Тендер - Закупка хозяйственного инвентаря №287280839

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ТЗ.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть39 Извещение Извещение
Извещение Создать заявку Информация об ЭП Общая информация Спецификация Прикрепленные документы Журнал событий - Посмотреть таблицу с данными©2024 Малые закупки Брянской области

Описание обьекта закупки

- Посмотреть таблицу с даннымиНМЦК_большая - Посмотреть таблицу с даннымипроект_ГК

ПРОЕКТ

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №_______

Закупка хозяйственного инвентаря для нужд ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области»

г. Брянск «___» ____________ 2024г.

Государственное Казенное Учреждение «Управление капитального строительства Брянской области», именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице директора Жура Евгения Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _______________________________________________________, в лице ____________________ ______________________________________________, действующий на основании ________________ именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется поставить оборудование, а Государственный заказчик принять и обеспечить оплату в порядке и на условиях, определенных настоящим контрактом, оборудование (хозяйственный инвентарь) далее Товар в номенклатуре (ассортименте) и количестве согласно приложению №1, которое является неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.2. Товар поставляется для нужд ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области».

1.3. Источник финансирования: Бюджет субъекта РФ

1.4. Основание: ч.1. п.4 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и протокол рассмотрения заявок, поданных в электронном магазине Брянской области №________ от _____________ г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1 Права и обязанности Государственного заказчика:

2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие оборудования по количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями настоящего контракта.

2.1.2. Обеспечить оплату поставленного товара в размерах установленной цены Контракта за счет средств соответствующих источников финансирования.

2.1.3. Осуществлять контроль за ходом реализации настоящего Контракта, сроком поставки товара.

2.1.4. Принимать участие в работе приемочной и иных комиссий.

2.1.5. При передаче Поставщиком оборудования ненадлежащего качества, если поставщик не заменит оборудование ненадлежащего качества в разумные сроки, потребовать устранения недостатков оборудования в 10-дневный срок;

2.1.6. В случае передачи не комплектного оборудования потребовать от Поставщика доукомплектования оборудования в 10-дневный срок со дня получения Поставщиком указанного требования.

2.2 Права и обязанности Поставщика:

2.2.1. Поставщик обязан произвести перевозку, доставку товара; выполнить погрузо-разгрузочные работы, сдачу оборудования по акту Государственному заказчику.

Произвести перевозку, доставку товара; выполнить погрузо-разгрузочные работы, сдачу оборудования по акту Государственному заказчику.

2.2.2. Указывать в товарной накладной (или универсальном передаточном документе (УПД) на поставленный товар основание поставки (№ Контракта, дату заключения, а также название объекта, на который поставляется товар).

2.2.3. Указывать наименование товара в точности с приложением №1 к Контракту и его техническими характеристиками. Если технические характеристики объемные, то ссылаться на приложение №3 к Контракту.

2.2.4. Письменно проинформировать Государственного заказчика о предполагаемой дате поставки товара.

2.2.5. Передать Государственному заказчику товар, качество которого, тара, упаковка и маркировка соответствуют техническим условиям и требованиям, предъявляемым к данному виду товара.

2.2.6. Поставщик обязуется вместе с товаром передать Государственному заказчику все необходимые для продажи документы (технический паспорт, инструкцию по эксплуатации на русском языке, сертификат и/или декларацию соответствия). Вместе с оригиналом паспорта на товар необходимо передавать КОПИЮ паспорта, заверенную печатью поставщика.

2.2.7. Предоставлять Государственному заказчику товар с установленными Поставщиком гарантийными сроками, указанными в соответствующих документах, передаваемых Государственному заказчику вместе с Товаром.

2.2.8. Передавать товар свободным от любых прав и притязаний третьих лиц, о которых в момент заключения Контракта Поставщик знал или не мог не знать, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

2.2.9. Поставщик обязуется выполнять все требования, предъявленные производителями к условиям перевозки, установки и эксплуатации поставляемого оборудования.

2.2.10. Поставщик несет ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара.

