Тендер - ОКПД2 20.41.20.120 Поставка флокулянта для СП «Нерюнгринская ГРЭС» АО «ДГК», Республика Саха Якутия №289865077

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

таблица_1.1 - Посмотреть таблицу с даннымиструктура_НМЦ - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_1_к_договору_Спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиТТ_поставки_МТР

Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 20.41.20.120 Поставка флокулянта для СП «Нерюнгринская ГРЭС» АО «ДГК», Республика Саха Якутия»

Лот №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЭКСП ПРОД-2025-ДГК

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения ………………………………………………………………………….......... 3

1.1. Обозначения и сокращения 3

1.2. Наименование закупаемой продукции 4

1.3. Цель использования закупаемой продукции 4

1.4. Существующее положение 4

2. Требования к продукции 4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки 4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции 4

Таблица 1.1 Перечень, функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные, качественные характеристики продукции, место поставки является приложением к данным техническим требованиям и приложена в формате «Excel». 4

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг 4.

Таблица 1. 3 Прочие (дополнительные) требования к продукции 4

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг 5

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 5

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг 5

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки 5

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора…………………………………………………………………………...5

5. Приложения 5

Общие сведения Обозначения и сокращения - Посмотреть таблицу с данными

Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 20.41.20.120 Поставка флокулянта для СП «Нерюнгринская ГРЭС» АО «ДГК», Республика Саха Якутия.

Цель использования закупаемой продукции

Приобретение флокулянта для производственной программы структурного подразделения СП «Нерюнгринская ГРЭС» АО «ДГК».

Существующее положение

Отсутствует

Требования к продукции Требования к объемам и срокам поставки Перечень и объем закупаемой продукции Таблица 1.1 Перечень, функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные, качественные характеристики продукции, место поставки является приложением к данным техническим требованиям и приложена в формате «Excel» Приложение № 1. Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг - Посмотреть таблицу с даннымиТаблица 1.3 Прочие (дополнительные) требования к продукции - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции - Посмотреть таблицу с даннымиТаблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг - Посмотреть таблицу с данными 4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора - Посмотреть таблицу с данными

5. Приложения

1. Приложение № 1 к Техническим требованиям на поставку МТР таблица 1.1. «Перечень, функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные, качественные характеристики продукции, место поставки».

Начальник УМТО А.С.Мельников

Исп. Кузнецова Е.Н. (тел.(4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

Проект_договора

ДОГОВОР ПОСТАВКИ

продукции производственно-технического назначения

№ ______________________

г. Хабаровск «____» ___________ 2025 г.

Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК»), именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице _______________________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ____________________, действующего на основании ________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором и со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору) Поставщик обязуется передать Покупателю продукцию производственно-технического назначения – флокулянт (далее - продукция), а Покупатель обязуется принять и оплатить продукцию.

2. Сумма договора и порядок расчетов

2.1. Продукция оплачивается Покупателем по ценам, отраженным в Спецификации (Приложении №1 к настоящему Договору) на основании выставленных счетов-фактур или универсальных передаточных документов (далее - УПД) за отгруженную продукцию.

2.2. Сумма настоящего Договора составляет ____________ ( ______________ ) рублей ___ копеек, в том числе ___ % НДС _________ руб.

2.3. Порядок оплаты: оплата в размере 100% стоимости поставленной продукции производится по факту поставки продукции на следующих условиях:

- в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания Покупателем (грузополучателем) товарной накладной по форме ТОРГ-12 (или УПД) при наличии акта входного контроля;

- в случае, если поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства, оплата производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Покупателем (грузополучателем) товарной накладной по форме ТОРГ-12 (или УПД) при наличии акта входного контроля.

2.4. Цена за единицу продукции фиксируется в соответствии с условиями проведенной закупочной процедуры и не подлежит изменению Поставщиком в одностороннем порядке до полного исполнения Договора. Индексация стоимости продукции в Договоре не предусмотрена.

2.5. Расчеты по Договору должны осуществляться в валюте Российской Федерации.

2.6. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре.

2.7. Обязательства по оплате продукции считаются выполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

2.8. Стоимость тары, упаковки, маркировки, страхования, таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей, а также транспортных расходов до склада грузополучателя, включены в стоимость продукции по настоящему Договору.

3. Условия и сроки поставки

3.1. Поставка продукции производится в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Договору).

3.2. Поставщик обязуется поставить Покупателю продукцию в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора сторонами.

