Тендер - Поставка бытовой химии №290260513

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть13 Извещение

В данной торговой процедуре могут принимать участие организации МСП и самозанятыеИзвещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация об организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о заказчике - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с данными Информация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с даннымиРешение - Посмотреть таблицу с даннымиДругие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Извещение_малой_закупкиxx

Извещение об осуществлении закупки у СМСП по принципу "электронного магазина"

- Посмотреть таблицу с даннымиТЗ_2025xx

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Посмотреть таблицу с даннымиПРОЕКТ_ДОГОВОРА ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} ПРОЕКТ Договор - Посмотреть таблицу с данными

Автономное учреждение культуры Удмуртской Республики «Государственный цирк Удмуртии» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Иванова Дмитрия Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________________, действующего на основании _______________________________________________________________, с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд Автономного учреждения культуры Удмуртской Республики «Государственный цирк Удмуртии», Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Гражданским кодексом Российской Федерации, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет договора.

1.1. Предметом договора является поставка в адрес Заказчика товар в количестве, по цене, с показателями характеристик товара и их значениями, указанными в Спецификации (Приложение №1 к договору), которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Заказчик обязуется производить оплату поставляемого товара, в соответствии с требованиями и условиями настоящего договора.

1.4. Качество товара должно полностью соответствовать требованиям, установленным действующими в Российской Федерации ГОСТами, для данных видов товаров, подтверждаться сертификатами качества завода-изготовителя и сертификатами соответствия.

1.5. Остаточный срок годности товара на момент поставки составляет не менее 16 месяцев.

2. Сроки поставки.

2.1. Поставка товара осуществляется с момента заключения договора по 31.12.2025 г.

2.2. Срок поставки: партиями, по заявке Заказчика в течение 7 рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика. Также допускается досрочная поставка без заявки Заказчика по инициативе Поставщика.

3. Цена договора и порядок расчетов.

3.1. Цена настоящего договора составляет _______________________________________рублей________копеек.

3.2. Цена настоящего договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных в п. 3.3 договора.

3.3. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных договором количества товара и иных условий исполнения договора за исключением случаев, предусмотренных в п. 3.6 договора.

3.4. Оплата товара осуществляется Заказчиком путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет поставщика на основании счета, счет-фактуры и товарной накладной в размере 100% от стоимости поставленного товара в течение семи календарных дней с момента получения Заказчиком товара и подписания счета, счет-фактуры и товарной накладной. Предварительная оплата не производится.

3.5. Цена договора включает в себя расходы на перевозку, доставку товара до склада Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также всех иных расходов, которые возникнут у поставщика в связи с исполнением договора.

3.6. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

если возможность изменения условий договора была предусмотрена извещением об осуществлении конкурентной закупки и договором, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) договором:
при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;
если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на двадцать процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на двадцать процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;
при снижении цены единицы товара, работы, услуги и (или) максимального значения цены договора (в случае если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг в договоре не определено);

изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

изменение существенных условий договора, заключенного до 1 января 2023 года, если при исполнении такого договора возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Предусмотренное настоящим подпунктом изменение осуществляется по согласованию с органом государственной власти Удмуртской Республики, Администрацией Главы и Правительства Удмуртской Республики, осуществляющими функции и полномочия учредителя Заказчика;

4. Порядок поставки и приемки товара

4.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня заключения настоящего договора определяет должностное лицо (лиц), непосредственно участвующее(их) в контроле за ходом поставки товаров, для проверки соответствия их количества и качества требованиям, установленным в настоящем договоре, и доводит соответствующую информацию до сведения Поставщика.

4.2. Поставка товара производится за счет средств и силами Поставщика в пределах режима работы Заказчика (с 8.00 до 15.00 часов, кроме выходных и нерабочих праздничных дней) по адресу: г. Ижевск, ул. Красноармейская, д.136 Автономное учреждение культуры Удмуртской Республики «Государственный цирк Удмуртии», склад Заказчика, в количестве и в срок, указанный в письменной заявке Заказчика (телефонограмме, факсограмме).

4.3. При приемке уполномоченное должностное лицо Заказчика в присутствии представителя Поставщика обеспечивает проверку количества и качества товара на соответствие требованиям настоящего договора.

4.4. Заказчик обязуется предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие товара, поставленного Поставщиком в соответствии с условиями настоящего договора в адрес Заказчика.

