Тендер - Поставка дезинфицирующей жидкости. № 605-24 №280675600

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

• 20381_ТЗ_жидкость.docx
• ПД_дезинфицирующая_жидкость_СЭД_20381.docx

ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ

ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ

ФОРМА 1

На бланке организации Председателю

Дата, исх. номер Закупочной комиссии РУДН

Казакову С.А.

ЗАПРОС ЦЕН

(предмет запроса цен)

а также применимые к данному запросу цен законодательство и нормативные правовые акты, _____________________ (наименование участника закупки), в лице____________ (должность руководителя или уполномоченного лица, и его Ф.И.О.), действующего на основании ___________________(Устава / доверенности № _ от «_» ___, год) сообщает о согласии участвовать в запросе цен на условиях, установленных Заказчиком (далее РУДН) в извещении и документации о проведении запроса цен, и направляет настоящую заявку на закупку.

Приложение №1 к Форме 1 «Запрос цен»

Описание поставляемого товара, который является предметом закупки и предложение о цене договора

_________________________________ (наименование участника запроса цен), согласен исполнить условия поставки товара, предусмотренные «Техническим заданием» извещения о проведении запроса цен в электронной форме № _________________ (№ ЭТП РТС-тендер).

Предложение участника запроса цен о стране происхождения товара и о цене договора:

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА 3

АНКЕТА УЧАСТНИКА

(для юридических лиц)

- Посмотреть таблицу с данными

АНКЕТА УЧАСТНИКА

(для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)

- Посмотреть таблицу с данными

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к техническому заданию

- Посмотреть таблицу с данными

ПРОЕКТ ДОГОВОРА №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/___ ___

на поставку дезинфицирующей жидкости

г. Москва «___»___________ 2024 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» (РУДН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора по стратегическим коммуникациям Апасовой Елены Михайловны, действующего на основании доверенности № __________ от __________, с одной стороны, и

_______________________ (_______), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующего на основании __________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. На основании решения Заказчика, протокол № 7805/____ от «___» _____________ 20__ г., Поставщик обязуется поставить дезинфицирующую жидкость (далее – товар), указанную в спецификации (Приложение № 1 к настоящему договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар.

1.2. Количество, ассортимент и цену передаваемого товара Стороны зафиксировали в Приложении № 1 к настоящему договору.

1.3. Заказчик оплачивает поставленный по настоящему договору товар в установленном настоящим договором порядке, форме и размере.

1.4. Существенными условиями договора для Сторон, в том числе являются: цена, сроки, качество товара, количество товара, гарантии качества товара.

2. Цена и общая сумма договора.

2.1. Цена настоящего договора составляет сумму, которая выплачивается Заказчиком Поставщику за полное выполнение им своих обязательств по настоящему договору.

2.2. Товар оплачивается Заказчиком по ценам, определенным Сторонами в Приложении № 1 к настоящему договору.

2.3. Затраты на транспортировку, разгрузку, подъем на этаж, гарантию, налоги, сборы, таможенные и страховые (если они есть) расходы включены Поставщиком в цену поставляемого товара.

2.4. Цена настоящего договора, исходя из ___________________________, составляет ________ (__________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС в размере ____ (______) рублей ____ копеек / либо НДС не облагается на основании ______________ (указать основание).

3. Условия платежа и порядок расчетов.

3.1. Оплата поставленного товара осуществляется по безналичному расчету.

3.2. Оплата поставленного товара производится Заказчиком в следующем порядке:

- 100 (сто) % стоимости фактически поставленного товара на основании выставленного Поставщиком счета, счета-фактуры (при условии применения ОСНО) и товарной накладной или универсального передаточного документа (далее – УПД) в течение 7 (семи) рабочих дней после исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему договору.

3.3. Во всех платежных, расчетных и отчетных документах должны быть указаны реквизиты настоящего договора (дата и номер), полное (указано в преамбуле настоящего договора) либо сокращенное (РУДН) наименование Заказчика.

3.4. В случае нарушения условий, указанных в п. 3.3. настоящего договора, Заказчик оставляет за собой право приостановить оплату поставленного товара по причине ненадлежащего оформления документов и потребовать их переоформления. В этом случае сроки оплаты переносятся соразмерно сроку неисполнения Поставщиком обязательства по предоставлению документов.