2.2.11. Своими силами и за свой счет в течение гарантийного срока устранить недостатки (осуществить ремонт) оборудования, не подлежащего использованию в соответствии с его предназначением из-за наступления обстоятельств, являющихся гарантийными случаями, в 20-дневный срок со дня получения письменного обращения Государственного заказчика. В случае невозможности устранения недостатков либо возникновения таких недостатков три и более раз. Поставщик обязан в 30-дневный срок со дня обращения заменить дефектное оборудование на оборудование надлежащего качества.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена Оборудования в период действия контракта является твердой и изменению не подлежит. В стоимость включены все расходы, необходимые для исполнения контракта в полном объеме и надлежащего качества, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов; расходы за доставку товара на объект, погрузо-разгрузочные работы и другие обязательные платежи, связанные с исполнением настоящего государственного контракта.

3.2. Государственный заказчик оплачивает по ценам, определенным приложением №1, только после поставки Товара на склад Государственного заказчика, расположенный по адресу: Брянская обл., с. Супонево, ул. Московская д. 570А.

3.3. Цена на поставляемое Оборудование устанавливается согласно протоколу рассмотрения заявок, поданных в электронном магазине Брянской области, №_____________ от _____________ г., и сумма настоящего контракта является твердой и составляет: _______________ руб. (________________________________________________________), в том числе НДС (без НДС), и определяется на весь срок исполнения контракта.

3.4. Оплата за товар производится Государственным заказчиком на расчетный счет Поставщика по следующим условиям:

3.4.1. Авансирование - не предусмотрено.

3.4.2. После полной поставки товара, выполнения условий п.2.2.1. настоящего Контракта, Заказчик оплачивает поставленное оборудование в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке (Акта о приемке товара (Приложение 2)).

3.4.3. Расчеты за поставленную продукцию производятся путем перечисления Государственным заказчиком безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика. При этом обязанности Государственного заказчика в части оплаты по контракту считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Государственного заказчика со счета Государственного заказчика.

пОСТАВКА ТОВАРА

4.1. Поставка товара должна быть осуществлена в срок не позднее 26.12.2024г.

4.2. Способ доставки товара - транспортом Поставщика на склад, расположенный по адресу: Брянская обл., с. Супонево, ул. Московская д. 570А.

Поставщик обязан письменно проинформировать Государственного заказчика о предполагаемой дате отгрузки товара. Датой поставки считается дата передачи товара Заказчику на основании подписанных сторонами отгрузочных документов.

4.3. Все риски, связанные с порчей или случайной гибелью товара, переходят с Поставщика на Государственного заказчика с даты передачи товара Государственному заказчику. Факт передачи оборудования оформляется путем подписания сторонами отгрузочных документов.

4.4. Государственный заказчик имеет право отказаться от приемки товара, если Поставщик передает товар Государственному заказчику с нарушением требований п. 2.2.5 настоящего Контракта.

4.5. Передача товара представителю Государственного заказчика на складе производится по фактическому количеству и ассортименту поставляемого товара. Количество и ассортимент фактически переданного товара отражается в отгрузочных документах.

4.6. Приемка товара по качеству, количеству и комплектности осуществляется на складе Государственного заказчика в течение 10 дней со дня отгрузки товара на склад Государственного заказчика. Приемка товара осуществляется на условиях, предусмотренных в настоящем Контракте. Товар по техническим характеристикам должен соответствовать условиям, предусмотренным п. 2.2.5.

4.7. Приемка товара производится в одностороннем порядке с составлением Акта о приемке товара, без последующего предоставления указанного акта Поставщику. Срок подписания Акта Заказчиком не более 3 рабочих дней. По решению заказчика, приемка поставленного товара может осуществляться комиссией с привлечением экспертов по поставляемому оборудованию.

