Тендер - Поставка моющих, чистящих средств и хозяйственно-бытовых предметов №292107935

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Протокол_рассмотрения_заявок_запроса_цен_(системный).docx

Требования_к_участнику_и_составу_пакета_электронных_документов

Требования к участнику закупки:

Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» - требование установлено.

Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица – требование установлено.

Требования к составу пакета электронных документов, содержащего предложение участника закупки:

предложение участника закупки в отношении объекта закупки:

а) характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки, товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

(Информация, предусмотренная подпунктом «а» пункта 1 может не включаться в заявку на участие в закупке в случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного знака и предложения участником закупки товара, обозначенного таким товарным знаком);

б) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира;

в) иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке;

наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

копии учредительных документов участника закупки (для юридического лица);

Обоснование_НМЦК - Посмотреть таблицу с данными

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

Поставка моющих, чистящих средств и хозяйственно-бытовых предметов

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ начальная (максимальная) цена договора определена заказчиком методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) на основании информации, содержащейся в коммерческих предложениях потенциальных поставщиков товара.

Валютой, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), является российский рубль в связи с чем порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта, не установлен.

- Посмотреть таблицу с данными

Итого начальная (максимальная) цена контракта:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,03 (сто шесть тысяч семьсот двадцать один) рубль 03 копейки.

Техническое_задание - Посмотреть таблицу с данными

Техническое задание

Наименование и описание объекта закупки

(техническое задание).

Наименование объекта закупки:

Поставка моющих, чистящих средств и хозяйственно-бытовых предметов

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными

Условия и сроки (периоды) поставки товара:

Одной партией в течение 10 календарных дней с момента подписания контракта.

Место поставки товаров: Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Коми, г. Печора, Печорский проспект, д.75.

Разгрузка, подъем Товара в месте поставки (включая перемещение внутри здания ЗАКАЗЧИКА до указанного ЗАКАЗЧИКОМ места) производится силами и средствами Поставщика, в присутствии представителя Заказчика.

Качество товара и гарантийные обязательства:

Качество и безопасность поставляемого товара, которое должно соответствовать требованиям государственных стандартов, техническим условиям или иной нормативно - технической документации. Документы, подтверждающие качество и безопасность, гарантия поставляемого товара, передаются одновременно с товаром.

Поставщик принимает на себя гарантийные обязательства на поставленный товар в соответствии с условиями завода изготовителя.

Расходы по обмену товара и устранение недостатков в период гарантийного срока несет Поставщик.

Сроки по обмену товара и устранению недостатков в период гарантийного срока оговариваются Сторонами устно, либо в письменной форме.

В случае отсутствия выше названных документов Покупатель вправе отказаться от приема Товара. Товар будет считаться не поставленным.

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор №

на поставку моющих, чистящих средств и хозяйственно бытовых предметов

г. Печора «___»________2025г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9» г.Печора, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Семеновой Веры Ивановны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и_______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________, действующего на основании ______________ с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании п. 5 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется поставить моющие, чистящие средства и хозяйственно бытовых предметов (далее- товар), в количестве и с качественными характеристиками, в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему договору), в срок, установленный настоящим договором.

Поставка Товара осуществляется Заказчиком по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Коми, г. Печора, Печорский проспект, д.75.

Заказчик обязуется принять и оплатить товар в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Цена договора составляет __________ рублей ___коп( ), в т.ч. НДС/НДС нет_____ процентов, _______ (______) рублей ___ (___) копеек. Источник финансирования Договора – средства бюджетного учреждения, КВР 244.

Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных Договором и ст. 34, ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.

Подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, сумма должна быть уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации , связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Цена включает в себя: НДС, цену Товара, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, расходы на перевозку Товара до места поставки (п. 1.2. настоящего Договора), страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, оформление отгрузочных и иных документов, необходимых для постановки Товара на балансовый учет, а также других обязательных платежей и накладных расходов.

2.5. Предоставление Поставщиком полного комплекта документов, указанного в пункте 3.2. настоящего договора, является условием оплаты за поставленный товар. При этом непредставление Поставщиком какого-либо из документов (одного или нескольких) или предоставление их с нарушением формы, с неоговоренными исправлениями, является для Заказчика основанием для неоплаты счета до устранения указанных недостатков. В этом случае Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа и не возмещает убытки Поставщика, возникшие в связи с данными обстоятельствами.

2.6. Заказчик имеет право отказаться от оплаты Товара, не соответствующего установленным требованиям качества (комплектности).

2.7. Расчет с Поставщиком осуществляется в безналичной форме по факту поставки товара надлежащего качества в течение 7 (семи) рабочих дней, на основании счета (счёта-фактуры) и товарной-накладной (либо УПД), подписанной обеими сторонами.

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Срок поставки в течение в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения договора.

3.2. Поставщик вместе с отгружаемым Товаром передает в адрес Заказчика:

- счет, либо счёт-фактуру; товарную- накладную в 2-х экземплярах, либо УПД в 2-х экземплярах;

- заверенные и оформленные в установленном порядке копии сертификатов соответствия завода изготовителя или деклараций о соответствии завода изготовителя, обязательные для данного Товара и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. В случае поставки некачественного товара Поставщик обязан заменить некачественный товар товаром, соответствующим условиям Договора, в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком.

В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан доукомплектовать товар в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента заявления Заказчиком такого требования.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

Приёмка Товара осуществляется Заказчиком в соответствии с Инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. № П-6, от 25.04.1966 г. № П-7, с изменениями и дополнениями.

4.2. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, качеству, комплектности поставленного товара не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента поставки.

