Тендер - поставка моющих и хозяйственных товаров №290015489

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Спецификация.docx
• договор.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть89 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с данными Информация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.

Приложение № 1

к договору б/н

от «» февраля 2025 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Договор б/н

на поставку моющих и хозяйственных товаров

г. Воткинск « » февраля 2025

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4» города Воткинска Удмуртской Республики именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заведующего Вдовиной Анны Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и действующего на основании Устава, дальнейшем именуемый «Подрядчик», с другой стороны, (вместе далее именуемые «Стороны»), заключили договор (далее - Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательство по поставке моющих и хозяйственных товаров (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1) и условиями настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар.

1.2. Поставщик обязуется по заявкам Заказчика поставить в адрес Заказчика товар в количестве, по цене, указанными в Спецификации (Приложение № 1).

1.3. Количество и цена поставляемого товара указываются в накладных и Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.4. Право собственности на товар переходит к Заказчику в момент передачи товара Заказчику.

1.5. Риск случайной гибели несет собственник товара в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

1.6. ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена договора составляет () рублей 00 копеек.

2.2. Цена договора является твердой, не может изменяться в ходе его исполнения и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением случаев, установленных действующим законодательством.

2.3. Заказчик производит оплату 100% в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки товара, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании оригинала счета с даты подписания заказчиком документа о приемке - подписанных сторонами товарной накладной.

2.4. Обязательство Заказчика по оплате товара считается исполненным после списания денежных средств со счета Заказчика.

2.5. Заказчик производит расчет с Поставщиком по настоящему договору за вычетом штрафных санкций, установленных разделом 7 настоящего договора, на основании уведомления.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Поставлять Товар, предусмотренный настоящим договором, который должен по своему качеству соответствовать требованиям ГОСТ или ТУ, а также другим требованиям законодательства, установленным к Товару и указанным в спецификации (Приложение № 1).

3.1.2. Заменить товар ненадлежащего качества на аналогичный, надлежащего качества в рамках срока годности. Поставщик несет все расходы по замене некачественного или забракованного товара.

3.1.3. Одновременно с поставкой товара предоставлять сопроводительные документы на поставляемый товар (накладные, декларация о соответствии и др.).

3.1.4. Поставщик обязан организовать доставку Заказчику оригиналов накладных, счетов, счетов-фактур заказной почтой с уведомлением о вручении или курьером с уведомлением о вручении, или иным другим способом, обеспечивающим гарантированную доставку Заказчику оригиналов документов в МКУ ЦУ и О г. Воткинска по адресу: г. Воткинск, ул. Спорта, 10.

3.1.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в настоящем договоре.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Оплатить стоимость поставленного товара, согласно условиям, установленных в разделе 2 договора.

3.2.2. Назначить ответственных лиц за приемку товара.

3.2.3. Предоставить уполномоченного представителя для подписания необходимых документов (накладных, счетов- фактур, акта приема - передачи и т.д.).

3.2.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в настоящем договоре.

3.3. Поставщик вправе:

3.3.1. Потребовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного товара.

3.3.2. Потребовать у Заказчика в подтверждение оплаты товара копию платежного поручения с отметкой банка об исполнении.

3.4. Заказчик вправе:

3.5. Все документы, в том числе Акт по настоящему договору от имени Поставщика подписывает уполномоченный представитель Поставщика (водитель или водитель-экспедитор).

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Поставка товара осуществляется с момента подписания договора и до 30.05.2025г.

4.2. Доставка товара осуществляется Поставщиком и за его счет на склад Заказчика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, УР, г. Воткинск, ул. Ленинградская, д. 19а.

4.3. Погрузка и разгрузка товара до места требования ответственного лица за приемку товара, осуществляется силами Поставщика и за его счет.

4.4. Уполномоченным представителем Поставщика по настоящему договору является экспедитор (водитель–экспедитор) Поставщика.

4.5. Отгрузка товара осуществляется в количестве и ассортименте, указанных в накладных на товар и соответствующих заявке Заказчика.

4.6. Приемка товара по количеству осуществляется на основании товарной (товарно-транспортной) накладной, а по товарному виду осуществляется в момент передачи товара Заказчику или уполномоченному представителю Заказчика.

4.7. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться Заказчиком своими силами или ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

4.8. В случае несоответствия количества товара заявке Заказчика в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве товара.

4.9. Обязательства Поставщика по количеству поставленного товара считаются выполненными с момента передачи товара, подписания товарно-транспортной накладной уполномоченными представителями Сторон.

4.10. Приемка товара по качеству осуществляется в течение 3 суток с момента поставки товара.

4.11. Поставка и приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ или ТУ, а также другим требованиям законодательства Российской Федерации, установленным к Товару.

4.12. В случае отказа Заказчика от приемки товара составляется акт возврата, подписываемый представителями сторон, с указанием причины отказа, должности и Ф.И.О. лица, ответственного за приемку товара.