4.8. В случае, если при приемке товара обнаружатся несоответствия качества, количества или комплектности товара характеристикам товара, указанным в соответствующих документах, Государственный заказчик, не позднее следующего дня, вызывает представителя Поставщика для участия в дальнейшей приемке путем направления факсимильного сообщения. Поставщик в течение 24 часов с момента получения вызова должен по факсу сообщить Государственному заказчику будет ли направлен представитель для участия в приемке и в составлении Акта об установленном расхождении по количеству и по качеству или дать согласие на составление указанного Акта с участием представителя региональной ТПП. В случае отсутствия ответа от Поставщика по истечении указанного срока, Государственного заказчика вправе в одностороннем порядке составить указанный Акт об установленном расхождении по количеству и по качеству и направить претензию Поставщику.

4.9. При выявлении в течение гарантийного срока скрытых недостатков товара Государственный заказчик обязан вызвать представителя Поставщика для составления Акта о выявленных скрытых недостатках. Скрытыми недостатками признаются недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки, и были выявлены при практическом применении товара.

4.10. Стороны Контракта договорились считать сроком на выявление скрытых недостатков для товара с установленным гарантийным сроком – гарантийный срок.

4.11. Возврат и обмен товара, поставляемого с нарушениями требований к его количеству, качеству, комплектности, таре и упаковке, осуществляются силами и за счет Поставщика.

4.12. Дата изготовления (выпуска) поставляемого товара: не ранее 2024г.

4.13. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

4.14. Оборудование, не соответствующее требованиям, указанным в законодательстве для определения качества товаров и контракте, а также некомплектное оборудование считается не поставленным.

4.15. При передаче оборудования Поставщик представляет отгрузочные документы в двух экземплярах: счета, счета – фактуры и товарные накладные или универсальный передаточный документ (УПД) с обязательной ссылкой на номер контракта и иные необходимые документы.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае несвоевременной поставки товара Государственный заказчик имеет право расторгнуть государственный контракт по решению Арбитражного суда Брянской области с внесением Поставщика в реестр недобросовестных поставщиков или взыскать пеню.

5.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного государственным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени).

5.3. Поставщик несет ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства РФ и настоящим контрактом за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного государственным контрактом.

5.4. Неустойка по Контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны. Требование об уплате неустоек (штрафов, пени) должно быть исполнено в течение 15 рабочих дней со дня его получения.

5.5. В соответствии со статьей 34 Федерального закона №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и в соответствии с Постановлением Правительства №1042 от 30 августа 2017г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ШТРАФА, НАЧИСЛЯЕМОГО В СЛУЧАЕ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ, НЕИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОНТРАКТОМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРОСРОЧКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗАКАЗЧИКОМ, ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ), О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15 МАЯ 2017 Г. N 570 И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 25 НОЯБРЯ 2013 Г. N 1063», установлены правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Правила устанавливают порядок определения в контракте размера штрафа, начисляемого за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом и размера штрафа, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом (далее - штраф).

Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПравил, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13 Правил, в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа).

5.6. Ответственность поставщика:

5.6.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПравил):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

В рамках настоящего контракта — 10%

5.6.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

5.6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

В рамках настоящего контракта — 1000 руб.

5.6.4. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.7. Ответственность государственного заказчика

5.7.1. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

В рамках настоящего контракта — 1000 руб.

5.7.2 В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

5.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.10. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.12. Уплата штрафов и пени не освобождает Заказчика и Поставщика от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, а именно пожара, наводнения, землетрясения, запретительных актов органов государственной власти, войны, военных действий, террористических актов и т. д.

6.2. В период действия непреодолимой силы и других обстоятельств, освобождающих от ответственности, обязательства сторон приостанавливаются и санкции за неисполнение обязательств в срок, не применяются.

6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана немедленно, однако не позднее 5 календарных дней с даты наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы, в письменной форме уведомить другую Сторону об их наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены заключением регионального отделения Торгово-промышленной палаты.

6.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать более двух месяцев, настоящий Контракт, может быть, расторгнут по инициативе любой из сторон. Сторона, исполнившая Контракт полностью или частично, может потребовать от другой стороны возврата всего того, что было первой стороной поставлено или уплачено по Контракту.

