Тендер - Приобретение хозяйственных товаров №292411093

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Проект_Контракта КОНТРАКТ №______________

г. Кингисепп «___» _________ 2025 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кракольская средняя общеобразовательная школа» (сокращённое наименование: МБОУ «КрСОШ»), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющей обязанности директора школы Гавриловой Оксаны Александровны, действующего на основании Распряжения администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 21.03.2025г. № 65-р, с одной стороны, и ______________________ именуем(ое)-ый в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Контракт заключен в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Закон о контрактной системе).

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

1.2. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить хозяйственные товары согласно спецификации (далее по тексту - «Товар»), в соответствии с условиями настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить его, в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

1.3. Наименование, ассортимент, количество и цена Товара определяются в соответствии со Спецификацией (приложение №1 к настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона о контрактной системе, определение количества поставляемого товара осуществляется на основании заявки Заказчика.

1.4. Место поставки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ленинградская область, Кингисеппский район, п. Усть-Луга, квартал Ленрыба, ул. Школьная, д.10.

1.5. Срок поставки Товара: в течение 10 рабочих дней с момента заключения Контракта.

ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего Контракта составляет: ___________________________ рублей, в т.ч. НДС _______________________.

Цена Контракта включает в себя прибыль Поставщика, стоимость Товара, упаковки, доставки, погрузо-разгрузочных работ и другие обязательные платежи, все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта.

Источник финансирования - Субсидия МБОУ на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в части финансирования расходов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение начального общего, основного общего, среднего общего образовании (ОБ).

2.2. Цена Контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Контракта, а в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона о контрактной системе, указываются цены единиц товара, работы, услуги и максимальное значение цены контракта, а также в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные Заказчиком.

2.3. Оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком по факту поставки Товара, в течение 7 (семи) рабочих дней, на основании выставленного Поставщиком счета, (счет-фактуры при необходимости), товарно-транспортной накладной/акта приема-передачи Товара, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика со дня подписания Сторонами товарно-транспортной накладной/акта приема-передачи Товара.

В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона о контрактной системе, оплата поставленного Товара осуществляется по цене единицы Товара, исходя из количества поставленного Товара, но в размере, не превышающем максимального значения цены Контракта.

2.4. Оплата по Контракту осуществляется в соответствии с правилами казначейского исполнения бюджета, путем безналичного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Поставщика, указанный в пункте 11 настоящего Контракта. При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.

2.5. Поставщик не вправе требовать от Заказчика оплаты Товара, который был поставлен им без письменного согласования с Заказчиком.

2.6. Заказчик не несёт ответственности перед Поставщиком за несвоевременное перечисление последнему денежных средств, в случаях задержки или приостановления бюджетного финансирования.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.1.2. Своевременно предоставлять Поставщику необходимую для выполнения обязательств информацию.

3.1.3. В течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения Товара уведомить Поставщика о несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том числе наличию необходимых документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

3.1.4. Оказать необходимое содействие Поставщику при осуществлении последним монтажных работ в соответствии с Контрактом (если эти работы предусмотрены настоящим Контрактом).

3.2. Поставщик обязуется:

3.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях настоящего Контракта.

3.2.2. Передать Товар, являющийся собственностью Поставщика, полностью свободный от прав третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.

3.2.3. Передать Товар, который должен быть затарен и упакован в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.2.4. Одновременно с Товаром передать принадлежности Товара, а также относящиеся к нему документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные настоящим Контрактом и законодательством.

3.2.5. Своими силами и за свой счет в течение гарантийного срока устранить недостатки (осуществить ремонт) Товара, не подлежащего использованию в соответствии с его предназначением из-за наступления обстоятельств, являющихся гарантийными случаями, в 10-дневный срок со дня получения письменного обращения Заказчика. В случае невозможности устранения недостатков либо возникновения таких недостатков Поставщик обязан в 15-дневный срок со дня обращения заменить дефектный Товар на Товар надлежащего качества.

3.3. Заказчик вправе:

3.3.1. Отказаться (полностью или частично) от оплаты Товара, не соответствующего требованиям, установленным законодательством для определения качества товаров или Контракта.

