Тендер - Поставка активной пены для мойки. №290246979

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть79  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение ООО "ДИАЛ ТРЕЙД" (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) приложение_пена ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение к электронной версии контракта

Настоящий Контракт заключен на основании п. 4 части 1 статьи 93, Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», далее - Закон о контрактной системе.
В соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона о контрактной системе Заказчиком установлены единые требования к Поставщику.
В соответствии с ч.1.1. ст. 31 Закона о контрактной системе Заказчиком установлено требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о Поставщике.

В целях обеспечения государственных нужд по настоящему Контракту Поставщик обязуется передать товар, а Заказчик обязуется принять нижеуказанный товар и уплатить цену, установленную настоящим Контрактом: - Посмотреть таблицу с данными

Цена Контракта составляет сумму в размере ___________(___________________ ) рублей______ копеек, в том числе НДС____%_________(указывается при наличии обязанности в уплате НДС), является твердой и определяется на весь срок его исполнения. В цену Контракта включены транспортные расходы на доставку, выгрузки, перегрузку, переноску товара, налоги, сборы и все иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Контракта. Оплата за счет средств федерального бюджета.

Максимальный срок поставки товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Контракта. Поставщик обязуется передать Заказчику товар надлежащего качества, новый, свободный от прав третьих лиц путем доставки по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Фурманова, 10 в рабочие дни Заказчика с 9.00 до 17.00 часов (время московское). Обязанность Поставщика передать товар Заказчику считается исполненной в момент фактической передачи товара и подписания Заказчиком документа о приемке товара. Товар передается Заказчику одной партией. Совместно с передачей товара Поставщик предоставляет Заказчику счет на оплату товара и документ о приемке товара. Сдача - приемка товара по качеству, количеству и иным требованиям Контракта производится на складе Заказчика по адресу доставки товара. Срок приемки товара Заказчиком и оформления результатов такой приемки составляет не более 5 (пяти) рабочих дней Заказчика с даты фактической поставки товара Поставщиком. В случае обнаружения Заказчиком нарушений условий настоящего Контракта, в том числе требований к количеству товара, комплектности, упаковке товара, комплекту, качеству и безопасности товара Заказчик отказывается от приемки такого Товара и составляет в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента доставки товара мотивированный отказ от подписания документа о приемке товара с указанием перечня выявленных нарушений условий настоящего Контракта. В случае обнаружения Заказчиком нарушений условий настоящего Контракта, в том числе требований к количеству товара, комплектности, упаковке товара, комплекту, качеству и безопасности товара Поставщик обязуется без дополнительной оплаты со стороны Заказчика устранить выявленные нарушения (допоставить, доукомплектовать, заменить товар) в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения от Заказчика мотивированного отказа. Допоставка недопоставленного, доукомплектование или замена некачественного Товара оформляется Поставщиком документом о приемке товара.

Заказчик обязуется оплатить товар в срок не превышающий 10 (десять) рабочих дней Заказчика с даты подписания Заказчиком документа о приемке товара в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Заказчика на 2025 год.

Заказчик имеет право удержать суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом о контрактной системе, из суммы, подлежащей оплате Поставщику по настоящему Контракту.

Стороны несут ответственность за неисполнения или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта. За просрочку исполнения Сторонами обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии со ст.34 Закона о контрактной системе, и виновная сторона уплачивает пеню. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств) предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств или обязательства не имеющего стоимости выражения Поставщиком обязан уплатить штраф в размере 10 процентов от цены Контракта. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения Поставщик обязан уплатить штраф в размере 1000 рублей. Заказчик вправе удержать неустойку (пеню, штраф) из суммы, подлежащей оплате Поставщику по Контракту. В этом случае представитель Заказчика сообщает по телефону Поставщику об удержании неустойки и направляет ему уведомление об удержании неустойки письмом по почте или посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты Поставщика указанном в Контракте.

Остаточный срок годности на поставляемый товар: не менее 9 месяцев с момента подписания Заказчиком документа о приемке товара.

Срок действия Контракта: с момента заключения Контракта и по «30» апреля 2025 г.

Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются Сторонами в претензионном порядке. Представитель Заказчика сообщает представителю Поставщика по телефону содержание претензии и направляет Поставщику претензию письмом по почте или посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты Поставщика указанном в Контракте. Сторона, получившая претензию обязана предоставить ответ другой Стороне в течении пятнадцати дней со дня ее получения. При не поступлении в срок ответа на претензию или отказе от удовлетворения претензии спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.