Тендер - Поклейка обоев №290204370

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть70

Компания ООО “Лента” проводит конкурс по выбору контрагента на поклейку обоев в офисных помещениях ТК Лента, расположенном в г. Краснодар, ул. Восточный обход, 19

Техническое задание на выполнение работ, форма подачи предложения и типовая форма договора расположены в дополнительных файлах.

Ключевое условие: работа по типовому договору компании.

Победитель будет определен исходя из предложенной наименьшей стоимости услуг (работ).

Для принятия участия в запросе необходимо указать стоимость лота на торговой площадке, а также разместить коммерческое предложение на торговой площадке, скрепленное подписью и печатью. Стоимость лота, указанная на площадке должна соответствовать стоимости лота, указанной в коммерческом предложении.

Ждем Вашего участия и надеемся на плодотворное сотрудничество!

Форма_КП_Обои - Посмотреть таблицу с данными38_ТЗ_замена_обоев_ТК38

«Утверждаю»

Дивизионный менеджер по

эксплуатации

______________________Н.А. Климов

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту внутренних помещений

в здании офисного корпуса ТК-38 по адресу: г. Краснодар, ул. Восточный Обход, 19 «ЛЕНТА-38»

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

Согласовано:

Гл. инженер ТК-38 Тарнов А.

Региональный менеджер по эксплуатации Алексеев. А.

Договор_подряда_(работы_некапитального_характера)_без_предоплаты_вер.1 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР ПОДРЯДА №____________

Санкт-Петербург «___» _______ 20__ г.

ООО «Лента», именуемое в дальнейшем «Заказчик» или «Лента», в лице _________________________, действующего на основании _________________________, с одной стороны, и

__________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны,

далее совместно именуемые «Стороны», по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор (далее – настоящий Договор, Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик по заданию Заказчика принимает на себя обязательство выполнить работы (далее – работы) на объекте Заказчика (далее – Объект, Объекты), своими силами и средствами (если иное не предусмотрено Договором) и сдать результат работ Заказчику.
1.2. Вид, наименование, перечень работ, объем работ, порядок выполнения работ, требования к выполнению работ и к результату работ, адрес Объекта Заказчика, место и границы выполнения работ указываются в Задании (Приложение 1 к Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора.
Стоимость работ определяется Сторонами в Смете (Приложение 2 к Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Исходя из существа настоящего Договора и используя права, предоставленные Сторонам п.3 ст.421 Гражданского кодекса Российской Федерации, Стороны договорились, что к настоящему Договору и возникшим обязательствам Сторон не применяются нормы гражданского законодательства о договорах агентирования, комиссии и поручения.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.1.2. Сдать результат работ Заказчику в установленный Договором и/или приложениями к Договору срок.

2.1.3. Обеспечить выполнение работ своими силами и средствами, из своих материалов, оборудования, если иное не предусмотрено Договором, в соответствии с проектной и рабочей документацией, утвержденной и согласованной в установленном порядке уполномоченными органами государственной власти и/или учреждениями, организациями.

2.1.4. Нести ответственность за качество работ и их соответствие требованиям Договора, действующего законодательства.

2.1.5. Получить (в случаях, предусмотренных действующим законодательством) до начала/после окончания производства соответствующих работ за свой счет все необходимые для выполнения работ разрешения, согласования от уполномоченных третьих лиц, государственных и муниципальных органов. Вознаграждение Подрядчика и/или компенсация издержек на выполнение обязательств, установленных настоящим пунктом включены в стоимость работ по Договору.

2.1.6. Иметь необходимые для выполнения работ по Договору соответствующие действующие лицензии, аккредитацию, квалификацию, допуски, членства в организациях (объединениях), надлежащим образом оформленные действующие личные медицинские книжки установленного образца, позволяющие оказывать предусмотренные настоящим Договором услуги в соответствии с регламентами Заказчика, основанными на требованиях действующего законодательства, иные разрешения, предусмотренные действующим законодательством, нести ответственность за их отсутствие.

Обязанность, предусмотренная настоящим подпунктом, распространяется на работников Подрядчика и привлекаемых Подрядчиком третьих лиц.

