Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
___________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________________________, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Краснодарский политехнический техникум», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Остапенко Инны Викторовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положения о закупке товаров, работ, услуг Заказчика, утвержденного Министерством образования науки и молодежной политике Краснодарского края, заключили настоящий договор о нижеследующем:
Предмет Договора
В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передать в собственность товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар в количестве, ассортименте и по ценам предусмотренные настоящим договором.
Наименование, ассортимент, количество, характеристики и стоимость поставляемого Товара указываются в прилагаемых к договору Спецификациях на поставку товара (Приложение №1 к договору), являющихся неотъемлемой частью договора.
Качество, комплектность и упаковка товаров
2.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок поставки такого вида Товара, устанавливающих требования к качеству такого вида Товара, в соответствии с условиями Контракта.
2.2. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3. Поставляемый Товар должен быть новым Товаром, то есть Товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании.
2.4, В случае, если на товары производителем установлена гарантия, Поставщик гарантирует исправность и работоспособность поставляемых товаров в течение гарантийного срока эксплуатации. В случае обнаружения недостатков в товарах в течение гарантийного срока, Поставщик производит замену либо ремонт таких товаров своими силами и за свой счет.
2.5.Товары должны быть упакованы надлежащим образом, в соответствующей таре (упаковке), обеспечивающей сохранность товаров при их хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Стоимость тары включена в стоимость товара, если иное не оговорено в спецификациях.
Цена договора и порядок расчетов.
Общая цена договора составляет ___________________________, в том числе НДС _______________________________________. Цена договора является фиксированной и изменению не подлежит.
В цену договора включаются стоимость упаковки, маркировки, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
Расчеты между Сторонами осуществляются в рублях Российской Федерации.
Товар оплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
Оплата товара производится по факту поставки после подписания Сторонами акта приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней.
Обязанность по оплате товара считается выполненной Покупателем с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
Права и обязанности сторон.
4.1. Поставщик обязан: 4.1.1. Поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. 4.1.2. Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности, иным требованиям, установленным стандартами, техническими регламентами и санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также требованиям, установленным настоящим Контрактом. 4.1.3. Обеспечить за свой счет устранение выявленных нарушений при несоответствии поставленного Товара условиям настоящего Договора или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 4.1.4. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения направить Покупателю такое решение по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Покупателя, указанному в настоящем Договоре, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Покупателю. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Покупателю указанного уведомления . 4.2. Поставщик вправе: 4.2.1. Требовать от Покупателя произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. 4.2.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных настоящим Договором, надлежащим образом поставленного и принятого Покупателем Товара. 4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 4.2.4. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VI настоящего Договора. 4.3. Покупатель обязуется: 4.3.1. Обеспечить своевременную оплату поставленного Товара, соответствующего условиям настоящего Договора, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом. 4.3.23. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения направить Поставщику такое решение по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в настоящем Договоре, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Покупателем подтверждения о его вручении Поставщику. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Покупателем подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Покупателем информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в настоящем Договоре. 4.3.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VI настоящего Договора. 4.3.5. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара, соответствующего условиям настоящего Договора, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором. 4.4. Покупатель вправе: 4.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору. 4.4.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения нарушений, выявленных как в ходе приемки, так и в течение срока годности. 4.4.3. Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий настоящего Договора. 4.4.4. Требовать возмещения убытков в соответствии с условиями настоящего Договора, причиненных по вине Поставщика. 4.4.5. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения настоящего Договора количество Товара, предусмотренного настоящим Договором, не более чем на 30 процентов, в порядке и на условиях, установленных Законом N 223-ФЗ и Положением о закупке Покупателя. 4.4.6. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям настоящего Договора. 4.4.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 4.4.8. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Законом N 223-ФЗ Положением о закупке Покупателя.
Условия поставки и приемки товара.
Покупатель осуществляет приемку товара по количеству и качеству в момент выгрузки с участием представителя Поставщика по адресу: _______________________________________________________.
Поставка Товара Поставщиком осуществляется в течении ________ (______________) рабочих дней с момента заключения Договора.