3.5. Обязательства Заказчика по оплате в соответствии с договором считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

3.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по договору, в том числе по уплате неустойки, предусмотренной договором, Заказчик имеет право производить оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки, убытков (зачитывать неустойку, убытки в счёт оплаты по договору) или удерживать оплату по договору до исполнения Поставщиком обязательств по уплате неустойки, убытков.

3.7. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4. Условия поставки товара.

4.1. Поставка товара осуществляется в течение 50 (пятидесяти) рабочих дней с даты заключения настоящего договора.

4.2. Поставка товара, предусмотренного настоящим договором, осуществляется по адресу:
г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 3.

Время приемки товара Заказчиком: с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут московского времени. Обед с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут московского времени.

Заказчик имеет право отказаться от приемки товара, доставленного в несогласованное Сторонами время.

4.3. О дате поставки Поставщик извещает Заказчика телефонограммой. Лицо, ответственное за исполнение обязательств по настоящему договору со стороны Заказчика: _____________, тел. ____________, доб. ____, e-mail: _________. Контактное лицо со стороны Поставщика: ________________, тел. 8 (___) _________________.

4.4. Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей его характеру и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять товар от всякого рода повреждений и утраты товарного вида при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

4.5. Каждая отдельная единица упаковки товара должна быть маркирована следующей информацией: 1) № и дата отгрузочной накладной; 2) № и дата договора, по которому была проведена отгрузка; 3) ФИО и контактный телефон ответственного от Поставщика по договору; 4) ФИО и контактный телефон ответственного от РУДН по договору.

4.6. Поставка товара Заказчику осуществляется транспортом Поставщика. Все виды погрузоразгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными силами и техническими средствами.

4.7. Моментом исполнения всех обязательств Поставщиком по настоящему договору считается факт передачи товара Заказчику и всех сопроводительных документов, предусмотренных настоящим договором, что подтверждается товарной накладной или УПД.

4.8. Вместе с товаром Поставщик обязан передать Заказчику копию документа, подтверждающего соответствие товара обязательным требованиям к качеству и безопасности (декларация о соответствии или сертификат соответствия), установленным техническими регламентами и нормативными актами Российской Федерации, инструкции по эксплуатации товара, оригиналы товарной накладной или УПД, оригинал счета и счета-фактуры в момент отгрузки.

4.9. Приемка товара Заказчиком производится в присутствии уполномоченного представителя Поставщика. У уполномоченного представителя Поставщика должен иметься документ, подтверждающий его полномочия на осуществление действий от имени юридического лица, а также документ, удостоверяющий личность.

По просьбе Заказчика Поставщик производит выборочное или полное вскрытие упаковки поставленной партии товара в целях выявления соответствия поставленного товара требованиям Заказчика и выявления дефектов поставленного товара.

4.10. Приемка товара Заказчиком, подписание товарной накладной или УПД осуществляется при условии поставки товара в установленный договором срок и соблюдения всех требований по качеству товара.

4.11. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания товарной накладной или УПД Заказчиком.

5. Гарантия. Качество товара.

5.1. Качество поставляемого по настоящему договору товара должно соответствовать требованиям, предусмотренным техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, и Заказчика, изложенным в условиях закупки и настоящего договора.

5.2. Поставщик гарантирует:

а) что поставляемый товар соответствует техническому уровню для данного вида товара;

б) высокое качество материалов, которые используются для изготовления товара;

в) что поставляемый товар изготовлен в полном соответствии со спецификацией;

г) что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

5.3. Срок гарантии качества не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки товара Заказчику и не менее срока, установленного изготовителем.

5.4. Характеристики поставляемого товара по настоящему договору Стороны зафиксировали в Приложении № 1.

5.5. В случае обнаружения недостатков товара в течение гарантийного срока при его эксплуатации, Поставщик производит замену некачественного товара в течение 30 (тридцать) рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика.

5.6. При выявлении Заказчиком недостатков поставленного товара составляется акт. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты) поставленного товара, согласования порядка и сроков их устранения, Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

5.7. Течение гарантийного срока прерывается на время, в течение которого поставленный товар не мог эксплуатироваться вследствие выявленных Заказчиком недостатков, возникших по вине Поставщика. После замены некачественного товара течение гарантийного срока на товар начинается заново.

