Тендер - Хозяйственные товары согласно спецификации (чистящие и моющие средства) №292393264

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Проект.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть64  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Иной метод

Договор №

на поставку продукции

г. Электросталь «___»__________2025г.

Межрегиональное управление №21 Федерального медико-биологического агентства (Межрегиональное управление №21 ФМБА России), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Руководителя Шаговых Юлии Геннадьевны, действующей на основании Положения с одной стороны, ________________________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице________________________, действующего на основании________________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет контракта

• Поставщик обязуется на условиях, предусмотренных настоящим Договором, поставить хозяйственные товары, именуемые в дальнейшем «Продукция» согласно Спецификации (Приложение), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить указанную продукцию по ценам, оговоренном в настоящем Договоре.

Цена и порядок расчетов

Продукция оплачивается Заказчиком в соответствии с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований (федеральный бюджет 2025).

Заказчик оплачивает Поставщику стоимость фактически принятой по количеству и качеству продукции.

Цена Договора включает исключительно все расходы Поставщика: стоимость продукции, тары, упаковки, затраты на доставку, разгрузку, транспортные расходы, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.

Цена за единицу продукции по настоящему Договору является фиксированной и определена в Спецификации (Приложение), являющейся неотъемлемой частью Договора.

Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора и может изменяться только в случаях, в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных нужд и настоящим Договором.

Цена настоящего Договора составляет 33000(Тридцать три тысячи) рублей, в том числе НДС 5500 (Пять тысяч пятьсот) рублей.

Оплата по Договору осуществляется путем безналичного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Поставщика в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента поставки. При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика. Расчеты производятся на основании счета, счет-фактуры и товарной накладной.

Заказчик не оплачивает расходы, не предусмотренные в настоящем Договоре.

Условия и порядок поставки

3.1. Продукция поставляется Поставщиком по ассортименту и количеству, согласно спецификации (Приложение к Договору), в соответствии с условиями настоящего Договора, по месту нахождения Заказчика по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Загонова, д.21.

3.2. Срок поставки продукции: с момента заключения настоящего контракта по 14.03.2025 (включительно) в рабочее время с 8.00 до 15.00.

Приемка продукции

4.1. Поставка продукции осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу Заказчика, указанному в п. 3.1 настоящего Договора.

4.2. Заказчик обязан письменно уведомить Поставщика о выявленных несоответствиях или недостатках Продукции в течение 3 календарных дней с момента принятия продукции.

4.3. В случае обнаружения несоответствия ассортимента и/или количества и/или качества продукции при ее экспертизе и/или приемке Заказчик (комиссия Заказчика) оформляет и подписывает соответствующий акт, в котором указывает установленное несоответствие. Уведомление о несоответствии ассортимента и/или качества и/или количества продукции направляется Поставщику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента составления акта телеграммой или по факсу.

4.4. Продукция считается принятой с момента подписания обеими сторонами товарной накладной с учетом результатов экспертизы поставленной продукции.

Качество и комплектность продукции

5.1. Поставщик гарантирует, что поставленная по настоящему Договору продукция соответствует установленным стандартам качества на данный вид продукции.

5.2. Продукция, не соответствующая требованиям по качеству и/или ассортименту, указанным в Спецификации, считается не поставленной.

5.3. Некачественную продукцию Поставщик обязан заменить за счет своих средств, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

5.4. Заказчик имеет право произвести вскрытие тары (упаковки) продукции и/или произвести проверку поставленной продукции на предмет соответствия настоящему Договору.

5.5. Поставщик при хранении, доставке и разгрузке продукции должен обеспечить сохранность продукции и исключить возможность ее хищения и порчи.

Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:

6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.2.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается 1000 рублей.

6.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.3. Ответственность Поставщика:

6.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

В течение 7 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 5 дней с даты получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора.

6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями Договора, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое заявление с требованием оплаты пени, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и Договора за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается 10 процентов цены Договора.

6.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

6.3.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

Права и обязанности сторон

Заказчик вправе:

требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором;

отказаться от приемки продукции, несоответствующего условиям настоящего Договора;

Заказчик обязуется:

принять продукцию, соответствующим требованиям установленных настоящим Договором, и оплатить продукцию на указанных в нем условиях.