3.3. Приемка и оценка качества продукции осуществляется в полном соответствии с обязательными требованиями, предъявляемым к качеству поставляемой продукции.

С продукцией поставляются документы завода-производителя, подтверждающие технические характеристики продукции (паспорт качества, сертификат соответствия, документ качества). В случае отсутствия этих документов Покупатель вправе остановить приемку продукции, до момента их предоставления.

3.4. Продукция должна быть новой, выпуска не ранее 2024 года, ранее не использованной, без следов воздействия влаги и следов вскрытия.

3.5. Продукция должна быть поставлена в упаковке производителя без следов воздействия влаги, обеспечивать ее сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, хранении, а также предохранять поставляемую продукцию от внешних воздействий. Транспортная маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

3.6. Транспорт Поставщика (Перевозчика) должен прибыть под разгрузку в адрес Грузополучателя с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. (время местное) в рабочие дни, в противном случае транспорт к разгрузке не допускается и расходы за его простой, Покупателем не возмещаются.

3.7. В случае поставки продукции, не обусловленной настоящим Договором или поставки продукции по цене, превышающей согласованную Сторонами, Покупатель вправе отказаться от поставленной продукции, приняв её на ответственное хранение и незамедлительно уведомить Поставщика о несоответствии для принятия мер по распоряжению продукцией. Все затраты, связанные с хранением или отправкой (продажей) продукции, возмещает Поставщик.

4. Обязательства сторон

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Поставить продукцию в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.2. Известить Покупателя в письменной форме не позднее чем за 3 рабочих дня до поставки продукции, о планируемой дате поставки продукции. Адрес электронной почты для направления уведомлений: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

4.1.3. Передать Покупателю продукцию, которая должна соответствовать требованиям, предусмотренным п. 3.4-3.5 настоящего Договора в момент передачи Покупателю, и иметь гарантийный срок не менее 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты подписания Покупателем (грузополучателем) УПД, если более длительный срок не предусмотрен для целей, для которых данная продукция закупается. Гарантия распространяется на всю поставляемую продукцию. В течение гарантийного срока Поставщик обязуется произвести замену продукции в случае ее несоответствия заявленному качеству. Транспортные расходы на продукцию, подлежащую замене по гарантии, несет Поставщик.

4.1.4. Предоставить Покупателю счет-фактуру (или УПД), выставленный в сроки и оформленный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае нарушения Поставщиком данного требования он обязан произвести замену счета-фактуры (или УПД) в течение 3 рабочих дней с даты получения соответствующего требования Покупателя.

4.1.5. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты заключения Договора предоставить Покупателю информацию в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органах Поставщика, Поставщик обязан предоставить соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений.

4.2. Покупатель обязуется принять и оплатить продукцию в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.3. В случае изменения Поставщиком грузоотправителя (экспедитора) без письменного заблаговременного уведомления Покупателя или согласия Покупателя на это, последний освобождается от ответственности за нарушение сроков оплаты за поставленную продукцию, а Поставщик несет риск возможных неблагоприятных последствий, связанных с отказом Покупателя от приемки продукции.

4.4. Поставщик не вправе произвести замену страны происхождения продукции, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранной продукции поставляется российская продукция, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) такой продукции не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам продукции, указанной в договоре.

4.5. В рамках исполнения Договора Стороны обязуются применять электронный документооборот, руководствуясь действующим законодательством РФ, Правилами операторов систем электронного документооборота (аккредитованных ФНС РФ), с которыми у Сторон заключены соответствующие Соглашения, а также Регламентами предоставления услуг Операторов Удостоверяющих центров. Передача электронных документов осуществляется через АО «ПФ «СКБ Контур» с использованием web-решения Диадок (https://www.diadoc.ru/). В случае использования Поставщиком другого Оператора электронного документооборота (аккредитованного ФНС РФ), Покупатель инициирует настройку роуминга между Операторами систем электронного документооборота Сторон.

5. Порядок приемки продукции

5.1. Продукция принимается в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 №П-7) и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (Утв. Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 №П-6) в их последних редакциях, в части не урегулированной данным договором и не противоречащей действующему законодательству.

Покупатель обязан проверить количество и качество принятой продукции, проверить соответствие продукции сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять эту продукцию от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта.