4.5. Поставка каждой партии товара сопровождается предоставлением Поставщиком следующих обязательных документов:

- накладная, подтверждающая факт и срок передачи товара от Поставщика к Заказчику;

- счет (счет на оплату);

- счет-фактура, оформленная в соответствии с законодательством и содержащая ссылку на договор (номер, дата) (в случае, если законодательством предусмотрено его предоставление);

- документы, подтверждающие качество товара: сертификат (декларация) соответствия, в случае если товар подлежит обязательной сертификации (обязательному декларированию соответствия) или их копии, заверенные надлежащим образом;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию товара на территории Российской Федерации, в случае если товар подлежит обязательной государственной регистрации на территории Российской Федерации или его копия, заверенная надлежащим образом;

- документ, подтверждающий страну происхождения товара (при наличии).

4.6. Отгрузка и доставка Товара на склад Заказчика осуществляется силами Поставщика и включает в себя выгрузку товара в помещение склада, указанное представителем Заказчика при приёмке Товара.

4.7. Право собственности на продукцию переходит от Поставщика к Заказчику с момента передачи продукции представителю последнего согласно документам, указанным в п. 4.5.

4.8. При обнаружении несоответствия количества и качества поставленного товара требованиям стандартов, условиям настоящего договора, либо данным, указанным в сопроводительных документах к товару и удостоверяющим его качество, уполномоченное лицо Заказчика приостанавливает дальнейшую приемку товара и незамедлительно информирует своего руководителя. Вызов представителя Поставщика обязателен.

4.9. Заказчик формирует комиссию для составления акта, в котором указывается перечень и количество осмотренного товара, характер выявленных при приемке недостатков. Акт направляется Заказчиком Поставщику в день его подписания комиссией.

4.10. Поставщик, получивший уведомление о недостатках поставленного товара, обязан в течение 2 (двух) рабочих дней заменить поставленные товары товарами надлежащего качества и в согласованном сторонами количестве. В случае нарушения Поставщиком согласованных Заказчиком сроков замены товара, Поставщик несет ответственность в порядке, предусмотренном настоящим договором и действующим законодательством.

4.11. В случае обоснованного отказа Заказчика от приемки и получения переданного Поставщиком товара, Заказчик незамедлительно обязан уведомить Поставщика о своем отказе принять товар с указанием причин отказа. При обоснованности отказа Заказчика от переданного Поставщиком товара последний обязуется вывезти товар в течение 2 (двух) календарных дней.

4.12. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в соответствие с действующим законодательством.

5.2. В случае поставки товара ненадлежащего качества или недопоставки товара (в том числе не замены товара, несоответствующего условиям поставки) Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере 2% от цены договора за каждый день просрочки. Уплата пени не освобождает Поставщика от надлежащего исполнения взятых на себя обязательств по настоящему договору.

5.3. Поставщик обязан возместить Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.

5.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Уплата неустойки начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства. Неустойка устанавливается в размере 2% цены договора за каждый день просрочки.

5.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.6. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств по данному договору.

5.7. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе произвести оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

6. Порядок изменения и расторжения настоящего договора

6.1. Изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

6.2. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

7. Форс - мажорные обстоятельства

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Поставщик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения исполнения договора.

7.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документы компетентного государственного органа.

8. Срок действия договора

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Заказчиком и Поставщиком и действует по 31.12.2025 г., а в части взаиморасчетов – до полного исполнения сторонами обязательств.

8.2. Окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору, за исключением обязательств по оплате поставленного и принятого Товара, а также обязательств, связанных с недостатками поставленного Товара.

9. Заключительные условия

9.1. Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, рассматриваются Сторонами путем переговоров.

9.2. Неурегулированные путем переговоров споры и разногласия разрешаются в Арбитражном суде Удмуртской Республики в установленном порядке.

9.3. При исполнении договора, заключенного с победителем конкурентной закупки, которому предоставлен установленный Правительством Российской Федерации приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. Приоритет не предоставляется в случаях, указанных в пункте 6 постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 года № 925.

При исполнении договора (в случае, если установленный Правительством Российской Федерации приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами не предоставлялся) по согласованию Заказчика с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр договоров, заключенных заказчиком, предусмотренный статьей 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ.

9.4. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому Заказчику.

9.6. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, в частности, касающемся сроков обнаружения ненадлежащего качества товаров, сроков исковой давности, применяются нормы гражданского законодательства Российской Федерации

9.7. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.8. В случае изменения банковских или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга в десятидневный срок до предполагаемых событий.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору

№ _______ от «»________2024 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Доставка до адреса грузополучателя входит в стоимость товара.

Оплата товара производится в течение 7 календарных дней с момента получения товара и соответствующих документов.

Доставка до адреса грузополучателя входит в стоимость товара.

- Посмотреть таблицу с данными