2.1.6.1. По требованию Заказчика представить для ознакомления лицензии, допуски, подтверждения членства в организациях (объединениях), надлежащим образом оформленные действующие личные медицинские книжки установленного образца, позволяющие оказывать предусмотренные настоящим Договором услуги в соответствии с регламентами Заказчика, основанными на требованиях действующего законодательства, иные разрешения, предусмотренные действующим законодательством.

2.1.6.2. До начала Работ проинструктировать своих работников и/или работников субподрядчика о специфике деятельности Заказчика, ознакомить с инструкциями по технике безопасности, противопожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности и другими инструкциями и правилами, действующими на территории Заказчика.

2.1.6.3. Не допускать к работам работников, третьих лиц, не прошедших инструктажи по охране труда, не имеющих соответствующие квалификацию, допуски, иные разрешения, предусмотренные действующим законодательством.

2.1.6.4. При осуществлении своей деятельности по Договору соблюдать требования миграционного законодательства, в том числе: не привлекать к трудовой деятельности на Объекте Заказчика, в котором Подрядчиком выполняются работы, иностранных граждан или лиц без гражданства, не имеющих права на осуществление трудовой деятельности в пределах субъекта Российской Федерации, где расположен соответствующий Объект (в том числе в случае отсутствия у иностранного гражданина или лица без гражданства действующего документа (патент и т.п.), подтверждающего такое право, если такой документ требуется в соответствии с действующим законодательством РФ). Доступ таких работников на объект Заказчика осуществляется по предоставленным Подрядчиком спискам.

Нести административную ответственность за несоблюдение требований миграционного законодательства и принять на себя урегулирование всех вопросов, претензий со стороны государственных надзорных и контролирующих органов, связанных с нарушением Подрядчиком условий настоящего подпункта.

2.1.6.5. Обеспечить опрятный внешний вид своих и привлекаемых работников, наличие униформы и/или спецодежды.

2.1.6.6. Не допускать к работам на Объекте лиц, находящихся в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения, незамедлительно отстранять таких работников от выполнения работ.

2.1.7. Не привлекать субподрядчиков к выполнению работ без предварительного письменного согласия Заказчика.

2.1.8. Нести ответственность за действия и/или бездействия своих работников, а также, в случае привлечения третьих лиц, субподрядчиков нести ответственность за их действия и/или бездействия, как за свои собственные.

2.1.9. В процессе организации и проведения работ не нарушать и не препятствовать хозяйственной деятельности Заказчика. Обеспечить выполнение работ с наименьшими ограничениями функционирования Объекта Заказчика, в том числе для покупателей Заказчика, иных лиц.

2.1.10. Не допускать ведения работ способами и технологиями, которые могут привести к порче имущества Заказчика и/или создать угрозу жизни и здоровью работников, сотрудников Заказчика, покупателей, иных лиц.

2.1.11. Соблюдать, пропускной режим, установленный Заказчиком, в том числе предоставить Заказчику до начала работ списки лиц, которые будут выполнять работы на Объекте непосредственно, а также списки необходимого оборудования, машин и механизмов.

2.1.12. При выполнении работ соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов об охране окружающей среды, строительных, санитарных норм и правил, правил противопожарной безопасности, требования охраны труда, требования техники безопасности, требования проектной и рабочей документации, обеспечивать безопасность работ и выполнение противопожарных мероприятий, а также в случаях, предусмотренных законом обеспечить информирование третьих лиц о производстве работ (установить информационные щиты, совершить иные необходимые действия). Нести ответственности за нарушение указанных норм, правил, требований.

2.1.13. Обеспечить производство, качество, соблюдение технологии выполнения работ в соответствии с действующим законодательством, техническими условиями и нормами, а также требованиями, установленными производителями материалов и оборудования.

2.1.14. Использовать для производства работ только высококачественные и высокотехнологичное материалы, инструменты и оборудование, имеющие соответствующие сертификаты, декларации соответствия, иные документы, обеспечивающие эффективное проведение работ.

По требованию Заказчика представить для ознакомления сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество используемых материалов и оборудования.

2.1.15. Обеспечивать доступ представителям Заказчика, уполномоченных контролирующих органов и/или учреждений на места проведения работ, представлять документацию и/или сведения о ходе работ по их требованию.

2.1.16. Обеспечивать устранение выявленных Заказчиком недостатков в срок, согласованный Сторонами для каждого отдельного случая, и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.

2.1.17. Незамедлительно выполнять требования, предписания Заказчика, в том числе полученных Подрядчиком в связи с нарушением действующего законодательства и настоящего Договора, имеющие обязательную силу для Подрядчика, а равно требования уполномоченных органов и/или учреждений, организаций, направленных Подрядчику в связи с осуществлением Подрядчиком работ по Договору.

2.1.18. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ при обнаружении:

а) непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, несоответствия технической документации действующему законодательству (в случае предоставления Заказчиком для выполнения работ по Договору материалов, оборудования, технической документации);

б) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе, технологии выполнения работ;

в) иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые угрожают качеству выполнения работ либо создают невозможность их завершения в срок.

Подрядчик, не предупредивший Заказчика об указанных обстоятельствах либо продолживший работу, не дожидаясь ответа или несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не вправе при возникновении спора ссылаться на указанные обстоятельства.

2.1.19. Не уступать или иным образом не отчуждать права и/или обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

2.1.20. Содержать места проведения работ в чистоте, осуществлять ежедневную уборку и вывоз всех видов отходов, мусора, в том числе материалов, потерявших потребительские свойства, образующихся в процессе производства работ.

2.1.20.1. Отходы, образующиеся в процессе и результате производства работ по Договору, являются собственностью Подрядчика и подлежат обращению Подрядчиком за счет собственных средств в соответствии с действующим законодательством об отходах производства и потребления.

2.1.21. Подрядчик обязан в течение 1 (одного) календарного дня со дня сдачи результата работ Заказчику вывезти принадлежащие Подрядчику материалы, оборудование, инвентарь, инструменты, а также иное имущество (не являющихся результатом работ), обеспечить благоустройство и уборку мест выполнения работ и прилегающей территории, а также обеспечить вывоз образовавшегося в процессе производства работ отходов, мусора.

2.1.22. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ, материалов, оборудования, иного имущества, используемых для выполнения Работ.

2.1.23. До начала производства работ на территории Объекта или в непосредственной близости от него, в случае применения пожароопасных, взрывоопасных веществ или оборудования, выполнения работ, способных по своему характеру при нарушении технологии и/или требований безопасности привести к обрушению несущих и ограждающих конструкций, крупногабаритного инженерного оборудования, причинить ущерб Заказчику или третьим лицам, Подрядчик обязан иметь и предъявить Заказчику полис (договор) добровольного или обязательного страхования гражданской ответственности на сумму страхового возмещения не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (один миллион) рублей.

2.1.24. Обеспечивать доступ на места проведения работ Заказчика, уполномоченных контролирующих органов и/или учреждений, организаций и их представителей, незамедлительно представлять отчеты, документацию, иные сведения о ходе работ по их требованию. Незамедлительно уведомлять Заказчика о предстоящей плановой или внеплановой проверке.

2.1.25. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных Договором, вследствие чего Заказчику были причинены убытки и/или назначены штрафы, возместить такие убытки и/или суммы штрафов в полном объеме.

2.1.26. Не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента получения требования Заказчика направлять в адрес последнего подписанный Акт сверки расчетов и при необходимости участвовать в сверке расчетов. Подписанием Акта сверки взаиморасчетов Стороны подтверждают и соглашаются с размерами взаимных задолженностей, указанными в Акте, и основаниями их возникновения. Стороны признают, что после подписания Акта сверки они не вправе оспаривать размер и/или основания возникновения задолженности.

Подрядчик вправе:

Требовать оплаты надлежащим образом выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.3. Обязанности Заказчика:

2.3.1. Принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения Договора.

2.3.2. Оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором.

2.3.3. Перед началом работ на территории Заказчика проводить вводный инструктаж по охране труда с работниками Подрядчика.

2.4. Права Заказчика:

2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком.

2.4.2. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

2.4.3. Давать Подрядчику любые указания, в том числе о способе и технологии производства работ.

2.4.4. Направить Подрядчику предписание устранить нарушение действующего законодательства и настоящего Договора, в том числе, имеющее обязательную силу для Подрядчика.

СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

Стоимость работ по Договору составляет _____________ (___________________) руб. ___ коп., без НДС. НДС уплачивается сверх цены Договора по ставке согласно действующему законодательству РФ на дату осуществления хозяйственной операции в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС.