Приемка продукции производится Покупателем в одностороннем порядке. Если Покупатель отказывается от переданной Поставщиком продукции, он обязан незамедлительно письменно уведомить Поставщика о выявленных несоответствиях или недостатках продукции и обеспечить сохранность продукции (ответственное хранение). Вызов представителя Поставщика для участия в продолжении приемки продукции и составления двустороннего акта необязателен. Поставщик обязан вывезти продукцию, принятую Покупателем (получателем) на ответственное хранение, или распорядиться ей в течение 2 суток. Если Поставщик в этот срок не распорядится продукцией, Покупатель вправе реализовать её или возвратить Поставщику.

Необходимые расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием продукции на ответственное хранение, реализацией продукции или ее возвратом Поставщику, подлежат возмещению Поставщиком. При этом вырученное от реализации продукции передается Поставщику за вычетом причитающегося Покупателю.

5.2. Моментом (датой) исполнения Поставщиком обязательства по поставке продукции, а равно моментом перехода права собственности, риска случайной гибели или случайного повреждения на поставляемую по настоящему Договору продукцию, является момент передачи продукции Поставщиком Покупателю (с даты подписания Покупателем (грузополучателем) товарной накладной или УПД.

5.3. Некачественная (некомплектная) продукция считается не поставленной.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором. Меры ответственности, предусмотренные Договором, не освобождают Стороны от ответственности, установленной законодательством Российской Федерации и должны рассматриваться как дополнительные, если Договором прямо не предусмотрено иное.

6.2. В случае нарушения Поставщиком обязательств по поставке продукции (нарушение срока поставки, недопоставка), Покупатель вправе потребовать уплаты Поставщиком неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от цены, не поставленной (несвоевременно поставленной) продукции за каждый день просрочки.

В случае несвоевременного устранения Поставщиком выявленных недостатков продукции, Покупатель вправе потребовать уплаты Поставщиком неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от цены некачественной продукции за каждый день просрочки.

6.3. В случае нарушения Поставщиком обязательств по поставке продукции, на срок свыше 30 (тридцати) календарных дней, Покупатель имеет право отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке, а также потребовать возмещения убытков. При этом Покупатель также вправе возвратить Поставщику продукцию, ранее принятую по Договору, и потребовать возврата уплаченных денежных средств.

6.4. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты поставленной продукции, Поставщик вправе потребовать уплаты Покупателем исключительной неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки.

6.5. Уплата неустойки и/ или штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору, обязанности по устранению допущенных нарушений условий Договора и/ или их последствий.

6.6. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за причиненные убытки в размере фактически понесенных и документально подтвержденных расходов, возникших в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Поставщиком своих обязательств, произведенных для восстановления нарушенного права.

6.7. В случае поступления продукции несоответствующей сведениям о стране происхождения продукции, согласованной в договоре, Покупатель вправе взыскать с Поставщика штраф в размере 10% от стоимости поставленной продукции несоответствующей сведениям.

6.8. Если в результате составления и выставления Поставщиком счета-фактуры ( или УПД) с нарушением порядка и требований, установленных законодательством Российской Федерации, Покупатель понес расходы, связанные с начислением налоговыми органами по такому основанию сумм НДС, пеней и налоговых санкций, Поставщик обязан компенсировать Покупателю сумму таких расходов. Основанием для компенсации являются решения налоговых органов, вынесенные по итогам проведения мероприятий налогового контроля. Сумма расходов компенсируется Поставщиком в течение 10 рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Покупателя.

7. Действие обстоятельств непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, возникшее вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения Договора, и которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, в том числе: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), военные действия, террористические акты, диверсии, запретительные меры государств, и других, не зависящих от воли Сторон обстоятельств, повлекших за собой невозможность выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

7.2. Сторона имеет право ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы только в случае, если такие обстоятельства непосредственно повлияли на возможность исполнения этой Стороной условий Договора.

7.3. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств, письменно известить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия обстоятельств непреодолимой силы, и в разумный срок представить необходимые документальные подтверждения.

7.4. Надлежащим (достаточным) доказательством наличия/ возникновения и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы являются документы, выдаваемые компетентными органами (организациями), подтверждающие события, на которые заинтересованная Сторона ссылается в качестве обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора).

7.5. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права в дальнейшем ссылаться на их наступление как на основание, освобождающее или ограничивающее ее ответственность за неисполнение обязательств по Договору.

7.6. При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Сторонами обязательств по Договору продлеваются на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы либо на время, необходимое для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней либо сроки, требующиеся для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы, превышают указанный срок, Стороны обязуются в кратчайший срок провести переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора.