4.13. Упаковка товара должна соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством, ГОСТ для данного вида товара и обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении, при условии бережного с ним обращения.

4.14. Маркировка Товара должна соответствовать требованиям действующей нормативной документации, требованиям ГОСТ, указанным в спецификации (Приложение № 1 к муниципальному Контракту).

4.15. Поставщик обязан предоставить Заказчику документ, подтверждающий дату изготовления товара на каждую партию.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА

5.1. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов, техническим условиям, действующим на территории Российской Федерации к данному виду товара.

5.2. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в течение гарантийного срока, установленного предприятием-изготовителем, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента передачи товара Заказчику. Товар должен быть пригодным к использованию на протяжении всего гарантийного срока. Гарантийный срок на поставляемый товар устанавливается с момента подписания сторонами товарной накладной.

5.3. Поставщик гарантирует, что товар ранее не использовался, не имеет дефектов и соответствует требованиям, установленными Заказчиком.

5.4. Поставщик обязан своими силами и за свой счет произвести замену дефектного (некачественного) товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения недостатков.

5.5. Гарантийный срок продляется на срок устранения дефектов товара.

6. ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРА

6.1. Заказчик проводит экспертизу поставленного товара в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено настоящим договором.

7.2. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 № 1063» (далее – Постановление № 1042) в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены договора, или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена договора (этапа)).

7.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 10 процентов цены договора, так как цена договора не превышает 3 млн. рублей.

7.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 3 процента цены договора, так как цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

7.2.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 1000 рублей, так как цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

7.2.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

7.2.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.2.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену договора.

7.2.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.4. Оплата по настоящему договору может быть осуществлена Заказчиком путем выплаты Поставщику суммы договора уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов) в случае просрочки исполнения обязательств Поставщиком, а также неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств перед Заказчиком по настоящему договору.

7.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по договору, исполнение которых обеспечено путем внесения денежных средств, Заказчик вправе обратить взыскание на указанные денежные средства путем их списания в безакцептном порядке.

7.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств, установленных договором, возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора (если такая форма обеспечения исполнения договора применяется), не осуществляется, или осуществляется уплата денежных сумм по банковской гарантии, выданной в качестве обеспечения исполнения договора.

7.7. В случае просрочки исполнения требования о безвозмездном устранении недостатков товара Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере 1% от суммы договора каждый день просрочки.

7.8. В случае просрочки предоставления предусмотренных договором документов на товар Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере 1% от суммы договора каждый день просрочки.

7.9. В случае просрочки предоставления Поставщиком нового обеспечения при утрате ранее выданного или просрочки его восстановления Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере 1% от суммы договора каждый день просрочки.

7.10. В случае поставки товара, не соответствующего требованиям к качеству, или безопасности, или комплектности, или таре (упаковке), или маркировке, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 000,00 (Пять тысяч рублей 00 копеек). Уплата штрафа не освобождает Поставщика от обязанности заменить товар на соответствующий требованиям настоящего договора.

7.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.12. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств по договору.

7.13. По договору должны быть обеспечены обязательства Поставщика по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору, а также обязанность выплаты неустойки, предусмотренной договором.

7.14. Расходы по возмещению ущерба, нанесенного третьему лицу в результате исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком компенсируется Поставщиком, который во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, в том числе в случаях, когда соответствующие затраты могут быть отнесены на счёт Заказчика.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение Сторонами обязательств вызвано непреодолимой силой, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами (стихийные бедствия, землетрясения, наводнения, пожары, мятежи, гражданские беспорядки, забастовки персонала, война и военные действия).

8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору в силу вышеуказанных обстоятельств, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о наступлении данных обстоятельств и прекращении выполнения указанных обязательств, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору по причине указанных обстоятельств. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается компетентными государственными органами.

8.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (одного) месяца, то каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение настоящего договора. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания договора и действует по 30 мая 2025 г., в части расчетов до полного исполнения обязательств.

9.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора.

9.3. При исполнении договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.4. Все споры Сторон по договору и в связи с ним передаются на разрешение в Арбитражный суд Удмуртской Республики. Претензионный порядок урегулирования споров обязателен для Сторон по договору. Срок для ответа на претензию - 10 рабочих дней с даты ее направления другой стороной.

9.5. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в течение 3 (трех) рабочих дней с даты такого изменения.

9.6. Все изменения и дополнение к договору имеют силу, если они подписаны обеими сторонами, в случаях, если такие изменения и дополнения допускаются законодательством Российской Федерации.

9.7. Во всем остальном, не предусмотренном договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.8. Ни одна из сторон не вправе переуступать свои права и обязанности по настоящему договору.

9.9. К настоящему договору прилагается спецификация (Приложение № 1).

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными