Тендер - Поставка моющих, дезинфицирующих и хозяйственных средств №289843452

Описание Заказчик Лоты

Описание тендера:	Поставка моющих, дезинфицирующих и хозяйственных средств для нужд школы в январе 2025 г. (с результатом)
Сумма контракта:	44 549,21 Руб. Получить финансовую помощь
Начало показа:	30.01.2025
Окончание:	07.02.2025 09:00:00
Тендер №:	289843452
Тип:	Малая закупка Тендерная аналитика
Закон	44-ФЗ
Отрасль:	Химия / Бытовая химия
Возможные отрасли:	Легкая промышленность / Галантерейная продукция, ткани Легкая промышленность / Хозяйственные изделия Медицина, фармакология / Лекарственные препараты, витамины, расходные материалы Химия / Бытовая химия
ОКПД2:	(139420110) Ветошь (172211110) Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон (172211130) Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон (202014000) Средства дезинфекционные (204131113) Мыло туалетное марки "Детское" (204132111) Средства для мытья посуды (204132119) Средства моющие прочие (212010159) Антисептики и дезинфицирующие препараты прочие (222211190) Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена прочие
Регион:	Северо-западный ФО / Республика Коми
Регион поставки:	Северо-западный ФО / Республика Коми
Источник:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Торговая площадка:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.

Зарегистрироваться

Лот 1

Предмет контракта: Поставка моющих, дезинфицирующих и хозяйственных средств для нужд школы в январе 2025 г.
Цена контракта: 44 549,21 RUB

№	Название	Цена	Цена за ед.	Количество	Ед. измерения
1	Ника -супер плюс (Средство концентрированное для мытья посуды улучшенная формула),Канистра 5 кг	5737.36	717.17	8	ШТ
2	Ника-универсал (Средство для мытья поверхностей), Канистра 5 кг	6186	515.5	12	ШТ
3	Ника-хлор таб. 300шт (Средство дезинфицирующее), Банка 1кг	3430.85	686.17	5	ШТ
4	Бумага туалетная «Сыктывкарская»	2400	24	100	РУЛ
5	Порошок Пемолюкс Сода 5, Пластиковая туба, вместимостью 480 г.	2880	96	30	ШТ
6	Пакеты для мусора 60 л	3450	115	30	ШТ
7	Пакеты для мусора 30 л	1335	44.5	30	ШТ
8	Пакеты для мусора 120 л	2350	235	10	ШТ
9	Чистящее средство LAIMA PROFESSIONAL «Лимон», дезинфицирующий и отбеливающий эффект	6240	1248	5	ШТ
10	Полотенца бумажные, 2слоя, 2 штуки	2200	110	20	ШТ
11	Нетканое полотно	2150	2150	1	РУЛ
12	Салфетки бумажные	1480	148	10	ШТ
13	Чистящее средство для кухни САНИТА АНТИЖИР гель МУЛЬТИСИЛА или аналог	1060	212	5	ШТ
14	Сода, кальцинированная марка Б ГОСТ 5100-85	2400	48	50	ШТ
15	Мыло туалетное детское не менее 90 г	1250	25	50	ШТ

Получить демо-доступ

Скачать документацию

Смотреть все тендеры на бытовая химия в Республики Коми

Задать вопрос по тендеру:

Документация

НМЦК моющие.xls	9 КБ	30.01.25 15:53	Действующая
Проект контракта хозтовары.doc	33 КБ	30.01.25 15:53	Действующая
Протокол_рассмотрения_заявок_запроса_цен_(системный).docx	12 КБ	07.02.25 14:12	Действующая

Скачать все файлы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Базина Виктора Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и _________, именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице _________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ), заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется передать в собственность Товар Заказчику в обусловленный настоящим Контрактом срок, согласно Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

Наименование, количество, функциональные, технические и качественные характеристики поставляемого Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

Поставка Товара по адресу: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Коми, г. Усинск, ул. Молодежная, д.10, здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска.

(Поставка осуществляется в рабочие дни с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьс учетом перерыва на обед с 13.00 до 14.00 (пятница с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо 16-00))

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Цена договора составляет ___________________ рублей (______________ рублей __ копеек), в т.ч. НДС в сумме ____________. (Если НДС не облагается, указывать: «НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения» или делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от уплаты НДС»)

Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных Договором и ст. 34, ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.