провести экспертизу поставленной продукции в части ее соответствия условиям настоящего Договора в случаях, установленных законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. К проведению экспертизы могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании государственных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поставщик обязуется:

соответствовать в течение всего срока действия настоящего Договора требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленной сфере;

поставить продукцию в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;

незамедлительно устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при экспертизе и/или приемке продукции.

Поставщик вправе:

требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных настоящим Договором, надлежащим образом поставленной и принятой Заказчиком продукции.

Разрешение споров

Все споры и разногласия, возникшие между сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.

При не достижении соглашения между сторонами споры подлежат разрешению в Арбитражном суде.

В случае просрочки исполнения Заказчиком и/или Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств, предусмотренных настоящим Договором, сторона направляет другой стороне требование об уплате неустойки (штрафа, пени).

Срок рассмотрения требования об уплате неустойки (штрафа, пени): 5 дней с момента его получения.

Особые условия

По всем вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, стороны обязуются руководствоваться действующим на момент заключения Договора законодательством Российской Федерации.

В случае изменения наименования, юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов, сторона обязана сообщить об этом другой стороне в течение десятидневного срока в письменном виде.

9.3. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.3. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора допускается в случае:

9.3.1. существенного нарушения Договора одной из сторон:

9.3.1.1.нарушения настоящего Договора Поставщиком является существенным в случае:

9.3.1.1.1. поставки продукции ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в срок, предусмотренный п.6.3. настоящего Договора;

9.3.1.1.2. не выполнения письменных требований Заказчика в случаях, предусмотренных настоящим Договором;

9.3.1.2. нарушения настоящего Договора Заказчиком является существенным в случае неоднократного нарушения сроков оплаты продукции;

9.4. Под неоднократностью в целях настоящего Договора понимается возникновение тех или иных обстоятельств более одного раза, каждое из которых в отдельности не соответствует условиям настоящего Договора.

9.5. Корреспонденция направляется по указанным в Договоре адресам. Не полученная (возвращенная) корреспонденция, направленная по указанным в Договоре адресам, считается полученной, а уведомление одной стороны другую соответственно состоявшимся, за исключением случая, предусмотренного п. 9.6. настоящего Договора.

9.6. Решение Заказчика (Поставщика) об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора размещается, направляется другой стороне в сроки и порядке, предусмотренные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальный нужд».

9.7. Изменение существенных условий настоящего Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по письменному соглашению сторон в следующих случаях:

9.7.1. при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества и качества продукции и иных условий Договора;

9.7.2 в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения настоящего Договора обеспечивает согласование новых условий Договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения настоящего Договора и (или) количества продукции, предусмотренным настоящим Договором;

9.7.3. если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Договором объем поставляемой продукции не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Договором объем поставляемой продукции не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены настоящего Договора пропорционально дополнительному объему поставляемой продукции исходя из установленной в Договоре цены за единицу поставляемой продукции, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором объема поставляемой продукции стороны Договора обязаны уменьшить цену настоящего Договора исходя из цены за единицу поставляемой продукции;

9.7.4. при поставке продукции, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в настоящем Договоре.

9.8. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Договору вследствие его реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения.

Срок действия договора

Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует до:

полного исполнения обязательств сторонами – до 31.03.2025г.;

истечения срока, предусмотренного п. 3.2. настоящего Договора.

Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств сторон по Договору, за исключением обязательств сторон:

− оплате принятой продукции;

− гарантии качества продукции;

− приемке продукции;

• Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение, а также возмещения убытков.

Юридические адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Межрегиональное управление № 21

ФМБА России

144009,Московская область, г.Электросталь,

ул.Загонова, д.21

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Телефон/факс: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Е-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Платежные реквизиты:

Банк: ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Московской области, г.Москва

ЕКС (кор/с):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Казначейский счет (р/с):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 в отделе № 43 Управления

Федерального казначейства по МО

Подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение

к Договору №

от «___» _______2025 г

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Цена настоящего Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, в том числе НДС 5500 рублей.

- Посмотреть таблицу с данными