В день получения Товара Покупатель осуществляет приемку Товара по количеству упаковок Товара, комплекту, явным видимым повреждениям упаковки и качеству Товара.
Для проверки поставленного Товара в части соответствия Товара условиям настоящего Договора Покупатель проводит экспертизу. Экспертиза поставленного Товара может проводиться Покупателем своими силами, или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии с действующим законодательством.
Поставщик и Покупатель по соглашению сторон могут изменять ассортимент и сроки поставки товара.
Право собственности на товар и все связанные с этим риски, включая риск случайной гибели, утраты или повреждения товара, переходят к Покупателю с момента передачи товара Поставщиком Покупателю либо грузополучателю (подписания накладной). С этого момента Покупатель предъявляет претензии по качеству Товара, претензии связанные только со скрытыми дефектами товара, которые не могли быть обнаружены при приемке товара. в течение остаточного срока годности Товара. В случае обнаружения недостатков качества товара, скрытых дефектов товара Покупатель обязан известить об этом Поставщика в разумный срок по их обнаружении. При оформлении и предъявлении Поставщику письменной претензии в гарантийный срок Покупатель в праве требовать при проведении экспертизы присутствия представителя Поставщика.
В течение остаточного срока годности Товара Поставщик обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества, если не докажет, что недостатки Товара возникли в результате нарушения Покупателем правил хранения Товара. Замена Товара производится в течение 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления Покупателем Поставщика.
В случае если по результатам экспертизы, указанной в пункте 5.4 настоящего Договора, выявлено нарушение условий настоящего Договора в части качества и безопасности Товара и (или) установлен факт фальсификации Товара, Поставщик осуществляет поставку Товара надлежащего качества и соответствующего требованиям безопасности в объеме партии Товара, поставленного Покупателю, образец из которой был исследован в рамках указанной экспертизы.
Способ поставки: силами Поставщика.
Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за повреждение Товара вследствие его ненадлежащей упаковки. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и перевозки, установленные законодательством Российской Федерации.
Поставщик подтверждает возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего срока годности Товара.
В случае выявления в течение всего срока годности Товара существенного нарушения требований к качеству Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества.
Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.
Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Получателю относящиеся к нему документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, производителем Товара и настоящим Договором.
Ответственность сторон. 6.1. За качество поставленного товара Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 6.3. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке согласно постановлению Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Правила определения размера штрафа, начисляемого в случаи ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, Поставщиком) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, Поставщиком)». а)10 процентов цены договора, так как цена договора не превышает 3 млн. рублей. 6.4. За ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке согласно вышеуказанному постановлению Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042: 1000 (одна тысяча) рублей, так как цена договора не превышает 3 млн. рублей. 6.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, Поставщик оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком. Определение пени осуществляется в порядке согласно действующего законодательства. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком (подрядчиком, Поставщиком). Поставщик, освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, другая Сторона вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 6.6. Заказчик вправе отказаться от оплаты товара ненадлежащего качества, а если товар оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм, а также требовать возмещения убытков. 6.7. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 6.8. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений. 6.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
Разрешение споров. 7.1 Все разногласия по настоящему Договору разрешаются путем переговоров. Неурегулированные сторонами споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.
Заключительные положения 8.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2025 года. Прекращение срока действия договора не освобождает стороны от исполнения обязательств, вытекающих из настоящего договора. 8.2 Настоящим лица, подписавшие настоящий договор, заявляют, что они имеют право на подписание договора по учредительным документам Сторон и законодательству Российской Федерации, а также не требуется предварительное согласие на заключение либо последующее одобрение настоящего договора учредителями, участниками, акционерами и (или) органами управления Сторон. 8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии их письменного оформления в виде подписанного Сторонами дополнительного соглашения. Соглашения, дополнения, и спецификации являются неотъемлемой частью настоящего договора. Стороны обязуются немедленно письменно извещать друг друга в случае изменения сведений, указанных в реквизитах настоящего договора. 8.4.Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, уведомив Поставщика в письменном виде в течение 10 дней до даты расторжения. Расторжение договора допускается по соглашению сторон или по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от выполнения обязательств, образовавшихся во время действия настоящего Договора. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.