Стоимость работ установлена за результат всех выполненных работ в целом (в соответствии с Заданием и Сметой), включает в себя вознаграждение Подрядчика, стоимость используемых материалов, монтируемого оборудования, доставки материалов и оборудования на Объект, возможные допущенные Подрядчиком ошибки и просчеты в обмерах и обследовании, в выборе способов производства работ, в определении необходимых для достижения результата оборудования и инструментов, объемов работ, количества материалов, иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ. Указанные и иные подобные обстоятельства не являются основанием для увеличения установленной в настоящем договоре стоимости работ. Подрядчик за установленную в п.3.1 Договора цену обязан выполнить своими силами и средствами, из своих материалов (если иное не согласовано с Заказчиком) все необходимые для достижения результата работы и оказать все необходимые услуги, включая возможные работы и услуги, определенно не упомянутые в настоящем Договоре и приложениях к нему, но необходимые для надлежащего завершения работ по Договору и передачи результата Заказчику.

Стоимость работ, указанная в п.3.1 Договора является твёрдой и не подлежит изменению Подрядчиком. Стоимость работ может быть изменена при изменении объема работ исключительно по требованию Заказчика путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

Оплата стоимости работ по Договору производится в следующем порядке:

Предоплата: не предусмотрена.

Стоимость работ, указанную в п.3.1 Договора, Заказчик оплачивает в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), получения счета-фактура (в случае если Подрядчик является плательщиком НДС), иных документов в отношении результата работ, предусмотренных действующим законодательством и необходимых Заказчику для использования результата работ (всей рабочей и исполнительной документации, необходимых сертификатов, деклараций, паспортов и инструкции по эксплуатации на смонтированное оборудование, актов на скрытые работы, прочих документов), при условии, что работы выполнены в полном объеме, надлежащим образом и в срок, либо с согласия Заказчика досрочно, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре.
3.5. Стороны согласовали, что в рамках любых денежных обязательств между ними, Подрядчик по денежному обязательству не имеет права на получение с Заказчика процентов за период пользования денежными средствами, в том числе законных процентов. Положения настоящего пункта не распространяются на меры ответственности, прямо предусмотренные Договором.
3.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заказчика.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Приемка результата работ осуществляется после получения Заказчиком письменного уведомления Подрядчика о готовности результата работ к приемке, исполнительной, технической документации, сертификатов, деклараций, паспортов, а также иных необходимых документов.

4.2. В день приема-передачи результата работ Подрядчик представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ.

4.3. После получения акта о приемке выполненных работ Заказчик обязан отправить Подрядчику подписанный со своей стороны акт о приемке выполненных работ или мотивированные возражения с приложением перечня выявленных недостатков и сроков их устранения.

4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем недостатков/необходимых доработок и сроков их устранения/выполнения. Недостатки/Доработки устраняются/производятся Подрядчиком своими силами и за свой счет.

4.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы, материалов, оборудования, иного имущества, необходимого для выполнения работ (вне зависимости от того, какая из Сторон предоставила материалы, оборудование, иное имущество) до приемки результата работ Заказчиком несет Подрядчик.

4.6. Право собственности на результаты выполненных работ, смонтированное оборудование переходит к Заказчику с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

4.7. При возникновении между Сторонами спора по поводу недостатков результата выполненных работ или/и их причин по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - Стороны поровну.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

Дата начала работ: «____» __________ 20__ г.

Дата окончания работ: «____» __________ 20__ г.

5.2. Подрядчик имеет право досрочно сдать работы по согласованию с Заказчиком.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков, предусмотренных п.5.1 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,5% от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки.

6.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков, предусмотренных п.2.1.21, 8.4.1 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пять тысяч) руб. 00 коп. за каждый день просрочки.

6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, вследствие чего Заказчику были причинены убытки, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения таких убытков в полном объеме сверх неустойки.

