль на наличие / отсутствие внешних повреждений;
• контроль количества мест Товара;
• соответствие упаковки требованиям заказчика;
• контроль качества Товара, соответствие предмету Контракта;

При наличии замечаний по качеству и (или) количеству партии товара Заказчик делает отметку в товарной накладной. Поставщик обязан устранить замечания по качеству и (или) количеству в течение 3 рабочих дней со дня получения от Заказчика уведомления с требованием устранения замечаний. При этом все расходы, связанные с устранением выявленных замечаний, возлагаются на Поставщика.

9. Порядок формирования участниками размещения заказа цены договора: цена формируется из цены единицы поставляемого товара с учетом его количества, всех необходимых расходов на перевозку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей,

10. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара: Гарантийный срок на Товар равен гарантийному сроку, указанному в техническом паспорте и/или гарантийном талоне на данный Товар, но не менее 12 месяцев. Гарантийный срок на Товар исчисляется от даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, состав, размер, дату выпуска, информацию по уходу за изделием. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке данного вида товара.

ГАСУСО СО «Тагильский пансионат»

______________А.В. Олькин _________________(ФИО)

Приложение №2

к гражданско-правовому договору

№___ от «___» _________ 20__ г.

ОБРАЗЕЦ

Акт исполнения договора

№ _________ от _______ г.

на поставку _______________

г. Нижний Тагил «___»_______20___г.

ГАСУСО СО «Тагильский пансионат», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ______________, действующего на основании ______________ с одной стороны, и __________________, именуем__ в дальнейшем Поставщик, в лице _______________, действующ__ на основании _____________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями договора № _______ от _________г. на поставку _________________ Поставщик по заданию Заказчика осуществил поставку __________ на сумму ________ руб. (______ руб. ____ коп.).

2. На момент составления настоящего Акта, поставка товара выполнена Поставщиком:

- Посмотреть таблицу с данными

3. Неустойка (штрафы, пени) в период исполнения договора не предъявлялись//предъявлялись в сумме ____________.

4. Обязательства Поставщика по поставке товара, выполнены//не выполнены полностью надлежащим образом, в срок, установленный условиями договора.

5. Заказчик полностью выполнил свои обязательства по оплате товара Поставщика в размере ________ руб. (_________ руб. ___ коп.).

6. Стороны по исполнению договора № ________ от _____ г. на поставку _________ претензий не имеют.

7. Денежные средства в сумме _____ руб. (_____ руб. __коп.), находящиеся на счете Заказчика, перечисленные ранее Поставщиком в качестве обеспечения по настоящему договору, подлежат возврату и перечислению на расчетный счет Поставщика в течение 30 дней со дня надлежащего исполнения Исполнителем всех обязательств в соответствии с п. 3.6 договора. (пункт указывается в Акте в случае перечисления Поставщиком денежных средств на счет Заказчика для исполнения обязательств по договору).

8. Настоящий Акт является неотъемлемой частью договора № _________ от _______ г. на поставку ____________.

9. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

ГАСУСО СО «Тагильский пансионат»

______________А.В. Олькин ______________

Раздел IV ИЗВЕЩЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ

ФОРМЫ

Форма 1

Форма анкеты участника закупки [7]

- Посмотреть таблицу с данными

Форма 2

Котировочная заявка

Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя отчество, место жительства (для физического лица): ______________________________________________

Банковские реквизиты участника закупки:______________________________________________

Идентификационный

номер налогоплательщика ____________________________________________________________

КПП/ОГРН __________________________________________________________________________

Изучив извещение №___________ о проведении запроса котировок в электронной форме на поставку _____________, мы, нижеподписавшиеся, настоящей заявкой соглашаемся осуществить поставку следующего товара:

Наименование поставляемого товара: ____________по цене, указанной в нижеприведенной Таблице № 1.

Поставка товара будет осуществляться в соответствии с условиями проекта договора (Раздел 3 к извещению об осуществлении закупки)

Таблица № 1

- Посмотреть таблицу с данными

Всего цена договора на сумму _________________ рублей (______________________), в т.ч.

(прописью)

НДС**______% - _________________________(_____________________________) рублей.

(прописью)

Цена товара с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи): В стоимость поставляемого товара включены все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

До подготовки и оформления договора настоящая котировочная заявка вместе с Вашим запросом котировок будут выполнять роль обязательств на дальнейшее заключение договора.

В случае признания нашей заявки победившей в проведении запроса котировок мы обязуемся при получении протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, размещенный также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru, подписать проект договора (в соответствии с регламентом работы ЭТП) и представить его Заказчику в сроки, установленные законодательством РФ и Извещением о проведении запроса котировок цен.

С условиями, порядком и сроком оплаты мы согласны.

Мы обязуемся исполнить условия договора, указанные в извещении об осуществлении закупки.

Участник закупки

_________________________ _______________________ ______________________

(должность) (Ф.И.О.) (подпись, печать)

Приложение: на ___ л.

* По желанию участника размещения заказа котировочная заявка может быть оформлена на фирменном бланке

** Указывается ставка НДС (0%, 20%, иная)

Приложение №3

к гражданско-правовому договору

№___ от ___________ г.

ФОРМА

АКТ ВЫЯВЛЕННЫХ НЕДОСТАТКОВ

г. _________________ «_____» _________ 20___ г.

_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,

(наименование организации)

в лице _______________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ____________________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности)

с одной стороны, и _____________________________________________________________,

(наименование организации)

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ____________________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности)

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с договором № __ от «____» __________ 20__ г. (далее - договор) Поставщик выполнил обязательства по поставке Товаров, а именно: _____________________.

2. Фактическое качество Товаров соответствует (не соответствует) требованиям договора и подтверждается /не подтверждается следующими документами______________. Указывается информация: дата, _______количество, _______ассортимент поставленного Товара.

3. Вышеуказанные поставки, согласно договору, должны быть выполнены «___» _____ 20__ г., фактически выполнены «__» _________ 20__ г.

4. Недостатки Товаров выявлены/не выявлены_______________________________, составлен Акт об установленном расхождении по качеству от «__» _________ 20__ г. №____.

5. Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями договора ____________ (___________) руб.

6. В соответствии с п. ______ договора сумма неустойки (штрафа, пени) составляет ___________ (Указывается порядок расчета штрафных санкций).

Общая стоимость штрафных санкций составит: ________________.

7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику с учетом удержания неустойки (штрафа, пени), составляет __________________ (___________) руб.

8. На основании раздела ___ договора экспертиза поставленного Товара проведена Заказчиком. Недостатки выявлены/не выявлены_________________________________.

Сдал: Принял:

Поставщик Заказчик

ГАСУСО СО «Тагильский пансионат»

______________А.В. Олькин Директор __________

Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято. ↑

Данный пункт применяется при проведении электронного аукциона в соответствии с пунктом 150 настоящего положения. ↑

Данный пункт применяется, если в договоре содержатся обязательства, не имеющие стоимостного выражения. ↑

Данный пункт применяется в случае реализации заказчиком права (условия) о привлечении соисполнителей, с указанием объема привлечения. ↑

Данный пункт применяется в случае, если в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документации о закупке и договоре установлено условие о привлечении к исполнению договора соисполнителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. ↑

Данный пункт применяется в случае, если исполнение заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных договором, осуществляется за счет целевых средств, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. ↑

В случае участия нескольких лиц на стороне одного участника закупки, указанные сведения указываются в отношении каждого лица, входящего в состав коллективного участника закупки ↑

нмцк_порошок