5.8. Претензии по качеству и количеству товара предъявляются в течение 5 (пяти) календарных дней после поставки товара на склад Заказчика и подписания им товарной накладной или УПД в письменной форме. В дальнейшем претензии принимаются только при выявлении скрытых дефектов.

5.9. Расходы, связанные с устранением производственных дефектов и некомплектности, несет Поставщик.

6. Обязанности Сторон.

6.1. Обязанности Поставщика:

6.1.1. Передать товар Заказчику по адресу и в срок в соответствии с условиями настоящего договора.

6.1.2. Передать сопутствующие документы одновременно с товаром, который по качеству и описанию соответствует требованиям настоящего договора.

6.1.3. Передать товар Заказчику свободным от любых прав третьих лиц.

6.1.4. Предоставить по требованию Заказчика полную и точную информацию о товаре, а также о ходе исполнения своих обязательств по настоящему договору.

6.2. Обязанности Заказчика:

6.2.1. При отсутствии претензий по поставке, Заказчик обязан своевременно подписывать документы, сопутствующие поставке товара.

6.2.2. Осуществить своевременную оплату товара в соответствии с разделом 3 настоящего договора.

6.2.3. Принять товар в соответствии с разделом 4 настоящего договора.

7. Ответственность Сторон.

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

7.2. Ответственность Заказчика:

7.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. Ответственность Поставщика:

7.3.1. В случае просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустойки (штрафов, пеней).

7.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 0,1 % от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

7.3.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств (в том числе гарантийных) по настоящему договору устанавливается в размере 10 % от суммы неисполненного Поставщиком обязательства.

7.4. Неустойка, применяемая к Поставщику, носит штрафной характер, в связи с чем, убытки, причиненные Заказчику, подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки.

7.5. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8. Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1. Стороны не несут ответственности, предусмотренной в разделе 7 настоящего договора, если невозможность выполнения обязательств наступила в силу наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), в том числе войны, стихийных бедствий, забастовок, постановлений Правительства, указов Президента и других органов государственной власти и управления, устанавливающих обязательные для одной из Сторон требования, исполнение которых приведет к невозможности выполнения обязательств по настоящему договору.

В случае действия непредвиденных и не зависящих от Поставщика обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, забастовка, война, запретительные акты государственных органов, препятствующие выполнению условий настоящего договора) срок поставки по настоящему договору соразмерно отодвигается на время этих обстоятельств.

8.2. Поставщик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней известить в письменной форме Заказчика о начале и окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению условий настоящего договора.

9. Изменение условий договора. Расторжение договора.

9.1. Все изменения и дополнения к договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью договора.

9.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда или Стороной в одностороннем внесудебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации или настоящим договором.

9.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем внесудебном порядке в случаях, установленных законодательством или настоящим договором, а также в случае существенного нарушения Поставщиком настоящего договора, которое влечет для Заказчика такой ущерб, что Заказчик лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении договора, и (или) влечет невозможность дальнейшего исполнения договора, в том числе:

9.3.1. существенного (более 10 (десяти) календарных дней) или неоднократного (два и более раза) нарушения сроков поставки товара или предоставления документов, которые являются обязательными в соответствии с договором;

9.3.2. поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

9.3.3. если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней;

9.3.4. в случае выявления факта несоответствия Поставщика следующим обязательным требованиям:

а) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность, которой приостановлена;

б) не являться организацией, у которой имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов организации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

в) отсутствие у Поставщика - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

г) обладать специальной правоспособностью в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (или законодательством государства, на территории которого будет использоваться поставляемая по договору продукция), связанной с осуществлением видов деятельности, предусмотренных договором, в том числе необходимыми лицензиями на выполнение работ или оказание услуг, в объеме выполняемых работ, услуг.

д) отсутствие сведений о Поставщике в реестрах недобросовестных лиц, в том числе:

- предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

- предусмотренном статьей 104 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, должна направить другой Стороне письменное уведомление о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора.

9.5. Настоящий договор считается расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения договора.