Цена включает в себя: НДС, цену Товара, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, расходы на перевозку Товара до места поставки (п. 1.3. настоящего Договора), страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, оформление отгрузочных и иных документов, необходимых для постановки Товара на балансовый учет, а также других обязательных платежей и накладных расходов.

2.5. Предоставление Поставщиком полного комплекта документов, указанного в пункте 3.2. настоящего договора, является условием оплаты за поставленный товар. При этом непредставление Поставщиком какого-либо из документов (одного или нескольких) или предоставление их с нарушением формы, с неоговоренными исправлениями, является для Заказчика основанием для неоплаты счета до устранения указанных недостатков. В этом случае Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа и не возмещает убытки Поставщика, возникшие в связи с данными обстоятельствами.

2.6. Заказчик имеет право отказаться от оплаты Товара, не соответствующего установленным требованиям качества (комплектности).

2.7. Расчет с Поставщиком осуществляется в безналичной форме по факту поставки товара надлежащего качества в течение 10 (десяти) рабочих дней, на основании счета (счёта-фактуры) и товарной-накладной, подписанной обеими сторонами.

2.8. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений

СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставка товара осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания договора, транспортом поставщика

3.2. Поставщик вместе с отгружаемым Товаром передает в адрес Заказчика:

- счёт-фактуру (счет);

- товарную- накладную в 2-х экземплярах;

- заверенные и оформленные в установленном порядке копии сертификатов соответствия завода изготовителя или деклараций о соответствии завода изготовителя, обязательные для данного Товара и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. В случае поставки некачественного товара Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки товара в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком.

3.4. В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик обязан в течение 7 (Семи) рабочих дней заменить некачественный товар товаром, соответствующим условиям Договора.

В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан доукомплектовать товар в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента заявления Заказчиком такого требования.

При обнаружении скрытых производственных дефектов в Товаре Поставщик обязан заменить его в течение 7 (семи) рабочих дней после получения претензии. При обнаружении производственных дефектов в Товаре в период гарантийного срока, Поставщик обязан за свой счёт устранить дефекты или заменить его в течение 30-ти календарных дней с момента направления соответствующего уведомления (претензии).

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

Приёмка Товара осуществляется Заказчиком в соответствии с Инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. № П-6, от 25.04.1966 г. № П-7, с изменениями и дополнениями.

4.2. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента поставки, а по качеству – в течение гарантийного срока.

4.4. При обнаружении Заказчиком недостачи Товара, а также несоответствия Товара по качеству, представитель Поставщика для участия в его приёмке не вызывается. Заказчик вправе направлять претензии и иски, связанные с недостачами, а также в связи с выявленными дефектами Товара, непосредственно Поставщику.

4.5. В случае несогласия Поставщика с результатами экспертиз определения качества Товара, проведенных Заказчиком, дополнительные экспертизы и исследования Товара проводятся за счет Поставщика.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика, надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в разделе 3 Договора, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

5.1.5. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным законом.

5.1.6. Ссылаться на недостатки поставляемых товаров, в том числе в части количества, ассортимента, комплектности и стоимости этих товаров.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку товаров в соответствии с условиями Договора.

5.2.2. Не позднее 10 (десяти) дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от Поставщика направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 10 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора и, в случае неоплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока, направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.

5.2.3. В течение 30 (Тридцати) дней с даты фактического исполнения обязательства Поставщиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора за весь период просрочки исполнения и, в случае неоплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока, направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.

5.2.4. В случае если окончание срока действия Договора повлекло прекращение обязательств Сторон по Договору, но при этом имеются основания требовать от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору:

5.2.4.1. В течение 10 (Десяти) дней с даты окончания срока действия Договора направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 10 (десяти) дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Договора за весь период просрочки исполнения.

5.2.4.2. При неоплате в установленный срок Поставщиком неустойки (штрафа, пени) не позднее 10 (Десяти) дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Договора за весь период просрочки исполнения.

5.2.5. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке и наличии оснований требовать от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору:

5.2.5.1. В течение 10 (Десяти) дней с даты окончания срока действия Договора направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 10 (Десяти) дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Договора за весь период исполнения.