6.5. О прекращении вышеуказанных обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна без промедления известить другую Сторону в письменном виде.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Гарантия на поставленный товар должна быть действительна не менее срока, указанного производителем товара, гарантия поставщика – не менее 12 месяцев с даты поставки товара на объект и выполнения поставщиком обязательств по контракту.

7.2. Поставщик гарантирует, что переданное в собственность Государственного заказчика оборудование соответствует качеству и стандартам, установленным для данной продукции, изготовляемой в РФ. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) и соответствует требованиям, установленным Контрактом.

7.3. Устранение неисправностей оборудования в период действия гарантийного срока производится в следующем порядке:

7.3.1. Государственный заказчик незамедлительно сообщает Поставщику об обнаружении дефектов и неисправности в оборудовании. Поставщик в течение 3 (трех) дней с даты получение уведомления от Государственного заказчика, обязан письменно проинформировать Заказчика о направлении своего представителя для выяснения характера неисправности и для составления Акта о выявленных скрытых недостатках, либо дает согласие на составление акта с участием представителя регионального отделения Торгово-промышленной палаты.

7.3.2. В случае невозможности устранить выявленную неисправность силами представителя Поставщика в месте нахождения Государственного заказчика, неисправности устраняются вместе согласованном сторонами. Доставка оборудования для ремонта (замены) и обратно осуществляется силами и транспортом Поставщика. Ремонт неисправного оборудования в рамках гарантийного срока осуществляется Поставщиком в срок не более 25 дней с даты обнаружения неисправности. В указанный в настоящем пункте срок включается время, необходимое для доставки неисправного Оборудования в место производства ремонтных работ, и возврата Государственному заказчику исправленного либо аналогичного заменяемому нового исправного оборудования. Гарантийный срок увеличивается на время, потраченное на ремонт.

Заказчик не устанавливает требование обеспечения гарантийных обязательств.

8. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И

РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1 Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

8.2. В случае, если контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированном в качестве индивидуального предпринимателя, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

8.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

8.5. Государственный заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в случаях:

Поставки Оборудования ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Государственного заказчика срок.

Неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Оборудования.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является для Сторон обязательным. В каждой претензии должны быть указаны количество и вид товара, по которой заявлена претензия, содержания и основание претензии.

9.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон.

9.3. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и электронной почте, экспресс - почтой. Датой заявления претензии считается дата календарного штемпеля почтового ведомства о приеме заказного претензионного письма.

9.4. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом. Пропуск срока для ответа на предъявленную претензию, установленного в настоящем Контракте, а равно неразрешенность спора, после истечения срока для ответа, дает заявителю право обратиться с аналогичным требованием в соответствующий арбитражный суд по месту нахождения Государственного заказчика.

9.5. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Брянской области по месту нахождения Государственного заказчика.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все изменения и дополнения в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме, обладают надлежащими реквизитами и подписаны полномочными представителями обеих Сторон. Настоящий Контракт, все изменения и дополнительные соглашение к нему, а также все иные документы, связанные с выполнением настоящего Контракта (за исключением счета - фактуры, накладной, универсального передаточного документа (УПД)), подписанные факсимильной связи, имеют юридическую силу и обязательны для исполнения обеими сторонами с последующим приложением оригиналов. Только подлинные (оригинальные) документы имеют доказательственную силу.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия необходимых мер.

10.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 3 (Трех) дней с даты начала действий таких изменений.

10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.5. Поставщик подтверждает свое соответствие требованиям, установленным пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ.

10.6. Настоящий Контракт составлен и подписан в электронном виде, может быть распечатан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Настоящий контракт вступает в силу с даты подписания его двумя сторонами. Прекращение действия Контракта возможно по исполнению сторонами своих обязательств.

11. РЕКВИЗИТЫ, АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к государственному контракту

№ ______ от «____»_____________2024г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Закупка хозяйственного инвентаря для нужд ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» - Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к государственному контракту

№ _______ от «____»_____________2024г.

Приложение №3

к государственному контракту

№ ______ от «____»_____________2024г.

Технические характеристики

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№2 - Посмотреть таблицу с данными