6.4. В случае привлечения Заказчика к административной ответственности в связи с нарушением Подрядчиком правил привлечения иностранных граждан или лиц без гражданства к трудовой деятельности, Подрядчик обязан возместить Заказчику все понесенные убытки, в том числе возместить сумму административного штрафа, а также выплатить неустойку сверх убытков в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб. за каждого выявленного на объекте Заказчика иностранного гражданина или лица без гражданства, привлеченного к осуществлению трудовой деятельности с нарушением действующего законодательства. В случае административного приостановления деятельности торгового комплекса, размер неустойки будет составлять среднесуточную выручку торгового комплекса, рассчитываемую согласно данным бухгалтерского учета, за последние шесть месяцев с умножением на коэффициент 1,2 за каждый день приостановки деятельности торгового комплекса. В указанном случае убытки подлежат выплате сверх неустойки. Неустойка подлежит выплате в течение 10 (десяти) дней с момента предъявления Заказчиком Подрядчику письменного требования. Заказчик вправе зачесть неустойку в счет оплаты работ по Договору.

В случае привлечения Заказчика к иной административной ответственности в связи с невыполнением или ненадлежащим выполнением Подрядчиком условий Договора, Подрядчик обязан возместить Заказчику все понесенные убытки, в том числе сумму административного штрафа в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного требования Заказчика.

6.5. За просрочку Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных пунктом 3.4.2 Договора, Подрядчик вправе взыскать пени в размере одной трехсотой ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки, но не более 1% (одного процента) от неисполненного обязательства путем направления соответствующего письменного требования в адрес Заказчика, указанный в Договоре.

6.6. Уплата неустойки, штрафа, пени и возмещение убытков не освобождают Стороны от выполнения принятых на себя обязательств.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

7.1. Гарантийный срок на результат работ, смонтированное оборудование составляет ___ (_______) месяцев с даты подписания Заказчиком последнего из актов о приемке выполненных работ. Если производителем смонтированного оборудования установлен более длительный гарантийный срок, Подрядчик несет гарантийные обязательства в отношении смонтированного оборудования в течение гарантийного срока, установленного производителем оборудования.

7.1.1. Подрядчик гарантирует, что монтируемое оборудование по настоящему Договору является новым, не было в употреблении, соответствует действующим государственным стандартам, техническим регламентам, иным требованиям, имеет соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, иные документы, удостоверяющие его качество.

7.2. Если в период гарантийной эксплуатации результата работ, оборудования обнаружатся дефекты, неисправности, недоделки, препятствующие нормальной эксплуатации результата работ, оборудования, а также при условии направления Заказчиком уведомления об их обнаружении не позднее 10 (десяти) рабочих дней после окончания гарантийного срока, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, неисправности, недоделки (далее – акт о недостатках) Подрядчик обязан обеспечить прибытие своего представителя для подписания указанного акта в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

7.3. В случае неявки представителя Подрядчика для подписания акта о недостатках, немотивированного отказа, уклонения от его подписания, указанный акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке. Подписанный в соответствии с условиями настоящего пункта акт о недостатках является надлежащим доказательством нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора, основанием для применения к Подрядчику обеспечительных мер и/или мер ответственности.

7.4. В случае уклонения Подрядчика от выполнения работ по исправлению дефектов, неисправностей, недоделок, указанных в акте о недостатках (в том числе невыполнения указанных работ в срок), Заказчик вправе поручить выполнение таких работ третьим лицам за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

7.5. Подрядчик обязан устранить выявленные в течение гарантийного срока дефекты, неисправности, недоделки, препятствующие нормальной эксплуатации результата работ, оборудования, в разумный срок, но не превышающий 1/3 срока выполнения работ по настоящему Договору, если иной срок письменно не согласован уполномоченными на то представителями Сторон.

7.6. Гарантийный срок продлевается соответственно на период с момента направления уведомления об обнаружении недостатков результата работа, оборудования до момента их устранения.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, включая гарантии Подрядчика.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

8.3. Заказчик вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения обязательств по Договору путем направления Подрядчику за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора соответствующего уведомления.

8.4. В случае расторжения Договора в порядке, установленном п.8.3 Договора:

8.4.1. С момента получения уведомления Подрядчик обязан остановить выполнение всех работ и в течение 2 (двух) календарных дней вывезти принадлежащие Подрядчику материалы, оборудование, инвентарь, инструменты, а также иное имущество (не являющиеся результатом работ), обеспечить уборку мест выполнения работ, обеспечить вывоз образовавшегося в процессе производства работ отходов, мусора.