5.2.5.2. При неоплате в установленный срок Поставщиком неустойки (штрафа, пени) не позднее 10 (Десяти) дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Договора за весь период просрочки исполнения.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать подписания в соответствии условиями настоящего Договора Заказчиком Товарной накладной, при условии предоставления Поставщиком документов, указанных в разделе 3 настоящего Договора и соответствия Товара требованиям относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара по настоящему Договору.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты поставленных товаров в соответствии с п. 2.6 Договора.

5.3.3. Привлечение Поставщиком других лиц – субпоставщиков к исполнению своих обязательств по настоящему Договору не допускается.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Договора.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с условиями Договора.

5.4.2. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.4.3. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (Пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.

5.4.4. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. n 570 и признании утратившим силу постановления правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063» размеры неустойки (штрафа, пени) определяются в следующем порядке:
6.2.1. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1000 рублей (если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
6.2.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате Цены Договора Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Договора, начиная со дня, следующего за днем истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств по оплате Цены Договора. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Договора.
6.2.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
6.2.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы в размере в размере 1000 рублей (если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно)
6.2.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 10 процентов цены договора (в случае, если цена договора не превышает 3 млн. рублей).
6.2.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком.
6.2.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену договора.
6.2.6. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.
6.3. Заказчик и Поставщик освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.4. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ НА ТОВАР
7.1. Поставщик гарантирует, что:
- товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением;
- к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой его части в Российской Федерации;
- предлагаемый Заказчику Товар отвечает стандартам качества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- в отношении Товара, для которого законодательством Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация, будут представлены соответствующие сертификаты.
7.2. Поставщик гарантирует качество и нормальные эксплуатационные возможности поставляемого Товара в течение всего гарантийного срока.
7.3. Поставляемый Товар должен соответствовать ГОСТ или ТУ, устанавливающим требования к качеству товара, а также специальным требованиям Заказчика.
7.4. Стороны могут согласовать между собой дополнительные требования к контролю качества поставляемого Товара и его уточненные технические (технологические) характеристики.
7.5. Товар, не соответствующий требованиям качества настоящего Договора, считается не поставленным и подлежит обмену за счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента его уведомления.

ДЕЙСТВИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору. Обстоятельствами непреодолимой силы признаются: наводнения, пожары, землетрясения, диверсии, военные действия, блокады, изменения законодательства, запретительные и ограничительные меры органов государственной власти на территории Российской Федерации.
8.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место.
8.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в своё оправдание, разве что само обстоятельство не давало возможности послать уведомление.
8.4. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 7.1. настоящего договора, при условии соблюдения требований пункта 7.2. настоящего договора, продлевает срок исполнения обязательств по настоящему договору на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путём переговоров между ними.
9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Коми.

СРОК ДЕЙСТВИЯ, РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2025 г., а в части расчетов и гарантийных обязательств до полного их исполнения Сторонами.
10.2. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона о Контрактной системе.
10.3. Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- по решению суда;
- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством;
10.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
10.5. В случае расторжения Договора по инициативе любой из Сторон производится сверка расчетов, которой подтверждается объем поставленных Товаров.
10.6. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
10.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.
10.8. Односторонний отказ стороны от исполнения Договора осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г.
10.9. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по одному для каждой из сторон.
10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации.
10.3. Все приложения настоящего договора являются его неотъемлемой частью.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
Неотъемлемой частью настоящего Контракта является следующее:
Приложение № 4 - Спецификация на 5 листах.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту № ___

от "__" ____ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поставка моющих, дезинфицирующих и хозяйственных средств для нужд школы.

- Посмотреть таблицу с данными

1. Требования к качеству товара и условиям поставки:

- Поставщик обеспечивает качество поставляемой продукции.

- Товар, предложенный к поставке, новый и не бывший к эксплуатации.

- Поставляемый Товар соответствует государственным стандартам (ГОСТам), отраслевым стандартам (ОСТам), техническим условиям (ТУ), иным документам, устанавливающим требования к качеству товара.

- Поставщик вместе с отгружаемым Товаром передает представителю Заказчика: документы, удостоверяющие качество товара, (заверенные и оформленные в установленном порядке копии сертификатов соответствия), и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Требования к упаковке товара: товар транспортируется в надлежащей упаковке, в том числе завода изготовителя, отвечающей требованиям, установленным для районов Крайнего Севера и обеспечивающей сохранность товара от повреждений при перевозке всеми видами транспорта.