9.6. В случае, когда направленное Поставщику уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора вернется к Заказчику с отметкой почтового отделения об отсутствии адресата по адресу, указанному в разделе 14 настоящего договора, или с отметкой «истек срок хранения», то датой расторжения настоящего договора будет считаться дата возврата Заказчику уведомления о расторжении договора.

9.7. Расторжение договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, связанных с оплатой надлежащим образом исполненных обязательств по настоящему договору.

10. Порядок разрешения споров.

10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были урегулированы Сторонами путем переговоров.

10.2. В случае если спор не будет урегулирован Сторонами путем переговоров, такой спор подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

10.3. К настоящему договору применяется законодательство Российской Федерации.

11. Конфиденциальность.

11.1. В рамках настоящего договора конфиденциальной признается информация, касающаяся хода выполнения настоящего договора и результатов исполнения обязательств Сторонами, а также информация, передаваемая Сторонами друг другу для исполнения настоящего договора. Указанное положение не касается сведений, которые являются общедоступными ко времени их использования или разглашения; становятся общедоступными (иначе, чем путем их незаконного разглашения); помимо Заказчика предоставлены Поставщику иным лицом, которому они стали доступны законным путем.

11.2. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках настоящего договора, от несанкционированного использования, распространения или публикации.

11.3. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.4. Вышеперечисленные обязательства действуют во все время действия настоящего договора, а также в течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия (расторжения) договора.

12. Обеспечение исполнения договора.

12.1. Настоящий договор заключается только после предоставления Поставщиком обеспечения исполнения договора в размере __ % (_________ процентов) от начальной (максимальной) цены договора. Сумма обеспечения исполнения договора составляет __________ рублей ___ копеек (____________ рублей ___ копеек).

12.2. Требования к способам предоставления обеспечения исполнения договора и порядку его предоставления и возврата установлены Заказчиком в извещении и/или документации о закупке, по итогам которой заключается настоящий договор.

13. Дополнительные условия.

13.1. Поставщик ни полностью, ни частично не может передавать кому-либо свои обязательства по настоящему договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

Наличие соисполнителей не освобождает Поставщика от материальной или другой ответственности по настоящему договору.

13.2. Все уведомления, иные сообщения и документы, которыми Стороны должны или могут обмениваться в ходе исполнения договора (далее – Сообщения), оформляются в письменном виде и считаются юридически значимыми и направленными надлежащим образом, если они:

а) направлены заказным письмом с уведомлением о вручении;

б) доставлены курьером с распиской о получении уполномоченным лицом;

в) направлены с адреса электронной почты соответствующей Стороной договора на соответствующий адрес электронной почты другой Стороны договора. Адреса электронной почты Сторон:

Заказчик: _________;

Поставщик: ____________.

Стороны допускают обмен документами по адресам электронной почты, указанным в настоящем пункте.

Переписка по электронной почте имеет силу простой электронной подписи и равнозначна бумажным документам с личными подписями Сторон. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность доступов к электронной почте и не передавать их третьим лицам.

Моментом доставки Сообщения Стороны признают дату поступления Сообщения в почтовое отделение, на адрес электронной почты и (или) дату письменной отметки о получении Сообщения уполномоченным лицом в порядке настоящего пункта договора.

13.3. Во всем, что не было предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

13.4. При изменении банковских реквизитов Стороны обязаны в течение 5 (Пяти) рабочих дней в письменном виде извещать друг друга.

13.5. Настоящий договор подписывается Сторонами электронными цифровыми подписями уполномоченных представителей и хранится на сайте электронной площадки по адресу: _____________________________.

13.6. Договор вступает в силу с даты подписания и действует по «___» _______ 20__ года. Датой договора признается дата проставления Сторонами последней подписи в договоре, а при отсутствии такой даты - дата, указанная в верхней части первой страницы договора. Истечение срока действия договора влечет прекращение обязательств Сторон по нему в порядке пункта 3 статьи 425 ГК РФ, а в части финансовых обязательств до полного их исполнения. Дата и номер договора указываются Сторонами в первичных учетных документах, а также в соглашениях, уведомлениях, в деловой переписке в рамках исполнения настоящего договора.

13.7. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями.