При этом любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности разрешаются сторонами в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента получения.

8.2. В случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Хабаровского края.

Антикоррупционная оговорка

Стороны обязуются обеспечить, чтобы при исполнении обязательств, возникающих по Договору или в связи с ним, их аффилированные лица, работники и/или представители не осуществляли, прямо или косвенно не предлагали и не разрешали выплату денежных средств, передачу ценностей и/или подарков, безвозмездного оказания услуг или выполнения работ любым аффилированным лицам, работникам и/или представителям другой Стороны, а также лицам, аффилированным по отношению к таким работникам и/или представителям, для оказания влияния на действия или решения соответствующих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники и/или представители также обязуются не осуществлять действия, квалифицируемые применимым для целей Договора правом как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также любые иные действия, нарушающие требования применимого права и международных актов о противодействии коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у любой Стороны обоснованных предположений, что в процессе исполнения Договора произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, такая Сторона обязуется письменно уведомить другую Сторону о таких предположениях. В уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить соответствующие материалы, подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или может произойти нарушение положений настоящего раздела.

После направления письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения письменного подтверждения другой Стороны, что нарушения не произошло или не произойдет. Соответствующее подтверждение должно быть направлено другой Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений настоящего раздела Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении, другая Сторона имеет право отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты прекращения действия Договора.

Каналы связи Линия доверия Группы РусГидро:

Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Специальная форма «обратной связи», размещенная на официальном сайте Общества в сети интернет: http://www.rushydro.ru/ (далее перейти по ссылке «Линия доверия» и заполнить поля специальной формы «обратной связи»);

Телефонный автоответчик (необходимо позвонить по телефону ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(круглосуточно), дождаться сигнала о начале записи и оставить устное обращение).

Особые положения

Поставщик обязуется не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору организации:

- имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и/или

- соответствующие Критериям оценки рисков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утв. приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ или заменяющий его документ).

• Поставщик обязуется незамедлительно уведомить Покупателя о появлении в ходе исполнения Договора у привлеченных организаций признаков недобросовестности, указанных в пункте 10.1. Договора, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении Договора.
• В случае нарушения Поставщиком обязательств, установленных пунктами 10.1., 10.2. Договора, Покупатель в дополнение к основаниям, предусмотренным Договором, вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора путем направления уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора) с указанием даты прекращения (расторжения) Договора, которая должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком такого уведомления. Договор считается прекращенным (расторгнутым) с даты, указанной в уведомлении об отказе от Договора (исполнения Договора) при условии, что Покупатель не отзовет указанное Уведомление по итогам рассмотрения мотивированных письменных возражений Поставщика, представленных до наступления указанной Покупателем даты расторжения.
• Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере суммы денежных средств, перечисленной организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также дополнительно компенсировать Покупателю убытки, причиненные в результате нарушения обязательств, установленных пунктами 10.1., 10.2. Договора.
• Штраф, предусмотренный пунктом 10.4. Договора, оплачивается Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Покупателя. Покупатель вправе предъявить требование об уплате штрафа вне зависимости от направления уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора), предусмотренного пунктом 10.3. Договора.
• Покупатель вправе приостановить осуществление любых платежей по Договору, причитающихся Поставщику, независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты Поставщиком штрафа, предусмотренного пунктом 10.4. Договора. При этом Покупатель не будет считаться просрочившим и/ или нарушившим свои обязательства по Договору.
• Независимо от других положений Договора, положения пунктов 10.4., 10.5. Договора продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после его прекращения (расторжения) или исполнения.

Прочие условия

11.1. С момента подписания Сторонами настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

11.2. Настоящий Договор вступает в действие с момента подписания и действует по __.__.2025 г., а в части неисполненных обязательств – до полного их исполнения.

11.3. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью, должны быть составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

11.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 5 (пяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.

11.5. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.6. Документы, переданные при совершении сделки, с использованием электронной почты связи признаются сторонами, как имеющие юридическую силу при условии последующего направления в 30-дневный срок подлинных документов в подтверждение копии.

11.7. Уступка, передача в залог прав (требований), принадлежащих Поставщику на основании договора, допускается только с предварительного письменного согласия Покупателя.

12. Местонахождение и банковские реквизиты сторон

Покупатель: Поставщик:

- Посмотреть таблицу с данными

таблица_1.1_скан

Запрос_ТКП

Запрос_ТКП_скан