8.4.2. Заказчик обязан уплатить Подрядчику часть установленной стоимости работ по Договору пропорционально части работ, выполненных до получения Подрядчиком уведомления о расторжении Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта сверки задолженностей, при условии документального подтверждения Подрядчиком объема работ, выполнения их надлежащим образом, без недостатков и отсутствия претензий со стороны Заказчика к качеству работ.

8.5. Расторжение Договора в порядке, предусмотренном п. 8.3. Договора не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств, возникших до расторжения Договора, в том числе гарантийных обязательств, обязательств по оплате неустойки, штрафов, возмещения убытков, внесению иных платежей.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры Сторон, вытекающие из Договора, подлежат разрешению путем переговоров и рассмотрения претензий. Сторона, получившая претензию относительно прав и обязанностей, вытекающих из Договора, обязана дать на нее мотивированный ответ в течение 30 (тридцати) дней с момента получения. В случае неполучения ответа на претензию или получения неудовлетворительного ответа, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10. ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ

10.1. Стороны гарантируют друг другу, что ни прямо, ни через посредников не будут делать лицам, ответственным за заключение, исполнение и контроль за исполнением сделок между Сторонами, должностным лицам органов государственной власти, местного самоуправления никаких предложений о передаче, а также передавать какое-либо имущество, включая деньги, ценные бумаги, оказывать услуги имущественного характера за совершение действий (бездействия) в интересах дающего или представляемым им лиц (далее – «Неправомерный платеж»).

10.2. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга о всех, ставших известными, случаях подготовки к получению, осуществлению Неправомерных платежей, как при заключении сделок, так и при их последующем исполнении. Контактное лицо для связи по вопросам осуществления неправомерных платежей или имущественной выгоды: Руководитель по этическим ценностям Email: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

10.3. В случае предоставления Ленте доказательств осуществления Неправомерного платежа, а именно: письменного объяснения осуществившей Неправомерный платеж стороны с подробными обстоятельствами (о действиях работников (представителей) Ленты, цели передачи Неправомерного платежа, подтверждением размера Неправомерного платежа и порядка его уплаты), аудио либо видео записи переговоров (переписки), свидетельствующих об умысле работника (представителя) Ленты добиться получения Неправомерного платежа, в течение 1 года с даты его совершения, Лента обязуется компенсировать убытки контрагента по осуществлению Неправомерного платежа, но не более 10% от цены сделки в целях осуществления которой осуществлялся платеж.

В случае, если из представленных доказательств не следует, что умысел на получение Неправомерного платежа исходил исключительно от работника (представителя) Ленты, Лента обязуется компенсировать 50% убытков контрагента по осуществлению Неправомерного платежа, но не более 10% от цены сделки в целях осуществления которой осуществлялся платеж.

10.4. В случае, когда информация о совершении Стороной Неправомерного платежа получена Лентой из иных источников, Лента имеет право потребовать уплаты штрафа в размере суммы Неправомерного платежа и отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке.

11. ПОЛОЖЕНИЯ О КОНФИДЕНЦИЛЬНОСТИ

11.1. Содержание Договора, условия сотрудничества Сторон и информация, передаваемая Сторонами друг другу при исполнении Договора, представляют собой коммерческую тайну. Стороны обязуются как в течение всего срока действия Договора, так и в течение трех лет по окончании его действия ни при каких обстоятельствах не разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну, и соглашаются обеспечить меры для защиты конфиденциальности информации. Информация, составляющая коммерческую тайну, доводится до сведения только тех сотрудников Сторон, которые непосредственно участвуют в выполнении настоящего Договора. Несмотря на вышесказанное, Информация, составляющая коммерческую тайну, может быть раскрыта Стороной на основании законного требования государственного органа или по решению суда. При этом Подрядчик, раскрывая информацию, составляющую коммерческую тайну, незамедлительно письменно уведомляет Заказчика о факте получения требования о предоставлении данной информации.

12. ПОЛОЖЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

12.1. Сторона, передающая другой Стороне на основании и в целях заключения и/или исполнения настоящего Договора какие-либо персональные данные, в том числе полученные от третьих лиц, подтверждает, что:

- все передаваемые ею персональные данные достоверны и получены от субъектов персональных данных на законном основании и в соответствии с действующим законодательством РФ, а также обрабатываются у такой Стороны в соответствии требованиями действующих нормативных правовых актов РФ;

- субъекты персональных данных предварительно уведомлены о передаче и/или иной обработке их персональных данных Стороной, которой такие персональные данные передаются, включая наименование и адрес Стороны, которой передаются персональные данные субъектов, цель обработки персональных данных и ее правовое основание;

- передача всех персональных данных осуществляется с предварительного согласия субъектов персональных данных, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, или на иных законных основаниях для осуществления такой передачи и/или иной обработки персональных данных, при этом субъектам персональных данных были разъяснены их права в области защиты персональных данных;

- несет полную ответственность за достоверность и правомерность передачи персональных данных, а также за получение согласия субъектов на передачу их персональных данных другой Стороне (если применимо) и уведомление субъектов об осуществлении передачи и/или иной обработки их персональных данных другой Стороной в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

12.2. Во избежание разногласий, Стороны установили, что Сторона, которой передаются персональные данные от другой Стороны, не принимает на себя обязательства по информированию субъектов (их представителей), персональные данные которых ему переданы, о начале обработки персональных данных, поскольку обязанность осуществить соответствующее информирование при заключении (исполнении) договора с субъектом персональных данных и/или при получении согласия на такую передачу несет Сторона, передающая персональные данные.

12.3. Сторона, которой передаются персональные данные в рамках настоящего Договора, при обработке персональных данных обязуется руководствоваться положениями действующего законодательства РФ, в том числе обеспечивать исполнение требований безопасности персональных данных при их обработке.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они направлены заказным письмом с уведомлением о вручении или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку уполномоченными представителями Сторон.

Уведомления (сообщения) о вопросах, требующих немедленного разрешения, передаются Сторонами по факсу или электронной почте с незамедлительным направлением оригиналов указанных документов способом, указанным в первом абзаце настоящего пункта.

13.3. Стороны обязуются уведомлять друг друга в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия решения о реорганизации, ликвидации, а также изменения юридического и/или почтового адреса, банковских реквизитов, контактных данных. Сторона, не уведомившая или не своевременно уведомившая другую Сторону о наступлении указанных событий, несет риски всех неблагоприятных последствий такого неуведомления.

13.4. Настоящий Договор должен быть заключен:

- путем его подписания уполномоченными представителями Сторон на бумажном носителе на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон Договора;

ЛИБО

- в форме электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон Договора. Обмен электронными подписями производится Сторонами посредствам Оператора ЭДО. Информационная система Оператора ЭДО должна содержать информацию о дате и времени фактического подписания Договора каждой из Сторон, либо усиленные квалифицированные электронные подписи должны содержать метку доверенного времени. Стороны договорились в качестве информационной системы, хранящей машиночитаемые доверенности (при их применении согласно Федеральному закону от 06.04.2011 №63-ФЗ) использовать распределенный реестр доверенностей ФНС России, в связи с чем Стороны обязуются обеспечить размещение указанных доверенностей по ссылке https://m4d.nalog.gov.ru/ на момент заключения настоящего Договора, при этом предоставление машиночитаемых доверенностей осуществляется Сторонами в общем, предусмотренном законом порядке.

В аналогичном настоящему пункту порядке должны быть подписаны любые изменения/дополнения к Договору.

Вариант:

13.4. Настоящий Договор должен быть заключен:

- путем его подписания уполномоченными представителями Сторон на бумажном носителе на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон Договора;

ЛИБО

- в форме электронного документа, подписанного в порядке, предусмотренном заключенным Сторонами Соглашением об использовании усиленной неквалифицированной электронной подписи №___ от «___» __________ 20__ г.

В аналогичном настоящему пункту порядке должны быть подписаны любые изменения/дополнения к Договору.

13.5. В случае подписания Договора в бумажном виде все экземпляры Договора вместе с приложениями прошиты и пронумерованы. На обороте последнего листа каждого экземпляра Договора в месте сшивания наклеена бирка с указанием количества листов по форме: «Пронумеровано и прошито, _______ (________________) листов». Бирка утверждена расшифрованными подписями уполномоченных представителей Сторон и скреплена печатями Сторон.

13.6. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемой частью:

13.6.1. Приложение №1. Задание.

13.6.2. Приложение №2. Смета.

14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1

к Договору подряда № _______ от «___» ____________ 20___ года

Задание

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 2

к Договору подряда № _______ от «___» ____________ 20___ года

Смета

- Посмотреть таблицу с данными