3.3.2. При передаче Поставщиком Товара ненадлежащего качества, если Поставщик не заменит Товар ненадлежащего качества в разумные сроки, потребовать по своему выбору:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- безвозмездного устранения недостатков Товара в 7-дневный срок;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара в 10-дневный срок.

3.3.3. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Контракта;

- обратиться в суд с иском о расторжении Контракта и потребовать полного возмещения убытков и упущенную выгоду.

3.3.4. В случае передачи некомплектного Товара по своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- доукомплектования Товара в 7-дневный срок со дня получения Поставщиком указанного требования.

Если Поставщик в указанный в настоящем пункте срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании Товара, Заказчик вправе по своему выбору:

- потребовать замены некомплектного Товара на комплектный;

- обратиться в суд с иском о расторжении Контракта и потребовать полного возмещения убытков и упущенную выгоду.

3.3.5. В случаях, когда подлежащий затариванию и (или) упаковке Товар передается Заказчику без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать Товар либо заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку, если иное не вытекает из Контракта или характера Товара, либо вместо предъявления Поставщику требований, указанных в настоящем пункте Контракта, предъявить к Поставщику требования, вытекающие из передачи Товара ненадлежащего качества, предусмотренные п. 3.3.3 Контракта.

3.3.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, в соответствии с п. 9.4 настоящего Контракта.

3.4. Поставщик вправе:

3.4.1. Потребовать оплаты Товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.5. В случае существенных нарушений условий Контракта Поставщиком, Заказчик расторгает Контракт в установленном законом порядке и направляет информацию о Поставщике, как о ненадлежащем поставщике в Федеральную антимонопольную службу, с целью включения в реестр недобросовестных поставщиков.

3.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, в соответствии с п.9.5 настоящего Контракта.

3.7. Поставщик подтверждает соответствие требованиям, установленным ч.1 ст.31 Закона о контрактной системе и отсутствие информации о нем в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

ПОРЯДОК ПОСТАВКИ, ОТГРУЗКИ И ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

4.1. Доставка Товара и погрузочно-разгрузочные работы производятся силами и средствами Поставщика по адресу Заказчика, указанному в п. 1.4. настоящего Контракта. Отгрузка товара производится транспортом Поставщика.

4.2. Передаваемый товар должен иметь маркировку с указанием изделия. Товар должен иметь упаковку, обеспечивающую сохранность товара и его внешнего вида при транспортировке и хранении.

4.3. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества товаров и Контракте, а также некомплектный Товар считается непоставленным.

4.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента, когда Поставщик передал Товар Заказчику в порядке, предусмотренном Контрактом. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарно-транспортных накладных/акта приема-передачи Товара

4.5. Право собственности на Товар по Контракту возникает у Заказчика в момент подписания Сторонами товарно-транспортных накладных/акта приема-передачи Товара.

4.6. При передаче Товара Поставщик предоставляет в двух экземплярах: счета, (счет-фактуры при необходимости), товарно-транспортные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товара принятию и оплате не подлежит.

4.7. Приемка Товара по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. № П-6, Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 г. № П-7.

КАЧЕСТВО ТОВАРА

5.1. Качество поставляемого Товара должно быть подтверждено сертификатами качества, удостоверяющими, что Товар произведен в соответствии с государственными стандартами качества, установленными нормативными актами РФ.

5.2. Заказчик в момент приема Товара проводит (самостоятельно или с привлечением экспертной организации) экспертизу поставляемого Товара с целью определить соответствие отгружаемого Товара Товару, указанному в товарно-транспортной накладной.

5.3. Качество поставляемого Товара гарантируется Поставщиком.

5.4. Гарантийный срок на поставляемый Товар устанавливается с момента подписания товарно-транспортных накладных/акта приема-передачи Товара и составляет 12 месяцев.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ.

6.2. Неустойка по Контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.

6.3. Ответственность Поставщика:

6.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф, в размере 1% цены настоящего Контракта.