3. Срок поставки: Поставка товара осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания договора, транспортом поставщика.

4. Требование к отгрузке товара: поставка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика по адресу нахождения Заказчика: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Коми, г. Усинск, ул. Молодежная, д.10, здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска.

- Посмотреть таблицу с данными

Протокол_рассмотрения_заявок_запроса_цен_(системный)x - Скачать файл (требуется авторизация)

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Дата публикации: 07.02.2025

Номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование закупки: Поставка моющих, дезинфицирующих и хозяйственных средств для нужд школы в январе 2025 г.

Наименование предмета договора: Поставка моющих, дезинфицирующих и хозяйственных средств для нужд школы в январе 2025 г.

Сведения о соответствии заявок требованиям:

- Посмотреть таблицу с данными

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №296740702 Поставка мыла, моющих и чистящих средств	Электронный аукцион #296740702	385 934 Обеспечение контракта: 5%	6 дней 18.04.2025 06.05.2025
Тендер №297037157 Поставка дезинфицирующих средств для нужд ГБУЗ РК «Коми республиканская клиническая больница» (ЭА-330к)	Электронный аукцион #297037157	608 608 Обеспечение контракта: 1%	20 часов 22.04.2025 30.04.2025
Тендер №297096189 Поставка дезинфицирующих средств (Печорский филиал)	Электронный аукцион #297096189	160 527 Обеспечение контракта: 5%	7 дней 22.04.2025 07.05.2025
Тендер №297283323 Поставка средства для мытья посуды для нужд ГБУЗ РК «Коми республиканская клиническая больница» (ЭА-335к)	Электронный аукцион #297283323	168 900 Обеспечение контракта: 1%	6 дней 24.04.2025 06.05.2025
Тендер №297305181 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ПЕЧОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" объявляет тендер: Поставка расходных материалов (средство дезинфицирующее) для процедуры гемодиализа для аппаратов фирмы FRESENIUS 5008S и 400...	Электронный аукцион #297305181	30 752 Обеспечение контракта: 5%	5 дней 24.04.2025 05.05.2025

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №289843150 Моющие и чистящие средства	Не определен #289843150	См. док.	срок истек 30.01.2025 03.02.2025
Тендер №289843086 Мыломоющие средства Средство моющее (с результатом)	Запрос предложений #289843086	710 764	срок истек 30.01.2025 04.02.2025
Тендер №289843073 Приобретение моющих средств и предметов личной гигиены. Приемка товара будет производиться строго по техническим характеристикам. (с результатом)	Запрос предложений #289843073	1 368 839	срок истек 30.01.2025 03.02.2025
Тендер №289842983 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" объявляет тендер: Поставка чистящих средств для пароконвектомата (с результатом)	Электронный аукцион #289842983	126 139 Обеспечение контракта: 5%	срок истек 30.01.2025 07.02.2025
Тендер №289842915 Запрос ценовых предложений на поставку расходных товаров для уроков труда.	Малая закупка #289842915	См. док.	срок истек 30.01.2025 03.02.2025

Тендеры из региона Республика Коми

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №289843195 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН И УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ" объявляет тендер: Оказание услуг по передаче (продлению) неисключительного права на использование антивирусного ...	Электронный аукцион #289843195	150 610 Обеспечение контракта: 1%	срок истек 30.01.2025 07.02.2025
Тендер №289843130 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "СЫКТЫВКАРСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3" объявляет тендер: Поставка системных блоков	Электронный аукцион #289843130	583 000 Обеспечение контракта: 2%	срок истек 30.01.2025 07.02.2025
Тендер №289842807 Поставка офисной бумаги для нужд ГУ "Сысольское лесничество" (с результатом)	Малая закупка #289842807	57 600	срок истек 30.01.2025 03.02.2025
Тендер №289842142 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ВОРКУТИНСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" объявляет тендер: Поставка костного воска	Электронный аукцион #289842142	51 993	срок истек 30.01.2025 10.02.2025
Тендер №289841573 Оказание услуг по предоставлению сертификата на техническую поддержку прикладного программного обеспечения Naumen Service Desk (с результатом)	Не определен #289841573	4 455 669	срок истек 30.01.2025 07.02.2025

Тендер - Поставка моющих, дезинфицирующих и хозяйственных средств №289843452

Оглавление

Похожие тендеры

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Тендеры из региона Республика Коми