4.4. При обнаружении Заказчиком недостачи Товара, а также несоответствия Товара по качеству, представитель Поставщика для участия в его приёмке не вызывается. Заказчик вправе направлять претензии и иски, связанные с недостачами, а также в связи с выявленными дефектами Товара, непосредственно Поставщику.

4.5. В случае несогласия Поставщика с результатами экспертиз определения качества Товара, проведенных Заказчиком, дополнительные экспертизы и исследования Товара проводятся за счет Поставщика.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в разделе 3 Договора, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

5.1.5. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным законом.

5.1.6. Ссылаться на недостатки поставляемых товаров, в том числе в части количества, ассортимента, комплектности и стоимости этих товаров.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку товаров в соответствии с условиями Договора.

5.2.2. Не позднее 30 (Тридцати) дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от Поставщика направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 10 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора и, в случае неоплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока, направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.

5.2.3. В течение 30 (Тридцати) дней с даты фактического исполнения обязательства Поставщиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора за весь период просрочки исполнения и, в случае неоплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока, направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.

5.2.4. В случае если окончание срока действия Договора повлекло прекращение обязательств Сторон по Договору, но при этом имеются основания требовать от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору:

5.2.4.1. В течение 10 (Десяти) дней с даты окончания срока действия Договора направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 10 (десяти) дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Договора за весь период просрочки исполнения.

5.2.4.2. При неоплате в установленный срок Поставщиком неустойки (штрафа, пени) не позднее 10 (Десяти) дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Договора за весь период просрочки исполнения.

5.2.5. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке и наличии оснований требовать от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору:

5.2.5.1. В течение 10 (Десяти) дней с даты окончания срока действия Договора направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 10 (Десяти) дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Договора за весь период исполнения.

5.2.5.2. При неоплате в установленный срок Поставщиком неустойки (штрафа, пени) не позднее 10 (Десяти) дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Договора за весь период просрочки исполнения.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать подписания в соответствии условиями настоящего Договора Заказчиком Товарной накладной, при условии предоставления Поставщиком документов, указанных в разделе 3 настоящего Договора и соответствия Товара требованиям относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара по настоящему Договору.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты поставленных товаров в соответствии с п. 2.7 Договора.

5.3.3. Привлечение Поставщиком других лиц – субпоставщиков к исполнению своих обязательств по настоящему Договору не допускается.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Договора.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с условиями Договора.

5.4.2. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.4.3. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (Пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.

5.4.4. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 (ред.02.08.2019) «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление правительства российской федерации от 15 мая 2017 г. n 570 и признании утратившим силу постановления правительства российской федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063» размеры неустойки (штрафа, пени) определяются в следующем порядке:

6.2.1. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

6.2.2. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере 1000 рублей (если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

6.2.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены договора (в случае, если цена договора не превышает 3 млн. рублей).

6.2.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Продавцом.

6.2.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.2.7. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.

6.2.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате Цены Контракта Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Контракта начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательств по оплате Цены Контракта. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта.

6.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.4. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ НА ТОВАР

7.1. Поставщик гарантирует, что:

- товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением;

- к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой его части в Российской Федерации ;

- предлагаемый Заказчику Товар отвечает стандартам качества в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- в отношении Товара, для которого законодательством Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация, будут представлены соответствующие сертификаты.

7.2. Поставщик гарантирует качество и нормальные эксплуатационные возможности поставляемого Товара в течение всего гарантийного срока.

7.3. Поставляемый Товар должен соответствовать ГОСТ или ТУ, устанавливающим требования к качеству товара, а также специальным требованиям Заказчика.

7.4. Стороны могут согласовать между собой дополнительные требования к контролю качества поставляемого Товара и его уточненные технические (технологические) характеристики.

7.5. Товар, не соответствующий требованиям качества настоящего Договора, считается не поставленным и подлежит обмену за счет Поставщика в срок, установленный разделом 3 Договора.

8.ДЕЙСТВИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору. Обстоятельствами непреодолимой силы признаются: наводнения, пожары, землетрясения, диверсии, военные действия, блокады, изменения законодательства, запретительные и ограничительные меры органов государственной власти на территории Российской Федерации.

8.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место.

8.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в своё оправдание, разве что само обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

8.4. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 8.1. настоящего договора, при условии соблюдения требований пункта 8.2. настоящего договора, продлевает срок исполнения обязательств по настоящему договору на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путём переговоров между ними.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Коми.

СРОК ДЕЙСТВИЯ, РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2024 г., а в части расчетов и гарантийных обязательств до полного их исполнения Сторонами.

10.2. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона о Контрактной системе.

10.3. Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством;

10.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

10.5. В случае расторжения Договора по инициативе любой из Сторон производится сверка расчетов, которой подтверждается объем поставленных Товаров.

10.6. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

10.8. Односторонний отказ стороны от исполнения Договора осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.

10.9. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

Каждая из Сторон Договора, ее аффилированные лица, работники или посредники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны, в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции».

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения от другой Стороны, после проведённой ею проверки, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных пунктом 7.1. настоящего Соглашения действий и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по одному для каждой из сторон.
12.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации.
12.3. Все приложения настоящего договора являются его неотъемлемой частью.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

К договору № от __.__.2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Дата публикации: 26.02.2025

Номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование закупки: Поставка моющих, чистящих средств и хозяйственно-бытовых предметов

Наименование предмета договора: Поставка моющих, чистящих средств и хозяйственно-бытовых предметов

Сведения о соответствии заявок требованиям:

- Посмотреть таблицу с данными