6.3.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта(отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.4. Ответственность Заказчика:

6.4.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пени (за исключением случаев, предусмотренных п. 2.6. настоящего Контракта). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.4.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик уплачивает Поставщику штраф, в размере 1 000,00 руб.

6.5. В случае нарушения сроков поставки Товара Поставщиком, Заказчик вправе задержать оплату поставленного Товара до момента зачисления суммы пени на счёт Заказчика.

6.6. В случае невыполнения Поставщиком требования Заказчика устранить выявленные недостатки в течение указанного Заказчиком срока, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о расторжении Контракта и потребовать полного возмещения убытков и упущенную выгоду.

6.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его передачи в установленном законом порядке Заказчику - несет Поставщик.

6.8. В остальных случаях, неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий, не предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

6.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7. обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также обстоятельств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место.

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут существовать свыше 1 месяца, то каждая из Сторон будет вправе требовать расторжения настоящего Контракта полностью или частично и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

8.1. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров с оформлением соответствующего документа. Претензии, направляемые Сторонами, подлежат рассмотрению в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента их отправления.

8.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством.

8.3. К отношениям Сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

9. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе.

9.2. Не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению суда в порядке, предусмотренном гражданским законодательством РФ.

9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях:

9.4.1. при существенном нарушении Контракта Поставщиком;

9.4.2. в случае просрочки исполнения обязательств по поставке Товара более чем на 3 (Три) календарных дней;

9.4.3. неоднократного нарушения сроков поставки Товара;

9.4.4. в случае существенного нарушения требований к качеству, количеству и комплектности Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, либо являются существенными и неустранимыми и других подобных недостатков);

9.4.5. установления факта проведения ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;

9.4.6. установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

9.4.7. в случае подтверждения нарушения условий Контракта, по результатам экспертизы;

9.4.8. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.5. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях:

9.5.1. при существенном нарушении Контракта Заказчиком.

9.6. Решение Заказчика (Поставщика) об одностороннем отказе от исполнения Контракта передается лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика (Заказчика), лично под расписку или направляется Поставщику (Заказчику) по адресу Поставщика (Заказчика), указанному в Контракте. Выполнение Заказчиком (Поставщиком) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика (Заказчика) об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:

1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Поставщика (Заказчика), в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика (Заказчика), лично под расписку);

2) дата получения Заказчиком (Поставщиком) подтверждения о вручении Поставщику (Заказчику) заказного письма, либо дата получения Заказчиком (Поставщиком) информации об отсутствии Поставщика (Заказчика) по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).

9.7. Решение Заказчика (Поставщика) об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком (Поставщиком) Поставщика (Заказчика) об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.8. Информация о Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Законом о контрактной системе порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

9.9. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или других реквизитов, она обязана в течение пяти дней с момента таких изменений, письменно уведомить об этом другую Сторону (с заключением дополнительного соглашения о внесении изменений в части местонахождения, названия, банковских или других реквизитов).

9.10. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания обеими Сторонами и будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств.

10.2. Любое уведомление, запрос или согласие, выдача которых необходима или разрешена в связи с настоящим Контрактом, оформляется в письменном виде и направляется одной Стороной другой Стороне заказной почтой, по телексу, телеграфу или факсу.

10.3. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один – Поставщику, второй – Заказчику; а в случае подписания Контракта усиленными электронными подписями – в форме электронного документа.

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кракольская средняя общеобразовательная школа»

Место нахождения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,Ленинградская область, Кингисеппский район, п. Усть-Луга,

квартал Ленрыба, ул. Школьная, д.10

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,Ленинградская область, Кингисеппский район, п. Усть-Луга,

квартал Ленрыба, ул. Школьная, д.10

е-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Тел. 8(813 75)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН/КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Комитет финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»

(МБОУ «КСОШ № 5» л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть40,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть40)

БИК банка▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Единый казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Казначейский счет для осуществления и отражения

операций с денежными средствами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по Ленинградской области,

г. Санкт-Петербург

ПОСТАВЩИК:

Приложения:

Спецификация.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту № ___ от « ____ » __________ 2025г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

.

- Посмотреть таблицу с данными