13.8. В счете-фактуре (при условии применения ОСНО) и товарной накладной или УПД следует писать: «РУДН, ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. Москва, ул. Миклухо-Маклая дом.6».

14. Юридические адреса, реквизиты Сторон и подписи Сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/___ ___

от «___» ____________ 2024 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Извещение об осуществлении закупки

№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

о проведении запроса цен в электронной форме

на поставку дезинфицирующей жидкости

- Посмотреть таблицу с данными

Начальник Контрактной службы: С.А. Казаков.

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №282850498 ГЭХ ТЭР объявляет тендер: Лакокрасочные материалы (ЗИ 3185-3538)	Запрос цен #282850498	См. док.	1 день 29.10.2024 14.11.2024
Тендер №282856201 ГЭХ ТЭР объявляет тендер: Смазка (ЗИ 3164-3534)	Запрос цен #282856201	См. док.	1 день 29.10.2024 14.11.2024
Тендер №282882964 ГЭХ ТЭР объявляет тендер: Химия (ЗИ 3165-3534)	Запрос цен #282882964	См. док.	2 дня 29.10.2024 15.11.2024
Тендер №283243341 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВСМ-СЕРВИС" объявляет тендер: На право заключения договора поставки смывающих обеззараживающих средств	Запрос котировок #283243341	9 429 106 Обеспечение заявки: 188 582	5 дней 02.11.2024 18.11.2024
Тендер №283259965 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ объявляет тендер: Поставка хозяйственных товаров для нужд ФГУП ГосНИИ ГА	Запрос котировок #283259965	2 120 000	2 дня 02.11.2024 15.11.2024

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №280675427 Поставка средств для мытья посуды (с результатом)	Электронный аукцион #280675427	96 182 Обеспечение контракта: 5%	срок истек 26.09.2024 08.10.2024
Тендер №280675422 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТВЕРЬГОРЭЛЕКТРО" объявляет тендер: Поставка бытовой химии и хозяйственного инвентаря (план №2230739771, позиция №605) (План график)	Запрос котировок #280675422	1 044 947	срок истек - 30.09.2024
Тендер №280675390 Приобретение хозяйственных товаров	Малая закупка #280675390	12 611	срок истек 26.09.2024 27.09.2024
Тендер №280675361 Поставка бытовой химии (2) (План график)	Не определен #280675361	81 969	48 дней 01.01.2024 31.12.2024
Тендер №280675357 Поставка бытовой химии (План график)	Не определен #280675357	47 038	48 дней 01.01.2024 31.12.2024

Тендеры из региона г. Москва

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №280675597 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" объявляет тендер: Запрос котировок в электронной форме №3390/ЗКТЭ-ЦМ/24 на право заключения договора выполнения работ по монтажу систем пожарной автоматики (ЮУрДМ)	Запрос котировок #280675597	4 888 800	срок истек 26.09.2024 07.10.2024
Тендер №280675594 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" объявляет тендер: Запрос котировок среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме №3407/ЗКТЭ-ЦДИ/24 на право заключения договора поставки персональных аудио-видеорегис...	Запрос котировок #280675594	987 252	срок истек 26.09.2024 03.10.2024
Тендер №280675576 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ ИМЕНИ ПАТРИСА ЛУМУМБЫ" объявляет тендер: Поставка оборудования для 3D-печати. № 610-24	Запрос цен #280675576	454 333	срок истек 26.09.2024 11.10.2024
Тендер №280675552 Общество с ограниченной ответственностью Инжиниринг Строительство Обслуживание объявляет тендер: Отбор поставщиков масел и смазок для АО "БоАЗ" (Разовая поставка всего объёма) АДРЕС ПОСТАВКИ - АО БоАЗ,территория Промплощадка, сооружение 32." Покупатель ...	Отбор #280675552	См. док.	срок истек 26.09.2024 01.10.2024
Тендер №280675542 ООО "Сибур" объявляет тендер: Ремонт пластинчатого т/о ALFA Disc AD80 (Ремонт пластинчатого теплообменника ALFA Disc AD80 поз. Т-76). Номер: 2087671/1	Запрос предложений #280675542	См. док.	срок истек 26.09.2024 16.10.2024